旧房翻修工程承包合同
甲方：乙方：
身份证：身份证：
经甲、乙双方协商达成一致协议，甲方将茨泉社区小北门一栋旧房单项承包给乙方修建。其主体工程为五层半的框架结构，总面积平方米。现将以下有关条款制定如下：
一、承包形式
1、乙方负责单项承包；既包工不包料。甲方负责供应工程所需建筑材料，其品种、规格、
数量，质量由乙方提供要求和数据计划。
二、承包项目及价格
1、旧房拆除工程：
甲方将现有存在的老房子（还要保留一间水泥房）包给乙方拆除，包括拆除后的渣土转运，树木归类，基础回填，场地清理等事宜包干，承包费为人民币：叁仟伍佰元整（￥3500.00元）
2、基础工程：
经双方商定：正负零以下来用打“灌注”结构。承包费按深度包，混凝土浇灌成功每深一米为160.00元，承台按九十六1/个规格（1.2米*1.2米*0.4公分）。地圈梁包拣平每米按50.00元收方，地面找平包括铺碗口石按每平米15.00元收方。
3、主体工程：
正负零以上按毛坯，包括墙体内外水泥粉底按建筑面积每平米165.00元收方，贴地板砖的楼层按每平方米180.00元收方，包括每层的厨房内整体墙砖，楼梯间的踏步砖、还有第一层内从地面向上贴1.5米的墙砖
4、附带工程：
经商定：主体工程中的下水道，排水沟、化粪池、王会胜家的简沟均在乙方承包项目内包干修建。
三、质量监督
甲方有责任和义务对工程质量进行全程督查和管理。乙方必须接受甲方监督。严格、尽职、尽责把好质量关，做到文明施工，安全第一，质量第一。施工中如出现粗糙滥造，浪费材料等造成的质量不合格返工情况，均由乙方负责赔偿损失。
四、安全责任
为安全保证，经协商甲乙双方共同出资购买安全保险，甲方出资伍佰元整安全保险金。
施工过程中，乙方要全程监督施工人员按操作规程进行施工。如发生意外事故、人员伤亡等，所造成的一切损失和影响均由乙方负责，并承担一切经济和法律责任。甲方不负任何责任。
五、结算发生
基础和主体工程，每完工一层，甲方付给乙方每层承包费的50%。整体工程全部完工，按照标准验收后再付40%款项，剩余10%的款项作质量保证金，待一年后工程质量无问题，则给付齐所欠的工程资金。
六、工程工期
本工程自年月日
承包合同解除声明 篇一：解除承包协议书(郭留福) 解除承包协议书 甲方：江苏德士龙车辆部件有限公司代表：雎一鸣 乙方：郭留福、曹东 甲方与乙方于XX年2月8日签订就乙方承包江苏德士龙车辆部件有限公司经营权，签订了《承包合同》一份（详见《承包合同》）。 在承包期间，甲方如约履行了自己合同中约定的出资义务，共计投资万元给乙方支配使用至今，但乙方至今未能依约向甲方提供担保，又拖欠甲方承包费、租金（代垫）、水电费（代垫）等，加之乙方经营期间的效益，并未达到当初对甲方的承诺，现乙方为避免双方的损失进一步扩大，向甲方申请提前解除承包，经双方多次协商，现达成如下协议，并自愿共同遵守： 一、自XX年8月9日起，甲、乙双方解除之前签订的《承包合同》，但甲方保留根据该承包合同追究乙方违约责任的权利； 二、乙方必须按照双方于XX年8月9日签订的《情况确认及减免协议书》和《还款协议书》如期、足额归还拖欠甲方的所有欠款；如乙方在约定期限内如约足额还款，则甲方自愿放弃追究乙方应承担的违约责任；如乙方未能如约履
行前述《还款协议书》，则甲方取消减免额，乙方按实际欠费付款，并承担违约责任； 三、乙方承包经营期间以甲方名义从事的各项经营往来和对外的债权债务（包括隐形、遗漏债务），现经过双方对账并确认，均由乙方享有和承担，与甲方无关，随后附经双方签字确认的书面《对账单》； 四、乙方承包经营期间以甲方名义产生的各级税、费等，均由乙方负责、承担，与甲方无关；如存在违反法律规定的情况，则相应后果由乙方负责和承担； 五、双方解除承包关系后，乙方须在日内撤离公司，并不得破坏公司现有的生产状况。公司的生产设备及设施，生产原材料、辅料，办公用品及装修等，乙方不得带走。办公用品及装修等确属乙方私人生活物品，乙方可在撤离公司时一并带走。撤离公司时未带走的，视为放弃，甲方有权自行处置； 六、乙方在撤离公司前，必须结清现有员工的工资、奖金、各项社会保险等，不得拖欠，如有遗漏未清的，由乙方负责清偿； 七、本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议； 八、本协议一式三份，甲方执一份，乙方每人各执一份。
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
工程承包合同 合同号： 合同名称： 甲方：（公司名称）乙方： 地址：地址： 邮编：邮编：510620 联系人：联系人： 电话：电话：(86-20)87123456 传真：传真：(86-20)87123456 开户银行：中信实业银行广州分行 帐号： 根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方承包工程共同制定并签订本合同，供双方共同遵守。 第一条工程项目 1)工程名称： 2)工程地点： 3)工程内容：xx网设备采购、网络布线施工、系统集成（具体要求见附件1《xx网建设方 案书》）。 4)承包范围：以甲方认可的工程建设方案、系统拓朴图和共同审定的工程预算内容为准进 行施工和设备采购（具体要求见附件3《工程实施方案》，附件4《系统拓扑图》，附件5《设备清单及报价》）。 第二条工程造价 工程总造价RMB￥元（计人民币圆整）。 第三条付款方式 1)本合同签订后日内，甲方向乙方支付合同金额的%，计人民币圆整； 2)工程完工并按合同规定的标准验收合格后，经书面确认后日内，甲方向乙方支付 合同金额的%，计人民币圆整； 3)剩余合同金额的%，计人民币圆整，作为工程质量保证金，于工程验收 合格之后日内支付。
4)甲方向乙方支付的费用，除另有规定外，所有费用的支付币种为人民币(￥)，由甲方按 本合同规定的付款方式以电汇或支票划入乙方指定的开户银行帐户中。 5)双方同意各自分别支付因执行本合同而发生的有关税费。 第四条双方权利和义务 4.1甲方权利和义务 1)审核乙方提供的工程实施方案、系统拓扑图、设备清单及报价，以此作为乙方具体的工 程范围和验收依据。 2)委派现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责工程期间的质量验收、实施方案的 变更确认，以及施工过程中及本合同期限内的一切书面确认。所有书面确认均为组织工程验收的有效依据。 3)按本合同约定向乙方支付款项。 4)甲方有权从乙方获得本合同范围内的工程技术文档。 5)积极配合乙方做好和解决在施工过程中所出现的问题，对乙方所提出的问题和要求，甲 方应在日内作出合理的答复和处理措施，确保工程施工的顺利进行。 6)甲方有责任将本单位的管理流程及具体主管责任人资料提供乙方，以方便双方沟通。 7)甲方有责任将本单位在该工程中的有关施工资料及技术文档交付乙方。 8)以上有关验收、确认工程质量、设备质量及数量等工程问题，以甲方确认为准。 4.2乙方权利和义务 1)向甲方提供《xx校园网建设方案书》（附件1），并据此制订工程实施方案和系统拓扑图， 并向甲方提供设备清单及报价。 2)指定工程负责人，在规定时间内组织施工，做好施工质量安全管理。如施工期间发生质 量、安全事故，均由乙方负责，并及时报告甲方及有关部门。 3)定期向甲方报送施工计划和完工报告，做好施工记录。 4)施工中发生的问题，应即以书面形式通知甲方；施工中因乙方责任造成的各项损失均由 乙方负责。 5)负责竣工后的清场工作。 6)对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。 7)在设备和材料的采购过程中，承担一切的费用和法律责任。 8)负责工程中所涉及的所有软、硬件系统的安装、调试和售后维护，按合同规定对系统进 行保修。 9)负责对甲方的培训。 10)负责配合甲方验收。 11)乙方在施工过程中，在征得甲方同意的情况下，有权对施工实施方案作出调整，并报告
工程承包合同标准范本 出租方以下简称甲方 承租方以下简称乙方 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分协商，特定立本合同。 第一条租赁内容 一、甲方将位于门面租赁给乙方。甲方对所出租的房屋具有合法产权。 二、甲租赁给乙方的房屋。甲方同意乙方所租房屋作为经营用，其范围以乙方营业执照为准。 三、甲方为乙方提供的房间内有：供水设施及供配电等设备。上述设备的运行及维修费用，不包含在租金之内，乙方另行付费。 第二条租赁期限 四、租赁期壹年，自________年____月____日起至________年____月____日止。 第三条租金及其它费用 五、合同有效年度租金共计为元大写：。租金半年一交。 六、水电费、物管费等相关费用按日常实际使用数计量收费。 第四条双方的权利和义务 一甲方应保证所出租的房屋及设施完好并能够正常使用。 二甲方对乙方所租赁的房屋装修或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。 三乙方应在国家法律、法规、政策允许的范围内进行经营及办公。 四乙方在合同有效期内，对所租赁的房屋及设施拥有合法使用权。 五乙方需按合同内容交纳租金及其它费用。 第五条续租 七、乙方如需续租，应在租期届满前一个月向甲方提出，并签订新租赁合同。 第六条其它
八、乙方在有效合同期内如需改变经营性质须和甲方保持一致意见，乙方在有效合同期内如擅自终止合同，甲方不退还租金，同时追究乙方的违约责任。 九、乙方在有效合同期内如有违反法律或严重道德败坏行为，甲方可立即终止合同。 第七条违约 十、任何一方单方面取消、中断合同，应至少提前一个月通知对方。 十一、若产生任何违约问题，赔偿金额为本合同所定年租金的_____。 第八条合同生效、纠纷解决 十二、本合同经甲、乙双方签字后，乙方交付定金后生效，即具有法律效力。 十三、在本合同执行过程中，若发生纠纷，由双方友好协商，如协商不成时，可诉请所在地人民法院解决。 十四、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，并另行签订补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力。 十五、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执壹份，共壹页，捌条。 甲方：身份证号：手印：签字日期：________年____月____日 乙方：身份证号：手印：签字日期：________年____月____日 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
承包工程协议书范本 甲方： 乙方： 因甲方所属的罗坊梦溪家园商品房有部分工程未达到出售条件，现需重新返工，甲方决定委托乙方进行施工。为明确双方职责和权利，经协商订立本协议书。 一、承包工程量和造价 1、分户隔墙 2、卫生间防水元 3、零星粉刷元 合计总造价元 二、付款方式 所有工程由校方验收合格后，甲方在工程验收合格后的5日内付清所有造价。如未付清、按总造价10%的违约金赔偿。乙方有权向校方直接收取工程款。本协议书一式叁份，甲、乙及校方各执壹份。本协议具有同等法律效力。 甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章) 罗坊乡中心小学：(签字盖章) 承包工程协议书范本2
甲方(以下称甲方)： 乙方(以下称乙方)： 为更好的完成__三期钢筋工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。 一、工程名称：__新岸?线三期13#楼模板工程。 二、承包方式及承包单价：包工不包料(包铁线、包铁钉、包人工、包质量、包安全、包工期)。按深圳市筑博工程设计有限公司提供施工图计算工程量; (因考虑复式层施工难度)按展开面积每平方米主拾伍伍角(15.50元)。 三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，工程完成后付至90%，验收通过后办理结算手续，在结算完后三个月内付清余款。 四、组织领导： 1、乙方必须指定专项管理人员，负责安排生产、人员调配及技术、施工安全、文明施工等工作。 2、乙方应服从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，配合其他分部工程施工，违者按章罚款。 3、施工期间，乙方如因技术力理不足，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新安排他人施工。 五、双方责任 1、甲方责任：
发包人（以下简称甲方）：______________________________ 法定代表人：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：________________________ 代表人：__________________________________________ 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金_____万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自_____年____月_____日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。 三、承包工程项目概况： 1、工程名称：___________________________ 2、工程地址：___________________________ 3、建设单位：___________________________ 4、设计单位：___________________________ 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加
或调整的工程内容。） 6、建筑面积：____平方米 7、施工工期：总日历工期：____天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延。工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行。超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：________年________月________日前完成基础 _________年________月________日前完成主体结构封顶 _________年________月________日前完成装修 _________年________月________日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为____万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。 2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求， 5、其他约定：_______________________ 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接。开工前交施工设计图纸__套及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料
建筑工程承包合同范本 建筑工程承包合同范本1 甲方(单位全称)：XX工程建设公司 乙方(单位全称)：XX有限公司 甲方承建国道315线XXXX段公路交通安全设施工程A 标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。 一、施工地点：国道315线XXXX公路交通安全设施工程A标段; 二、工程内容：K0 000-K34 360、K0 000-K66 000段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，承担5万平方米标线工程，每平方37元计算。 三、工程承包： 1、甲方收3%项目部综合管理费，11%公司管理费，乙方承担3.3%项目税金。
2、工程承包价为：￥6185991.00元，大写人民币：陆佰壹拾捌万伍仟玖佰玖拾壹元。 四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。 五、施工工期：自20xx年9月15日至20xx年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。 六、支付方式： 1、合同签订前，乙方必须交纳现金9万元(保险2万元，环保押金5万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还7万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还; 2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给
合同编号:___________ 2020工程承包合同书范本 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
建设工程承包合同，也叫作基本建设承揽合同，指一方，即承包人按期完成并交付他方（发包人）所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。下面是小编为您整理的“ 2020工程承包合同书范本”，供您参考，更多详细内容请点击（）查看2020工程承包合同书范本（一） 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的宵砖或红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为日，暂定丁自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括 拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
建设工程施工合同常见合同风险及其应对 一、案例 案例一： 1998年12月，咸宁市建筑工程总公司(下称“咸宁公司”)通过工程招投标，与枣阳市北城信用社签订综合楼工程承建合同，合同造价为95.2万元，并经枣阳市招标投标办公室审查备案。半个月后，咸宁公司枣阳经理部又与北城信用社签订该合同补充协议，约定工程价款由招标中标的定价下浮16％，以补充协议价格作为工程结算依据。咸宁公司获知后，当即向北城信用社、枣阳市华罡监理公司和枣阳市造价管理站提出异议，要求终止履行补充协议，按中标备案合同履行，北城信用社未予答复。 1999年1月，北城信用社综合楼开工建设，北城信用社支付工程款71万元，年底工程全部竣工交付使用，同时被评定为襄樊市优良等级工程。2000年7月，双方在工程最后决算时，对依据备案合同确定的工程价款进行决算，还是签订的补充协议确定的价款进行结算产生争议。 2005年4月，咸宁公司向枣阳法院提起诉讼。枣阳法院经审理认为，根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出30日内订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。由于综合楼工程是通过公开招投标形式取得，而且按招投标文件签订合同并备案，故该合同合法有效。双方签订的补充协议对备案合同工程价款进行较大变动，对内容作了实质性变更，违反了有关法律法规，故补充协议应属无效。2005年
12月27日，枣阳法院一审依法判决北城信用社支付咸宁公司各项费用22万余元。 北城信用社上诉称，补充协议是双方真实意思表示，应为有效，要求撤销原判。襄樊中院依法裁决维持一审由北城信用社偿付咸宁公司剩余工程款、劳动保险费、优良工程奖的判决；改判北城信用社支付咸宁公司前期投入费用、逾期付款利息，共计赔付咸宁公司19.4万余元。 黑白合同也称“阴阳合同”，就是经过招投标的工程，发包人与承包人之间就同一建设工程签订两份不同版本的合同，其中一份是经过备案的中标合同，另一份是内容与中标合同不一致的私下协议。备案的、接受政府监管的合同叫白合同，与招投标法相违背的、私下操作的合同叫黑合同。在实践中，黑合同的签订时间可能在白合同之前、也可能之后，也可能是同一天，但其内容均是对白合同的改变，要么降低工程价款、下浮让利、增加付款条件、延长付款期限、垫资、支付保证金、缩短工期、肢解工程等，黑白合同的签订时间、形式及内容虽然多种多样，但其判断标准有二：一是是否针对同一工程项目，二是黑合同对白合同是否存在有实质性的违反，如果是对白合同的具体问题的修改补充则不应作为黑合同。黑合同因违反合同法及招投标法的禁止性规定而无效。 案例二： 2003年初，江苏某建筑公司(以下简称建筑公司)承建了广州某广场工程。去年7月，包工头赵某出具一张欠条给材料商钱某。欠条载明：“今欠钱某工程材料款共计人民币300000元，以前所有欠条作废，以此条为准。”次日，建筑公司设立的不具备法人资格的广州分公司(以下简称分公司)负责人王经理在该欠条上注明“同意从广场工程款中扣除”，并加盖分公司的印章。据了解，分公司虽然是一个不具有法人资格的单位，但王经理在广场工程建设期间，是具有
合同编号: ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人：###############公司 承包人：****************公司 合同签订地： 2015 年10 月06 日
第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于2015年10月06 日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于###################光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币(￥万元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币万元(￥万元)。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准： GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479 《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》
单项工程承包合同 甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 根据工程建设要求，甲、乙双方就＿＿＿＿＿＿工程＿＿＿＿＿单项工程承包事宜，达成协议如下： 一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、承包范围及内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、承包价格及结算方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、质量及工期要求： 1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；并保证各项工程质量一次检验合格，否则，由此产生的返工损失一切由乙方负责。 2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责；否则，甲方有权要求乙方
无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 五、乙方必须按照操作规程施工、安全文明施工、随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程造成的大小安全事故负全部经济责任及法律责任，以确保工程进度和工程质量。 六、付款方式： 甲方根据乙方完成工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿经甲、乙双方约定，工程完成后，乙方应留＿＿%工程款作为保修金。保修期为＿＿年，保修期满，甲方结清余款给乙方。 七、其他事项： 1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
编号：FS-HT-05018 工程承包合同新(标准版) New engineering contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
工程承包合同新(标准版) 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）：临沂华*冷库工程公司 基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包范围： 5、承建冷库物资的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件。
二、工期 本合同工程总工期为个日历日，工期起算日期：为本合同签字之日起计算。（除发生不可抗力或本合同约定条件（增加工程量）外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。） 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为附件的确认价格，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。 2、付款方式： ①、总价款分三期支付： 第一笔款：总价款的60%即元人民币（￥）；支付条件：工程合同签署后3日内支付。第一笔款支付后本合同生效。 第二笔款：总价款的35%即元人民币（￥）；支付条件：工程完成50%后3日内支付。 第三笔款：总价款的5%即元人民币（￥）；支付
工程合同终止协议书范本 工程合同终止协议书范本一甲方：熊昌益、熊进伟、熊杰等3家 乙方：熊昌勇 甲、乙双方于分别签订了丰都县峡南溪村花地堡移民安置房(丰都县新县城新绿州外侧熊昌东等73人移民安置住宅楼4单元工程)建设工程施工合同(3份合同)，占地总面积243平方米，乙方签订合同后至截止，完成了部分工程量，现由于多种原因双方自愿解除原施工合同，现经丰都县三合街道办事处滨江西路居委会王书记、何主任调解达成如下协议： 1、甲方要求收回该工程，乙方同意甲方收回，原签订的工程承包合同(3份)同时作废。 2、签订解除合同时甲方一次性支付给乙方前期工程人工工资、机械设备、水电费、材料等一切所有费用共计80000元(大写：捌万元整)，乙方放弃其它一切权利。 3、签订解除合同后，乙方在3日内退出施工现场，并将施工现场交给甲方。 4、在解除合同后乙方前期工程所该的债务由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。 5、本协议一式五份，双方签字生效，任何一方违约，付守约方违约金3万元(大写：叁万元)。
协议补充：略 各方签名： 工程合同终止协议书范本二一、甲、乙双方均自愿同意解除原合同。 二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。 三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善xx年1月21日前施工工程部分的资料，丙负责完善xx年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。 四、乙方原合同完成工作内容(-------------等)工程造价： 1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方原合同此期间完成工作内容的结算。 2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分：按-----造价咨询有限公司的审计结果，作为丙方完成乙方原合同此期间完成工作内容的结算。 五、工程款支付： 1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本
工程项目承包合同 工程项目承包，是我国基本建设体制改革的具体措施，对于工 程项目承包合同你了解多少呢?下面是出guo的“工程项目承包合同”，供您参考，请点击出guo()查看。 现针对xx工程项目，双方本着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照《 * 合同法》、《 * 建筑法》的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同书。 xx有限公司 (以下简称甲方) xx (以下简称乙方) 项目内容：消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压 送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算 工程内容)。 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单 位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表;
(3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调乙方组织有关部门验收。 2、乙方的职责 (1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求，乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。 (2)乙方在本合同正式签订后，应根据甲方的要求，及时做好施工前的各项准备工作，并根据甲方提供的总体进度要求，制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件，并报甲方核校和确认。 (3)根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期，乙方应及时派出该项目的主管人员，技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。 (4)乙方在收到甲方开工通知后，应立即组织项目管理人员和施工人员进场。 (5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责，甲方不承担连带责任。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程承包标准合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程承包合同，亦称基本建设承揽合同，指一方承包人，即勘察、设计或施工单位按期完成并交付他方发包人，即建设单位所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。 以下是律图网小编为大家精心准备的工程承包标准合同范本篇，欢迎参考阅读!工程承包合同范本一甲方写明名称、法定代表人和住所发包方乙方同上承包方甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。 第一条承包工程概况包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律本条主要是用于涉外方面的第三条图纸写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等第四条甲乙双方驻工地代表写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务第五条甲乙双方的基础工作第六条工程进度计划第七条工程监督包括隐蔽工程的中间验收等第八条人事同价款及其调整第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条工程验收第十一条决算第十二条保修第十三条争议处理第十四条违约责任第十五条双方约定的其他内容第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。 本合同自________年____月_____日写明生效的时间或者条件之日起生效。 本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。 补充协议与本合同具有同等的效力。 工程承包合同范本二依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目一、工程名称________________二、工程地点 ________________三、工程编号________________四、工程范围和内容全部工程建筑面积________平方米。 各单项工程详见工程项目一览表五、工程造价全部工程施工图预算造价人民币________元，其中人工费________元。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设部工程施工合同(标准版)
编号：FS-DY-74981 建设部工程施工合同(标准版) 发包人：____(简称甲方) 承包人：____(简称乙方)(必须有施工资质) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目，经双方协商一致，订立本合同。 特别条款：该承包人于20____年____月____日之前以____名义与本发包人(包括____置业有限公司)签订的所有合同，自本合同签署生效时起，宣布作废。 第一条工程概况 工程名称：____道路工程 工程地点：____ 工程内容：____道路工程 资金来源：自筹;
第二条承包范围 承包范围：小区内的砼道路工程，排污管道，雨水管道及相配套的检查井等小型工程。(上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建的除外) 第三条合同工期 开工日期：待定; 竣工日期：待定或见工期补充协议; 第四条质量标准 工程质量标准：按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工，执行有关验收规范，规定及标准，经质检管理部门验收合格。 第五条合同价款 金额(大写)：暂定____/____元人民币，以审计机关审计结果为准。 第六条词语定义 下列词语除另有约定外一，应具有本条所赋予的定义： 1、甲方：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继
工程项目承包合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
工程项目承包合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 现针对“恒洋·印象江南小区”消防工程项目，双方本 着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同 书。 一、合同签订人： 安庆市恒洋房地产开发有限公司(以下简称甲方) 江加 帅(以下简称乙方) 二、项目名称：“恒洋·印象江南小区”中小高层及地 下车库消防工程。 三、项目实施地址：安庆市大桥开发区 项目内容：消防给水系统√自动喷淋系统、自动报警系
统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算工程内容)。 四、工程施工期限： 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表; (3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调
小工程承包合同范本 甲方：乙方： 由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工标准，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 ⑴工程地点： ⑵工程名称： 二、承包内容价款以及工期 ⑴承包内容污水站全部土建工程 ⑵工程造价一次性包死。 ⑶工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 ⑴污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行完工验收合格后付至95%，其余工程招待工程保修期满一次性付清。 ⑵工程质量：合格 四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问习题，给乙方提供施工图纸并交底。 五、乙方责任，严格按照施工图及相关标准进行施工，必须遵守安全文明施工相关手册，承担因为安全和质量造成的责任和费用。 六、保修期及质保金。 ⑴保修期：发包方完工验收后日历天共计六个月。 ⑵质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。 ⑷合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。 甲方：乙方： 签字：身份证号： 日期：日期
小工程承包合同协议模板书范本二 发包方（以下简称甲方）立合同单位： 承包方（以下简称乙方） 为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的手册，结合本工程详细情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容： 四、工程总造价： 五、质量等级： 六、工程工期： 第二条承包方式 本工程采取下列第项方式承包。 ⑴按施工图预算加签证、加政策性调整结算； ⑵包工不包料； ⑶包工包料。 如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。 第三条价款支付与结算 一、工程款支付方式： 二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。 三、工程结算依据 第四条工程变更 本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。 第五条工程验收
协议编号：LX-FS-A19977 工程建设承包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程建设承包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 因建设工程需要，甲方委托乙方以包工包料方式承包工程(不含土建工程)。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成并签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、工程内容：
具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。 二、建设工期及开、竣工时间 1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共天(雨天不计入建设工期之内)。 2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等，含政府行为)而引起停工的，则工期相应顺延。 三、工程质量 工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。 四、工程造价 1、工程建筑面积为m2，工程不含税总造价为人民币元整(￥：元)，工程税金由甲方自负。