分包质量管理协议书
1、分包质量管理协议书
总包单位：某某某工程（以下简称甲方）
分包单位：某某公司（以下简称乙方）
甲方将某某工程（N7标段给排水、电气及消防安装施工委托乙方施工，为明确双方在施工质量技术管理方面的责任，双方在签订本工程给排水、电气、消防安装工程分包合同的同时，签订本质量管理协议，以明确双方的责任，且双方必须严格执行。
第一条：为了保证本工程质量满足国家建筑工程验收标准，对业主负责，对工程负责，以“百年大计，质量第一”为宗旨，落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程质量验收统一标准》。等有关安全质量生产法律、法规，按照“谁主管、谁负责”的安全质量生产原则，明确各自管理范围内工程质量责任，确保实现本项目工程质量及生产管理目标。甲乙双方就工程质量、生产管理事项协商达成一致，签订本协议，双方严格执行并各负其责。
第二条：质量标准：严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准
GB50300-2013》及机电安装工程各专业配套的质量验收规范及图集。第三条：质量要求：竣工一次交验合格率100%，否则应按甲方要求进行自行返工，并承担由此发生的一切费用。
第四条：甲方责任与权利
1、应有完善的质量组织体系和质量保证体系，配备专职质量管理人员，负责对工程施工质量的监督、管理、检查，组织工程质量评审，发现不合格品有权责令乙方整改、停工整顿和经济处罚。
2、定期或不定期对乙方进行施工质量法律、法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。
3、甲方根据国家规定及企业质量管理要求，结合项目特点制定各项质量管理制度，并书面发放至乙方。
4、甲方负责编制总体《施工组织设计》及《质量（创优）策划》，并组织乙方主要管理人员对《施工组织设计》及《质量（创优）策划》进行学习，并书面交底。
5、依据合同须由甲方提供材料的，甲方应及时供应合同规定的材料，并确保材料质量合格。
6、施工前甲方将对乙方进行技术、质量总交底或专项交底，明确质量目标，施工过程应对乙方的施工质量监督、检查，对乙方工序予以验收，并提出验收意见。
7、甲方负责对乙方就相关质量管理制度、施工质量管理规范、施工方案及精细化施工等相关内容进行培训。
8、有权制止乙方的违规作业，对重大违规行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
9、有权对专业素质差、不服从指挥的施工人员责令其限期退场。
10、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行监督检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
11、甲方应根据公司《实测实量手册》，定期对乙方施工质量进行实测实量，对有重大偏差的项目，责令乙方进行整改，下发整改通知单，并进行相关处罚。
12、如果乙方存在重大质量隐患拒不整改或发生质量事故，甲方有权终止乙方合同，责令乙方限期退场。同时，甲方保留索赔权。
13、因乙方原因造成工程质量问题，发生返工、误工的，造成甲方材料损失、工期拖延等严重后果的，甲方保留向乙方索赔的权利。
14、当乙方不服从指挥、违规作业时，甲方有权按照项目质量管理奖罚规定，直接从工程款中扣除相应费用。
第五条：乙方职责与权利
1、按照规定要求取得承包工程施工资质，并报甲方审查、备案。
2、乙方必须根据甲方要求足额配备专职质检人员，配合甲方进行现场质量管理，并持证上岗，素质符合规定要求，熟悉施工工艺标准、质量验收规范。
3、乙方施工前编制质量保证措施，必须保证所制定的质量保证措施正常运转和顺利执行。施工前要认真审阅设计图纸、文件，正确理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标准的要求，负责乙方分包范围内的图纸会审工作并提交甲方。接受甲方交底，按照设计和技术交底要求组织施工。
4、按照甲方要求，任何分项工程施工前乙方必须对施工班组及操作人员进行有针对性的书面技术（质量）交底，技术交底必须针对性强、切合实际、全面细致。并将交底记录报甲方备案。
5、乙方的技术人员必须认真熟悉图纸、设计变更、施工方案及相关的施工规范，做到心中有数，并在施工中严格执行和把关。
6、甲方将随时抽查乙方的操作人员对质量验收规范及施工工艺的掌握情况，对达不到要求的，乙方负责培训，直到达到要求。由于乙方操作人员失误，所造成的损失和责任均由乙方自负。
7、乙方的专职质量员必须积极主动的组织验收工作，配合甲方工程部（质量部）的验收工作，否则甲方工程部（质量部）有权拒绝验收，所造成的一切损失均由乙方自负，并对乙方的专职质检员处以50元/次的罚款，累计超过三次的，乙方必须另外安排质检员人员，并满足项目施工的要求。
8、乙方质检员必须配合甲方工程部、质量部组织的分项工程的质量评定工作。否则对乙方专职质检员处以50元/次的罚款，如果累计超过三次的，由乙方另外指定人员。
9、未经甲方工序验收合格的工程不得擅自进入下道工序施工，甲方责令乙方整改（或拆除），并无条件整改（或重新）施工，所发生的一切费用及损失均由乙方承担，并对乙方相关人员进行罚款处理。
10、承担所雇佣人员进行质量检查时所需仪器、设备费用。
11、乙方应对自身施工质量进行实测实量，并积极参与甲方组织的实测实量检查，对有重大偏差的项目，进行整改，并承担相关费用，接受甲方处罚。
12、不得使用（或租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及工程质量的工艺、材料和设备。
13、遵守项目质量管理制度，并根据法律法规要求和自身特点，建立健全质量管理体系，结合乙方专业的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的质量管理责任制和质量管理规章制度。
14、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗。
15、根据双方约定质量目标投入必要的人、财、物，保证工程质量创优目标顺利完成。
16、对所雇佣人员进行质量教育，组织班组开展质量教育、学习、宣传、检查、整改等活动。合理安排身体素质、专业技术水平、质量意识均符合要求的人员上岗。
17、不违规指挥或强令工人违反国家标准、规程、规范进行施工。甲方提出的要求违反国家标准、规程、规范时，可提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝甲方违规指挥。
18、工程所用材料由总包统一供给发放的，乙方应按照现场标识使用合格的建筑材料，严禁将不合格材料用于工程当中。对于施工过程中发现使用的材料存在质量问题时应及时进行反映，等候处理，防止进一步扩大对工程造成不必要的损害。对于涉及工程实体所用材料进场后必须报项目部质量管理人员验收，验收合格后由甲方（总包）方报监理公司验收合格后，方可使用。对于乙方现场使用的，规范要求进行复检的材料，进场后及时按照规范要求进行取样复检，复检取样时必须通知甲方（总包）质量员和监理现场见证取样，若未通知甲方（总包）质量员见证的检测报告一律无效。对于乙方单位在施工过程中私自更换材料，造成的一切后果均由乙方承担责任。
19、对在施工过程中发现的设计图纸与现场实际存在有误差或按图施工
无法操作，满足不了规范和标准的要求，乙方必须及时向总包技术人员反应，在征得设计单位同意并办理了相关变更手续后方可施工，任何情况下未经许可，乙方不得以任何理由擅自变更或更改设计。
20、负责分项工程的质量报验，乙方在分项工程自检合格后及时向甲方（总包）质检部门进行分项工程质量报验，等待甲方（总包）专业人员的检查验收，在甲方（总包）专检合格后由甲方（总包）通知监理工程师进行最终验收；乙方不得越权擅自向监理单位进行报验。
21、对欲召开现场质量观摩会的项目，乙方必须按甲方要求进行施工，并积极参与观摩会相关策划、实施、检查及整改活动。
22、乙方配合甲方定期召开质量专题会，分包负责人应到场参会，并配合整改。
23、分包方在施工前应先做样板，样板经总承包商、监理、业主验收合格后方可大面积施工，样板的费用已包含在合同价款中，分包方不得以任何理由向总承包商、业主索要费用。
24、工程质量验收的程序是：（乙方四检制→甲方四检制→监理验收）（“四检制”，即操作者“自、互检”和责任工程师中间“交接检”及质量工程师“专检”）（各专项奖罚标准，可根据各专项施工内容进行适当调整或根据现场实际下发罚款单）。
1）乙方要作到内部自检、互检、交接检和质量工程师专检，所用表格由甲方提供，合格后将交接记录表交与甲方工程部（质量部）。如果乙方上交的记录合格率100%，甲方验收时合格率达不到95%以上，对乙方罚款200元/次。验收时乙方班组长必须共同参与验收。
2）甲方工程部（质量部）验收合格后，由甲方对监理报验，乙方不能擅自对监理报验。甲方与监理验收时，乙方现场负责（质量工程师）及班组长都必须共同参与验收，发现问题及时整改。
3）验收后甲方及监理所提出的质量问题，不积极组织有关人员进行整改的所造成的一切后果均由乙方自负，并对乙方相关现场负责。
4）必须强化工程的过程控制，不得隐瞒施工中出现的质量问题，所发生的质量问题必须及时上报甲方工程部（质量部），否则对乙方给予罚款。
5）施工中任何质量问题修复、纠偏等都必须经甲方工程部（质量部）批准后方可进行施工，擅自进行修复、纠偏工作的，将对乙方处以1000元/次罚款，对乙方相关责任人处以200元/次罚款。
6）施工中甲方检查提出的质量问题，乙方必须立即组织人员进行整改或回复。
7）乙方在施工前，必须先做样板，填写样板记录单，经甲方、监理及建设单位验收合格，形成书面记录后。方可进行大面积施工，样板施工及返工产生的相关费用由乙方自行承担。（若样板为工程实体，经验收合格后，可作为实际工程量予以结算）。
8）乙方在施工过程中，发现甲方提供的材料有质量问题，及时上报工程部(质量部)，不能擅自把有质量问题的材料先使用后报告。
9）乙方自带的小型机械，有质量、安全问题的，不能继续使用，如出现人员受伤，由乙方自负。
10）乙方达不到甲方制定的质量目标（创优目标），严格按照合同进行处罚。
22、乙方不得擅自与业主、监理等与本工程有关的单位进行工作对接及函件来往。必要时，可书面告知甲方，优甲方进行协调与沟通。
七、其他
1、其他约定项目由乙方造成的工程质量问题引起的返工由乙方自行负责，甲方有权进行相应的责任追求及经济处罚。
2、其他未尽事宜，以本甲、乙双方签定的本工程《专业（劳务）分包合同》或相关协议书为准；
3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
签订日期：签订日期：
2、分包质量管理协议书
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）甲方将工程委托乙方施工，根据业主确定下的质量标准，确保工程阶段验收、竣工验收一次性通过，达到公司制定的质量目标要求，甲乙双方共同协商，双方在签订工程承包合同的同时签订本协议。
1、目的
1.1加强在建项目的质量管理力度，提高建筑工程质量；
1.2规范、明确项目质量管理行为，提升项目质量管理水平。
2、工程质量目标
2.1工程质量验收等级评定按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）的有关规定执行，分部分项工程一次验收合格率为100%；
2.2市优质工程省优质工程“杯”；中建总公司优质工程“中建杯”；并争创国家优质工程奖；级QC成果奖。
3、分包单位质量体系和人员配备要求
3.1分包单位质量体系
3.1.1分包单位必须制定质量实施计划、分项工程质量控制措施、实测实量计划等。
3.1.2总包单位对分包单位进场人员必须进行质量技术交底工作，进行质量培训，建立人员质量档案，分包单位紧后必须对进场工人与管理人员进行质量技术交底与培训，对不合格人员视情况，进入下期培训或直接辞退。
3.1.3分包必须全面配合总包质量检查工作、实测实量工作等，对质量问题无条件配合整改。未达到约定的合格率标准，总包有权更换分包。
3.1.4如分包人员（管理人员和工人）不称职，总包有权随时调换或清退，分包必须无条件配合，若分包单位更换管理人员必须经总包单位同
意。
3.1.5所有检验批、分项工程，分包必须自检合格后，才能通知总包验收，必须提供合格品给总包，未进行自检或经总包检查不合格每次罚款1000元。
3.2人员配备要求、数量
3.2.1分包单位专职工程质量管理人员应具备质检员上岗证。
3.2.2分包单位必须配置足够的质检员，要求：分包单位配备的专职质检员数量不得少于总包单位质检员人数的两倍，分包质检员必须具备必要的工作技能和工作经验，熟悉质检流程，责任心很强。
3.2.3分包必须参加总包定期组织的质量分析会，并认真对待，对存在的问题及时纠正整改，参加人员包括分包负责人、技术负责人、质量主管和质检员。
4、分包工程质量管理行为
4.1主体结构工程质量控制
4.1.1主体结构施工前
4.1.1.1由项目部对分包进行质量、技术交底，根据合同，明确主体结构质量要求，主体结构质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。各项实测质量指标符合《中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。
注：基本价为签订合同价
4.1.1.2总包编制模板工程、钢筋工程、混凝土工程施工方案，经监理、甲方审核批准。
4.1.1.3分包单位根据施工方案，脚手架、墙柱支模、梁板支模、柱头钢筋工程等做施工样板，总包组织监理、分包、业主等进行样板验收。填写样板验收记录。
4.1.1.4总包单位组织分包单位进行图纸会审，核对结构图、建筑图、水电图、精装修图，重点关注不同专业图纸的统一性、防渗漏节点、细
部构造、砌筑构造与主体结构同时施工等问题。
4.1.2主体结构施工过程中
4.1.2.1分包配合总包进行定位点、标高控制点的测设，分包进行墙柱定位线与控制线、外墙垂直度控制线、标高控制线放线工作并检查，总包进行复查，保证控制线精确度符合要求。
4.1.2.2分包进行墙柱、梁板模板工程检查验收，检查墙柱上下口控制线、平台模支撑体系、墙柱支撑体系，根据标高控制线，测量平台模平整度；根据墙柱上下口控制线，测量墙柱模板垂直度以及空间方正度。对墙柱、梁板模板的平整度进行逐处测量。对模板体系做到实测实量，对加固合理性和可靠度进行检查，对墙柱和梁板拼接进行检查，对梁柱和墙内空尺寸和方正度进行检查，合格后才报总包验收。要求模板周转次数不超过6层。
4.1.2.3分包进行墙柱、梁板钢筋工程隐蔽验收，楼板厚度采用预制混凝土块控制，梁板钢筋间距、长度、方位逐点测量，墙柱梁板钢筋绑扎要采取定位措施，确保钢筋位置准确，尤其是现浇板钢筋，不得随意切割钢筋，钢筋连接质量合格，需要预留的钢筋等按要求预留到位，合格后才报总包验收，并做好成品保护。
4.1.2.4浇筑混凝土过程中，总包督促分包实时测量顶板平整度、墙柱垂直度和平整度以及门窗洞口尺寸、位置，检查调整支模体系，检查楼板厚度，检查混凝土楼板面平整度和标高，并派足够人手及时调整回顶加固。
4.1.2.5浇注混凝土时，严禁往混凝土中加水。要充分振捣，不得有烂根现象，并不得污染钢筋等。
4.1.2.6混凝土浇筑完成后及时养护，养护要安排专人进行。楼面达到初凝强度（1.2MPa），经总包同意后方可上材料、进行作业，但材料不可上太多，不可过度集中堆放，并逐层检查形成质量记录。
4.1.2.7对混凝土实体不得随意打凿，不可私自拆除模板体系，不得早拆模板，拆模需经项目总工签字拆模申请单方可进行。
4.1.3主体结构拆模后
4.1.3.1对主体结构，分包严格执行实测实量方案，按时提交实测结果，不能提供实测结果的部位在当月完成工程量计量时不予考虑。
4.1.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。
4.1.3.3拆模后出现的质量缺陷，必须由总包出具处理方案后，分包方可安排专业员进行修补，严禁私自处理。
4.1.3.4拆模后预留的对拉螺栓孔等空洞，分包应按总包的方案在外脚手架拆除之前进行处理验收合格，否则不得进行下道工序施工。
4.1.3.5对于已经浇注成型的楼梯踏步和砼墙体阳角等易碰部位，应用木板做好成品保护。
4.2砌筑工程质量控制
4.2.1砌筑工程大面积施工前
4.2.1.1总包对分包进行质量、技术交底，制定质量目标、落实质量要求。
（1）砌筑工程质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。各项实测质量指标符合《中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。
注：基本价为签订合同价。
（2）分包对砌筑材料、预制构件集中加工，砌筑砂浆进行预搅拌。4.2.1.2总包进编制砌筑工程施工方案，报监理、甲方审核、审批。4.2.1.3根据施工方案，分包做砌筑施工样板（包括水电样板）、户型样板，重点关注砌筑灰缝、构造作法、二次构件、防渗漏节点，总包组织监理、分包、业主等进行样板验收。填写样板验收记录。
4.2.1.4分包进行墙体实体线、控制线和皮数杆线的放线工作，并检
查，合格后通知总包验收。
4.2.1.5主体未预留钢筋的部位，分包进行植筋工作（满足当地要求），并检查合格后报验。
4.2.2砌筑施工过程中
4.2.2.1总包进行砌筑放线、控制线、皮数杆放线检查，核对砌筑放线图和皮数杆图。
4.2.2.2总包对植筋、反坎、构造柱逐层检查验收（前提是分包必须自检合格）。构造柱、过梁、连梁、压顶以及拉结筋等设置严格按设计图纸及施工规范规定施工。
4.2.2.3总包对进场砌体材料进行检查，对砂浆配比、正在使用中的砂浆保水性和时效进行检查，不合格的不得使用。
4.2.2.4总包对各班组砌筑情况严格按样板检查验收，要求班组配备必要的测量工具，及时自检灰缝质量、垂直度和平整度、洞口尺寸、窗台卧梁、门洞过梁、斜顶砖、三角预制块、空调洞预制块、配电箱、消防箱、预留洞等。
4.2.2.5总包督促分包对完成的墙体及时实测，总包督促分包100%实测，控制线上墙，检查数据、砌筑人和检查人上墙，确定各层砌筑实测时间、出数据时间。
4.2.2.6斜顶砖完成后，才能进入水电安装阶段，总包检查机械开槽、管线走向渗漏风险、管线固定、挂网、管线密集处浇筑混凝土情况，管线开槽必须先弹线，必须用机械开槽。
4.2.3分楼层砌筑完成后
3.2.3.1总包督促分包单位逐层按照评估要求进行实测实量，建立砌筑分户实测实量档案。
4.2.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。
4.3抹灰工程质量控制
4.3.1抹灰工程施工前
4.3.1.1总包对分包进行质量、技术交底，制定质量目标、落实质量要求。抹灰质量分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。各项实测质量指标符合《中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。
注：基本价为签订合同价。
4.3.1.2总包编制内外墙抹灰施工方案，报监理、甲方审核、审批。
4.3.1.3分包根据施工方案，做抹灰施工工序样板（包括开槽、插座等）、户型样板（包括铝合金门窗），项目部组织分包进行样板验收，填写样板验收记录。
4.3.2抹灰施工过程中
4.3.2.1总包对抹灰基层进行检查验收，重点关注基层清理、甩浆、挂网、灰饼情况（前提是分包须自检合格）。
4.3.2.2分包单位对总包方提供的材料质量进行确认，总包检查砂浆搅拌配比、原材料，沙子须级配过筛。
4.3.2.3总包、分包对班组抹灰进行实时检查，分层抹灰、压实、收面等。
4.3.2.4总包督促分包抹灰时，采取地面铺彩条布等措施收集落地砂浆，落地砂浆实时清理。
4.3.2.5总包督促分包在砂浆初凝前检查垂直度、平整度、阴阳角，数据上墙，施工工人和检查人名字和日期上墙，不合格点实时整改。
4.3.2.6总包督促分包及时进行抹灰洒水养护不少于3天（视天气情况适当延期）。
4.3.3分楼层抹灰完成后
4.3.3.1总包督促分包单位逐层按照质量验收标准要求进行实测实量，
建立抹灰分户实测实量。
4.3.3.2根据实测实量结果，总包、分包一起分析质量目标实现情况，对未实现的质量目标进行分析，制定改进计划和措施，落实到后续楼层施工中。
4.3.3.3抹灰完成后15天后，进行空鼓开裂检查、整改。检查出的质量问题由总包编制处理方案，分包按方案要求进行处理。
4.3.3.4阳角进行成品保护，注意避免碰撞。
4.4地坪、找平层、楼梯踏步工程质量控制
4.4.1地坪、找平层、楼梯踏步施工前
4.4.1.1总包对分包进行质量、技术交底，根据精装修要求确定地坪施工范围，制定质量目标、落实质量要求，分层合格率达到级，总体合格率达到级，同户型同尺寸。各项实测质量指标符合《中建六局总承包公司实体检测操作细则》的要求。
地坪工程检测合格率定级标准
注：基本价为签订合同价。
4.4.1.2总包编制地坪施工方案，落实质量控制措施。
4.4.1.3根据施工方案，分包做地坪、地暖保护层、楼梯踏步施工样板，总包组织监理、甲方、分包进行样板验收。填写样板验收记录。
4.4.2地坪、找平层、楼梯踏步施工过程中
4.4.2.1总包对地面基层进行检查验收，重点关注基层清理、凿毛、浇水、标点情况（前提是分包须自检合格）。
4.4.2.2总包督促分包在砂浆初凝前检查平整度、标高，不合格点实时整改。
4.4.2.3总包督促分包及时进行浇水养护。
4.4.2.4施工过程中，做好成品保护工作。
4.4.3分层地坪、找平层、楼梯踏步完成后
4.4.3.1养护完成后，总包及时完成控制线并上墙，逐层按照公司评估要求进行实测实量。
4.4.3.2地坪完成后15天后，进行空鼓开裂检查、整改。检查出的质量问题由总包编制处理方案，分包按方案要求进行处理。
4.4.3.3做好成品保护工作，设置围挡与警示标志。
5、附则
5.1以上未尽事宜，参照国家与地方验收规范和标准，参照中建系统标准，参照批准的本工程施工组织设计和施工方案以及质量策划书、各种质量方面的制度等。
5.2本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。
甲方：XXXXXXXX有限公司乙方：XXXXXXXX有限公司
法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：
日期：年月日日期：年月日
3、分包单位技术质量管理协议书
发包方：：北京住总第三开发建设有限公司门头沟棚户区改造工程项目部
承包方：
为保证承包的工程施工质量达到国家、地方、行业施工规范及设计图纸及项目部所要求的质量标准、发包单位所要求的技术质量要求，确保向甲方交出合格产品、满意工程。具体条款包括但不限于以下内容：
具体内容：
1、本工程质量目标：建筑长城杯
2、承包单位必须设技术质量负责人，并设置满足工程需要和满足发包
单位要求的技术、质量员，技术负责人与技术、质量员必须持有效职称证和上岗证。并将相关证件复印件在工程施工前上报承包单位；
3、承包单位所有施工材料进场后必须向发包方报验，并通过监理单位验收，并按要求附材料合格的证明资料、进场检验报告，未报验或验收不合格的材料不得使用到工程上；
4、承包单位的施工质量必须满足国家规范和北京市地方、行业规程、规范的质量要求，施工质量同时要达到发包方的技术质量要求；
5、承包单位在施工过程中必须服从发包方的技术质量管理，按时俺家发包方组织的质量联检和技术质量专题会，接受发包方的技术质量罚款，并对技术质量问题按发包方的要求及时整改，直至达到合格标准；
6、承包单位施工中出现技术质量问题，经发包方二次指导不见整改或整改后达不到合格标准的，发包单位有权按照施工期间与承包单位签订的技术质量协议对承包单位进行技术质量罚款，罚款金额从技术质量保证金中扣除，技术质量处罚由发包单位向承包单位出具书面技术质量罚款单。如接受罚款人拒不签字，项目部主任工程师签字同样生效。
7、承包工程承包人必须自行完成所承包的工程，禁止将承包的工程进行转包。
8、承包单位应具有类似工程的施工经验并且具备必要的施工工具和设备，特种作业人员应持证上岗。
9、承包单位应建立健全内部的技术质量保证体系，技术质量保证体系应当具有与承包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、技术质量管理人员并配备相应数量的专职安全员。同时根据承包工程的需要配备相应的《规范》、图集。
10、承包单位进入现场施工前，必须进行技术交底。
11、承包单位自行组织本项目专业技术负责人对专项施工作业人员进行操作交底。内容应符合现行、有效的各类法规、规范及文件、项目部技术质量要求，交底材料和内容应签字并交项目部备案。
12、承包工程所使用的工程物资（包括原材料、成品、半成品、建筑构配件、器具、设备等）进场后，由承包单位填写报验单及验收记录，提供相应的产品质量证明文件和相关资料，报项目部技术部门组织有关人
员进行验收；承包工程原材料有复试或现场抽检要求的，由项目部技术部门督促承包单位进行，其中见证实验取样时，由试验员通知监理到场见证。
13、承包单位应坚持以样板引路的原则，任何分项工程施工前，承包单位要先做好样板，经项目部、监理、建设单位验收批准后方可大面积施工，否则不得进行大面积施工。
14、承包工程的隐、预检等检验由承包方施工负责人组织，承包单位自检合格填写相应的施工记录表，签字后报发包方质检员和工长验收签字，并由发包方工长或质检员组织报监理检查，监理确认后签字。当过程验收检验不合格时，质检员行驶否决权，检验不予通过。承包方服从质检员的意见组
织返修直至合格，重新组织检验。承包单位对所承包项目应按上述检查程序进行检查验收，主任工程师应参加验收。
15、对承包单位的技术资料管理依据北京市现行的《建筑工程资料管理规程》和住三施工资料档案管理有关规定进行，形成于工程的施工过程中。
16、承包工程技术资料由承包单位负责收集、整理，经项目部检查合格后，交项目部资料员汇总。
17、承包单位用于被工程的计量器具应经过检定，在检定有效期内，承包单位将计量器具管理目录及检定合格证复印件报项目部计量员检查、备案。
18、工程质量应当达到合同内约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
19、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包方管理要求，随时接受检查验收，为检查检验提供便利条件。
20、工程质量达不到约定标准的部分，发包方一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新
施工的费用，工期不予顺延。
21、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前通知发包方验收，并留有足够的验收时间。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包方在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
22、无论发包方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。
23、承包方有义务对发包方的要求提出合理化建议，并经发包方认可后采取执行。
发包方：承包方：
专业（甲指）分包安全生产文明施工协议 编号: 建设单位：_______________________________________ （以下简称甲方） 总承包单位：____________________________________________ （以下简称乙方） 专业分包单位：__________________________________________ （以下简称甲指方） 因专业承包单位非总包单位的直接分包，根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，总包单位只是作为对建设单位的服务来对进入总包现场的专业承包单位进行代建设单位管理，所以进入总包施工现场的专业承包企业，必须服从总包的管理与协调。专业承包单位出现的各种劳务用工问题及违反国家、南昌市行政主管部门的有关法律、法规和规定等行为由专业承包单位承担完全责任。甲、乙、甲指三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。为了明确三方的安全生产责任，结合本工程现场具体情况，确保施工安全，本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，三方必须共同遵守，严格执行。 一、施工内容 1、工程名称： 2、工程地址： 3、专业分包工程名称： 4、承包方式：包工□、包料□、包质量□、包安全文明施工口 5、工程项目期限： 开工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以乙方书面通知为准）； 竣工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以通过验收/备案制验收为准）； 6、工程施工范围及内容： ___________ 分项工程施工进程中的安全，主要是（简要叙述）： ________________________ 二、本工程安全控制目标及文明施工达标： 工程安全目标 1、年负伤事故频率：％。以下； 2、杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等重大事故; 3、一般安全事故为零；
-精品文档- 桩基础工程施工合同 甲方：浙江海天建设集团有限公司_________________ （以下简称甲方）乙方：江苏地质基桩工程公司 ____________________ （以下简称乙方）甲方因工程需要将万科龙湾城市中心区A02地块1#楼一18#楼PC管桩工程分包给乙方施工，乙方具有相应的施工资质，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，依据建设部、国家工商行政管理局颁发的《建筑装饰工程施工合同示范文本》，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议： —、工程概况： 1、工程名称：万科龙湾城市中心A02地块 2、工程地点：温州市龙湾区 3、承包范围：1#楼一18#楼多层建筑及相对应的地下室的 PC-500（100）~600（110）A 型AB 型B 型管桩工程 二、承包方式： 包清工（内容包括：1、施工图审查；2、符合本工程特点切实可行的施工方案的编制和报验；3、桩机进场就位、桩位放样、打桩、桩顶送桩、打桩过程的测量；4、积极配合做好有关桩基检测等 工作；5、同步做好资料的搜集和整理工作。 三、承包范围： 4、设计图纸中1#楼一18#楼多层建筑及相对应的地下室的 PC-500 （100）~600（110）A 型AB 型B 型管桩工程。
四、工期: -精品文档- 1、工期为一标段（1#-11#楼及相关地下室）至2013年3月1日打 桩全部完成，春节放假为2013年2月5日至2月19日（视情况可以缩短，不得延长），除人力不可抗因素工期顺延，其他因素不得顺延。乙方应按照甲方要求的总工期和各节点工期来组织施 工，在满足总工期的同时也必须满足各节点工期完成的时间，必须按照合同约定工期按时竣工；（乙方应考虑到施工期间扰民等因素可能造成的工期延误的影响） 2、如遇政策性原因处理不当引起当地居民阻扰而影响施工的情况 发生，由甲乙双方共同出面协商，工期顺延。 3、若乙方无正当理由造成工期延误，无法满足甲方的节点工期和 总工期，甲方有权单方面终止合同或安排其他施工单位进场施工。 五、工程造价及结算方式： 1、PC管桩桩径：500-600,每米清工综合单价为143元，（综合单价包含：打桩、接桩（包括接桩辅材）、人工费、材料费、管理费、利润、措施费、规费、税金、机械进出场费等要完成打桩所会产生的 所有费用，不包括水电费） 2、工程量计算方式：按设计有效桩长+1/2桩顶送桩深度。 六、付款方式： 每月月底上报工程量一次，在下月25日前按实际完成工程量支付乙方70%,完工支付80%，桩基验收合格支付95%，余款出士0.000 一个月结清，乙方开具相应的发票。
工程分包安全协议书 在社会发展不断提速的今天，男女老少都可能需要用到协议书，签订了协议书就有了法律依靠。什么样的协议书才是有效的呢？以下是作者收集整理的工程分包安全协议书4篇，希望能够帮助到大家。 工程分包安全协议书篇1 总承包方：XXX（以下称甲方） 工程分包方：XXX(以下称乙方) 因甲方施工的XXX工程，因施工需要，经甲、乙方友好协商,甲方将：工程分包给乙方施工。甲乙双方是属于经济承包关系，乙方自雇人员统一管理和全面负责，接受总承包方督查。为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，根据《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》中有关安全责任的规定，结合本工程实际，在签定协议的基础上，甲、乙双方签定如下安全协议： 一、甲方责任： 1、甲方帮助对乙方职工加强安全性教育，传达上级安全生产指标精神，对乙方所施工的工程项目进行针对性的安全交底，甲方对乙方文明施工、生活卫生、治安防火、环境、职业健康安全方面的督促检查，有关违章处罚对照项目部相关制度同等执行。 2 甲方苏中公司、监理对乙方施工中的安全工作进行监督、检查，督促其对隐患进行整改、对乙方违章违纪行为进行教育处罚，处罚款直接从安全保证金中扣除。乙方不接受管理或严重屡教不改，甲方有权责令其停止施工或无条件退场。 3、甲乙双方在结算标准中包含安全生产等费用，乙方必须采购符合国家及相关标准的劳防物品，对自雇人员免费发放;甲方、总承包方协助乙方办理暂住证等对外协调工作，协调和相关费用由乙方自理，发生事故甲方：总承包方协助乙方向保险公司索赔尽可能提供必要的帮助（在为自雇人员办理意外伤害保险的基础上）。 二、乙方责任在： 1、乙方应根据相关法规及总承包单位要求的《分包单位须知》提供：资质
建筑工程施工安全合同协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地址： 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派＿＿＿＿＿＿＿同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派＿＿＿＿＿作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
常州市东方红日建筑有限公司 工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位：_________________________ （以下简称甲方） 分包单位：_________________________ （以下简称乙方） 为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同 工程名称: 工程地 点：工程 内容: 分 包范围: 进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安 全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生、依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规规定，签订本协议。 本协议为《建设工程施工专业分包合同》第三部分专用条款中的第20条补充条款，在双方签订《常州市建设工程施工分包合同》的同时签定本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构、定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 三、坚持安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、抓好安全教育；严肃安全纪律;规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照三不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业，本施工现场安全检查生产规章制度，核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目，组织指导
工程分包协议书 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 承包形式： 1.4. 承包范围： 1.5. 工程期限：年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级：合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务： 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作； 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行； 3.1.5. 制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施； 3.1.6. 向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底； 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认； 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作； 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议； 3.1.10. 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
分包安全生产管理协议书 发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以
土方开挖分包安全管理协议书
甲方：**国际建设有限公司 乙方： 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好工程的安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据甲乙双方合同要求，特签订本协议。 一、工程概述： 1、工程名称： 2、工程地址：北京市朝阳区孙河乡 3、分包工程范围和内容： 4、分包形式： 二、工程项目期限： 自2020年月日开工至 2020年月日止完工。 三、协议内容： 1、施工期间，甲方授权于春革同志为本工程甲方项目负责人，乙方授权同志为本工程乙方项目负责人。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。 2、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工
作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。 4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。 5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。 （二）安全责任划分原则： 1、甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。包括分管安全生产的领导，配备专职或兼职安全员，应有各种机械、各工种的操作工程，特种作业人员、驾驶人员的操作证、驾驶证的审证考核制度，各级管理人员的安全生产责任制和定期安全检查制度。 2、甲乙双方在施工前要认真勘察现场： ①工程项目应由甲方编制施工组织设计 ②工程项目由乙方按照甲方的要求自行编制施工组织设计、制定有针 对性的安全技术措施，乙方必须严格按照施工组织设计的要求施工。 ③甲乙双方的安全管理人员及有关技术人员必须认真的对本单位职工 进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全法规、纪律、制度。 ④施工前及施工中，甲乙方应共同对乙方进场的人员进行安全三级教育
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
商业、办公及配套设施（创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称：商业、办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程 总包单位（甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业，办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程总包单位（以下简称甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电： 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
中建一局集团第二建筑有限公司即墨蓝色新区工程市政项目部总分包安全管理协议书总分包安全管理协议书 甲方：中建一局集团第二建筑有限公司乙方： 为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工人员的安全与健康，促进施工生产的顺利进行，依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》，就本项工程施工生产中的有关事项，经双方协商达成如下协议：在施工工程总分包合同的执行上，本协议书具有优先权。安全生产组织管理第一条一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门；乙方必须配备一名以上专职安全管理人员；二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及。条例（若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目《现场出入证》并在甲方将施工人员登记在册，、办理《安全教育上岗卡》、交易备案注册》，严禁使用童工和未成年人。若在京外施工，必须遵守当地政府关于（费用由乙方承担）企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，
商业、办公及配套设施(创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称:商业、办公及配套设施（创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位(乙方):四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业,办公及配套设施(创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（以下简称甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电: 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证Ｂ级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
公司 合同编号： ______________ 专业工程分包安全协议书范本 甲方： ____________________________________ 乙方： ____________________________________ 签订日期： __________ 年 _______ 月 _______ 日 总承包单位（甲方）： 专业分包单位（乙方）： --------------------------- 司 为了认真贯彻 安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立 以人为 本”的安全
管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生 产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管 部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工 过程中的不安全因素 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
工程分包协议书 甲方：________________ 乙方：________________ 甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就相关合作事宜，达成如下，双方共同遵守： 第一条：分包工程范围 甲方将_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_ 所属工程项目施工承包乙方。 乙方负责完成_葡北6号转油站及所辖计量间综合维修工程_所有项目施工。 第二条：分包期限 分包期限自甲乙双方协议签订即日起至工程竣工止。 第三条：付款及结算方式 1、工程进度款：工程进度达到60%以上，以施工总合同价款的30%拨付工程进度款。 2、结算方式：甲方以油田公司最终审定工程结算后，按工程定额直接费中人工费总造价乘以1.55%结算。 第四条、施工质量及竣工验收 1、保证施工质量达到相应的质量验收规范，达到合格等级 2、本工程质保期为贰年。 3、甲方按照最终审定结算金额的直接费中人工费的50%预留质
量保证金，质量保证期满后，一次性付清给乙方。 第五条：甲乙双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、负责提供本项工程所需的材料及大型机械设备。 2、双方签署合同之日起，甲方将其所属项目委托乙方。 3、负责协调本项工程中发生相关的一切事宜。 4、甲方应按约定如期向乙方支付施工费用，愈期3天无故不支付，则按每天5％的标准向乙方支付滞纳金。 （二）乙方的权利和义务 1、乙方管理及工作人员在施工期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守甲方的 规章制度 ，配合甲方管理人员的安排。 2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。 3、甲方有权根据乙方施工内容及质量提出合理建议，乙方需积极与甲方进行协商，并根据协商结果作相应调整。 4、乙方应负责施工期间的所有材料的看护及设备保管维护。 5、乙方负责承担因该工程施工期间发生的所有安全事故，及一切后果。 6、乙方负责处理工程质保期期间发生施工质量问题。 第六条：违约责任
总包与分包单位安全生产协议书 总包方：xxxxxxxxx公司 分包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》和青岛安装建设股份有限公司关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、双方共同确认该项目的安全生产管理目标 1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在3‰以内。 2.施工现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。 3.现场无火灾、火警事故，火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%。 4.劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案件为零。 5.严格按发包人文明安全施工管理要求进行施工及管理，保证施工现场达到合格文明安全工地标准。 二、总包方、分包方责任 1.分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执
行：国家及行业有关安全操作规程和总包方的一切安全生产管理制度，服从总包方的安全生产管理，安全人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2.分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件报送总包方，经核实无误后方可进场。 3.分包单位进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩单报送总包单位。 4.严禁违章指挥，违章作业，对在工程中出现的不安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期改正，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方自行负责。 5.分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，管道井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。 6.由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、施工用水、脚手架及安全防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是临边洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。 7.为便于现场管理，按施工总承包合同分包方必须向总包方交纳
工程承包安全协议书 甲方： 乙方： 为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经协商达成一致，并同意按照附录条款签订本协议。 本协议为施工合同补充条款，经双方签字盖章后生效，与合同具有同等法律效力，双方应认真履行。 甲方、乙方必须严格执行本协议。本协议作为合同附件，一式四份，甲乙双方各持二份。 甲方：（章）乙方：（章） 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日 附录 一、总则
1、建设单位负责施工现场的统一管理，监督检查施工单位的施工现场各类安全文明施工活动。施工单位应当在建设单位的统一管理下，在其施工范围内建立施工现场安全管理责任制，并组织实施。 2、施工单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项标准、规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。 3、施工单位必须建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。切实保障施工工作人员的安全与健康。 4、施工单位在总包单位的总体部署下，负责编制施工工程的安全施工组织设计。 5、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。 6、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。 7、施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
工程分包协议书 甲方：河北成昊建筑工程有限公司 乙方：王金龙 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利和义务，促进工程的顺利进行，签订本合同，以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：衡水市绿地亮化工程 2、工程地址：前进街永兴路至南环路、青年公园 3、施工内容： 3.1前进街永兴路至南环路东西两侧及河道两侧线坑挖槽、灯基础浇筑、 回填土平整夯实及地面恢复。 3.2青年公园线坑挖槽、灯基础浇筑、回填土平整夯实及地面恢复。 4、工程造价：元。大写。 5、工程承包方式：包质量，包工期，包安全，包人员，同时自行承担安全、生产责任。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。 二、工程期限 本合同工程自年月日开工至年月日竣工。 三、甲方责任
1、向乙方提供工程施工过程中所需的图纸资料，工具及施工机械； 2、甲方指派人员对工程进行全面管理，对在工程施工过程中乙方人员的各种行为进行约束和管理； 3、向乙方提供工程施工中所需的水源及电源； 4、开工前组织乙方负责人学习并熟悉图纸，参与施工技术和施工安全交底； 5、工程完工验收合格后，结算完工程款后支付乙方的工程款； 四、乙方责任 1、严格依据甲方提供的施工图、施工程序进行施工； 2、服从甲方施工现场管理人员指挥，规范操作，严格管理施工人员，遵守国家法律、法规及甲方各项工程管理制度，若有违反将接受相应处罚，承担因此而造成的所有费用和后果，并无条件的清退出施工场地； 3、严格按照施工及验收规范施工，施工质量及工期达到甲方要求及验收标准。 4、由于乙方原因的停工、返工及材料、构件浪费及倒运、机械二次进场等损失，均由乙方承担相应责任； 5、乙方在施工过程中因为乙方责任，造成公安、环保、城建、税务等相关部门处罚的，乙方应该承担全部责任； 6、乙方所承包的施工项目工程质量必须达到标准和甲方的要求； 五、工程款支付的相关条款 1、工程款支付方式随着业主拨付甲方进度款支付给乙方。 2、工程完工验收合格后，结算完工程款后支付乙方的工程款； 六、工程负责人及安全施工责任 1、乙方应教育工人严格执行操作规范，安全施工，防火防盗。在施工中由于乙方
编号：YB-HT-008347 专业分包安全生产协议书 Safety production agreement of 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订：YunBo Network
专业分包安全生产协议书 甲方（发包单位）：________________ 乙方（分包单位）：________________ （一）工程项目名称：________________ （二）工程地址：________________ （三）本合同分包作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的专业分包合同。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。 （二）甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。（三）甲方有权监督检查乙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况。 （四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。
（五）甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。 （二）乙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责，乙方必须遵守甲方的施工现场和安全生产管理规定，服从甲方对施工现场的安全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。 （三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。 （五）乙方应对甲方提供的施工作业条件进行认真检查，对甲方提供、移交的场地、设施、设备等的完备性、安全性进行认真检查、验收，验收合格后与甲方办理移交、接收手续，并签字确认，乙方对签字负责，未经验收或验收不合格的不得移交、使用。乙