当前位置:文档之家› 广告施工合同

广告施工合同

xx广告施工合同

(楼顶三面翻广告牌)

甲方:xx市xx广告有限公司(以下统称甲方)

乙方:河南xx广告有限公司(以下统称乙方)

根据“中华人民共和国合同法”与“建筑安装工程承包合同条例”之有关规定,就双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,在平等互利的原则下,签定如下合同:

一、工程概况:

工程名称:“xx市xx购物商场楼顶广告牌”(以下统称广告牌)施工。

工程结构:钢架结构后面镀锌铁皮板。

工程地点:xx市xx购物商场楼顶。

详细规格:见报价单(据实结算)。

二、工程单价及总造价:

三面翻广告牌钢结构单价每平方255元(475平方)

合同总造价:¥:120895元(人民币:壹拾贰万零捌佰玖拾伍元整)

三、工期:

开工日期:2006年11 月日,竣工日期:2006年12 月日。

工期总共日数:24 个日历天。

四、付款方式:

1.自合同签定,即2006年11 月日甲方支付乙方首付款:48358元(人

民币:肆万捌仟叁佰伍拾捌元整);钢架立柱完工该装后面镀锌铁皮板时,甲方支付乙方中期款:48358元(人民币:肆万捌仟叁佰伍拾捌元整);钢结构完工三翻机到场确认尺寸无误后再付:20552.15元(人民币:贰万零伍佰伍拾贰元壹角伍分);余款:3626.85元(人民币:叁仟陆佰贰拾陆元捌角伍分)一年后2007年12 月日一次性支付给乙方。

2.最终价款支付按实际材料数量和面积结算。

五、合同以双方最终确定的工程预算书及施工图的项目为准。在施工过程中若因甲方要求临时更改方案,所造成的材料费、人工费及损失由甲方承担。

六、甲方负责广告牌建设的手续审批、场地所有方的一切事物;负责协调乙方占

地施工场地、电、水的使用费用及协调事宜。

七、乙方施工范围,按照合同约定的数量及工作范围施工,保证按期交付使用。

八、施工期间如遇停电及不可预测之因素造成无法施工,工期应相应时间延期。

九、该广告牌设计抵抗风力为9级;三年内因质量问题出现任何损失乙方均无偿保修。

十、施工期间,乙方承担安全施工管理责任,必须保证安全施工。施工过程中出现的一切安全事故全部由乙方承担经济责任;乙方的任何违约行为或施工中疏忽导致工程损害或给建设单位、甲方造成损失的,乙方承担赔偿责任。

十一、乙方应确保广告牌的质量及承重指标达到标准,若该广告牌因质量问题出现倒塌,由乙方承担修复责任及因此给甲方造成的所有经济损失。

十二、附加条款:

1、甲、乙双方如有违约按合同总金额的每天0.3%滞纳金赔付对方。

2、材料进场后需经甲方验收核实无误后使用。

3、乙方提供的一切材料必须是国标型材。

十三、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决,如遇重大纠纷交由当地仲裁机关仲裁或由法院进行审定判决。

十四、本协议正本一式二份。甲方执一份,乙方执一份,法律效力均等;自双方签字盖章时生效。

甲方代表人:乙方代表人:

盖章:盖章:

电话:电话:

时间:年月日时间:年月日

相关主题