YOUR LOGO
给水工程施工合同专业版(官方范
本)
The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state.
专业合同系列，下载即可用
给水工程施工合同专业版(官方范本)
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
甲方：房地产开发有限公司
乙方：市政工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就*****西区室外给水管网工程事宜达成如下协议：
一、工程名称：西区。
二、施工范围：西区室外给水管网施工图纸内全部内容。
三、合同价款：
合同价款包括西区给水管网施工图中全部设施的施工直接费、材料费、施工管理费、材料地区差价、设计费、质监检验费、管道维护费等。总计工程造价为人民币：5234506.04元（大写伍佰贰拾叁万肆仟伍佰零陆元零肆分）。包工包料，一次性包死。
四、付款和结算方式：工程开工前，甲方按照施工进度分期给付工程款。
（一）付款方式
1．乙方在每月18日向甲方提报当月完成施工产值，甲方按当月审定后施工产值的70%支付工程进度款。
2．工程完工后，支付合同价款的90%。
（二）结算方式
1．结算按《山东省市政工程消耗量定额》对其配套的费用定额和规定及甲乙双方现场签证、竣工图纸按ⅱ类工程取费；人工工日单价34元/工日。
2．2011年相应季度价格、甲方批价单、设计变更、工程签证、甲乙双方签认的预算书等。
3．乙方应遵守甲方的《工程签证管理办法》，并按照该办法及时办理相关签证。
4．本工程的总造价为：合同价款+设计变更+工程签证。
五、责任和义务：
1．甲方责任
（1）提供以下材料：建筑区域规划平面图、建筑单体给水底层平面图、给水管道范围内的室外海拔标高、建筑规划许可证（均为复印件）。
（2）工程施工前，甲方负责办理因施工需要破坏的路面、沥青以及草坪绿化等已有设施的有关手续，并向乙方提供允许开挖或施工的证明文件，若因甲方没有及时办理好相关手续而延误工期，责任自负。
（3）以书面形式提供施工现场范围内地下隐蔽工程详细资料。
（4）给水设施施工过程中，遇其它需要迁移改造的原有设施，其迁移改造工作由甲方承担。
（5）现场提供入户管的材质、管井。
（6）工程开工前室内管道必须完工，具备通水条件。
（7）工地代表积极配合工程施工，解决施工过程的问题，提供通水时的一切便利，验收并记录隐蔽前的质量和数据以及水表底数。对发生的费用应及时给予确认。否则责任自负。
（8）甲方驻工地代表联系电话
2、乙方责任
(1)乙方根据甲方提出的要求，确定给水方案，设计方案经甲方同意后，在不违反开发区城市统一规划原则下，予以实施，进行施工图设计。
（2）编制工程预、决算，计算给水设施管理费数额。
（3）甲方交足工程建设费等费用后，乙方在合同规定的期限内完成施工。施工过程中，乙方文明施工，不得损坏原有地下设施，如有损坏，由乙方赔偿或恢复。甲方于施工前未提供隐蔽资料或资料与实际情况不符合而造成的损坏，不承担赔偿或恢复义务。
（4）乙方驻工地代表联系电话
3、甲、乙双方应共同遵守《烟台城市供水管理办法》之规定
六、工期约定：总工期：120天（具备施工条件的有效工作日），开工日期：2011年10月10日，如因甲方原因使工程不能按时开工，工期顺延。
七、违约责任
1．乙方未能按合同工期完工，每拖延一天，按合同造价的2%罚款。
2．甲方原因造成工期延误，工期顺延。甲方原因造成乙方误工，由甲方承担误工费（500元/日），误工费以现场做为结算依据。
3．施工过程中，甲方要求停工，需在24小时前书面通知乙方，否则造成乙方停工，按误工情况处理。
八、争议：因履行本合同引起的或与本合同相关一切争议由当事人协商解决，协商不成可以提交烟台市仲裁委员会按仲裁规则仲裁，或依法向人民法院起诉。
九、本合同一式肆份，经双方代表签字、盖章后生效。本合同未约定事宜，由双方协商另签补充协议。
十、甲方在工程竣工试水之日必须具备试水条件，与乙方共同试水验收，并验明表底数签字认可，在甲方立户通水之前如出现私自用水现象，其水费由甲方负担，按开发区建筑水价格执行。
十一、工程竣工经自来水验收合格后，一个月内余款一次性付清。
甲方：乙方：
法定代表：法定代表：
经办人：经办人：
给水工程施工合同2018 专业版 甲方：房地产开发有限公司 乙方：市政工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就*****西区室 外给水管网工程事宜达成如下协议： 一、工程名称：西区。 二、施工范围：西区室外给水管网施工图纸内全部内容。 三、合同价款： 合同价款包括西区给水管网施工图中全部设施的施工直接费、材料费、施工管理费、材料地区差价、设计费、质监检验费、管道维护费等。总计工程造价为人民币：5234506.04 元（大写伍佰贰拾叁万肆仟伍佰零陆元零 肆分）。包工包料，一次性包死。 四、付款和结算方式：工程开工前，甲方按照施工进度分期给付工程款。（一）付款方式 1．乙方在每月 18 日向甲方提报当月完成施工产值，甲方按当月审定后施 工产值的 70支付工程进度款。 2．工程完工后，支付合同价款的 90。 （二）结算方式 1．结算按《山东省市政工程消耗量定额》对其配套的费用定额和规定及 甲乙双方现场签证、竣工图纸按类工程取费；人工工日单价34 元/工日。 2．2011 年相应季度价格、甲方批价单、设计变更、工程签证、甲乙双方 签认的预算书等。 3．乙 方应遵守甲方的《工程签证管理办法》，并按照该办法及时办理相关签证。4．本工程的总造价为：合同价款+设计变更+工程签证。 五、责任和义务： 1．甲方责任 （1）提供以下材料：建筑区域规划平面图、建筑单体给水底层平面图、 给水管道范围内的室外海拔标高、建筑规划许可证（均为复印件）。 （2）工程施工前，甲方负责办理因施工需要破坏的路面、沥青以及草坪 绿化等已有设施的有关手续，并向乙方提供允许开挖或施工的证明文件，若因甲方没有及时办理好相关手续而延误工期，责任自负。 （3）以书面形式提供施工现场范围内地下隐蔽工程详细资料。
防水施工合同简单范本3篇篇一：防水工程合同 防水工程施工协议 发包方(甲方)： 发包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实原则，甲方将防水工程包工包料分包给乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守。 一、承包范围、单价和计量方式 二、选用防水防潮材料：SBS卷材在天马、蜀羊中选用。丙伦为300g海王。 三、合同工期：工程总工期为30天，如遇雨天则工期顺延。 四、验收以国家有关规范规定验收。 五、付款方式：材料进场付80%，工程竣工后付至总价款的95%，余款在法定保修期满后支付(不计利息)。 六、甲方交给乙方需要做防水（防潮）的基层必须坚固、平整、光洁、无浮沙、 掉灰现象，坡度、泛水、挡水线、阴阳角等细部节点应符合规范要求。
七、乙方将防水工程施工完毕，自行做二十四小时闭水实验，在无任何渗漏现场后交给甲方，此后甲方人为损坏防水层，乙方再次施工，应按实际工作量向甲方收取人工、材料费。 八、乙方负责原材料送检发生的费用并及时提供复试检测报告、合格证和相关检测技术资料进行给甲方。 九、保修、维修：本工程乙方免费保修五年，保修期过后，乙方承诺继续维修，只收取材料成本费。 十、未经双方同意，单方终止或废除合同的要承受未执行合同金额作为违约金。十一、因合同发生争议双方应协商解决，协商不成任何一方可向人民法院起诉。十二、附规：1、本合同经双方代表签字或盖章后生效：工程决算完毕及保修期满费用结清后合同自行失效。 2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。 甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章） 代表：代表： 联系电话：联系电话：年月日年月日 篇二：防水工程施工合同书 防水工程施工合同书 主管单位：（甲方） 防水施工单位：（乙方） 签订日期：年月日
第一条：工程概况 （一）、工程名称：______ 智能化工程 （二）___________________________________ 、工程地点： （三）、工程简介：_______________ 智能化工程，项目总建筑面积约_______ 平 方米，包括 ______________________________________ 。 （四）、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。 第二条：承包范围及工程内容 （一）____________________ 承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括以下：智能对 讲系统（包括门禁系统、家庭安防报警系统）、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统（只预埋线管）。 具体见甲方提供的总规划图的示意。 （二）承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容： （1）智能对讲系统：包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机（彩色可视不带安防功能）室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及地下室的弱电主干线槽。 （2）电梯对讲系统：包括由监控中心敷设至各栋天面电梯机房的线缆、各主、分机的安装（各主、分机由电梯公司提供）、及组成本系统完整性的一切安装工程。乙方所敷设的线缆须符合甲方采用的电梯公司的要求。不含电梯桥箱至天面电梯机房的电梯对讲系统随行电缆的安装。 （3）闭路监视系统：包括每栋住宅楼的电梯轿厢、首层住户大堂、地下室车库、车库出入口、地下室前厅、小区主要道路、公共区域、广场的摄像机前端设备、监控中心设备、传输设备、线缆（含电梯轿厢内摄像机的随行线缆）及组成本系统完整性的一切安装工程。 （4）停车场收费管理系统：包括入口设备、出口设备、彩色图像对比系统、车场系统、服务中心设备及组成本系统完整性的一切安装工程。不含岗亭。 （5）公共广播音乐系统：住宅小区楼层大门口、公共场所、主要干道、周边及出入口的紧急广播和背景音乐的设备、小区园林背景音乐的安装及组成本系统完整性的一切安装工程。小区园林背景音乐的安装工程须配合园建工程的施工（预埋线管）。
**地块消防工程施工合 同 同 文 件 年月十日
（简称甲方） 承包方： （简 称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双 方就**地块---楼消防工程施工事项协商一致，订立本合同。 —:工程概况 1.1工程名称：**地块----消防工程。 1.2工程地点：西安市 ------- 。 1.3工程内容： 1、5#、6#楼设计图纸、设计变更范围内的消防喷淋系统、消火栓 灭火系统及消防火灾联动报警系统工程的材料、设备采购、制作、安 装、调试、及消防部门的对消防工程的各项检测专项验收通过等全部 内容。 2、就工程目前现有条件为完成设计图纸、变更范围内所有和消防系 统有关联的消防工程。 二、 承包方式：包工包料包消防专项验收。 三、 合同工期 3。1开工日期：2012年8月7日 3。2竣工日前：2012年11月6日 3.3 合同总工期90天。非甲方原因推迟1天罚款1000元。 四、合同价款 4.1实行固定总价包死： **地块 楼消防工程施工合同 发包方:
本工程合同总价为人民币贰佰柒拾玖万元，（2790000元），（一次性包死价，不存在材料、机械、人工及政策性调整）。即原投标清单总价（5#、6#楼）2850941。06元下浮60941。06元，以后发生变更参照投标清单综合单价下浮2.14%进行结算。 4.2、4。1条总价是为完成设计图纸、现有变更范围内的全部消防系统工程内容，施工期间除再发生变更外不再产生其它与消防系统有关的任何费用，包括乙方投标清单中工程量、清单描述、清单漏项是否报价等问题均不再调整。 4.3、4。1条为完全价格，包括材料你、加工费、现场安装、管理费、装卸费、运保费、安装费、土建总包配合费、原预埋预留的改扩、脚手架、垂直运输、验收前的成品保护费、技术资料整理归档、高空作业安全防护费用、消防专项检测验收、水电费、售后保修、利润、税金及竣工验收所需的其它检测费用（消防系统承包范围内）和对甲方的其它分包单位的交叉作业以及协调配合等； 4.4、4.1条总价还包括非自己施工部分如防排烟系统、送排风系统、 燃气报警、电梯、防火门和防火卷帘门等与火灾报警系统有关的配合、联接及控制，最终通过有关西安市相关消防部门的验收，直至获得消防工程验收合格证书。 4.5 4.1条总价包括消火栓、消防喷淋及火灾自动报警系统与消防控制室的设备的连接和调试等全部内容费用。 五、履约保证金：10万元，合同签订时汇入甲方账户。 六、甲方工作
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 给水工程施工合同
编号：FS-DY-20530 给水工程施工合同 甲方：房地产开发有限公司 乙方：市政工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就*****西区室外给水管网工程事宜达成如下协议： 一、工程名称：西区。 二、施工范围：西区室外给水管网施工图纸内全部内容。 三、合同价款： 合同价款包括西区给水管网施工图中全部设施的施工直接费、材料费、施工管理费、材料地区差价、设计费、质监检验费、管道维护费等。总计工程造价为人民币：5234506.04元（大写伍佰贰拾叁万肆仟伍佰零陆元零肆分）。包工包料，一次性包死。
四、付款和结算方式：工程开工前，甲方按照施工进度分期给付工程款。 （一）付款方式 1．乙方在每月18日向甲方提报当月完成施工产值，甲方按当月审定后施工产值的70%支付工程进度款。 2．工程完工后，支付合同价款的90%。 （二）结算方式 1．结算按《山东省市政工程消耗量定额》对其配套的费用定额和规定及甲乙双方现场签证、竣工图纸按ⅱ类工程取费；人工工日单价34元/工日。 2．20xx年相应季度价格、甲方批价单、设计变更、工程签证、甲乙双方签认的预算书等。 3．乙方应遵守甲方的《工程签证管理办法》，并按照该办法及时办理相关签证。 4．本工程的总造价为：合同价款+设计变更+工程签证。 五、责任和义务： 1．甲方责任 （1）提供以下材料：建筑区域规划平面图、建筑单体给
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《____________________ 项_ 目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守第一条工程 项目 一、工程项目名称： _______A. 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1 数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求：整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801 和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89: 97 》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97 》。 1、桥架工程要求： 1 ）水平桥架安装；
2 ）垂直桥架安装； 3 ）桥架三通爬坡制作；
2 、布线工程要求 1 ）.数字监控系统，共计XX 个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1 指派现场代表负责协协调乙方施工； 2 、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60% 和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价 的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6 、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8 保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负 责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2 、组织人员进场； 3 、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的 工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5 、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由 乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合
工程施工合同框架协议 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据我xxxxxx房地产开发有限公司的总体施工计划，准备于2014年上半年将xxxxx地块开始进行施工，为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程具体情况，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用、和互惠互利的原则，签订本工程施工框架协议，正式施工合同及合同补充协议待本地块地上附着物清理完毕，现场达到施工条件时双方再行签署。此框架协议签订后望双方共同遵守。具体协议内容如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：约万平方米（结算面积以所施工的栋号及相应 施工图为准）。 4、结构类型：以所施工的施工图为准。 二、工程内容及承包范围 1、工程内容：工程内容以承包方与甲方协商的纪要为准 2、工程承包范围：全部施工图纸范围内的土建、装饰装修、给排水、 采暖、电气工程、外网、道路；电梯、消防喷淋、通风等专业分
包项目承包方负责预埋、预埋内容。配合各专业分包工程项目的施工（土方工程甲方分包）： （1）电梯、消防喷淋、通风等专业项目另行分包，承包方记取设备安装费2%的配合费（不含设计费）计入决算总价。 （2）包括乙方承包范围的因设计变更而引起的增减工程。 三、合同工期 1、开、竣工日期： 合同日期：自甲乙双方商定的开工之日起18个月内达到交验条件。 2、施工前准备： 乙方应于正式合同或正式合同补充协议签订后2天内组织施工队伍进场做施工准备工作，收到施工图15天内向监理和甲方提交详细的施工组织设计及主要分项、分部工程的施工方案，甲方和监理在乙方施工组织设计及方案提交后15天内若未予以以书面形式确认或提出修改意见，则视为同意。甲方同意增加费用的项目，经甲方签字后，作为工程结算的依据（以实际发生未准）；其他的不作为工程结算依据。 3、工期违约责任： 按发包方批准的施工组织设计进行中间控制，设主体正负零、主体结构完成、装饰装修工程完工等3个节点，如果每个节点不能按期完成在拨付进度款中扣罚未完成栋号合同暂估价款的1%。如果整体工程按合同工期竣工，施工节点的扣款在结算价款中补回。除不可抗力的原因承包
建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 甲方根据供水管道改造计划投资兴建以下工程，为使该工程质量达到安全、低耗、优质的目的，决定将如下项目委托给乙方施工。双方本着平等、自愿、互利的原则，通过充分协商，达成如下协议，共同遵照执行。 第一条工程概况 1.1 工程名称: XX给水工程 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1.4 开竣工日期： 1.5 工程造价：按实结算 1.6 质量要求：必须严格按照施工图要求和《给水排水管道工程施工及验收规范》施工及验收。 第二条结算方式 2.1 结算办法：包干结算，此工程税金由甲方交纳。 2.2 结算依据：施工图、设计变更通知单、竣工图、施工开工报告、隐蔽记录、领料单、材料检验合格证明、工程验收单、施工现场实景照片等施工结构资料。主要材料甲方指定品牌、型号，并核定价格，由乙方自行采购。 2.3 乙方在竣工验收合格后七日内提交结算报告。 2.4 付款办法：工程竣工验收合格后，工程款一次付清。 2.5 付款方式：银行结算。 第三条图纸及会审
3.1 甲方提供设计图陆套和相关坐标控制点、水准点等。 3.2 由甲方组织进行技术交底及现场交底。 第四条甲方职责 4.1 负责组织施工技术交底。 4.2 负责提交施工许可证，协调内外部关系。 4.3 负责联系监理和质监部门。 4.4 收到乙方提供的监理审批的施工组织设计一个工作日内完成开工令批复。 4.5 遇到设计图纸与施工现场不符需要进行设计变更时，接到乙方通知1个工作日组织设计、监理到现场确定方案，督促设计代表3个工作日内完成设计变更并及时传达至乙方单位。 4.6 甲方接到乙方停水申请及接水方案后（一般工程1个工作日内，复杂工程3个工作日内）相关部门核准相应的停水关闸放空方案，方案要注明需要关闭的阀（闸）门、停水区域、影响区域、阀（闸）门操作时间及余水放空时间。 4.7 负责组织工程竣工验收，在收到乙方提交的竣工验收申请及合格的竣工资料后，15个工作日组织工程竣工验收会。 第五条乙方职责 5.1 技术交底后2个工作日内编制施工组织设计送交监理单位审批。监理审批施工组织设计后一个工作日内向甲方提交开工报告和施工进度计划。 5.2 乙方必须做好开工前的准备工作，严格按照施工图要求、《给水排水管道工程施工及验收规范》及文明安全施工要求认真组织、安排施工。施工现场必须按要求配备专职施工员、资料员和兼职安全员，主动接受设计院、建设、监理、质监等相关单位对工程质量的监督。并在管道覆土前通知相关单位进行竣工测量。
2020年最新地下室防水工程施工合同范本【标准版】 甲方：_______________________________________ 乙方：_______________________________________ 风险告知：在地下室工程施工承包合同中，作为发包方(甲方)，为预防欺诈问题，甲方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方(乙方)的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事地下室工程施工承包工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代 理人是否具有授权委托书;同时要事先了解乙方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必 要时可以去参观乙方正在施工的现场。 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。 一、工程概况 1)、工程地点：_____________________________________ 2)、工程名称：_____________________________________ 3)、工程内容：在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。 二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 风险告知：上述条款约定了地下室工程施工承包的材料问题，在本合同中材料主要由乙方提供。这里针对施工材料问题提醒一下由乙方提供施工材料的问题，，在由承包方(乙方)提供材料的情 况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。 三、主材选用及工程价款等： 1、选用材质：“聚酯胎3mm厚，-15°防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。 2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)。 3、施工厚度要求：采用外mm厚防水卷材。 4、全部包工包料，单价为_______元/平方。 、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。6
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 弱电工程施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《项目》，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97?0 1、桥架工程要求： 1）水平■桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作； 2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 、甲方:
1、指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内届非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障， 由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并 提供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因届系统安装调试的原因而出现 的故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1%罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的 工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。 二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX 元整（XXXXX ￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。 第五条工程验收
管道工程施工合同 篇一： 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签订日期： 生活燃气安装蕲春县腾龙生态能源开发有限公司宜昌市鸿兆建筑装饰工程有限公司二0一四年 11 月 10 日 燃气书 发包方： 承包方： 为明确甲乙双方在燃气管工程建设中的权力义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和GF-1999-0201《建设工程施工合同》通用条款以及当地《燃气管理条例》等有关法律、行政法规的规定。甲、乙双方就燃气管道安装工程有关事宜，经协商一致，订立本合同。供双方遵照执行，不得违约。 一：承包范围： 工程内容：储备站、城区主干管、阀门井、庭院管、楼
栋调压箱、室内安装，表前、表后阀门。 工程地点：(刘河镇 )地区内。为了满足乙方工作量，具体施工地点由甲方统一调配。 工程量：1、造价在亿人民币左右分期建造，以实际 工程量结算为准；2、取费标准按湖北最新安装定额取费，结合现行市场。 二：承包方式 包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料（主材、设备、配件）必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家燃气工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采 购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担 三：结算方式： 室内外管道、埋地管道以定额结算（按国家该项工程现行规定计取费用）；每户管道安装暂定价一户元（含普通煤气表），按照该项工程的实际类别，结合各地区最新近期定额，材料按当地、当时的调价，调差，按照施工图实际发生的工作量，及现场签证，实做实收，按实结算。人工费按当地最新标准计取。 四：开工：竣工时间：
给水管道土建工程施工合同 建设单位（简称甲方）： 施工单位（简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担给水土建工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 工程名称：给水土建工程。 工程地点： 第二条承包范围 乙方按XX县自来水厂管道安装要求，乙方负责该项工程土建项目，在施工过程中 所需协调的一切事物，甲方不参与协调。 第三条承包方式 1、本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收（XX县自来水厂）的承 包方式。 2、安装要求：达到国家有关供水安装标准及XX县自来水厂供水管安装要求。 第四条工期 1、工期为天，乙方须在年月日前完成施工并通过竣工验收。 第五条工程质量及验收标准 （一）工程质量 乙方必须严格按照国家有关规定、施工技术规范、质量验收标准和XX县自来水厂验收规范进行施工，确保工程质量，按期完工。 （二）验收 1、工程竣工验收，应以施工图纸、说明书，图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 2、工程（包括单项工程）完工前五天，由乙方通知甲方进行验收，并应按期验收完
XX县自来水厂的验收并合格后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成，乙方应在约定的期限内进行翻修或补建，直至达到符合工程实际标准和要求为止。因此逾期竣工所支付的一切费用和责任均由乙方自行承担。 3、工程竣工后，乙方应绘制竣工档案，提交甲方存档。 第六条工程造价及付款方式 （一）工程造价 工程预算造价实行包干价：按照XXX元/米，工程结算按照实际测量为准。 （二）付款方式 1、在合同签订后XXX天内，支付预付备料款万元； 2、工程完工通过甲方验收并办理水质检验证明手续、通水后，乙方在工程竣工验 收后的15天内，将工程结算书与甲、乙双方共同签字盖章确认的工程竣工图纸一并交由甲方审查，甲方审核完毕后，双方共同签字盖章确认工程结算价，支付工程款总计的（含预付款）90 % 。剩余部分在一年质保期结束后支付，在质保期限内因工程质量问 题，而发生的维修费用，全部由乙方自理。 3、付款时，乙方必须向甲方提供当地有效的等值发票，未提供发票甲方可以拒付。 （三）工程结算： 1、本工程结算方式为：工程量以实结算(以经甲、乙双方实地测量距离为准)。 第七条双方义务 （一）甲方义务 1、甲方对工程进度、质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签 证手续，督促乙方按规定搞好各项技术资料及报表整理，负责签证等事宜。 （二）乙方义务 1、乙方负责施工期间的施工质量、协调等问题。 2、施工期间，安全问题乙方负责，对施工过程中发生任何安全事故均有乙方自行 承担，与甲方无关。 3、按预定方案进行施工，遇地下管线或地下障碍物占用给水管线位置时，应与XX 县自来水厂取得联系处理相关事务，并通知甲方签证。 第八条合同终止和解除 （一）有下列情形之一的，合同权利义务终止：
个人防水合同范本 个人防水合同范文1 甲方： 乙方：____________________ 为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容：屋面，厨卫及阳台防水 二、承包方式 乙方包工、包料(不含水泥)、包质量、包管理、包进度承包方式。 三、工程造价 固定单价：屋面SBS 28元/平米,厨卫阳台400克丙纶13元/平米(管洞特殊处理)。实际收方为准 四、质量标准 乙方应确保工程达到标准，严格参照防水工程规范标准及甲方要求施工，保证不起皮、不空鼓、平整均匀，达到国家防水质量要求。 五、双方责任 1. 甲方责任： 1 / 9
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 (2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 (3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2.乙方责任： (1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。 (2)按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为。 (4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修。 (5)防水施工完毕后，应蓄水试验24小时，无渗漏后：才交给下道工序，做好交接单。 (6) 送检与现场抽检所有相关费用由乙方负责。 六、付款方式 根据双方商议，工程竣工验收后甲方付至全部工程款95%，保修期满后全部付清 2 / 9
编号：FS-HT-05018 弱电工程合同(标准版) Weak current project contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
弱电工程合同(标准版) 弱电工程合同（一） 发包方（简称甲方）：______ 承包方（简称乙方）：______ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：_____区（县）_____路_____号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款：￥______元，大写（人民币）：______ 其中： 材料费：________，人工费：________ 管理费：________，设计费：________ 垃圾清运费：________，税金（3、41%）：________其他费用：________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，_____工期_____天。 二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承
建设工程劳务分包合同 发包方（全称）： XXXXX建筑工程公司 承包方（全称）： XXXXX劳务有限公司 丙方 (担保方全称): 以下发包方简称甲方，承包方简称乙方，担保方简称丙方。 根据甲方的有关要求和乙方、丙方的承诺，依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就乙方承包XXXX工程建筑施工劳务事项协商一致，订立本劳务施工合同，达成以下条款，共同遵照执行。 一、工程名称：XXXXXX 二、工程规模：XXXXXX 三、工程地址：XXXXXX 四、承包方式：劳务总包（人工、机具、周转材料及耗材等，包括但不仅限于以上所罗列 之项目） 五、承包内容： 承包范围：XXXXX工程设计图纸范围内的土建、结构、初装修劳务总包工程。除甲方工作：技术管理，安全、质量、进度管理和监督，现场平面协调，提供由开发商供应的材料（见后附表），提供砂、石、砖、水泥，负责工程资料工作，负责复核每栋楼的基底和±0.000层的轴线和标高的测量工作，九牌一图，水电安装另行分包外，其它甲方与开发商签订的施工合同所约定的工程承包范围、工作范围及其施工设计图内所有土建劳务人工及劳务承包管理（测量放线、质量、安全、进度）、材料、周转材料、全部施工机械、临时设施（生产区和生活区）、现场文明施工、成品保护及应由甲方提供给开发商指定分包方的配合及开发商所需零星配合，等承包内容均由乙方负责实施，（现场不再签证，除非设计变更、技术核定等非乙方原因造成的返工）。工作内容详见报价单，报价单中未列项的土建内容均已全部在报价中综合考虑，不另列项计价。 包括但不限于以下工作范围及工程范围： 序 分项名称主要工作内容 号 1 模板施工图范围内所有现浇结构及预制构件的模板制作、支撑、拆除
合同编号：WU-PO-976-33 给水工程施工合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
给水工程施工合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：房地产开发有限公司 乙方：市政工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就*****西区室外给水管网工程事宜达成如下协议： 一、工程名称：西区。 二、施工范围：西区室外给水管网施工图纸内全部内容。 三、合同价款： 合同价款包括西区给水管网施工图中全部设施的
施工直接费、材料费、施工管理费、材料地区差价、设计费、质监检验费、管道维护费等。总计工程造价为人民币：5234506.04元（大写伍佰贰拾叁万肆仟伍佰零陆元零肆分）。包工包料，一次性包死。 四、付款和结算方式：工程开工前，甲方按照施工进度分期给付工程款。 （一）付款方式 1．乙方在每月18日向甲方提报当月完成施工产值，甲方按当月审定后施工产值的70%支付工程进度款。 2．工程完工后，支付合同价款的90%。 （二）结算方式 1．结算按《山东省市政工程消耗量定额》对其配套的费用定额和规定及甲乙双方现场签证、竣工图纸按ⅱ类工程取费；人工工日单价34元/工日。
防水工地施工合同范本 防水工地施工合同范本 在工地施工过程中,大多都会由于这样那样的原因产生水工混凝土裂缝问题,那么签订防水工地施工合同需要注意什么呢?以下是为大家整理的防水工地施工合同范文，欢迎参考阅读。 防水工地施工合同范文1 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同条件》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况 1、工程地点及工程名称： 2、承包形式： 3、质量要求： 4、开、竣工日期： 5、使用材料名称： 6、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表： 二、工程价格及结算办法 1、总工程量： 2、价格： 3、预付款：(总金额%)万拾元 4、预付款结算时间及手续：
5、工程结算时间及手续： 三、质量要求及保修期限 1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求; 2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。 四、双方责任 1、甲方免费提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。 2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。 3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。 4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由我方负责。 五、其它条款 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的法律效力。本合同的执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。 本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。 六、法律责任 1、甲方违约：防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息计算，作为违约金，并承担由此而产生的一切法律
施工合同样本：弱电施工合同样本电子版——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— ★以下是为大家整理的弱电施工合同样本文章，供大家参考！ [小编提示]更多合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________
邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
建筑工程施工合同协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等自愿、诚信公平的原则，结合本工程具体情况，甲乙双方就本建筑工程施工事项经协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况及合同价款的确定 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包的工程内容：本工程施工图纸范围内（消防、电梯、土方、打桩、护坡、甲方另行分包)乙方从褥垫层开始施工，主体结构、装饰装修、安装工程，地下室工程及设计变更的全部内容。 4、工程承包方式：包工包料。 5、结构形式：框剪结构，地下层，地上层共栋。 6、承包规模：高层暂定约万平方米，建筑面积以实际施工图纸为最后决算的面积为准。 7、合同工期：承包工程按18个月，开工日期暂定为年 月日，具体开工日期以甲方进场通知书为准（含招标文件）。 8、质量等级：按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB--50300）工程质量达到合格。
9、合同价款的确定：执行2012《河北省建筑工程综合预算基价》、《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》、<河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费率>，执行12定额二类取费，材料单价参照当地当月的造价信息价，造价信息上没有的，由乙方统一报价，甲方确认。甲方确认的价格系到达工地并符合市场价。 10、计算依据：施工图纸、变更、签证、工程洽谈、技术核定单、会议纪要等。 11、本工程验收完甲方60天内完成决算审核。如不能按时完成审核按乙方上报工程款执行。 12、本工程暂定价为：元 第二条：工程付款办法 工程施工至地上五层封顶（不含二次结构），在收到乙方申请后三日内，甲方核定完工程量并付已完工程量的80%工程款，工程五层以上的所有工程，以月形象进度付款。每月的25日乙方向甲方上报本月已完成的工程量，甲方、监理在月底前完成审核，次月5日之前付给乙方经审核确定的工程量的80%，依次类推。在甲方、监理验收、审核期间，乙方不得停工。主体工程封顶之后，经质检站、甲方、乙方、监理验收5日内付至主体工程已完成工程量的90%，二次结构、装修按月进度支付已完工程量的80%，单位工程竣工验收完30日内结算审核完毕，然后15日付至单位工程总价款的97%，留3%作为工程质量保修金。 第三条：质量保修期及保修金支付方式
供水工程施工合同文档 Water supply project construction contract documents 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
供水工程施工合同文档 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 ２３材料和工程设备的检查和检验 ２３．１材料和工程设备的检验和交货验收 若发包人指定部分材料和工程设备的供应来源时， 本款应作如下修改： 本款（１）项中“承包人提供的材料和工程设备应由承包人负责检验和交货验收”，改为“无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收”。 ２９文明施工 ２９．２施工安全 若发包人需要委托承包人在工地建立一支消防队伍时，本款应作如下修改： 删去本款（３）项全文，并代之以：
发包人委托承包人在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。对消防的要求见《技术条款》。发包人应负责协调承包人与其他承包人的关系。 ３２预付款 ３２．１工程预付款 本款（１）项中工程预付款总金额为合同价格的＿＿＿＿％，第一次支付金额为该预付款总额的＿＿＿＿％，第二次支付金额为该预付款总额的＿＿＿＿％。 本款（４）项中先后出现的两个“专用合同条款规定的数额”，分别为“合同价格的＿＿＿＿％”和“合同价格的＿＿＿＿％”。 ３２．２工程的材料预付款 本款（１）项中所指的“主要材料”为： ①（填入主要材料名称） ３３工程进度付款 ３３．４支付时间