土石方剥离工程

合

同

书

甲方：

乙方：

签约时间：年月日甲方：

乙方：

根据甲方与投资方签订的相关协议，该煤矿的土方剥离工程由甲方总承包。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》之规定，现甲方将该工程项目的部分工程量委托乙方实施，本着公平公正、互惠互利的原则，经过双方友好协商，达成如下一致协议。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：露天煤矿土方剥离挖、运、平、修便道、洒水、出煤。

4、工程量：约万m³（实际完成工程量为准）。

二、工程单价

1、工程单价：土方挖运公里范围内，施工深度（平均）米内，单价元/ m³。运距超出公里，则每增加100米运距，土方挖运单价每m³增加元；施工深度超过米，则每增加1米深度，土方挖运单价每m³增加元。

2、油料：由提供油料，燃油价格以签订本协议时当地元/升作为基价，若遇油料价格上涨，则油价每上涨1%，则土方挖运单价上调0.5%。

3、施工如遇石方或煤矸石，则由甲方负责爆破，施工单价上调20%。

4、施工中如遇地下水，由甲方负责降水，土方施工费用上调20%。

5、本工程价款不含乙方税费，税费全部由甲方缴纳。

三、工期工期、质量

1、开工日期：年月日

2、工期：年，若遇特别异常气候条件，如：暴雪、暴雨等，工期按实顺延。

3、质量等级：合格。

四、付款方式及安全保证金

1、付款方式：按月支付。第一个月按实际完成进度的85%支付，以后每月支付上月15%的余款和当月85%的进度款，依此类推。每月25日甲乙双方共同测量计算本月完成工程量， 28日前由项目部向业主申报本月进度工程量。次月5日前甲方将工程款以现金或转账方式支付到位。

2、乙方与甲方签订工程施工合同后，必须保质、保量的完成，土方剥离、挖煤不能以任何理由停工，停工造成的损失由乙方全部承担。

3、工程结束后，乙方若未出现重大质量、安全事故，甲方在10个工作日内付清全部工程余款。

4、甲方若不能按时付给乙方月结算工程款造成乙方停工，乙方停工损失由甲方承担，乙方可以将甲方煤场的煤（或挖出的煤）低于市场价20%价格外卖直到补足乙方月结算工程款及停工损失为止。

五、工程量计算与验收

1、在乙方进入施工现场后，甲乙双方技术人员对施工现场进行地貌实测，并做好施工现场坐标详细地貌图。

2、每月25日为工地进度验收测量日期，由甲乙双方现场负责人与双方测量技术人员共同实测工程量，并做好实测记录，经双方现场负责人与技术人员共同实测确认无误后双方签字生效。双方保存好测量记录，便于下次测量作为核对依据。

3、测量按30m*30m方格测量，在施工中如遇到石方需要爆破，必须通知甲方现场负责人。测量技术员做好实测记录，双方确认，严格区分土方与石方工程量。以免造成双方损失。

4、经双方确认的控制点，双方不能以任何理由作改变。若根据施工需要转点，需经过双方同意后方可转点定位，否则由破坏方承担责任。

5、特别注意事项：在剥离中分清土石方、煤矸石与煤层的区别，乙方必须安排专职技术人员指挥施工，不可浪费业主有价值的物质。此项作为工程验收其中的一项。

六、甲方责任与义务

1、负责开工前满足施工需要的一切文字依据工作，包括办理开工相关手续，为乙方进场施工提供所需条件。为乙方调解好周边关系，给乙方营造良好的施工环境。

2、甲方负责提供测量、地勘、图纸等技术资料，及其它技术标准。

3、负责提供乙方施工及后勤保障人员的食宿场所，指定乙方机械停放场地。

4、甲方明确施工范围、弃土场位置。弃土场土方应无碾压或压实度要求，如需碾压，则另行计价。弃土场也无裸土覆盖要求，如需覆盖，则由甲方负责。

5、安排专职指挥员现场协调乙方工作，并尽量协调解决乙方施工中的难题。因甲方责任造成乙方停工三天以上，甲方赔偿乙方损失，其中挖掘机一天班元，翻斗车一天元，装载机一个天元。

6、协助乙方做好施工人员安全培训工作，时刻警惕提醒乙方检查安全隐患的存在。

七、乙方责任与义务

1、建立健全专职安全生产管理机构，认真执行国家法律法规。切实做到服从甲方合理安排，积极配合生产调度。

2、必须做到文明施工、安全生产，由于乙方现场指挥不当，出现严重安全责任事故，由乙方自行承担一切法律责任与经济赔偿。

3、必须安排专职技术人员指挥开挖，下降高度每10m内必须有预留5m宽的安全平台，以免出现滑坡事故。

4、必须给在现场施工人员购买工伤保险方可进场施工。

5、施工人员进场后，乙方必须做好施工组织设计与设计方案呈交甲方审议备案。

八、违约责任

本合同是双方共同遵守的法律依据，任何一方违约，都应追究违约责任。

1、甲方与乙方签订施工合同后，如果不能正式通知乙方进场施工，视为违约。

2、乙方收甲方进场通知书后不能按时进行正常施工（属于乙方原因），超出10天同样视为违约。

3、任何一方违反合同中任何条款都属违约，都将赔偿对方违约金按承包工程量价款的1%赔偿对方损失。

九、其他

1、本合同未尽事宜双方协商解决，补充协议与正式合同具有同等法律效力，如在执行中发生争议，可申请仲裁部门协商解决，如协商不成可向当地人民法院起诉解决。

2、本合同一式四份，双方各执二分，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人签字：法人签字：

代理人签字：代理人签字：

联系电话：联系电话：

身份证号：身份证号：

签约地点：