**13#楼及地下室高低压配电工程
施工合同
合同编号：**
工程名称：***13#楼及地下室高低压配电工程工程地点：***
发包方（甲方）：****
承包方（乙方）：
签订时间：*** 年月日
***13#楼及地下室高低压配电工程
施工合同
发包方（以下称甲方）：***
承包方（以下称乙方）：
合同编号：***
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程项目
第1条工程概况
工程名称： ***13#楼及地下室高低压配电工程
工程地点： ***
工程内容：从电房电柜到小区各楼栋的用户电表箱(包括配电站配电柜、变压器、用户电表箱、高低压电缆、电缆桥架、电缆保护管、户外的高低压电缆以及根据配电站内的现状进行土建改造、墙体改造、门窗改造、电气配套、灭火器、标志牌等) ，室外强弱电网的施工，详见施工图纸及合同清单，施工图纸及合同清单两者互为补充，乙方应结合两者对工程范围进行了解。
第2条承包范围与方式
承包范围：高压电缆及电缆头终端制作（分界点详见供电方案）、安装、试验（含配套的土建及埋地管）、高压柜、变压器、电房低压电缆（含配套的埋地管、设备护栏、室内地板绝缘处理、警示线划设、室内设备接地板/等电位带）、低压柜台、密集式低压母线槽、低压电缆及电缆头终端制作、安装、试验（包括用户表前电缆及分接箱、计量电表、表箱及箱内开关设备）、安健环的安装、发电机房发电柜、发电机至发电柜电缆、发电柜至各栋备供用电电箱电缆，电表箱至风机、电梯机房、弱电房电箱的电缆，低压电缆桥架、集抄系统设备及电缆、集抄通讯电缆桥架、电表房、电表间内电箱的合理排布，配电房、电表房回填及地面，配电房内门窗。通风照明（包含因拆装门窗。风机洞口改造涉及的外墙砖修补），电表间内的照明、电表箱内的开关及供电局申领电表手续、电表及整体集抄系统的安
装空间及线管预留、发电系统的调试、全供电系统调试等（经供电部门审核通过的设计图纸全部内容——即交即用电为标准）。电缆通过地下室/电房外墙的开洞及安装防水套管等防水处理、电缆接至室内高压柜之前的桥架安装（桥架安装均包含桥架的支架安装及支架的钻孔固定、墙上开孔及封堵等）、工地运输等，详见施工图纸及合同清单。
承包方式：实行工程总承包（包工、包料、包验收、包试验、包通电、包集抄系统移交供电局、包通电前的一切手续费）；
二、双方权利与义务
第3条双方项目负责人
甲方项目负责人姓名：。甲方的指令经甲方项目负责人签署后
生效，并以书面形式传递给监理方，再由监理方传递给乙方项目负责人。
乙方指定为现场项目负责人，代表乙方在现场履行合同义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目负责人签字后并加盖乙方项目印章方能有效。同时，乙方项目负责人应满足以下要求：
（1）项目负责人是乙方在工地履行合同的专职代表，必须符合相应的资质等级要求。
（2）项目负责人必须是具有同类工程施工经验 5 年以上，有较高组织和协调能力。
（3）乙方未经甲方同意，不得更换项目负责人。
（4）甲方如有充分的事实表明乙方项目负责人不称职或无法代表乙方在现场履行合同义务，甲方有权要求乙方更换项目负责人。
任何一方项目负责人发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。
第4条项目监理
本工程的项目监理单位为： *** ，总监理工程师姓名： ***
监理工作内容：合同范围内的工程____________
监理单位根据委托监理合同、国家和本地区相关规定进行项目监理，乙方应积极配合监理单位的检查监督。
第5条乙方主要项目管理人员
乙方必须至少为现场配备以下管理人员：_质量员和安全员_____。
乙方以下人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围。同时，乙方应尽快用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
(1)甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程进度及施工质量达不到合同
要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不
强的施工人员等；
(2)不能积极配合甲方正常工作者；
(3)违反工地现场管理规定者；
(4)无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
(5)与本合同规定名册不符者；
(6)与本工程施工无关的人员。
第6条甲方工作
甲方应按本合同约定的时间和要求，完成以下工作：
负责组织人员对工程实施检查、监督协调相关工作；
负责组织人员参加竣工验收并对质量提出整改及质量等的评定。
第7条乙方工作
乙方应按合同约定的时间和内容，完成以下工作：
编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送交甲方代表及监理单位审核、确认;已进场的设备、材料及主要管理人员如有变动须事先征得甲方同意，甲方及监理单位有权提出要求乙方不合格管理人、施工人员等离开施工现场；
按工程需要自理施工使用的照明、看守、围栏和保卫等、如乙方未认真履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，乙方自行承担全部责任及其发生的所有费用；
按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计修改（或变更）通知单和国家现行《电气施工及技术验收规范》作好施工过程中所有自检工作；
作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料等施工文件，经监理验收合格后移交甲方；
作好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通，达到创建卫生城市标准；
工程竣工未交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生的所有设施设备损坏，乙方全部出资修复；
竣工后在合同规定的保修期间内，由于因乙方施工、所供设备、材料、电气元器件等原因造成的质量问题，乙方在接到甲方通知后 24小时内必须无条件到场保修。
施工中所发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门；
工程竣工后清理现场（建筑材料、垃圾、生产和生活用临时设施拆除等）。
三、工期管理
第8条工期与关键节点工期
双方约定，本工程的总工期为： ** 天，开工日期： ** ，竣工日期： ** ，电房移交时间：**前。具体开工日期由甲方发出书面通知书的开工日期为准。
关键节点工期：***前全部正式通电。
乙方应及时在约定的工期和关键节点工期内完成约定内容的施工。延期完工的，承担违约责任。如因乙方原因不能按照约定工期（包括关键节点工期）或经甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。承包工程中任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，也将都被视为工期延误，乙方应承担工期延误责任。
第9条施工组织与进度计划
乙方在合同签订后3天内提供工程施工组织设计（施工方案）、进度计划安排和材料计划表给甲方。经甲方批准后，乙方按进度计划组织施工，并接受甲方和项目监理单位的检查监督。工程进度计划应符合本合同约定的工期和关键节点工期要求。
甲方在 48小时内对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见，甲方逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。
乙方必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因乙方原因导致实际进度与进度计划不符的，乙方应采取改进措施并经甲方确认。乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
第10条工期延误
由于以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。
(1)甲方未能按约定日期提供图纸及开工条件；
(2)甲方未能按约定日期支付工程进度款，使施工不能正常进行；
(3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
(4)因工程量变化或重大设计变更影响工期；
(5)现场无法提供乙方可操作的施工工作面；
(6)不可抗力及自然灾害；
(7)甲方同意工期相应顺延的其他情况；
(8)其他可调整工期的因素：
乙方在以上情况发生后 3 日内，就延误的内容向甲方、监理单位提出报告，甲方在收到报告后 3 日内予以确认答复。甲方逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
因不可抗力因素或其他非乙方责任导致工期延误的，乙方应想方设法进行弥补，无法弥补的，及时同甲方协商调整。
四、工程质量与保修
第11条工程质量、设备和材料
本工程的质量等级标准为： ** 。
乙方应当严格按照图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工，按国家和本地区规定做好必要的试件和材料的试验，确保工程质量。工程质量因乙方原因未能达到合同约定的工程质量等级标准及国家和本地区标准、规范要求的，乙方承担违约责任。
乙方对工程的质量向甲方负责，其职责包括但不仅限于以下内容：
（1）编制施工技术方案、确定施工技术措施；
（2）提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；
（3）控制施工所用的材料设备，使之符合标准与规范、设计要求及招投标文件约定的标准；
（4）组织并参加此项工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；
（5）承担质量保修期的工程保修责任。
乙方的施工过程，应全程接受质量监督部门、合同约定的监理单位以及甲方的检查监督，乙方应为这些检查监督提供便利条件。甲方或监理单位发现由于乙方原因工程存在达不到标准规范或合同约定的质量要求，甲方以书面形式通知乙方限期采取有效措施纠
正并且乙方应承担由此造成的实际损失。乙方不采取措施纠正的，甲方有权采取措施直至终止合同，该责任由乙方承担。
乙方在施工过程中发现图纸和说明书有纰漏、错误、不符，重要结构或关键部位所需材料规格、质量不符合设计要求，或非乙方采购的材料、设备有缺陷时，应立即书面通知甲方。
乙方未按图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工，或工程质量达不到合同约定的要求的，均可视为质量事故，乙方应立即予以整改。出现质量事故的，甲方可视质量事故的轻重，对每起质量事故处罚向乙方收取最多2000元的违约罚款，总处罚金额不高于本项工程总造价的5%。
隐蔽工程完成之前，乙方必须通知甲方、监理验收，验收合格后，方可进行隐蔽及下道工序的施工。
若本合同工程的质量未达到合同规定的标准，乙方必须立即无条件整改，直至达到合同要求的标准。整改费用由乙方承担。
工程竣工后，乙方应向甲方提供四套竣工图纸和完整的竣工档案资料。
电力安装验收工作发生的费用，均由乙方负责承担，并确保验收按期通过，且能正常供电。
若因乙方原因验收不合格，应组织返工，直至验收合格。
若因乙方提供的设备和材料等造成的返工，由乙方承担责任。
设备和材料必须符合国家相关标准和设计文件规定的要求，并附有生产许可证、产品合格证、质保书和使用说明书等资料，并能通过主管部门的认可和验收。甲方指定品牌范围见附件。
乙方供应的设备和材料运送至工程地点后，应接受甲方及监理的验收，通过后方能使用。如乙方提供的材料不符合甲方要求，乙方应重新提供直至符合甲方要求为止。
为完成本工程采购、安装、调试、验收所需交纳给政府等相关部门的所有材料设备的检验检测费用由乙方承担。
乙方全面负责保管及维护本工程及将用于本工程中的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日为止。
乙方在施工过程中应与各专业工程相互配合协调，确保工期，如在施工对破坏的市政设施（如自来水管、排水管、电线电缆、燃气、消防管道等），全由施工单位承担全部责任和修复费用。
第12条质量保修
本工程的质量保修期为： 24个月。保修期自工程竣工经供电部门验收合格及送电之日算起。
保修期内乙方需将电房移交供电局（即供电局完全接管电房），逾期则相应延长质保期。
乙方在工程质量保修期内承担本工程的质量保修，并承担因乙方原因造成的质量保修费用。
五、工程验收与结算
第13条工程验收
工程验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
隐蔽工程或需进行中间验收的工程，在验收前__1__天，由乙方通知监理公司和甲方到场检查，监理公司和甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，监理公司和甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由乙方承担，乙方应负责无偿返修，工期不顺延。若乙方未通知监理公司和甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，监理和甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，费用均由乙方承担，工期不顺延。
工程（包括单项工程）竣工验收前，乙方应备齐竣工验收资料和验收报告，及时递交甲方和监理单位审核，通知监理单位和甲方组织有关单位进行验收。
甲方内部验收经供电部门验收合格后_7_天内进行，并应按期验收完毕。验收合格，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。
工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加注说明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另外绘制竣工图并应符合国家规范要求及保证竣工图纸内容与施工现场一直，否则造成一切责任由乙方承担。竣工资料及竣工图一式 2 份提交甲方。
六、合同价款与支付
第14条合同价款与调整
本合同工程价款采用下列计价方式（1）确定。
（1）固定总价计价方式（2）综合单价计价方式（3）按实结算计价方式
（4）其他： /
采用固定总价方式计价的：
（1）本工程为固定总价包干合同，固定合同总价（含税）为￥（大写：人民币），（不含税）为￥（大写：人民
币）本工程开具10%增值税专用发票。该总价已包含：材料费、人工费、材料运输费、卸车费、施工机械费、管理费、利润、税金、总包配合费、该工程施工期间的水电费及集抄系统移交供电部门手续费用等完成该工程所需的全部费用。如发现乙方开具增值税专用发票不符合税局要求，由此引起的经济纠纷、相关法律责任则由乙方自行承担。
（2）本合同为总价包干，无论履约过程中出现任何情况，合同总价不予调整。
（3）现场签证及其他合同价款调整因素带来的总费用变化在± / %范围内的，结算时不进行总价调整。超过该范围时，超出该范围的费用经下浮 / % 调整后加入总价进行总价调整。
双方对竣工结算资料确认后30日内，甲方扣留第16条约定的质保金及其他应扣留金额后同乙方进行退补结算，支付结算价款
乙方已清楚并考虑工地周围环境、交通道路、现场地质条件、周围地下管网、现场条件、承包范围、施工图纸、施工组织设计，并已考虑施工技术措施、安全维护、工期内赶工等因素。乙方为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不再另外计取。
按国家规定应由乙方缴纳的各种税费已包含在本工程造价内，由乙方负责缴纳。
第15条价款支付
甲方向乙方：主要设备（高低压配电柜、变压器）到场后经甲方验收合格15个工作日内支付合同总价的15%，在工程竣工后经供电部门验收合格并结算及送电后甲方支付至结算价的90%，乙方配合将电房移交供电局后甲方支付至结算价的95%，剩余5%作质保金，在两年质保期满后经甲方、物业验收合格15个工作日内付清。
乙方请款前须向甲方提交真实有效的工程发票。
七、工程变更
第16条工程设计变更
甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织的设计交底及图纸会审纪要，作为施工的补充依据，甲乙双方不得擅自修改。
甲方有权对图纸进行变更，但须在乙方施工前三天通知乙方。符合施工规范及施工手续的乙方应及时按变更进行施工，不符合施工规范及施工手续的，乙方有权拒绝施工。设计单位提出的设计变更，必须经甲方签字盖章认可后，乙方才能按图进行施工。
乙方如需对设计图纸进行变更，须经甲方及设计单位同意。
乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经甲乙双方签字盖章后实施。
乙方未及时发现施工图中的错漏而导致返工窝工的，乙方承担全部责任，而工期不予顺延。乙方施工质量问题或安排不当导致设计变更而发生的费用均由乙方承担，工期不予顺延。施工中发生的设计变更，双方必须在10天内办理完签证手续，其中一份原件交甲方备案。
签证手续不完整的，不能作为结算依据；签证手续不能补办。
工程设计变更、签证的计价原则：①如与合同清单一致的工程项目清单应参照合同价格；
②与合同清单不一致的工程项目清单则由双方协商确定。
第17条其它变更
甲乙双方通过协商一致可以变更合同。
第18条违约责任
甲方不按期拨付工程款，从逾期10天次日起。每逾期一天，向乙方支付500元违约金。
同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其他损失按实由甲方承担，工期顺延。
乙方不完成相关的文明施工项目，结算时扣除相应项目的费用，文明设施费按总造价的2%计。
本工程质量等级必须达到合同约定的标准，如达不到者，甲方可按合同总价的5%处罚乙方，乙方还应承担甲方其他损失。
对于施工过程中的监理、甲方确认的不良记录，一次不良记录甲方有权对乙方进行
2000-10000元的罚款。
乙方对于甲方要求的进度重要计划节点逾期，从逾期3天次日起，每逾期一天，按3000元向甲方偿付违约金。
乙方逾期竣工，每逾期一天扣罚2000元的违约金。从逾期3天次日起，每逾期一天向甲方支付违约金5000元。延误超过20天，甲方有权解除合同，并且由乙方承担责任。一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期5天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。
为方便双方核对，减少核对时间，乙方上报的预结算额，在标准及范围相同的前提下不得高出甲方审定额的5%（含），否则按超出部分的10%扣罚违约金。
其它违约责任： / 。
第19条合同的生效、解除和终止
本合同自双方签字盖章之日起生效。
关于合同解除的规定：
a)双方协商一致，可以解除合同；
b)乙方将其承包的全部工程转包给他人，或者未经甲方允许将工程任何部分分包
给他人，甲方有权解除合同；
c)有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：
1）因不可抗力致使合同无法履行；
2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
d)合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，
按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要
条件，并按合同约定支付已完工程价款。有过错的一方应当赔偿因合同解除给
对方造成的损失。
e)合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。
合同文件组成及解释顺序如下：
①、本合同履行期间甲乙双方签订的补充合同（协议）或修正文件等书面协议或文件，
本合同；
②、已批准的设计文件、施工图纸；
③、招标文件（含招标文件的澄清修改等）、投标文件（含投标文件的澄清修改等），
投标预算书，不一致时以甲方确认为准；
④、技术标准、技术规范及有关技术文件；
⑤、甲方有关通知及工程会议纪要；
⑥、工程进行过程中的有关信函；
⑦、组成合同的其他文件。
第20条争议
本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（1）种方式解决：（只能选择一种）
（1）依法向工程所在地人民法院起诉；
（2）提交 / 仲裁委员会仲裁。
第21条合同份数
本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。
第22条货币单位
如无特别指出，本合同所涉及的货币单位，均为人民币元。
第23条补充条款
双方经协商一致，除履行本合同前述约定的权利和义务外，另约定以下补充条款，双方共同遵守。
第24条附件
1、主要材料/设备品牌选用表。
2、廉洁合作协议
3、工程质量保修协议
4、关于及时支付劳动者报酬的承诺函
5、施工图纸
6、合同清单
（以下无正文）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人法定代表人：
或签约代表（签字）：或签约代表（签字）：联系地址：联系地址：
邮编：邮编：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
联系人：联系人：
开户行：开户行：
银行帐号：银行账号：
附件一：
主要材料/设备选用表
施工单位承诺如下内容：
1、承包人保证所选用的品牌能通过供电部门的验收通电及用电安全，否则所引起的后果和
增加费用均由承包人承担责任。
2、设备维护保修两年。
承包工单位: （章）
日期：年月日
高低压配电工程施工合同 篇一：室外 合同编号： ×××·××× 供配电工程 发包方： 承包方： 施工安装合同 ×××××× ×××·×××供配电工程 施工安装合同 发包方：×××有限公司 承包方：有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就×××·×××供配电工程建设施工事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：×××·×××供配电工程。 2、工程地点：×××。 3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、
调试及验收。 二、承包范围和内容 1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。 2、承包内容：4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填；电缆穿越地下室的开孔及修复；高压驳接设备的安装调试；低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点（含进线端的电缆头）；高低压系统调试；本工程施工范围内一切技术资料；办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。 三、工期 1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。 2、竣工日期：1#、3#号楼于20XX年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于20XX 年01月25日竣工并正式通电。 四、质量要求 质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。 五、合同价款 1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（￥：元整）。合同总价签订后，除非双方协商一致，
配电房工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点：盐边县安宁园区 三、工程范围：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程（配电房）施工设计图所有工程范围，（不包含电气设备安装及设备调试）。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同单价为人民币：1400元/m2。合同总价：128296元，工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期： 根据甲乙双方商定，乙方在2016年05月02日开始施工，2016年06月07日前完成配电房所有土建工程（含接地网）设备基础工作。在乙方施工过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式： （1）工程预付款： 在本合同签订后15天内，甲方按乙方进度支付工程预付款60%，便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 （2）工程进度款： 按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任： 甲方： 1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。 乙方：
编号：_________________ 建设工程施工合同（电力1）新 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
编号：_______________ 配电工程分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方：乙方： 按照《中华国民共和国合同法》、《中华国民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方按照执行。
一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范畴： 4、承包方法： 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：__________ 年_________ 月_________ 日，竣工日期____________ 年 ________ 月__________ 日，合同工期总天数____________ 天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款 万分之_______ 的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a 发包人未能按约定供给（或确认）施工图纸及开工条件； b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c 发包人代表（或监理工程师）未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行； d 设计变更或工程量增加； e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过_________________ 小时； f 不可抗力； g 其他非因承包人原因造成停工累计超过________________ 小时。 4、承包人在以上情况发生后__________________________ 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表 （或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后_______________________ 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
编号：_____________供配电工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中环壹号项目供配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 1.1 工程名称：供配电工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围： 1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。 1.5 合同价款：合同包干总价人民币（大 写）（￥元）。 1.6 工程款支付方式： 本工程无预付款。进度款每月支付一次，支付额为每月（上月26日至本月25日）已完工程量的%；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的%，整体工程竣工验收合格送电后三个月内办完结算并付至结算总价的%，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。 1.7 合同工期：
1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准） 1.7.2 竣工日期：竣工日期 为年月日。 1.8 工程质量：合格 第2条甲方工作 2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。 2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理质量验收、安全文明施工检查、变更签证和其他事宜。 第3条乙方工作 3.1 参加由甲方组织的施工范围和做法说明的认可的现场交底；根据甲方提供的本工程图纸进行报审，经供电公司确认后出正式施工图纸；按供电公司、甲方确认的正式施工图纸组织施工；拟定施工方案和进度计划，报甲方和监理单位批准后实施。 3.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算，确保工程验收合格。 3.4 严格按图纸设计要求和样品施工，所有材料必须有出厂证明、质量保证书、合格证及检验报告。并接受甲方监督，遵守施工现场区内的各项规章制
合同编号：高低压变配电工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包单位： 承包单位：
发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 鉴于甲方采取邀请招标方式选择城市明珠花园一期高低压变配电工程施工单位，乙方自愿投标并对招标内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同条款及义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为中标单位。结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。 甲方以邀请招标方式确定乙方为中标单位，故乙方对本合同及相关文件的全部内容已经充分知悉，投标及签订本合同的行为是其真实意思表示，不存在本合同无效或者被撤销的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低的施工单位。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模及特征：框架-剪力墙；层/幢：12层/ 11 幢、18层/1幢；B幢商铺；建筑面积：约为7.22万m2。 工程承包方式及范围： 1、工程承包方式 ①本工程采用承包全部人工、机械设备和部分材料的大包干方式。 即包全部人工、全部机械设备、部分材料，同时要包质量、包 工期、包安全文明施工、包所有的工程资料、包验收、包一次 性竣工验收及取得“竣工验收合格证明书”。 ②本工程采用按总价一次性包干，固定不变，在任何情况下都不 做调整的方式。已经包含所有的直接费、管理费、规费、利润、 税金等可能发生的一切费用。除规费中的保险费外还包含了第 三者意外伤害险。
2、工程承包范围 乙方承包全部高低压变配电工程按施工图施工所应完成的一切工作内容，具体承包的范围包括但不限于下列项目： ⑴高低压变配电施工组织和管理，包括施工组织设计、临时设施、人员、材料、设备及质量、安全、工期等。 ⑵所有预埋件的制作和预埋。 ⑶所有暗管、暗盒、暗箱及各种洞口的预留预埋。 ⑷所有孔、洞的封阻和修复工程。 ⑸所有的场内运输，包含垂直运输、水平运输和二次运输的杂料包扎、装卸、转运、堆臵和分配所涉及的一切工作内容。 ⑹其它所有的配套高低压变配电工程， ⑺所有的施工机械设备，包括垂直及水平运输机械、焊接机械、动力机械等设备和配套的机具等。 ⑻所有的试验、检验和验收工作，包括取样、做试样试块、送检和收集所有的工程资料，达到一次性通过验收的要求(甲供材料有质量问题除外)。 4、甲方采购供应的材料和设备有高压外线电缆、高压配电柜、室内高压电缆、变低器、母线槽、低压配电柜。除此以外所有的材料包括辅材和周转材料全部由乙方采购。 二、质量标准 工程质量标准：按照国家验收标准达到一次性验收合格。 三、合同价款 1、本合同总价系乙方承包方式和范围中所有内容的一次性大包干价格，固定不变。 2、合同总价款约为： 金额（大写）元整（人民币） （小写）元（人民币）
电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位 1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、
2020电力施工合同协议书 2020电力施工合同协议书（一） 甲方：__________________ 乙方：__________________ 工程项目名称：___________ 工程项目地点：___________ 计划工作时间：______年______月______日至______年 ______月______日。 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据______颁发的______和______颁发的______有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工 资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行
全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照______的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督______在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。 7、应用______对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。 8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。 二、乙方应承担的安全责任 1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，
工程施工合同 合同编号： 工程名称：XXXX中学（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 发包方：XXX中学 承包方：XXXX有限公司 签订日期：年月日 工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则
，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。 一、合同签订单位： 发包方：XXXX （简称甲方） 承包方：XXXX （简称乙方） 二、工程名称：XXXX（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点：XXXX321号 四、工程建设规模：新上容量630KV A，一户一表改造。 合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式：转账 六、双方责任： 1、甲方 （1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。 （2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。 （3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 （4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。 （5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 （6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。 （7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。
变、配电工程安装协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程名称： 1、范围：从上级电源主线至商住楼的电能计量装置（含表箱及电表、出线空开），施工至验收送电通过并交付商住用户使用止（不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费）。 2、高压部分：变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。 3、低压部分：低压屏、开关柜（箱）、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。 4、总建筑面积㎡，单价元/㎡。 四、付款方式： 该工程总造价（包干价）为人民币（大写）元。在协议签订之日起三日内，甲方应支付乙方工程总造价的50%，计（大写）元整；在该工程主设备（变压器、电力电缆、高、低压配电柜）进场三日内，甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%，计（大写）元；在该工程验收合格、安全送电后，次日起七日内，甲方须支付乙方工程进度款至总造价的95%，计（大写）元；余下工程总造价的5%，计（大写）元，待保修期满一年后付清。
五、工程工期：自工程合同签订后，收到甲乙双方约定之进场日（配电房基建完成具备施工条件后）起算，于年月日前验收送电。 如遇下列情况，工期计日顺延： （1）合同签订20天内，甲方土建未能验收通过；甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况，影响进场施工或施工过程受阻； （2）施工或T接停电，因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响，工期可计日顺延； （3）如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。 六、双方职责范围 （一）甲方职责 1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料，乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。 2、甲方负责配电房土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工。 3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。 4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。 5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。 6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。 （二）乙方职责 1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。 2、施工后到送电前高、低压配电设备及线路概由乙方负责保管。 3、负责高、低压部分工程的施工，并负责该工程的验收、送电。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称： 甲方： 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起60天 三、质虽标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据，要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率：安装工程为：85% 土建工程为
75% 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：。 2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5利质保金，质保期满后付清。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违 约责任，乙方延误一天工期须按合同价款％tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场
******小区三、四期 10KV配电工程 施工承包合同 发包人（甲方）：****置业有限公司 承包人（乙方）：*****电气工程有限公司 签定日期：2017年8月
发包人：****置业有限公司（以下简称甲方） 承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。 2、工程地点： 二、承包方式及施工范围 1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。 2、承包范围： 2.1乙方承包内容： 2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。 2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。 2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱
双电源配电工程施工承包合同 发包单位： （以下简称甲方） 承包单位： （以下简称乙方） 甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国》以及其他相关法律、法规的规定，经协商就双电源配电工程发承包事宜达成一致意见，为确保工程建设进度及设备材料的质量及施工质量，明确双方在施工过程中的权利与义务，经双方自愿、平等、公平的基础上协商一致，签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条工程建设依据 按照有关部门审查通过的安置小区双电源配电工程施工图设计文件（XXX电力勘测设计责任有限公司编制的设计图纸及预算），见附件。 第三条工程承包方式 整个工程采用大包干形式，包括材料的采购、运输、
安装等。 第四条工程范围和内容 （一）、提供如下货物并负责安装和调试： 1、安装SCB10-315KV变压器2台； 2、高压配电屏11台直流屏1台，安装低压配电屏10台，信号控制箱1台，真空断路器1台，高压隔离开关1组，避雷器1组； 3、高低计量装置2台，负控装置1套，电缆故障指示器4组； 4、安装10KV高低电缆YJV22-3*50=500m； 5、本工程的电缆管沟、井设备基础配电房的设施等。 （二）、本工程的材料和设备全部由乙方提供（具体见预算清单）上述材料。乙方保证所提供的材料和设备的种类、规格符合供电公司要求，具有产品合格证明。乙方负责电气系统的调试，并严格按照其设计图纸完成其他未明确的工程内容。 （三）、材料进场时，由双方参加验收。乙方提供合格证明的材料，需要重新试验的，试验合格，由提出重新试验方承担试验费；试验不合格，由乙方承担试验费用。 第五条工程款及结算方式 一、工程价款
供配电工程施工承包合同 合 同 书 建设发包方（甲方)： 承包施工方(乙方):
供配电工程施工承包总合同 合同编号: 建设发包方（下称甲方）： 承包施工方(下称乙方）: 依照《中华人民共和国合同法》和其它相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。为明确双方的权利和义务，双方协商一致,达成以下协议条款： 一、工程概况和承包范围 1、工程名称: 2、工程地址： 3、工程内容范围： 4、承包方式：包工包料 5、质量等级: 合格 6、合同价款:京惠花园站点配电工程施工预算价为人民币(含税）；双方约定，本合同为固定含税总价包干合同，不做调整,详见附件《预算书》。 二、施工进场条件和开、竣工日期 １、施工进场条件。 下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕； （1）甲方负责工程施工图交底会审，并做好有关方签署的交底会审纪要、分送有关单位；（2）甲方负责办理用电手续。乙方协助甲方办理电气设计图审批手续; （3）甲方需向乙方提供电气施工图、土建施工图； （4）乙方负责绘制电缆路径图; （5）乙方协助甲方按相应规范进行本工程施工图设计（指电缆接入系统），办理报审,提供有关技术资料，提交施工方案。 如有地下设施,甲方应向乙方提供合同工程现场内地下设施的资料和出具处理意见。 ２、开、竣工日期。
该配电工程施工工期共计日，自合同签订之后次日起计算，但如遇下列情况之一的，在甲方书面同意后工期可相应顺延: A、因甲方更改设计或施工进场条件不完全具备等原因而影响施工进度； B、因不可抗力而延误施工的; Ｃ、其他非乙方的过失造成的。 三、材料设备供应 1、本合同项下的设备材料必须符合国家规定。高压电气产品应取得国家认定机构出具的形式试验报告;低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书（即3C证书)。 2、设备材料的采购承包方式：设备、材料由乙方组织采购。 3、根据乙方包工包料的承包方式，乙方应对其供应的设备材料负责,如对工程造成损失的,由乙方承担赔偿责任。 四、工程质量 1、工程质量应当达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准时,乙方应承担违约责任。 ２、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任,由双方根据责任分别承担。 五、甲方权利和义务 1、委派甲方代表。甲方确定为甲方代表，履行本合同项下的甲方责任，该代表应是本合同下经授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方实施本合同，决定对双方工作进行协调的程序。 2、及时向乙方提交有关图纸、资料文件,并在开工前进行必要的交底。 3、负责取得与工程建设有关的许可与批文(包括负责政策处理工作）。 4、配合乙方协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。
配电工程施工合同范本 篇一：配电工程施工合同范本 甲方：郴州XX房地产开发有限公司 乙方： 甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。 第一条工程名称及地点 1、工程名称：XX配电工程 2、地点： 第二条承包方式 乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。 第三条乙方的施工范围和主要工程量 1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。 2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。
3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续; 4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。 第四条工程价款结算及付款方式 1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。 2、付款方式 2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10 个工作日内支付整个工程款的(即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40 %(即元整);剩余10 %作为质量保修期内质量保证金(即元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。 2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。 第五条双方的权利义务 1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。 3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。
甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守： 第一条电力建设工程基本情况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程施工依据： （1）供电方案及工程电力施工图； （2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件； （3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。 4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。 5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。 第二条工程施工方案、图纸设计 1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。 2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容： （1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过； （2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过； 3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件： （1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定； （2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款 本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。 第四条工期 1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作， 年月号完成验收、交工等工作。 2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。 （1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度； （2）遇不可抗力的自然灾害； （3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。 第五条工程款支付方式 1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款 的%给乙方。 2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。 3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。 4、余下工程总价款的%作为工程质量保证金，保修期满后天内支付给乙方。 第六条工程质量监督与验收 1、乙方必须认真按照施工图纸和国家有关规范施工，工程质量必须达到合格以上（以甲方的验收为准）。 2、施工过程中，甲方有权对工程质量、进度等进行监督、检查，若发现乙方工程质量（包括使用的材料、设备）不符合电力公司有关规定或有关施工规范，甲方有权责令乙方返工、修改，乙方应无条件予以执行，其返工费用、损失由乙方自行承担。
电力工程施工委托合同书 发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方） 承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地点：科技学院教授新村 工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方 工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写壹拾万元整) 4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时 不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原 价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切 损失均与乙方无关； 第九条解约
合同编号： 项目 工 程 施 工 合 同 签订时间：年月 签订地点：河南·潢川
甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程范围 三、材质要求 四、技术要求 五、工程说明 六、施工方式： 包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求： 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 （1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并
对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期：个日历天。 2、安装工期: 个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：元整（附：预算书）。 大写：。工程变更以实际发生增减工程量进行决算。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲
供电工程施工合同 建设单位： 施工单位： 工程名称： 签订日期：年月日
供电工程施工合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方）按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下框架协议。 第1条工程概况 1.1工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程投资性质： 工程计划批准单位及文号： 1.2开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历日期： 1.3质量等级： 1.4工程总造价： 1.4.1工程造价： 1.4.2本造价不含计量表费、供电公司相关收费项目。 第2条合同文件及解释顺序 第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言：汉语 3.2适用法律法规：按合同文件执行。
3.3适用标准、规范：《电气装置工程施工及验收规范》 第4条图纸 4.1图纸提供日期：年月日 4.2图纸提供套数：套 4.3图纸特殊保密要求和费用： 4.4施工图设计单位： 第5条甲方驻工地代表： 5.1甲方驻工地代表及委派人员名： 5.2实行社会监督的监理工程师姓名及其授权范围：变电所及电气 一、二次设备安装工程。 第6条乙方驻工地代表： 第7条甲方工作 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求：开工前，施工现场所有障碍清楚完毕，并具备施工条件。 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间，地点和供应要求。应具备施工条件。 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点。开工前开通并应确保施工通行要求。 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间：不采用 7.5办理证件、批件和名称和完成时间：开工前应完善施工所需全部证件及批准手续。 7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：不采用