建设工程施工合同补充协议
甲方：乙方：
（以下简称甲方）
（以下简称乙方）
甲乙双方于年月日签订的《建设工程施工合同》即工程施工合同，合同编号，合同造价人民
币万元，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。该工程如期开工，但是因市场环境的变化导致工程建设于年月暂停施工至今，工程未能如期竣工，目前甲乙双方均已做好复工准备。甲乙双方经友好协商就该竣工日期达成如下协议：
工程复工日期为年月日，现延长该工程竣工日期至年月日。
本协议一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，协议生
效后即成为主合同的一部分，主合同与本协议不一致的条款，以本协议约定内容为准，其余本协议未约定事项仍按主合同条款执行。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日日期：年月日
合同编号： 监理工期调整补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
监理工期调整补充协议范本 关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》延期协议的函 XX资源研究所： 根据《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:XX[2007]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2008年2月1日的签订的补充协议及与贵所在2009年11月3日商议的延期服务费事宜结果,我方编制了《XX豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》，现提交贵所，妥否，请领导审批。 请贵所尽快将意见反馈我部，我部将根据贵所意见进行相应修改。附件：监理延期服务费计费说明 北京XX工程管理咨询有限公司 XX项目监理部 二00九年十二月十二日 抄报：北京XX工程管理咨询有限公司 附件： 监理延期服务费计费说明 根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的
原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下： 1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为： 附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月; 2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》(发改价格[2007]670号)计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算： (1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1+浮动幅度值) (2)施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数 按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前" XX工程委托监理合同"中约定服务期限(2007年12月22日至2009年12月22日)将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢! 北京XX工程管理咨询有限公司 XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书
合同编号： 合同延续补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
合同延续补充协议 《XXX委托XXX服务合同》的补充协议 甲方：XXX(以下简称甲方)乙方：XXX(以下简称乙方) 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXX年XXX月XXX日签订的《XXXX服务合同》(下称"服务合同")中的定义相同。 因甲方委托乙方全程XXX服务的XXX项目工期调整，在甲乙双方于XXX年X月XX日共同签署的"服务合同"基础之上，本着互利互惠的原则，经友好协商，就"服务合同"中未尽事项订立以下补充协议： 第一条合同期限 将"服务合同"中规定的合同期限延长X个月，即延长后的服务有效期为自XXXX年X月XX日至XXXX年X月XX日止。(合同有效期为24个月) 第二条服务费用 乙方延期的6个月XXXX服务期间，甲方不需要另行支付XX服务费用，即依然按照"服务合同"中规定的费用总额支付XX服务费。。 第三条延期付费内容 乙方延期服务的6个月期间，如遇有关市场推广的XXXX等的推广XX 项目，甲方需按市场行情额外支付费用。 本协议生效后，即成为《XXX服务合同》不可分割的组成部分，与《XXXX 服务合同》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 其他说明： 1、本协议经双方签字盖章即可生效。 2、本协议一式四份，双方各执二份。 甲方(签章) 乙方(签章) 代表人(签字)：代表人(签字)： 一、补充协议 在签订购房合同时，一般会同时签订该合同的补充协议。补充协议，顾名思义，就是将合同中没有约定或约定不清，不详的内容，根据所售项目的具体情况签订的协议。这些协议的内容，很可能是对购房合同内容的修改或变更。 1、补充协议的法律效力 补充协议作为合同的一部分，一经签订，和购房合同具有同等的法律效力。因此，购房者在签订补充协议时，应像查阅合同条款一样，仔细阅读每一项内容，了解这些内容的含义和后果。对于拿不准的条款，最好向专业律师请教或者删除;对于确认不能接受的条款，则要坚决拒绝，以免给自己带来不必要的麻烦。 另外，在签订购房合同和补充协议后，在合同履行期间，如果双方出现新的协议内容或需要对原来签订的协议内容进行变更，均可通过补充协议的形式予以约定。
付款逾期补充协议范本 甲方：__________ (以下简称甲方)乙方：__________ (以下简称乙方) 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》(下称"原协议")中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。合同内容补充部分：_____ 其它事项说明：___________________________________ 本协议生效： 本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不可分割的组成部分，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 甲方(公章)：乙方(公章)： 法定人代表法定人代表 (或授权代表)：(或授权代表)： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 通讯地址：通讯地址： 联系人：联系人：
联系电话：联系电话： 传真：传真： 出卖方(甲方)：______________购买方(乙方)：______________甲方及乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，为明确买、卖双方的权利义务关系，经协商一致，于__年___月__日签订商品房销售合同(以下称"该合同")，并同意根据该合同之有关规定签订本协议，以补充该合同未尽善之部分，共同遵守。 1.甲方依据《商品房销售许可证》第____号将在____市区____路____号的____单元____层____号的商品房(以下称"该商品房")出售给乙方。 2.土地使用期限自____________起____________止。 3.该________之建筑材料及设备以附录________为标准。 4.甲、乙双方同意按附录所列之该商品房售价及付款办法付款。对交款日期及付款方式，乙方必须严格遵守。 5.如乙方未能根据附录____之规定期限依时交付楼价款者，由滞付之日起计算直至付款之日止，乙方每日须按该合同第____条向甲方支付该合同所列出之滞纳金。同时甲方还可以书面方式催乙方付款。如乙方逾期七日仍未依时支付楼价欠款及/或滞纳金，甲方有权视乙方违约而作中途退房处理并有权终止该合同及本协议。甲方可以书面通知乙方解除该合同及本协议，并报知_______市房地产管理机关备案后另行出售。乙方已付之楼价款由甲方按该合同第八条之规定扣除违约金及/
合同延期补充协议范本x篇 亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档合同延期补充协议范本x篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 合同延期补充协议范本x 甲方：张三 乙方：李四 经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（XX房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下： （x）借款总额为：拾万元整（￥x00000.00元）。 （2）原借款时间为一年（20xx年x月x日—20xx年x 月xx日）。 （x）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年（20xx年x月x日—20xx年x月xx日）。 （x）利率按同期银行利息计算（从20xx年x月x日起计算）。 （x）乙方以XX项目，面积为XX㎡，作为借款担保抵押，即20xx年x月xx日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手
续。 （x）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。 （x）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。 甲方：乙方: 身份证号码：身份证号码：现住址：现住址： 年月日年月日 合同延期补充协议范本2 协议编号： 甲方： 乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： x、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议
XXX总承包合同 付款方式调整的补充协议 发包人（以下简称甲方）：XXX集团有限公司 承包人（以下简称乙方）：XXX集团有限公司 甲、乙双方于2013年6月3日签订的XXXX楼及地下车库工程总承包建设工程合同（以下简称原合同，合同编号为：XXX。 为使该项目工程能按时按质按量顺利完工，并提高付款及结算工作效率，现甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商一致，就原合同“第一章合同协议第十二条付款方式”进行补充修改，签订以下补充协议： 一、该项目合同暂定总造价为： 由造价咨询公司根据该项目施工图确定的预算造价并经甲乙双方共同认可的价格（根据原合同相关条约约定下浮后的造价）约为XXX元（大写：79682000元）。 二、本协议签订后，甲乙双方分别按照经审查合格的施工图、图纸会审纪要、第一次核定的主要材料、设备市场价格，在7 个日历天内，双方按约定的付款节点在咨询公司编制的施工图预算基础上共同确定合同暂定总价，作为各进度付款节点的付款的依据。 三、进度款支付条件：完全达到原合同约定的形象进度，质量合格，应有资料齐全。 四、（一）主体建筑：本工程按XXX楼分别核算及支付工程进度款。 每次均按原合同约定节点及核对一致的当期产值的70%；支付，并统一按占总产值的百分比进行核对，作为付款的依据。经双方核对，各期付款分别如下：第一次付款：基础放线，土石方开挖至正4层底板完成，经验收合格资料齐全后拨付工程款：XX楼为XX元整（大写：XX元）； XX楼为XX元整（大写：XX元）。 第二次付款：第12层底板完成，经验收合格资料齐全后拨付工程款： XX楼为XX元整（大写：XX元），
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-038358 2020建设工程施工补充协议Supplementary agreement on 2020 construction project
2020建设工程施工补充协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称甲方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行zd规，遵循平等、自愿和诚信的原则，经双方友好协商将建瓯市“金鸡大厦”项目续建工程承包给乙方，为了明确双方应承担的义务和责任，签订以下协议条款，甲乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：xx市xx大厦住宅续建工程 2、工程地点：xx市区 3、工程承包范围：从第四层开始及以上部分住宅施工 4、工程造价：约2200万元人民币（具体工程量按实际结算为准） 5、工程内容：土建、水电、装修等工程施工 6、工程承包方式：包工包料 7、甲方指派为工程现场负责人 乙方指派为工程现场负责人 二、工程质量等级： 按国家GB503000-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范，达到合格标准。
三、工程施工工期： 1、本工程施工工期为300日历天，以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起； 2、工程开工日期：2020年8月份（如有延期开工须经双方协商顺延） 3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作，因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工，除工期顺延外，甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。 四、竣工验收： xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的，乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告，甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收，如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的，则视为竣工验收通过。 五、决算依据： 1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据，按现行定额计价结算，按实计算工程量。 2、本工程结算计价套用定额：本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整，人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。 3、材料价格按xx地区当月信息价计算，信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时，应按市场价调整。 4、工程类别均按照三类进行取费，有施工地下室的工程按二类进行计算。（详见附件，本工程预算取费计算标准）
合同编号： 付款逾期补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
付款逾期补充协议范本 甲方：__________ (以下简称甲方)乙方：__________ (以下简称乙方) 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》(下称"原协议")中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。合同内容补充部分：_____ 其它事项说明：___________________________________ 本协议生效： 本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不可分割的组成部分，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 甲方(公章)：乙方(公章)： 法定人代表法定人代表 (或授权代表)：(或授权代表)： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 通讯地址：通讯地址：
联系人：联系人： 联系电话：联系电话： 传真：传真： 出卖方(甲方)：______________购买方(乙方)：______________甲方及乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，为明确买、卖双方的权利义务关系，经协商一致，于__年___月__日签订商品房销售合同(以下称"该合同")，并同意根据该合同之有关规定签订本协议，以补充该合同未尽善之部分，共同遵守。 1.甲方依据《商品房销售许可证》第____号将在____市区____路____号的____单元____层____号的商品房(以下称"该商品房")出售给乙方。 2.土地使用期限自____________起____________止。 3.该________之建筑材料及设备以附录________为标准。 4.甲、乙双方同意按附录所列之该商品房售价及付款办法付款。对交款日期及付款方式，乙方必须严格遵守。 5.如乙方未能根据附录____之规定期限依时交付楼价款者，由滞付之日起计算直至付款之日止，乙方每日须按该合同第____条向甲方支付该合同所列出之滞纳金。同时甲方还可以书面方式催乙方付款。如乙方逾期七日仍未依时支付楼价欠款及/或滞纳金，甲方有权视乙方违约而作中途退房处理并有权终止该合同及本协议。甲方可以书面通知乙方解除该合同及本协议，并报知_______市房地产管理机关备案后
v1.0可编辑可修改景区供应商业务合作（补充）协议书 甲方：广州天客信息技术有限公司 地址：广州市越秀区先烈中路 80 号汇华商贸大厦 14 楼 A,B,C 乙方：河源市苏家围客家乡村旅游区 地址：河源市东源县义合镇义合村苏家围 甲乙双方经友好协商，本着互惠互利得原则达成以下协议 一. 经过充分协商，双方同意延长合作时间，即合同自签订之日起即时生效，有效期至 2009 年月日。 二．在此合同有效期内乙方对甲方代理销售的产品结算价如下： 散客票结算价： 团体票结算价： 备注：其他相应的奖励条款将作为该协议的补充协议。 三．乙方有权根据需要变更其产品的销售条件,例如销售价格,销售数量,销售类型,但变更后，要提前书面通知甲方并经甲方认可。 四．当双方协议期满后或双方同意中止协议时，甲方向乙方结清业务款项后，乙方须全额退还甲方所交押金。 五.其余权利义务按照原《协议书》执行。 六.本附件协议书自双方签订之日起即日生效。 甲方：广州天客信息技术有限公司乙方： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 2008 年月日2008 年月日 附件 1：甲乙双方的通信联络资料
v1.0可编辑可修改1．甲方公司资料： 单位全称地址邮编注册号网址 广州天客信息技术有中国广东广州先烈中51011546884 限公司路80号1401室 甲方相关人员资料： 姓名职位联系电话／手机传真MSN／ E-mail 杨碧霞营运总监 刘贻金产品管理总 监 刘翠采购部 张德明采购部 袁爱民财务部 2.乙方公司资料： 单位全称区域详细地址邮编注册号网址 乙方相关人员资料： 姓名职位负责工作联系电话／手机传真MSN／ E-mail 内容 乙方财务人员： 姓名联系电话负责工手机传真MSN／ E-mail 作内容
合同编号： 租房合同延期补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
租房合同延期补充协议 房屋租赁合同到期后，在原合同上续签有法律效力。 房屋租赁合同到期后，如果在原合同上作适当修改或备注(主要是租赁期限)，则相当于双方又签订了一份新的租赁合同，续签是有法律效力的。 另外应该注意的是，如果在原合同上续签合同而对原合同有改动或备注的，应该由双方对改动或备注的内容进行确认，以免以后在履行时产生纠纷。 甲方(出租人)：身份证号： 乙方(承租人)：身份证号： 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，未明确甲、乙双方的权利义务等关系，经双方协商一致，续签本合同。 一、甲方愿意将坐落于的房屋，面积平方米，继续出租给乙方，乙方也愿意继续承租该房屋。 二、乙方承租甲方房屋作居住使用，续租时间自年月日起至年月日止。该房屋租金为每月元整，缴租方式为支付一次，计人民币，下次付款提前天支付，如不支付，即属违约。 三、租赁期间，甲乙双方不得无故解除合同否则属于违约，如有特殊情况需要终止合同，必须提前一个月通知对方，双方协商解决。四、乙方在使用房屋期间，不得擅自改变房屋结构和用途，如乙方对房屋设施故意造成损害的，应负修缮恢复原状或赔偿经济损失，如要
对房屋进行装修，应征得甲方同意，费用由乙方自行负责。 五、租赁期满前，乙方是否续租，甲方是否出租，都应提前一个月通知对方。乙方在合同期满前应提前天重签合同，不续租则在合同期满当日结算账务。归还租用物品。租赁期满后乙方必须按时搬走，不得故意拖延时间，未经甲方同意，过期五天后还未搬走，甲方有权自行处理并收回房屋。 六、乙方在租赁期间不得在上述房屋内从事国家法律法规、小区管理规定不允许的事情，如有发生甲方有权收回房屋。在房屋内进行的活动与甲方无关。 七、租赁期间发生的水、电、煤气、物业管理费、有限等费用由乙方支付，在前个租期缴纳了元人民币的保证押金，在这个租期继续适用，待期满后甲乙双方不再续签，以上费用结清，房屋无损时，甲方应全额退还乙方。 八、双方必须严格遵守合同，如甲方违约则按该房月租金的两倍及搬家所造成的损失，作违约赔偿金。乙方违约则所付押金不退，作违约赔偿金。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，待双方签字后合同生效，具有同等法律效力。 十、补充协议： 甲方：乙方： 签订日期：签订日期：
付款方式补充协议范本 付款方式补充协议范本 甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守： 一、对乙方开票的规定： 甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙 双方共同确认)。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供 货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定： 甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示 的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲 方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。 三、对乙方延迟交货的规定： 甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间
进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数x 2(特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外)。 四、对付款方式的规定： 一般为电汇。(特殊情况可采取现金或者支票支付等方式)。 五、其他规定： 甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。 六、协议生效： 本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。 七、协议有效期： 本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。 甲方签字：乙方签字： 盖章盖章
编号：_____________ 租赁合同延期补充协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
根据甲乙双方20XX年XX月XX日签定的租赁合同书（简称“租赁合同”）约定，乙方承租甲方位于XX的房产经营“XX”项目。 鉴于乙方租赁期已于20XX年XX月XX日结束；鉴于甲方同意乙方租赁延期6个月至20XX年XX月XX日已满；鉴于乙方希望甲方再次延期经营的请求。甲乙双方就原租赁合同达成如下补充协议。 1、甲方同意将原租赁合同租赁期延长5年给乙方继续经营“XX”项目。即自20XX 年XX月XX日起，至20XX年XX月XX日止。 2、租金变更为：年租金7.5万元。 3、租金缴付时间变更为：每年的9月1日前一次性缴付下一租赁年度的全部租金。 4、在延长租赁期内房屋的防水防潮保温等修缮责任和费用由承租人负责。 5、在延长期租赁期内乙方不得以对承租房屋进行修缮或新增装修为由向甲方主张补偿；亦不得以此理由向开发征用或开发拆迁人主张补偿。 6、如遇政府征收征用或开发商拆迁时，乙方租赁房屋内的所有装修的补偿全部归甲方所有，甲方是唯一受偿人。停产、停业的损失补偿由乙方享有，甲方不得干涉。但是乙方投资的设备设施可以自行迁出。 7、在延长租赁期内，甲方有权同第三人就租赁房屋签订开发动迁协议，乙方不得以有租赁合同承租权为由阻碍甲方权利；甲方和第三人签订征用或开发动迁协议时，“租赁合同”及补充协议终止；但是，甲方应当为乙方保留90天的经营期（在延长租赁期内）。 8、本补充协议与原“租赁合同”具有同等效力，不一致之处以补充协议为准。 9、本协议签字后生效，原“租赁合同”其它条款依然有效。
合同编号： 合同付款补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
合同付款补充协议 合同付款补充协议 甲方： 乙方： 甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守： 一、对乙方开票的规定： 甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。 二、对甲方付款的规定： 甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。 三、对乙方延迟交货的规定： 甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力
因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数x 2(特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外)。 四、对付款方式的规定： 一般为电汇。(特殊情况可采取现金或者支票支付等方式)。 五、其他规定： 甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。 六、协议生效： 本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份，双方各持一份为凭。 七、协议有效期： 本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。 甲方签字：乙方签字： 盖章盖章
合同延期补充协议范本4篇 合同延期补充协议范本1 甲方：张三 乙方：李四 经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（XX房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下： （1）借款总额为：拾万元整（￥100000.00元）。 （2）原借款时间为一年（20xx年6月1日—20xx年5月31日）。（3）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年（20xx年6月1日—20xx年5月31日）。 （4）利率按同期银行利息计算（从20xx年6月1日起计算）。（5）乙方以XX项目，面积为XX㎡，作为借款担保抵押，即20xx 年5月31日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。 （6）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。 （7）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。 甲方：乙方: 身份证号码：身份证号码：现住址：现住址： 年月日年月日 合同延期补充协议范本2 协议编号： 甲方：
乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 签字盖章：签字盖章： 日期：日期： 合同延期补充协议范本3 出借方（甲方） 地址： 借款方（乙方） 地址： 签订地点： 鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元（大写：，
【】合同之三方付款补充协议 [原合同编号： xxx] [补充协议编号：No. xx ] 甲方： 乙方： 丙方： 签约时间： xx 年 xx 月
甲方（发包方）： 联系人： 联系电话： 联系地址： 乙方（承包方）： 联系人： 联系电话： 联系地址： 丙方（xx方）： 联系人： 联系电话： 联系地址： 鉴于： 1、甲、乙双方于【】年【】月【】日签订了《【】合同》（合同编号为，以下简称“原合同”）。 2、丙方作为甲方【】项目的管理方，依据甲方的要求对该项目进行管理，并根据甲方的指示代表甲方履行原合同项下的付款义务。
就甲方委托丙方付款事宜，经甲、乙、丙双方协商一致，达成如下条款： 1、甲方委托丙方按照原合同约定为甲方向乙方支付原合同项下的合同款项。 2、丙方同意接受甲方委托按照原合同约定向乙方支付原合同项下的合同款项。 3、乙方同意接受丙方代表甲方按照原合同约定向乙方支付原合同项下的合同款项，并同意按照原合同约定向甲方开具增值税发票。 4、丙方代表甲方按照原合同约定向乙方支付原合同项下的合同款项，视为甲方已按照原合同约定履行付款义务。 5、如丙方未按照原合同约定按时足额付款的，则甲方承诺按照原合同约定向乙方补足合同款项金额，乙方有权直接向甲方主张付款。 6、除上述付款安排外，甲方与乙方之间的权利义务与责任均依据原合同约定执行。丙方除代表甲方向乙方付款外，不向乙方承担任何其他义务。 7、本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准；未尽事宜按原合同执行。 8、本补充协议正本一式【陆】份，各方各执贰份，均具有同等法律效力。 9、本补充协议经各方签字并盖章后生效。 （以下无正文） 甲方： 公司名称：（公章） 地址： 邮编： 电话：
（甲方）发包人： （乙方）监理人： 监理合同延期补充协议书 本协议书由（以下简称“发包人”）为一方，与理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。原《监理合同协议书》中第三条约定： 监理服务期：个月（其中：施工准备阶段个月，施工阶段监理个月，交工验收阶段监理个月，缺陷责任阶段监理个月）。 由于工程自年月日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议： 1、监理服务期延期期限： 原监理服务期截止日次日（年月日）起，预计至年 月日止。若提前完工则按实际服务期限计算费用，若年月 日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。 2、监理服务形式、范围、内容等： 按照原合同约定条件执行。 3、监理服务延期期间监理费用： （1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款条； 条；等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为元（大 写：），延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等。
（2）支付方式： 待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的； 在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后天内支付剩余服务费的。 4、监理服务人员及变更： 均按照原合同约定条件执行。 本补充协议书正本一式份，双方各执份，副本份，双方各执份，具有同等法律效力。 甲方：乙方人： （盖章）（盖章） 法定代表人：法定代表人： 或其授权的代理人：或其授权的代理人： 日期：年月日日期：年月日
合同补充协议 导读：范文合同补充协议 【篇一：供货补充协议书】 协议编号：__________ 甲方：__________ 乙方：__________ 甲、乙双方根据浙江省政府采购管理办公室浙政采办字[20xx]11号《关于做好20xx年第4季度、20xx年第1季度计算机、打印机政府采购协议供货有关事宜的通知》和的《中标供应商授权函》关于确定为本次计算机协议供货商之一的情况，经甲、乙双方协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供中标产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款。 第一条中标货物 中标货物的型号、规格、价格、优惠率及调整要求等均与《通知》中的规定保持一致。
第二条甲方和乙方 舟山市本级国家机关、事业单位和社会团体与甲方享有同等权力，本协议下述各处所指甲方包含舟山市政府采购中心及采购单位。 乙方为中标供应商在本地区确定的协议供货商之一，乙方代表中标供应商履行送货、售后服务、维修及资金结算并承担责任。 第三条供货期限及供货对象 供货期限：自本供货协议生效之日起至20xx年5月31日止。 供货对象：舟山市本级行政事业和社会团体。 第四条供货方式及限额标准 采购单位在定点、协议的品牌和供货商范围内，直接与供货商联系，选择产品的具体规格、型号，并由供货商出具“定点产品供货意向单”，然后编制政府采购计划直接报市采购办审核。供货商凭已审核的《政府采购计划表》与采购单位签订供货合同，并在合同约定的时间内供货。供货时间一般在7个工作日内，供货数量较大时可由双
方协商确定。 若单一合同采购金额大于人民币30万元或数量超过30台时，采购单位应按有关规定报政府采购管理部门另行确定采购方式。。 第五条履约保证金 乙方在与甲方签署本协议前须交入5000元人民币/品牌的履约保证金。甲方在协议履行完毕后5个工作日内无息退还履约保证金。 第六条货款的支付 在乙方完成合同项目供货并验收合格后，采购单位根据合同约定的付款要求，将已落实的采购资金，直接将货款支付给乙方。 对纳入会计集中核算的采购单位凭政府采购计划、政府采购合同、发票原件、验收单应及时到市级会计核算中心办理支付结报手续，将货款支付供货商。 采购单位未按规定支付货款的，乙方有权按双方合同的约定获得违约赔偿。
合同延期补充协议范本 1 发包方：房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方：建筑工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下： 本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积平方米，地上建筑面积(计容积率部分)平方米，储藏间建筑面积平方米，地下室建筑面积平方米(其中人防面积平方米) 本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。 1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。 2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。 四、工期延误时间 现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20xx年8月9日顺延至20xx 年6月30日。 协议订立时间：年月日。 协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。 发包人(公章)：承包人(公章)： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日 2 协议编号： 甲方： 乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 签字盖章：签字盖章： 日期：日期： 3 出借方
合同延期补充协议 篇一：工期延期补充协议 新村沿街地块商住楼施工承包工期延期补充协议 发包方：房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：建筑工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下： 一、项目概况： 本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢（9到11层）、多层住宅11幢（4到5+1F）、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积平方米，地上建筑面积（计容积率部分）平方米，储藏间建筑面积平方米，地下室建筑面积平方米（其中人防面积平方米） 二、工程形象进度 本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。 三、工期延误原因 1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。 四、工期延误时间 现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20XX年8月9日顺延至20XX年6月30日。 五、协议生效 协议订立时间：年月日。 协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。 发包人（公章）：承包人（公章）： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日 2 篇二：工期延期补充协议 恩海高科厂区施工承包工期延期补充协议 发包方：深圳恩海光学玻璃制品有限公司（以下简称甲方） 承包方：湛江市第十建筑工程公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就恩海高科厂区施工承包工期延迟达成补充协议如下：
银茂新天地小区延期交房补充协议书 甲方：房地产开发有限公司 乙方： 丙方： （以下简称甲方、乙方、丙方。） 由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。 一、本协议内容作为《银茂新天地小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。 二、交房时间 1、甲方必须于2015年10月30日前所有业主交房。 2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件并符合商品房交付条件，验收合格。 三、证件办理 甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所
必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕；并按照合同规定，于交房同时办理房产证及土地证。 四、违约赔偿 1、2015年4月30日到2015年5月31日的违约金按照购房合同 执行。 2、2015年6月1日至2015年10月30日期间的违约金，不再按 购房合同执行。购房合同上单价为3500元/平方米以下的业主（含3500元/平米），违约金从2015年6月1日起，每天按业主所购房总房款额的万分之贰计算，购房合同上单价为3500元/平方米以上的业主，违约金从2015年6月1日起，每天按业主所购房总房款额的万分之叁计算。 3、2015年10月30日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金 从2015年10月31日起，十一月份每天按业主所购房总房款额的万分之四计算，十二月份每天按业主所购房总房款额的万分之五计算，以此类推直到交房为止。或抵扣车位使用权（使用期限与房屋产权一致）或物业管路费用。 五、违约金支付方式 2015年4月30日至2015年8月31日之间的违约金必须在
合同编号： 工程延期补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
工程延期补充协议 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《XXX施工合同》的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。 一、合同工期： 1.1、乙方必须按甲方及监理核定的施工组织进度计划执行，并确保各节点完成日期。若达不到节点工期要求，每节点延误一次罚款2万元;乙方最终能按总工期如约完成，甲方可退还相应节点罚款;但累计退还罚款金额不超过10万元。 1.2、在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经甲方代表及监理确认，工期可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费。下列情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的原因，向监理及甲方提出书面报告(一式三份)，经监理工程师及甲方代表签字确认，各方保留一份作为延期凭证。 1.2.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误; 1.2.2按施工承包合同定义的不可抗力(本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑); 1.2.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)。 1.3、工期不顺延情况：
1.3.1、各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等); 1.3.2、停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延); 1.3.3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。
工程监理延期补充协议 根据2009年10月11日株洲大和房地产开发有限公司与监理方株洲诚信建设监理有限公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定,合同日期为2009年9月4日-2010年8月4日止，经双方协商，继续聘请株洲诚信建设监理有限责任公司对工程进行监理,经双方协商一致,签订本协议。 委托人（甲方）：株洲大和房地产开发有限公司 监理人（乙方）：株洲诚信建设监理有限责任公司 工程名称：臻品?仙居岭项目 工程规模: 臻品?仙居岭项目1、2、3、4栋砖混结构，5、6、7栋剪力墙结构，总建筑面积为48811m2。 一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。 二. 本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。 三. 本协议有效日期为:2010年8月4日至本项目竣工验收, 费用按月包干结算的方式。 四. 监理费用:按月计算,包干价格为2.4万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。 委托人(甲方): 监理人(乙方): 法定代表人: 法定代表人: 2010年____月____日2010年_____月____日
附件： 监理延期服务费计费说明 根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下： 1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为： 附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日 月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月； 2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算： （1）施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1＋浮动幅度值） （2）施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数 按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前“XX工程委托监理合同”中约定服务期限（2007年12月22日至2009年12月22日）将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢！ 北京XX工程管理咨询有限公司 下页为XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书 编号:XX[2007]002