编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
外墙漆施工劳务分包合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
发包方（以下称甲方）：重庆市巴南建设（集团）有限公司
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定和建筑装饰工程有关要求，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本制作安装工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况及工程内容、承包范围
1、工程名称：贵州六盘水六枝特区龙河镇安置点易地扶贫搬迁工程外墙漆工程分包
2、工程地点：贵州省六盘水市六枝特区
3、承包范围：
底层腻子两遍；
腻子层打磨一遍；
面层外墙漆二遍；
④色差间隔施工；
⑤工完料活,每天施工完成后活理产生的垃圾且堆放到指定的场地；
⑥包含划定工作范围内后期修补全部工作，直至工程竣工验收合格；
⑦甲方材料运输至现场后，由乙方负责运输、堆放及保管工作。
4、工程量：暂定55500 itf,结算时按实际测量方量结算。
二、工程质量要求
此合同内容为外墙漆工程，施工时应确保外墙腻子层平整无摺纹，外墙漆涂刷均匀无花斑现象，漆膜成膜厚度一致，外观质量完好。
整体工程质量等级：合格。
三、工程施工工期
开竣工日期：2017年1月6日至2017年4月30日
四、工期顺延情况
1、甲方调整开工时间，以甲方通知开工时间执行，工期顺延；特殊情况乙方
必须根据甲方要求安排施工，其节点工期由甲方书面确认，甲方无须为此向乙方支付任何费用。
2、影响关键部位的设计变更或工程量增加，以书面文件相应顺延工期。
3、对特殊情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
五、承包方式
包含完成成品工作的所有内容（材料除外）
六、工程价款
综合单价为：9 元/平'方米。面积以实际工程量计算。
七、付款方式
1、工程正常开展的情况下，每月25日报量，次月30日内支付上月已完成工程量的80 %人工工资。
2、经甲方验收合格，并办理完成相关结算手续，甲方支付全部余款。
八、分包和转包
本工程严禁分包和转包，若乙方确有违法分包、转包的行为，甲方有权解除合同，并由乙方承担造成的全部损失，不低丁合同金额10%的违约赔偿金。
九、工程的变更
施工中甲方如需对原工程设计变更，甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知。乙方接到甲方书面通知后，乙方及时调整进度计划，对丁原双方确认文件而采购的材料、设备，乙方应当及时处理，并做出详细计划丁甲方审批，如因甲方原因造成施工错误而造成的返工，由甲方承担返工费用；如因乙方未按照甲方要求施工造成的返工，费用由乙方自行承担。
十、已完工工程量的确认
1、工程竣工验收合格后按实收方。
H^一、竣工验收
1、验收标准以甲方确认的现场样品颜色及工艺为准，样品乙方应当在本合同签订之日起10日内完成并提父甲方。
2、工程完工具备竣工验收条件，乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定及本合同要求，对工程质量自检合格后甲方进行验收。
3、乙方未按规定执行的，质量不合格或未达到质量要求的，甲方有权拒绝验收，乙方应当承担逾期竣工的责任。如因此产生的经济损失，甲方有权从乙方的工程款中扣除。甲方如同意验收，乙方应配合甲方完成竣工资料的整理。
4、工程竣工验收合格符合本合同要求、乙方活理好场地可办理场地移交的，
甲方应当签发竣工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起5日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，以乙方实际移交全部工程之日为竣工日。
十二、甲乙双方的权利及义务
1、乙方未按甲方合同要求完成工程，甲方有权解除本合同。
2、乙方工程施工过程管理签证及相关手续必须按甲方《管理制度及流程》执行，否则无效。
3、在施工过程中，如果甲方提出新的要求，则甲乙双方就本合同履行所形成
书面文件作为本合同不可分割的一部分，并最优先适用。
4、乙方应与本合同签订之日起三日内合理组织施工，认真管理好施工的全过程，确保承包期内的各项任务如期完成。
5、乙方服从甲方及装修单位管理，与装修单位密切配合；积极与其他的现场施工单位配合，包括提供场地、临时设施移交等一切方便条件，甲方予以协助。
6、其他施工单位已施工完毕并交义于乙方施工的部位、乙方承包范围内的在建工程、以及已竣工工程，在未交付甲方之前，由甲乙双方承担成品保护责任。
7、甲方负责提供工人住宿，生活用水，电源接线位置。
8、乙方施工时严格遵守各项安全操作规程，严禁违章作业，如违反上述规定和规程，所发生的安全事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
编号：HJ/GC-1201 工程劳务分包合同 工程名称： 发包方： 承包方： 身份证号： 家庭住址： 联系方式： 签约时间：年月日
甲方(全称): 乙方(全称): 甲方将所承建的工程，本着互惠互利的原则委托于乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，双方本着自愿、诚信、平等的原则，经过友好协商，达成如下共识，订立本协议，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围及内容： 第二条：施工内容及单价的确定 1、主钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。该 工作内容包括： ①钢柱、钢梁、吊车梁、柱间支撑、水平支撑、系杆、平台、钢爬梯的焊接、钢 梯的安装及构件的2次倒运，以上构件及高强螺栓、节点油漆由甲方提供。 ②吊车、机具、焊条、氧气、乙炔、普通螺栓、螺母、垫片以及调整柱底标 高所用垫板均由乙方自备且承担全部费用。 2、次钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。 该工作内容包括： ①檩条、拉条、撑杆、隅撑、雨篷、门框的焊接安装、窗框的焊接安装，以上构件 及节点油漆由甲方提供。
②螺栓、螺母、平光垫、焊条、氧气、乙炔、工机具、均由乙方自备并承担全 部费用。 3、楼承板安装㎡，元/㎡，金额合计元。 该工作内容包括： ①甲方提供楼承板，栓钉、封边包件。 ②乙方安装费包括栓焊机、卸车、吊装、切割、倒运、封边、包边安装。 4、屋面板安装型㎡元/㎡，金额合计元。该工作内容包括： ①甲方提供压板机一台，操作员一名及彩卷及异型件发运至现场。 ②乙方负责设备彩卷进场时的卸车及出场时的装车，彩板压制、倒运、吊装以及与屋面板相关联的异型件的安装、打胶。 ③自攻钉、拉铆钉、中性硅酮胶及相关机具由乙方自备并承担费用。 ④屋面采光带的安装包含在其中。 5、墙面板安装型㎡元/㎡，金额合计元。该工作内容包括： ①甲方负责墙面板、异型件的发运至现场。 ②乙方工作包括墙面板、异型件卸车、倒运、吊装以及与墙面板相关联的异型 件的安装、打胶。 ③自攻钉、拉铆钉、中性硅酮胶以及相关机具由乙方自备并承担费用。 ④墙面采光带的安装包含其中。 6、天沟安装： ①无保温天沟安装米元/米，金额合计元。 ②有保温天沟安装米元/米，金额合计元。 该工作内容包括： 天沟现场拼装、焊接、吊装、补漆、防腐、就位焊接、管头焊接、封闭试漏、 开孔、保温棉及彩板安装。
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
钢筋加工劳务承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，在公平、自愿和诚实信用的基础上结合本工程具体情况，为明确双方责任，经双方协商一致，特签订本合同以资双方共同遵守。 第一条合同概况 三、承包内容： 第二条合同价款 一、承包方式：劳务计量承包。包质量、辅材及机具设备、工期、安全生产、文明施工、综合治理等。 甲方按乙方实际完成的工程量进行结算。 二、本合同工程的固定单价为： 三、本合同价款采用固定单价承包方式确定。本合同第二条第二款的固定单价中包括了为实施和完成本合同第一条第三款项下项目所需一切工作内容的一切费用（包括但不限于：人工费、各种管理费、保险费、不可预见费、乙方加工制作及绑扎所需材料费用、机械设备及操作工具费用、材料转运费用、安全文明施工费等费用）以及乙方采购材料的物价风险，该承包单价属乙方的施工质量达到标
准要求的完全价格，是不再变更的价格，其中已含有钢筋绑扎及焊接的材料费，包括：铁丝、电焊条等一切材料费用。 第三条工期 乙方应在甲方规定的时间内（包括但不限于：甲方施工员下达的施工任务单所规定的期限）内完成，如乙方逾期完成，乙方应当向甲方支付万元/天的违约赔偿金，超过天视为乙方根本违约，甲方有权解除合同并有权要求乙方支付合同结算总价款20%的违约金且甲方不向乙方支付任何费用，造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。 第四条质量标准及验收要求 一、质量标准及技术要求： 质量标准：；技术要求： 。 二、甲方根据上述现行国家钢筋工程质量检验评定标准对钢筋的型号、规格、根数、间距、锚固与搭接长度及构件的截面尺寸等内容在现场进行实测检验，乙方加工的钢筋应当符合施工要求。如经甲方检测不符合上述质量标准、甲方要求或施工要求的，乙方应当向甲方支付万元的违约金并应按甲方要求整改或返工重做，整改与返工的所有费用（包括但不限于：工料费、材料费等）均由乙方自负且工期不顺延，造成甲方损失（包括但不限于:工期延误的损失等）的，乙方应当向甲方支付合同结算总价款30%（若该数额低于甲方损失的，由乙方补足差额）的赔偿金。 三、乙方在完成每一施工部位或构件后，乙方必须认真自检、互检合格后，才可报甲方复检验收，未经乙方自检合格，甲方可拒绝复验。 四、根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。经甲方
施工劳务分包协议 发包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程主要内容： 第四条：工程期限： 计划开工时间：（以建设单位通知开工时间为准） 计划完工时间： 总工期为120日历天 第五条：分包方式： □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式： 第六条：分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款： 二、税金的承担：双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程（主合同即甲方与建设单位合同，下同）税金全部由乙
方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时，必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减，分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式：双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款，同时收到乙方开据的正式税务发票后，按收到款项的相应比例金额（不超过建设单位付款金额的70 %）支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付，甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定，同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后，甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式，在工程竣工后甲方初验前，甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%；建设单位验收合格并付至主合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%后，甲方支付乙方本合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%；留5%做为质保金，质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项（质保金），扣除应扣除款项后（如有）的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的，甲方有权
编号：YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
北京市建设工程劳务分包合同（官方范本） 编号：______________ 发包人：_______________________________________________________ ________________ 承包人：_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称：_______________________________________________________ __________ 施工地址：_______________________________________________________
_______区（县） 发包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 承包人（全称）：_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称：_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况：_______________________________________________________
房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日 (提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方
钢筋工程劳务分包合同模板 建筑工程施工劳务承包合同发包人： 承包人： 工程名称： 签订日期：（钢筋工）*****************************工程 钢筋工施工承包合同书 发包方：******************有限公司（以下简称甲方）承包方：****** （以下简称乙方）为了明确责任，按质、按量、按时完成协议任务，依据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定，明确各自本身职责范围，经甲乙双方协商一致，乙方承担甲方************工程钢筋施工任务，并就具体事宜达成如下条款，共同遵守。 一、工程慨况 ******建筑面积********㎡。
二、工程单价 1、包清工，单价为*****元/m2。 三、工程内容 本工程从基础承台垫层开始直至工程结束所有钢筋制作、安装任务，包括材料的场内运输，乙方提供钢筋制安机具等。 四、工程工期、质量与安全 1、工程工期: 1.1从开工之日起单项钢筋，甲方要求晚上加班乙方必须服从（必须配合其他工种工作）超工期一天罚款****元，由于甲方 的原因造成工期延误，工期顺延。 2、工程质量 2.1乙方应按照施工图纸、变更、洽谈记录、合同约定及规范要求进行认真施工，安装准确确保工程质量，同时控制好钢筋保护层，
乙方在通知验收之前必须先做好自检工作，同时满足甲方、公司项目部及现场监理的检查。自检合格后报现场监理工程师，由甲方负责组织五大责任主体进行验收。 2.2工程质量验收不合格的，其返工所造成的人工费、材料费、门卫工资、合同工期的延误、机械设备以及其他工种的等一切费用由乙方负责赔偿。 3、安全 3.1乙方应做到安全生产、文明施工，听从现场管理人员技术指导，对施工现场的所有工人负安全管理和安全责任，如违反安全规章制度，责令立即整改并进行经济处罚（根据现实情况按公司规定处罚条例进行处罚）。 3.2乙方所有工人进入施工现场必须正确佩戴好合格的安全帽，安全帽由乙方自备。 3.3乙方使用的建筑辅助材料、机械设备、安全帽必须有质量合格证书、经公司安全科、设备科验收合格方可进场使用，否则以后影响安全责任、安全罚款等，由乙方自行负责赔偿。
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
合同编号：zwjfb-1502劳务分包合同
北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、劳务分包合同内容： 2.1本合同劳务分包范围： 本次工程量清单及图纸中标明部分（详见清单后附） 3、合同价款总额Y （人民币），大写：。----------- 4、分包工作期限 开工日期：2015年11 月20 日--------------------------------
竣工日期：2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为：120天_____________ 5、劳务作业人数：70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本协议 （2）专用条款 （3）通用条款 （4）《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准； 2 -2 - （5）图纸及工程量清单； （6）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 7、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点：北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）
址：址：住地 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 话系联电：系话3 ：电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务： 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管
加工劳务承包合同 甲方（发包方）：________ 乙方（承包方）：________ 经发包人（以下称甲方）和承包人（以下称乙方）经过双方协商洽谈，在平等自愿的基础上，将_______________加工劳务承包给乙方，为明确甲乙双方的责任和权力特定如下协议以共同遵守。一、甲方应根据生产计划需要配备相应的机器设备供乙方无偿使用（包括全套生产.加工设备.生产电力.生产生活用水及柴油等）。甲方不得将废旧劣质设备供乙方使用，所配备设备在合同期满后由甲方自行处置，乙方无需支付所有设备的使用及折旧费用。 二、承包项目：__________加工包装。 三、工程总量及规格：月需求量_____平方米（按市场需求和设备生产能力酌情增减）。 四、劳务承包单价及支付方式： 承包加工单价为____________ 支付方式：甲方付款方式为每月结算（每月___日为当月的结算日），结算后10日内甲方按结算的数量结合单价计算支付乙方，若甲方未按约定时间将款项支付转入乙方帐户，乙方将按日息2%（大写：百分之二）向甲方收取违约金（国家法定节假日顺延），拒绝付款和付
款不及时乙方有权终止合同，造成的后果由甲方承担。 五、计量方式： 甲方拉走乙方生产加工的产品应指定人员在现场配合乙方进行现场计量收方并由甲方（或甲方全权委托人）书面签收确认，作为月底结算的凭据。 六、合同期限：自_____年＿月＿日起至_____年＿月＿日止。 双方的权利义务 双方在本合同履行过程中，应严格遵守本合同约定，根据互惠互利原则行使权利并履行义务。 七、甲方的权利义务 1. 生产期间加工生产的成品及产生的其他废料的所有权和销售权销售所得归甲方所有。如甲方未按本合同约定及时及时将乙方生产的产品运出销售对乙方生产供料，人员协调造成影响的，甲方承担责任。甲方如提供废旧劣质设备和原材料供乙方使用，以此造成的损失由甲方承担。 2.根据约定及时支付乙方承包费，并负责所提供的相应设备维修联系（维修费用由甲方支付）并对所有的人员在生产加工期间的安全、保险事项负责，乙方生产加工的一切干扰由甲方负责解决（包括但不限于工商、税务、公安、环保、安监、质检、当地村民等，甲方必须提供生产加工、销售经营所需要的一切手续）。 3. 除乙方违约外，甲方不得与第三人再行签订类似合同。 八、乙方的权利义务
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程施工劳务分包合同
编号：FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同“），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1．劳务分包人资质情况 资质证书号码：_____ 发证机关：_____ 资质专业及等级：_____ 复审时间及有效期：_____ 2．劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_____ 工程地点：_____
分包范围：_____ 提供分包劳务内容：_____ 3．分包工作期限 开始工作日期：_____ 结束工作日期：_____ 总日历工作天数：_____ 4．质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5．合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业（分）包合同。 6．标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准
劳务分包合同 甲方（承包人）： 法定代表人： 乙方（分包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。 第1条工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 结构层次： 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围： （1）按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知， 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。 （2）包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品； （3）现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量， 除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容：所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道 清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即：
2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等； 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试； 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试； 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试； 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输（塔吊不能用时）； 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象； 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清； 2.2.12 施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续； 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：（1）机械故障； （2）停水停电； （3）不可抗拒的气候条件； （4）设计变更及其他； （5）现场材料整堆。 2.3 承包方式：
甲方(全称): 乙方(全称): 方将所承建的工程，本着互惠互利的原 则委托于乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》 及相关规定，双方本着自愿、诚信、平等的原则，经过友好协商，达成如下共识， 订立本协议，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围及内容： 第二条：施工内容及单价的确定 1、主钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。该 工作内容包括： ①钢柱、钢梁、吊车梁、柱间支撑、水平支撑、系杆、平台、钢爬梯的焊接、钢 梯的安装及构件的2次倒运，以上构件及高强螺栓、节点油漆由甲方提供。 ②吊车、机具、焊条、氧气、乙炔、普通螺栓、螺母、垫片以及调整柱底标高所 用垫板均由乙方自备且承担全部费用。 2、次钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。 该工作内容包括： ①檩条、拉条、撑杆、隅撑、雨篷、门框的焊接安装、窗框的焊接安装，以上构 件及节点油漆由甲方提供。 ②螺栓、螺母、平光垫、焊条、氧气、乙炔、工机具、均由乙方自备并承担全
部费用。 9、合同总金额为元（大写人民币元整） 10、现场发生不在合同范围内的临时用工由甲方现场项目经理签证认可后，技工按元/工日，普工按元/工日进行结算。 11、其他约定： ①甲方交予乙方的施工图纸范围内所有工程量均包含在乙方工作内容的单价中。 ②屋面板面积计算按以下原则: A现场复合玻璃丝棉，复合面积部分按屋面内板实际长度、宽度计算，外露出天沟部分上层板按单板计算面积。 B单板面积按屋面实际长度、宽度计算（不计搭接部分）。 ③以上工程量为暂估数，工程完工后按实际发生量结算，单价不变。 第三条：付款及结算方式 1、合同签定后，施工人员、机具进场甲方向乙方预付进场费10000元（壹万元）整。 2、主结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中主结构安装费的60% 给乙方。 3、次结构安装完毕，经项目经理验收认可签证后，甲方付至合同款中次结构安装费的60% 给乙方。 7、工程全部完工，经公司组织检查验收合格并经项目经理签证后，甲方付至合同总价款的 80 % 给乙方。 8、工程竣工，交工资料交齐，经业主、监理等相关部门验收合格后，甲方付至合同总价款的95 % 给乙方。
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 项目名称： 发包方（甲方）： 分包方（乙方）： 签订时间： 签定地点：
发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件： 1：500地形图（建设范围及红线图）、有关市政设施资料（给水水压；供电负荷；道路标高等）、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求）、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：
合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数： 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份，电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间： 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定，本合同勘察设计劳务分包费用合计￥万元（大写：）。 6.2 付款进度： 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元； 6.2.2 工程进行一半支付万元； 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任
工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署： 甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________
、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总 日历工作天数为：____ 天 四、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注：_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
> 合同编号： 工程劳务分包 《 甲方： 乙方：（身份证号） 甲方根据实际情况，将工程分包乙方施工，分包形式为包工不包料，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致达成如下协议： 一、乙方承包内容及施工地点： 乙方承包内容为除甲供材料外的本工程所需的人工、机械（小型）、模具、水电等。施工地点： 二、施工工期 1、开工日期：，完工日期：。 、 2、施工期间如遇自然灾害等不可抗力，经甲方工程部及项目负责人、 监理、业主签字认可后，工期可相应顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 三、合同价款 1、本协议工程暂定总价款为人民币元（大写：），实际价款以最终结算总价为准。
} 3、本工程在前期进场之前必须缴纳工程量5%的保证金方可进场施工。 4、工程完工后工程量按实结算，工程综合单价一次包定，本协议所列综合 单价为已包含了除工程材料费外的人工费、机械费（小型）、间接费、利润等的 全部费用。 5、施工期间若涉及合同外工程变更及增加工程量的，须报甲方工程部门同 意方可施工。合同外变更工程量发生后七日内必须上报甲方工程部及项目负责人 签字确认，否则甲方有权不予认可。 6、南环如需用乙方人工按100元一天。 7、合同一经签定，不受市场价格变化影响，按合同约定标准进行结算。 四、付款方式 工程施工期间，甲方根据乙方当月完成工程量的60%进行付款，年底付至乙方完成总工程量总价款的80% ，余下的20%工程款在工程竣工验收后六个月内支付完毕。 五、材料供应 1、由甲方供应的材料发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任 由甲方承担。 】 2、甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管。由乙方保管不当造成 损失，由乙方负责赔偿。在乙方保管过程中，如发现乙方倒卖甲供材料，一经查 实，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，并处以对倒卖材料总价2倍以上罚款， 同时对乙方所完验收合格工程产值按50% 结算退场，余额作为甲方损失补偿。 3、施工中如材料耗用量超出定额用量，超出部分按材料价格的2倍予以赔偿。 六、工程质量及验收 1、工程质量标准：合格，并按现行国家验收规范执行。质量保修期年。 2、乙方现场负责人必须为乙方法定代表人（合同签订人）或具有法定代表 人（合同签订人）授权委托书代理人，乙方现场负责人未经甲方项目经理同意， 不得擅自离岗。如发生以上事件，甲方有权对乙方处以元的罚款。乙方所 有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式 向甲方申请，否则乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件