基础设施建设工程施工合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方愿将基础设施建设工程由乙方承包修建，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目价款结算暂行办法》及相关国家法律、法规，为明确双方施工过程中的权利义务，经双方协商，订立本合同。以兹共同遵照执行。第一条、工程概况工程名称：工程地点：第二条、建设工期： 2015年月日至2015年月日第三条、工程质量标准：合格第四条、工程款价工程竣工验收合格后，按照乙方提供的工程造价单进行核算。本工程款不含税收。第五条、建设内容 1、道路路基建设长40米,宽3.5米； 2、排水沟基槽开挖长30米,宽1米。第六条、合同价款及工程款支付合同价款：经甲乙双方协商，工程价款定为伍仟伍佰元整（¥：5500.00元）。工程款支付方式：乙方材料及设备进场后，工程款在工程竣工验收合格后，甲方一

次性将工程总价款支付给乙方。第七条、双方相互协作条款 1、乙方自行解决本工程施工所需用水、用电问题，以及协调乙方与地方的关系。 2、甲方负责按约支付工程价款，在不妨碍乙方正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。 3、乙方严格按甲方要求以及国家、部颁发的施工技术规范相关要求进行施工。 4、乙方提出的任何合理化建议和设计修改意见，必须经过甲方的

许可后方可变更施工。第八条、施工安全乙方在施工过程中发生的安全责任事故均由乙方负责。第九条、违约条款乙方未能保证工程质量，甲方有权要求乙方在合理的期限内无偿修理或者返工。甲方未能按约履行本合同约定的义务，并由此造成乙方停工、不能按期交工的，甲方应承担停工损失并相应顺延工期。第十条、解决争议的方法在履行本合同过程中，如双方发生争议，尽量协商解决，协商不成，通过合同履行地人民法院提起诉讼解决。第十一条、其他条款本合同经甲、乙双方签字

盖章后生效。本合同完工以及工程价款结清后自动失效。本合同一式三份，甲方执壹份，乙方执壹份，下司镇人民政府壹份（此行以下无正文）甲方：（盖章）法人代表：项目负责人签字：乙方：（签章）联系方式：身份证号码：2015年月日