拉运沙石料承包合同
发包人：阿热勒镇托万克麦盖提村（以下简称甲方）承包人：杨路平（以下简称乙方）
经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
阿热勒镇托万克麦盖提村铺砂石路项目
、施工内容:
乙方负责石料拉运、平整路面，推土
三、施工承包价格：
工程量及造价：工程量5.1km，单价50元/米，总造价贰拾伍万伍仟元整（Y 255000元）。
四、工期要求：
乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40
公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。
五、工期：2014年1月15日开工至2014年2月5日竣工。
六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。
七、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方协商一致；
2、因不可抗力指使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己
行为表明不履行主要义务；
方延迟履行主要义务， 经催告后 15 天内仍未履
甲方： 乙方：
年月日 年月 日
行；
方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能 实现合同目
的。
八、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方 违约，由违
约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关 条款赔偿经济损失。
九、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极 态度进行协
商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起 诉讼。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。 本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合 同一式二份，甲、乙双方各执一份。
4、
5、
拉运沙石料承包合同
发包人：阿热勒镇阿克哈尼喀村（以下简称甲方）承包人：杨路平（以下简称乙方）
经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
阿热勒镇阿克哈尼喀村铺砂石路项目
、施工内容:
乙方负责石料拉运、平整路面，推土
三、施工承包价格：
工程量及造价：工程量5.2km，单价50元/米，总造价贰拾陆万元整（Y 260000元）。
四、工期要求：
乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40
公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。
五、工期：2014年2月5日开工至2014年2月25日竣工。
六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。
七、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方协商一致；
2、因不可抗力指使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己
行为表明不履行主要义务；
方延迟履行主要义务， 经催告后 15 天内仍未履
甲方： 乙方：
年月日 年月 日
行；
方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能 实现合同目
的。
八、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方 违约，由违
约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关 条款赔偿经济损失。
九、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极 态度进行协
商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起 诉讼。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。 本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合 同一式二份，甲、乙双方各执一份。
4、
5、
拉运沙石料承包合同
发包人：阿热勒镇尤喀克麦盖提村（以下简称甲方）承包人：杨路平（以下简称乙方）
经双方协商制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
阿热勒镇尤喀克麦盖提村铺砂石路项目
、施工内容:
乙方负责石料拉运、平整路面，推土
三、施工承包价格：
工程量及造价：工程量6.8km，单价50元/米，总造价叁拾肆万元整（Y 340000元）。
四、工期要求：
乙方应严格按照甲方要求和标准施工（宽5米，厚30-40
公分），不符合甲方要求的，甲方有权拒绝验收。
五、工期：2014年1月20日开工至2014年2月20 日竣工。
六、验收标准：以甲方现场验收为准，甲方以验收结果确定为合格后方可填写验收单结算。
七、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方协商一致；
2、因不可抗力指使不能实现合同目的;
3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己
行为表明不履行主要义务；
方延迟履行主要义务， 经催告后 15 天内仍未履
甲方： 乙方：
年月日 年月 日
行；
方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能 实现合同目
的。
八、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方 违约，由违
约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关 条款赔偿经济损失。
九、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极 态度进行协
商解决；协商不成的，可提请当地人民法院提起 诉讼。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。 本合同签定：本合同签字、加盖双方印章后生效，本合 同一式二份，甲、乙双方各执一份。
4、
5、