优质文档----欢迎下载
土方工程运输合同
土方工程运输合同范文1
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等互利的原则，就东三环-南三环路连接线DN1标段土方工程运输，经双方友好协商，达成如下协议。
一、工作范围内容、桩号
甲方为了确保东三环路按期顺利完工，现将工程中的土方外运、土方现存部分交于乙方。根据“中华人民共和国合同法”为了保证工程的进度达成友好合作，互惠互利的目的，经双方协商达成以下协议：
(1) 土方外运，按实结算。单价为16元/m3,(壹拾陆元整/每立方含
(2) 施工现场范围内挖方3元/m3(叁元整/每立方)。
(3) 本条款单价为含税单价。
二、双方责任：
(1)甲方为乙方创造有利条件，甲、乙双方互相配合，合理协调现场的施工。
(2)乙方机械必须听从甲方的指挥，甲方负责机械、车辆的现场管理，提供地上、地下、管线的具体位置。甲方负责协调乙方与施工项目部的关系，施工中乙方应积极配合工地，在规定工期完成工程任务。若乙方不听从指挥，造成的一切经济损失由乙方承担，且甲方有权利终止本合同。
(3)乙方负责解决土方的运输过程中的倒土场地、修复拉土便道，严禁运输车辆在施工红线以外，破坏农田地及村庄道路。若因拉土车辆造成农田及村庄道路的破坏，由乙方自行负责。若因拉土车辆责任
(4)乙方负责确保甲方现场施工的正常进行，如因施工中乙方村民阻挡施工，影响工期，则相应的损失由甲方从乙方工程款中予以扣除。
(5)乙方进场机械及车辆需要听从甲方及工地管理人员管理调配及安排，确保施工正常进度。进场挖掘机及外运土方车辆乙方应向甲方提供相应清单，乙方自行解决施工机械、运输车辆停放场所和看管问题、出现机械设备被盗、损坏甲方概不负责。
(6)机械操作人员应持证上岗，严格按操作规程作业。在施工中如因操作不当造成的损失由乙方承担相应责任。并严格遵循西安市文明施工及创卫要求。乙方所使用车辆必须具备必要的合法手续，如行驶证、营运证、养路费、垃圾准运证等。
(7)乙方按甲方进度及技术要求组织机械及运输车辆，若在阶段工期内不能满足甲方提出的进度及技术要求，则按合同单价的80%予以结算，且甲方有权利自行重新组织机械运输队伍。
三、结算方式：
甲方应如实按每月乙方的实际工作量开具结算单。乙方持结算单并开具税票，当甲方接到乙方税票七日内，甲方付清乙方工程款的70%，剩余款项转入次月，加上次月总工程款甲方在接到七日内付清的70%。每月依次类推。工程完工后余款三个月内付清。
四、若乙方与20xx年7月10日前机械及运输车辆不能进场，本合同自行作废。
五、本合同单价不随市场其他因素而变化。
六、本合同一式肆份，甲乙双方各两份，在工程施工过程中未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土方工程运输合同范文2
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程承包范围：
3、工程地点
4、开工日期：年月日，具体以甲方进场通知书为准。
第二条：工程量
暂定为万立方米，以实际完成工作量为准。
第三条：单运距离及单价
1、运输距离：倒泥口在7.5~8公里以内，单价为7. 5元/m3(本单价全部为不含倒土费、税费以及挖土，装车和平整场地费)。如超出运输距离的甲方另外补偿，具体单价另行协商。
2、土方方量计算以车上方计算。
第四条：工程的具体验收方法
1、采用签名收卡片记录作为工程量的结算依据，但验收卡片必须与记录相吻合，车载量不足以签名验收卡记录为依据。如果手工记录数不符时，无法查明原因的，以记录数少的为计算数。
2、乙方所有进场车辆，车辆容积必须经甲方量方人员认可为依据，车辆丈量后到财务结算组申请记录卡，乙方持记录卡先在工地泥头处装泥，完成后由甲方土方管理人员核定车载量，在验收卡上签名，由甲方按指定地方卸泥，卸泥司机将验收卡交由甲方管理人员确认，所有运泥车必须服从现场管理人员的指挥，否则不予签名。没有上、下方管理人员签名记录卡的运泥车不予作为验收依据。
第五条：工程款支付方式
1、本工程结算方式是三天一结，甲方按乙方实际完成工程量结算，按100%支付工程款。
2、甲方提供乙方车队首次进场的油费，此款在第一次结算工程款时予以扣除。
第六条：双方责任
1、甲方责任：
(1)甲方负责办理好业主方的所有开工前手续，保证乙方能准时进场施工。
(2)负责道路、城管、交警及因超限所产生的一切费用，保证乙方能顺利运输。否则，造成的误工由甲方承担，按每日每台1000元计算补偿乙方。如是乙方车辆证照不齐全所产生的责任、费用与甲方无关。
(3)负责乙方司机、管理人员的住房费用(水电费由乙方负责)和停车场地(含停车费)，协调好取土场和倒土场的各种关系和费用并保证取土场和倒土场供乙方使用，使乙方能顺利按时按量施工。
(4)负责按时支付乙方的工程款，使乙方不停工、待工。
(5)负责安排并处理好取土场地的装车机械和倒土场平整场地的机械，保证不因此影响乙方的运输。否则，按误工每天赔偿乙方每台车1000元人民币。
(6)负责按每台车补偿入场费1000元人民币，在甲方第一次结账时扣除。( 7 ) 乙方车辆运转正常,但因甲方原因24小时内每辆车平均拉土车数不够12车的,每少拉一车甲方赔偿乙方损失100元,反之,乙方赔偿甲方100元.
( 8 ) 在乙方不违反本合同的情况下,甲方至少使用乙方车辆一个月以上,否则按5000元每辆车赔偿乙方来回损失费,反之,乙方同样承担对等的赔偿责任.
( 9 ) 在乙方车辆不违反本合同并能够满足甲方施工要求的情况下,甲方不得再安排其他车辆进场施工，否则甲方赔偿乙方损失30万元,反之,甲方可以安排其他车辆进场,乙方不得有异议.
2、乙方责任：
(1)合同签订后，乙方必须在规定时间内按甲方的工程要求组织好车辆进场，要求第一批车辆不少于20台(在七天内进场完毕。),每台车容积在25m3以上的前单后双车辆.。否则，甲方可以取消本合同，由乙方赔偿甲方误工损失30万元。
(2)乙方组织的车辆必须是证照齐全，如因证照不齐全被相关行政主管部门罚款，由乙方自己承担，与甲方无关。
(3)如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任，与甲方无关。
(4)乙方车队进场后不到一周无故退场的，甲方不予结算前三天运费。
(5)在工程未结束时或甲方违反本合同的情况下，乙方车辆未经甲方同意不得随意调出工地，如乙方单方把车辆调出工地的，按每台每天1000元人民币补偿甲方损失。
(6)负责配备好管理人员和后勤服务人员，必须确保每天24小时施工，不能无故停工。如有发现按每台每天1000元人民币补偿甲方损失。
(7)负责车辆及人员的安全，做到安全施工，文明施工，如出现安全事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任，与甲方无关。
第七条：违约责任
1、如因甲方原因造成乙方车队不能正常施工、停工、待工连续达三天或者月累计达5天以上，从超出之日起甲方应赔偿乙方误工费，每台每天1000元，人员每人每天50元生活费，直至工程正常为止(除人不可抗力的自然灾害除外)。
2、乙方不按时上车，导致甲方工程不能按时完成或乙方无故停工，甲方有权责令乙方赔偿甲方损失，超期按每天每台1000元赔偿给甲方，并视其情节有权清退乙方出场。
3、甲、乙双方未经另一方认可不能将本合同取消，如有一方违约将赔偿另一方的全部损失。
第八条、其它：
(1)双方要互相配合，做好解决协调工作，双方要派专人负责现场管理工作。
(2)双方要严格遵守执行本合同各条款，各方不得违约。否则，由违约方负责赔偿遵守方的一切经济损失和承担法律责任，并赔偿违约金50万元。
(3)施工期间，如双方如有争议，经协商无法解决的，任何一方可提起诉讼，其费用由违约方负责。
(4)未尽事宜，双方协商补充完善，与本合同具有同等法律效力。
(5)本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，双方签字后生效
(6)本合同工程完工价款结清，本合同自然终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
快递运输合同范本3篇
快递运输合同范本一
甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：___年___月___日
客服热线电话：华北区：_________;华东区：_________;华南区：_________
客户账号：_________
经甲乙双方友好协商，就乙方为甲方提供国内快递运输服务及相关费用结算事宜，达成如下协议：
一、双方的责任和义务
1.甲方同意由乙方为其提供国内快递运输服务，和按本协议规定支付给乙方相关费用。甲方在使用乙方服务时，须使用乙方所提供的专属快递账号，对其负保密责任，对该帐号下发生的全部费用向乙方承担付款责任。
2.甲方在使用乙方快递服务时，须正确、认真、如实填写大田快递运单，在必要时，应向乙方提供与货物运送有关的资料和文件。
3.甲方应遵守国家对于禁运品的有关规定，并保证所交付的物品或物品中所夹带的物件不属于国家法律、法规、规章规定的禁止或限制运输物及其他危害运输安
全的物品，如实申报货物品名等。如因甲方违反本规定而造成的全部损失由甲方承担。
4.发件人采用由收件人或第三方付费时，应承担因收件人或第三方拒绝付费时支付该运费及其他费用的责任。
5.甲乙双方必须互为对方保守商业秘密。
6.双方之权利义务适用_________快递国内运单背面所载条款以及相关法律、法规的规定。因乙方责任而造成货物损失的，乙方需按_________快递国内运单规定负赔偿责任。
二、费用与结算
1.运价按照_________《快递服务价格表》之规定执行。在本协议书有效期内，_________保留因特殊情况(如航空运费调整等)而调整价格的权利，并通知甲方。
2.为了规避运输途中因自然灾害等不可抗力因素和意外事件可能带来的风险，乙方联合_________保险公司推出联合货物运输保险增值服务。乙方建议甲方购买，保险费率为_________‰。
如甲方要为所发货物投保时，需同时在乙方提供运单中的“保险事项”一栏中勾选“保险”项，并注明保险金额，即甲方货物的据实声明价值。若在保险责任范围内出险，则按联合货物运输保险条款执行。如甲方未在“保险事项”一栏中勾选“保险”项并注明保险金额，则视为甲方不为此票货物投保。如此票货物出险，则按运单背书条款执行。
◇甲方保险费 = 保险金额(甲方物品的据实声明价值)× 保险费率
3.甲方可以自愿选择购买乙方提供的签单返还有偿增值服务，服务费用为
_________元/票。如甲方选择签单返还服务时，应同时在乙方提供的运单中勾选“签单返还”项。
乙方不承诺签单返还时限，且返还单据不作为甲乙双方费用结算依据。 (签单返还，即是乙方向甲方提供的将运单签收联等单据返还给甲方的服务)
4.甲方可以选择以下身份付费(可多选)：
□ 寄件人付费□ 收件人付费□ 第三方付费
◇如甲方选择第三方付费，则须满足以下条件：
1)须有月结协议账号;
2)需付款信用良好。
5.甲方可以选择以下费用结算方式( 可多选 ) ：
□ 单票现金结算
□ 甲方按月与乙方结算(向月用量大于500元的客户提供该项服务)
(若甲方月用量连续三个月低于500元，经双方确认后改为单票现金结算)
6.甲乙双方以乙方提供的费用月结对账单做为每月双方对账依据，甲方应妥善保管乙方每次服务时提供的运单联作为对帐依据。
7.甲方费用结算截止日期(请在□中单选)：
□ 每月25日□ 每月30日□ 其它
(乙方会在结算截止日期后的5个工作日内将对账单据传达到甲方)
8.甲方月结付款日：结算月次_________日
◇付款流程：
1)甲方在收到乙方费用月结对账单后，应于3个工作日内核对并确认，如无异议，甲方应根据账单付款;如有异议，请于收到账单3个工作日内提出。
2)双方对帐完毕后，乙方应在5个工作日内向甲方提供费用发票，同时甲方应付清款项。
9.甲方同意采取以下支付方式：(可多选)
□ 现金□ 支票□ 银行电汇
10.甲方不得以部分款项有争议为由拖延其它无争议部分款项的按时支付。对有争议的部分，经双方核对并达成一致意见后，甲方需于商议付款日结清该部分款项。
11.如因甲方原因未按合同付款期付款，乙方有权按未付款项的万分之五收取日滞纳金;并有权取消甲方在本协议下享有的费用月结待遇而改为单票现金结算;乙方也有权选择单方终止本协议，不再为甲方提供大田快递服务。
三、期限
本协议有效期一年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如本协议到期，双方均无提出异议，则协议有效期自动顺延，以一年内为期。
四、除按本协议第二条第10款之规定乙方单方终止协议外，在协议执行期间，任何一方如提出修改或终止本协议，应提前30日以书面形式通知对方。协议的提前终止，不影响双方于协议终止前已产生的权利和义务。
五、其他
1.乙方向甲方提供的《快递服务价格表》、《_________快递国内运单》及其他与运送有关的规定均被视为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力。
2.甲乙双方若有需要改变公司名称、联系方式或需搬迁离开原所在地以及其它可能影响本协议执行的变更时，均应于变更之日起5个工作日内书面通知对方，否则须由变更方承担给对方造成损失的责任。
3.本协议下的任何争议，双方应友好协商解决，若协商不成，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
4.本协议一式两份，双方各执一份。自签订之日起生效。
六、备注：_______________________________________________________
甲方：_________(公章) 乙方：_________(公章)
地址：_________________ 地址：_________________
电话：_________________ 电话：_________________
开户银行及账号：_______ 开户银行及账号：_______
负责人：_______(签字) 负责人：_______(签字)
快递运输合同范本二
甲方：_________
地址：_________
邮编：_________
法人代表：_____
电话：_________
传真：_________
开户行：_______
帐号：_________
乙方：_________
地址：_________
邮编：_________
法人代表：_____
电话：_________
传真：_________
开户行：_______
帐号：_________
甲乙双方本着互惠互利的原则，经协商一致，就乙方委托甲方提供快递服务达成如下协议：
1.乙方选择甲方作为其快递公司。
2.甲方提供营业执照复印件或相关证明材料一份。
3.甲方应在乙方规定的时间内将乙方的资料，物件完好无损地交给收件人。
4.每项快递业务，甲方须开具业务委托单，注明委托时间和收件时间。
5.乙方对甲方送件速度的一般要求为：
_________公里以内_________分钟内取件并送达;
_________— _________公里_________小时内取件并送达;
_________— _________公里_________小时内取件并送达;
超过_________公里面议;
特殊急件另行安排。
6.甲方应对乙方提供的重要单证，如提货单，手册，税单等进行签收并妥善保管。
7.若甲方送件人在途中遇突发事件，不能在规定时间抵达，须在10分钟内通知乙方。
8.甲方送抵目的地后应立即致电乙方，并由收件人签收并注明日期。
9.甲方的快递价格不应超过市场平均价。
10.乙方应按约定方式及时付清款项。
11.违约责任
甲方若出现延时或遗失单证，现金，损坏物件等现象，所造成的乙方损失由甲方承担;
若乙方所委托的物件违反国家规定，所造成的甲方损失由乙方承担。
12.本合同经双方签字盖章后生效。
13.本合同未尽事宜，由双方共同协商解决，如有争议按《中华人民共和国合同法》处理.
14.本合同有效期为一年。
15.补充条款：___________________。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
委托代理人(签字)：___ 委托代理人(签字)：___
_________年____月____日 _________年____月____日
快递运输合同范本三
托运方：_________
托运方详细地址：_________
承运方：_________
收货方详细地址：_________
根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条货物名称：_________;规格：_________;数量：_________;单价：_________总额(元)：_________。
第二条包装要求
托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则承运方有权拒绝承运。
第三条货物起运地点：_________;货物到达地点_________。
第四条货物承运日期_________;货物运到期限_________。
第五条运输质量及安全要求_________。
第六条货物装卸责任和方法_________。
第七条收货人领取货物及验收办法_________。
第八条运输费用、结算方式_________。
第九条各方的权利义务
一、托运方的权利义务
1.托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用。
2.托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。否则，承运方有权停止运输，并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装，遵守有关危险品运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。
二、承运方的权利义务
1.承运方的权利：向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物，承运方应及时与托运方联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的货物，承运方有权按有关规定予以处理。
2.承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质，如有上述问题，应承担赔偿义务。在货物到达以后，按规定的期限，负责保管。
三、收货人的权利义务
1.收货人的权利：在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时，收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求，签订变更协议。
2.收货人的义务：在接到提货通知后，按时提取货物，缴清应付费用。超过规定提货时，应向承运人交付保管费。
第十条违约责任
一、托运方责任
1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物，托运方应按其价值的
_________%偿付给承运方违约金。
土石方运输合同 甲方：项目部 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设、本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商，特制定本项运输土方协议： 一、工程名称：生产用房 二、承包内容：土方外运项目 三、工程量约为2000方，以实际完成的车辆外运车次为准。 四、工程期：2012年8月22日至完工。 五、运输单价：乙方应提供运输车辆 3 台，以车辆车厢实际容积20立方米计算，土方保运、远距工地至15公里（含公里），160 元/车，（以上运输单价均为税后人民币单价）。 六、付款方式：每天按实际外运车次付款160 元/车次（加油费用暂时不扣除），五天为一结算周期，即扣除油费后付清所余下款项。依次类推，遇国家正常假日及休息日延期到上班日结算。 七、甲方责任： 1、甲方工地必须保证有足够的土方供乙方装运。 2、甲方负责修复主干道路，如碰到石头、抽水由甲方负责，保证运输道路畅通。 3、甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。 4、如果遇到甲方责任第3条项目内容中造成乙方停工运输，甲方负责补贴乙方每天每台车辆50元。 八、乙方责任： 1、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果甲方不予承担任何责任，后果乙方自负。
2、乙方保证进场到甲方工地的车辆情况良好，每天最少工作20小时，每月出勤率达90%以上（无法抗拒因素除外），乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调试和一切车辆运输安排。 3、任何情况下，乙方不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。 4、乙方保证完成任务，车辆和设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，及跳槽给其它单位运输。 5、施工过程中，因乙方原因造成周边塌边，机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方自负，与甲方无关。 九、违约责任： 1、甲方应按时支付乙方运输费用，若不按时支付运输费用，如违约超过3天，乙方车队有权停工追讨运输费及相应损失费用（100 元/车/天的违约补偿）特殊情况甲乙双方可协商解决 2、甲方不能收集乙方手下车辆运输卡，单方面付款给司机或其他人，必须由乙方委派专人和甲方到公司结算工程款，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。乙方结款人员结款后应保证必须按时支付车辆运输费用，否则由此造成的任何后果由乙方相关负责人负责。 3、乙方中途不得以提高单价等理由而罢工，如乙方未完工车辆和设备是擅自调离现场或有意停工，及跳槽运输，视乙方违约，由此所产生的一切经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同。 4、乙方要服从甲方的管理和指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益，甲方将给予违规者以一罚十的经济处罚并付还给受损失的一方。 十、其它事项： 1、协议在执行过程中如发生争议时，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商无果则由当地仲裁机械仲裁。 2、本协议书未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 3、如遇有自然灾害，政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不负任何责任。
合同编号: ___________ 合同纠纷起诉书范本2020最新 甲方：______________________________________ 乙方：______________________________________ 20 年月日
（文中蓝色字体下载后有风险提示） 原告： ______________ ,住所地： ______________________________________ 法定代表人： ______________ 职务：_____________________________ 被告： _____________ ，住所地： ______________________________________ 法定代表人： _______________ 职务：____________________________ 诉讼请求： 风险提示： 诉讼请求必须具体、明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失“之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。 1、原告请求依法判令被告履行合同中所约定的义务； 2、请求判令被告支付逾期付款违约金 _________ 元； 3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。 事实与理由： 风险提示： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。 _______ 年______ 月_______ 日原告与被告签订《 __________ 同》，原告为甲方，被告为乙方, 乙方需要依照合同向甲方提履行。 结款方式： _____________ ;如一方逾期未付款，支付违约金（不超过造成损失的百分之三 十），。合同签订后，被告未按照合同约定履行义务。从 ____________ 年______ 月________ 日至
文件编号：TP-AR-L2158 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 土石方工程运输合同正 式样本
土石方工程运输合同正式样本 使用注意：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料，以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方 乙方 根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲 乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设，本 着互惠互利、优势互补、诚实诚信的原则，在公平、 公正、公开的基础上，经双方友好协商一致同意签订 土石方运输工程合同，规定如下条款： 第一条工程项目与说明 工程名称： 工程地点： 工程总量：约为万方，以实际完成的车辆运输
数量为准。工期时间：以甲方工程进展及完成情况为准。 第二条工程施工内容： 1、乙方应提供运车牌号为自卸车输车辆，车辆车厢实际容积不得小于20立方米。 第三条单价、工程款结算方式 1、单价：场内运输单价 /车 场外运输单价： /车 2、结算方式：运输工程款按月结算，每月底结账，先结80%，其余20%工程结束后一次性结清，具体付款为每月结清帐务后的10天后支付。 第四条双方权利与义务 一、甲方权利、义务与责任： 1、协调好工地管理人员，保障道路及时清理整平，保证运输道路畅通，以便乙方车辆顺利安全行
路基土石方运输合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-090702
路基土石方运输合同通用版 合同编号：__________ 甲方：____________有限公司 乙方：____________________ 签订地点：________________ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签定本合同。 一、工程名称：高速公路路基工程土石方运输 二、工程量：以实际运输土方量为准。 三、进场日期：____年____月____日前。 四、运输单价：人民币____元/方.公里（大写：____），以上运输单价为含税价。 五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每
台车缴纳壹万元履约保证金，合计____万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。 六、结算付款方式： 乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的70%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。 七、甲方责任： 1．甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。 2．甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成的延迟支付除外）。 八、乙方责任：
土方清运合同 发包方：新中源建设（以下简称甲方） 承包方：甬乐建设工程（以下简称乙方） 根据国家法律、法规的有关规定，结合本工程实际情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程名称：万裕江湾府二期项目 二、工程地点：市鄞州区广德路与长丰二路交接处 三、承包围及工作容： 根据甲方要求，全工程围场地、基础需开挖、外运之土方清、运，回填，工程桩凿桩废弃的桩头混凝土块外运，场外的临时设施场地回填、压实、平整等土方挖运施工方案所涉及的所有其他工作。具体包括： 1、按照甲方审批的基坑支护与土方开挖施工方案负责场地、基坑土方的分层、分段 挖掘外运； 2、施工场场外所需要的道路、便道、出土口等铺设，包括所需的材料，如：塘渣、 防滑钢板等。 3、实际机械土方未到位的人工土方清运及人工修整、清理（必须满足甲方施工要求）。 在基础底板底需小型挖机作业承台、电梯井、集水井、地梁或垫层整平，乙方无条件满足甲方施工要求。 4、工程桩或围护桩凿桩后废弃的桩头混凝土、遇不明障碍物处理，废料或材料外运 出门必须经甲方人员确认签字，砖胎模的土方回填，基坑边土方回填。 5、市容保洁、昼夜施工申请等手续所需的一切费用、承担违反政府规定的一切处罚 费用；环卫、市政、交警、环保等一切相关手续及费用均由乙方负责办理。（如渣土费经办、建筑施工噪声申报、工地运土出口办理、外运道路清洁、挖图所需的场运输道路铺设平整、周边环境协调等）。 6、出土口的车辆清洗（包括冲洗设备的提供配备），出土道路的清洗人员配备及保洁。 7、甲方临时设施施工时挖机的使用与协调。 8、场临时道路、围护与支撑梁、过道板施工时挖机的使用与调配。 9、遇工程抢险时挖机的使用与调配。 10、含地下室回填土，土质符合设计要求，施工时挖机的使用与调配。
运输合同范文：精选运输合同范文电子版——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— 这篇《精选运输合同范文》是为大家整理的，希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考！！！ 运输合同 订立合同双方： 托运方：_________________________________________________； 承运方：_________________________________________________。 根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、货物名称、规格、数量、价款： ___________________________________________________________ _____________ ｜货物编号｜品名｜规格｜单位｜单价｜数量｜金额（元）｜ ｜________｜______________｜____｜____｜____｜____｜__________________｜ ｜________｜______________｜____｜____｜____｜____｜__________________｜ ｜________｜______________｜____｜____｜____｜____｜__________________｜ ｜________｜______________｜____｜____｜____｜____｜__________________｜ 二、包装要求：托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装；没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则承运方有权拒绝承运。
运输合同 委托方：（以下简称甲方） 承运方：（以下简称乙方） 鉴于甲方和乙方依法设立且合法存续，双方本着公平、平等、等价有偿和诚信原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承运货物事宜签订本合同，以资共同信守： 第一条：运输费用 1、1 甲乙双方建立战略商业伙伴关系，乙方给甲方最优惠的价格。 1、2 运输费用以甲乙双方签章确认的乙方报价单为准，该报价单作为本合同的不可分割的一部分。 1、3 如果乙方需变更价格，须提前1个月书面通知甲方。经甲方书面确认后，方可执行，否则，甲乙双方按变更前的价格结算。 第二条：甲方责任 2、1 运输时间年月日起至年月日，甲方预报当月运输计划，货柜数量根据甲方所提供的数量而订，以便乙方提前调配车辆，确保运力。 2、2 甲方需调用车辆前，应提前一至两天向乙方传真书面的《托运单》并注明装柜地点和时间、货物名称、箱型、重量及卸货地点，联系人及电话，落重日期等。并对所提供托运资料的真实性负责。 2、3 特殊原因需临时增加拖柜量，提前24小时通知乙方，经双方协商同意后，由乙方安排拖柜来厂装货。 2、4 厂方正常装柜时间为每天24小时。 甲方按协议约定及时与乙方结清各项费用。 第三条：乙方责任 3、1 乙方所提供的车辆必须是技术性能良好，证照齐全、合法、有效，并购买了交强险、商业险、物流责任险。货物启运前，乙方须向甲方提供承运车辆及驾驶员的基本资料复印件（行驶证、营运证、保险卡、驾驶证、身份证） 3、2 乙方需按甲方《托运单》准时安排货柜到工厂装货，如遇特殊原因不能准时到厂，需提前6小时书面通知甲方，并经甲方同意后方可延迟。否则，所产生的费用由乙方承担。 3、3 货物运输过程中若发生意外交通事故，无论是否导至货物损坏，乙方在启动交通事故救急预案的同时，还应及时通知甲方，并随时通报事故处理情况。 3、4 本协议为甲方商业机密，乙方不得向任何第三方泄露，否则，由此所产生的后果由乙方负责。 3、5 乙方在运输过程中对甲方的货物造成损坏、丢失的风险责任由乙方承担，对造成经济损失的，由乙方负责。 第四条：费用及结算方式： 4、1 乙方车辆按计划时间正常到达甲方指定工厂或仓库，如厂方无法即时装货，所产生的
土石方运输工程合同 甲方：四川君羊建设集团有限公司泸州市江阳区江北赵坝码头道路建设项目（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）甲方因施工需要拟将泸州市江阳区江北-赵坝码头道路改建工程道路土石方工程运输任务部分承包给乙方，现双方依照《中华人民共和国合同法》、《设计文件》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，规定如下条款： 乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同， 一、工程名称：泸州市江阳区江北-赵坝码头道路改建工程 二、工程地点：泸州市江阳区江北镇 三、工期时间： 1、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。 2、竣工时间：项目部通知退场止。 四、工作内容： 1、将泸州市江阳区江北-赵坝码头道路改建工程道路土石方运输至指定弃置位置； 2、运输指定材料回填路基； 3、其他项目部要求运输的材料。 五、双方责任： 1、甲方责任： A．提供乙方必须的工作条件，确保道路顺畅。 B．负责统一制定管理目标，开工前分段分部位给乙方进行安全、技术交底、宣传有关规范、规程上的知识，定期或不定期向运输队长及工人进行质量安全技术
交底；施工过程中组织对工程质量、工期、安全生产、文明施工的监督、检查、纠正违章作业。 C．监督、检查乙方的机具设备是否满足工程施工需要，工程质量、工程进度是否达到工程施工现场和该项目规定要求。 D．负责与业主、监理有关部门联系，协调现场工作关系。正常天气情况下，甲方保证乙方车队有料运输。 E．按合同约定时间、金额支付乙方劳务报酬。 2、乙方责任： A．教育运输车驾驶员服从建设单位、监理单位和甲方工程管理人员对工程质量、安全、进度的监督管理工作。严格遵守甲方的所有管理制度，接受甲方、监理、建管单位及相关部门的监督指导。 B．定期组织驾驶员学习安全操作规程。科学安排作业计划，投入足够人力物力财力保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，达到文明施工。 C．乙方安排的机械设备及人员必须满足施工的需要，乙方根据实际情况派驻施工管理人员（必须保证施工的正常进行），负责对乙方承包范围的质量、安全、进度、文明施工等相关工作进行全面管理，不得擅自离岗。 D．在施工过程中，必须配合项目上各工序工作（施工用具和材料及时清运出要进行下道工序施工的场地以外）。 E．严格遵守各种验收标准及安全技术交底，技术核定及《班组入场须知》和公司、项目部的责任合同、规章制度。 F．工人临时宿舍、食堂、行李、安全防护用品等班组自理。 G．乙方必须确保民工工资按时发放，工人领款签字后将工资表报甲方存档。 H.乙方主要负责人必须在现场负责管理，不得出现二次转包。否则视为乙方违反合同约定，甲方将无条件清退乙方。 I.乙方自行负责购买所有入场人员的意外保险。 J、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产。如乙方车队在行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。
金融借款合同纠纷起诉状 篇一：金融借款合同纠纷起诉状 民事起诉状 原告：商业银行 被告：张A， 被告：张B 诉讼请求： 1、请求法院依法判令被告张A立即归还借款本金元；支付利息及罚息元（计算至XX年4月20日）；为实现债权所产生的费用等损失5200元； 上述合计元； 2、判决被告张B承担连带清偿责任； 3、本案诉讼费用由被告承担。 事实与理由： XX年12月23日原告与被告张A签订了一份《借款合同》，被告张A以装修店面为由向原告借款35万元，借款期限自XX年12月23日至XX年12月23日；月利率为15‰；还款方式采用等额本息的方式进行还款。为确保债务如期清偿，被告张B与原告签订《保证合同》，约定被告张B对主合同项下的债务承担连带保证责任。 合同签订后，原告按约发放借款，已全面履行了合同义务，但被告未能按约还本付息，原告多次催款，被告均以种
种理由推托，被告行为已构成严重违约，现原告为维护已身合法权益，特诉至贵院，恳请依法支持原告方全部诉讼请求。 此致 铁路运输法院 起诉人：商业银行 XX年月日 篇二：金融借款纠纷起诉状作业 民事起诉状 原告：中国建设银行总行营业部 住所地：北京市朝阳区十八路二十三号 法定代表人：张某某，男，行长 电话：010-******** 传真：010-******** 邮编：100876 被告：中商企业集团总公司 住所地：北京市朝阳区十九路八十二号 法定代表人：陈某某，男，董事长 电话：010-******** 传真：010-******** 邮编：100876 被告：中谷粮油集团公司 住所地：北京市朝阳区二十三路九十二号 法定代表人：杨某某，女，董事长 电话：010—67890654传真：010—12345678
北京经济技术开发区建设工程 土方运输三方协议 建设单位（甲方） 运输企业（乙方）： 施工总承包单位（丙方）： 根据国家法律、法规和北京市有关规定，为明确各方权利义务关系，经各方协商一致，签订本协议。 第一条承运概况 工程名称： 工程地点： 渣土消纳证号： 核准部门： 土方工程暂定总量：万方。运输车队名称: 承运车辆：部，具体车牌号、型号及载重量见协议附件。 车辆运输路线： 至：处置； 计划工期：自年月日至年月日止，总承运天数天。 承运里程：公里。 第二条各方责任
（一）甲方责任 1、甲方按照北京市建设工程渣土管理相关规定，办理土方运输处置行政许可，申报土方排放计划，并取得核准证、核准路线。 2、甲方应当按照规定制定土方运输计划，明确土方总量和出土时间安排，并分别按时递交乙方。 3、甲方应当提供乙方规范作业所必需的水、电，以及硬质场地和道路等条件。 4、甲方应当与乙方共同确认土方承运的实际数量，及时统计运输量，及时确认由乙方或消纳场所提供的承运和消纳处置量，及时填写有关统计、结算单据。 5、甲方应当认真执行施工工地市容环境卫生责任区范围内的保洁、装载土方不超运输车辆箱体上沿口、制止密闭盖破损的运输车辆装载土方、给予驶出工地时运输车辆车身冲洗等各项规定。 6、甲方对乙方在承运土方过程中，若乙方使用密闭盖破损的运输车辆、或超载装或驾驶员逃避冲洗驶出工地等行为，应当向乙方提出整改要求，并可政府部门反映。 （二）乙方责任 1、乙方应当遵守国家和本市政府部门发布的关于建筑土方装载、运输、处置的各项规定，并按照本市的行业标准向甲方提供规范的服务。 2、乙方必须使用经本市相关行政管理部门核准的、复核密闭化性能要求的、安装符合规定要求的监控装置的车辆运输土方。 3、乙方装载土方应当以不超过运输车辆箱体上沿为限，确保密闭装置正常闭合，杜绝运输过程中尘土飞扬、撒落或滴漏。认真遵守市容环卫管理部门核准的时间、路线和运至指定的地点消纳处置等规定。
矿石运输合同 篇一：矿石车辆运输合同1 矿石车辆运输合同 矿石运输合同 矿石运输合同 根据《中华人民共和国合同法》等条例，甲乙双方为拓展市场发展，互惠互利、优势互补、诚实守信的原则，在公平公正平等自愿的基础上达成以下协议： 一、承包内容：单运矿石方工程. 二、合同工期：壹年有效工作日. 1、工程地址： 2、工程期限：暂定壹年 3、承包工期从年月日至年月日止. 三、运输里程及车辆要求： 1、运输距离全程公里，每吨的价格人民币￥元（大写：元），每天工作时间为小时，下雨除外. 2、路况：全程为公里，其中泥路约8公里，公路约公里. 四、付款方式 1、乙方车辆进场后，三天为一个结算周期，甲方必须 在第四天15点之前把运输现款全部交与乙方，乙方把该周期的运输票据在第四天早上9点前交给甲方指定的人员.
2、甲方在每周的星期三和星期六下午15点以前支付乙方的全部运输款. 3、甲方提供油给乙方使用，油款在结算中扣除. 4、甲方对乙方每台车扣2000元作为保证金，每次扣500元，分四次扣完，合同期满，甲方全部退还给乙方. 五、甲方责任： 1、甲方必须保证乙方有足够的运输资源. 2、甲方负责协调好与此运输工程相关的环保、村民、国土、林业、交警、路政、城管、社会势力等有关的关系，保证乙方运输不受干扰，所产生的一切费用由甲方完全负责. 3、甲方在不可抗力的自然灾害或国家的特殊政策情况下都要保证乙方的运输资源，如果甲方因款项不到位造成乙方停工，甲方按照每车每天人民币500元，工作人员每人每天50元补偿给乙方. 4、乙方车辆进场，甲方协助乙方找地方住宿及停车，费用由乙方承担. 5、在开工期间如有当地地方相关部门无故扣押乙方车辆，必须24小时之内帮乙方拿出车辆，如果甲方拿不出乙方被扣车辆，甲方按照每车每天500元补偿乙方，直至乙方拿回所扣车辆为止. 6、甲方要搞好运输周边的村民关系，如果有村民恶意惹事生非干扰乙方运输，甲方负责当天之内处理好，否则造成乙
土方运输合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
土方运输合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：_________身份证：___________(以下简称甲方) 乙方：_________身份证：___________(车队以下简称乙 方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输：运输地：______________ 要求乙方车辆：__部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱 长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距：_____公里 运费：___元 结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式 结算)
此协议双方认同，在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅 甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的__% 违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：_____________乙方：____________ 代表人：__________代表人：___________ 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
运输合同纠纷起诉状 篇一：杨某某诉吴某某、杨某某公路货物运输合同纠纷案一审民事判决书 杨某某诉吴某某、杨某某公路货物运输合同纠纷案一审民事 判决书 来源：【法艺花园】/ 三江侗族自治县人民法院民事判决书（XX）三民初字第169号 原告杨某某，男，某某年某某月某某日出生，侗族，农民，住某某县某某乡某某村某某屯某某号之二。 被告吴某某，男，某某年某某月某某日出生，侗族，农民，住某某县某某乡某某村某某屯某某号。 被告杨某某，女，某某年某某月某某日出生，侗族，农民，住某某县某某乡某某村某某屯某某号。 原告杨某某与被告吴某某、杨某某公路货物运输合同纠纷一案，本院于XX年5月29日受理后，依法由审判长郑小林，审判员唐勇鸣，人民陪审员杨盛国组成合议庭，于XX 年9月13日公开开庭审理了本案。书记员黄韦丽担任法庭记录。原告杨某某到庭参加诉讼。被告吴某某、杨某某经本院依法按公告程序送达起诉状副本、应诉通知书、开庭传票等诉讼材料，期限届满后，没有到庭参加诉讼。本案现已审
理终结。 原告杨某某诉称：XX年至XX年期间，我为被告鞋厂用车拉货总共运费人民币41500元。后经原、被告同意，于XX年1月24日到广西某某县公证处公证，被告同意分期付给原告运输款并约定逾期给付利息和违约金给我，但到期后被告总以各种理由拖欠到现在,致使我的合法权益受到损失。故诉至法院，请求判决被告归还尚拖欠原告的运输款3XX元,以及逾期的利息和违约金9500元，共计人民币41500元，并判决被告承担本案的诉讼费用。 原告杨某某对其陈述的事实，在举证期限内提供的证据有：1、欠条原件一份，证实被告吴某某、杨某某欠原告杨某某运费的事实；2、公证书复印件一份，证实被告吴某某、杨某某拖欠原告杨某某运费3200元，双方签订还款协议，被告保证在三年内付清原告欠款经过公证的事实；3、保证书原件两份，证实被告逾期未履行还款义务，原告催款的事实；4、某某村委证明一份，证实被告吴某某、杨某某常年在外务工，无法联系的事实。 本院认为，原告杨某某提供的证据，经审查核实，该证据符合《中华人民共和国民事诉讼法》和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定，本院予以确认其证明力。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有
运输合同范本：工程土方运输合同范本电子版 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— 以下是为大家整理的关于《工程土方运输合同范本》，供大家学习参考！ 甲方：_________身份证：（以下简称甲方） 乙方：_________身份证：（车队以下简称乙方） 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长 5.3米、车箱宽 2.3米、车箱高 1.4米运距：公里运费：元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算） 此协议双方认同，在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的__%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：__________________________乙方：__________________________代表人：________________________ 代表人：_________________________土方运输合同范例2发包人（甲方）：___________________________承包人（乙方）：___________________________依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立
货物运输合同简易版 当你有一批货物要运输的时候,或者说你是运输的那个人，不管是谁,都是需要签订运输合同的。以下就是的为您整理的“货物运输合同简易版”，仅供参考,希望对您有所帮助。 货物运输合同简易版一 甲方(托运人):____＿_________＿_＿＿__＿ 乙方(承运人)：＿＿___＿______________＿ 甲、乙双方经过协商，根据合同法有关规定,订立货物运输合同，条款如下: 一、货物运输期限从________年_＿＿＿____月＿＿______日起到＿__＿＿___年__＿_＿__＿月___＿＿_＿_日为止。 二、甲方委托乙方运输，运输方式为________运输，该批货物总重量___＿_＿__吨。 发货地点:＿＿＿_____＿___＿___＿_＿___＿＿___＿_＿__ 收货地点：_＿_＿＿___＿_＿___＿_____＿＿_＿__＿＿_＿__ 三、甲方须按照货物买卖合同约定的标准对货物进行包装。 四、乙方须按照运单的要求，在约定的期限内，将货物
运到甲方指定的地点，交给甲方指定的收货人。 五.甲方付乙方的运输费用为：到交货点每吨（车）运费为＿＿______元本批合计费用为大写:_＿＿_____元(￥元)，乙方将货物交给甲方指定的收货人及开具全额运输费用发票之日起___＿___＿日内甲方支付全部运输费用。 六、乙方在将货物交给收货人时，同时应协助收货人亲笔签收货物以作为完成运输义务的证明。如乙方联系不上收货人时,应及时通知甲方，甲方有责任协助乙方及时通知收货人提货。 七、甲方交付乙方承运的货物乙方对此应予以高度重视,避免暴晒、雨淋,确保包装及内 容物均完好按期运达指定地点。运输过程中如发生货物丢失、短少、损坏、污染等问题,乙方应确认数量并按照甲方卖出时价格全额赔偿。 八、因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知 甲方并取得相关证明,以便甲方与客户协调；非因自然灾害等不可抗力造成货物无法按时到达,乙方须在最短时间内运至甲方指定的收货地点并交给收货人,且赔偿逾期承运给甲方造成的全部经济损失。 九、本协议未尽事宜,由双方协商解决,协商不成，可向甲方住所地法院提起诉讼。
工程车运输合同范本 工程车运输合同范本 运输合同是承运人将旅客或货物运到约定地点，旅客、托运人或收货人支付票款或运费的合同。其特征有： 运输合同是有偿的、双务的合同;运输合同的客体是指承运人将一定的货物或旅客到约定的地点的运输行为;运输合同大多是格式条款合同。 今天我就为大家精心准备了： 工程车运输合同相关范本。具体内容如下，仅供参考，希望能帮助到大家! 工程车运输合同 甲方: 乙方: 本着友好合作.互惠互利的原则,根据中华人民共和国合同法结合成都现价及相关法规,就都江堰煤矿运输事宜.经双方协商达成如下协议条款.以期共同遵照执行. 一:运输物名称:燃煤 二:运输地点:又甲方指定装料点__________和卸料点 _______________ 三:运输车型:货箱长为6米至 6.5米这个范围之内. 四:运输线路:由甲方指定. 五:运输工期:暂定一年.
六:用车数量暂定10辆,具体数量视情况而论在定.先上5辆车. 七:运输价格及计算方式: 1、运输距离在25公里以内,按每车1000元计算. 2、超出25公里按照第七条第一款折合为1000除25等于40元人民币公里超过500米视为1公里.不足500米则不加公里数.每超过1公里就加40元人民币. 八:付款方式: 次日10点结清上一日的运输款.不得超过中午12点.如果这样乙方有权停工,一切损失由甲方负责.并按照十一条款执行. 九:甲方提前24小时通知乙方车辆进场的时间.乙方车辆进场后,甲方在3小时内必须安排车辆装货.如安排不下就按照第十一款第4条执行。 十:其它条款 1、乙方车辆进场后，甲方负责办理路上所需的各种证件和通行证。 2、在运输途中，遇交警、路政、城管以及沿途村民有阻挡或是罚款、扣车扣证，一切由甲方负责，乙方不承担任何责任。 3、乙方驾驶员酒后驾车。带病驾车。如果发生交通事故一切责任由乙方承担，甲方不任何负责。 4、甲乙双方经常沟通有问题及时处理。 5、24小时作业。 6、乙方车辆服从甲方安排，不得跳槽。如有跳槽行为出现则赔偿给甲方XX元人民币作为损失。 十一：
【合同标题】土方运输协议 【合同分类】其他运输合同 【发文字号】 【发布机构】 甲方：____ 身份证：___________________________________ 车队（以下简称乙方）：_____________________ 身份证：___________________________________ 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。 二、运输地：____________________________________________________________ 三、要求乙方车辆：______部；车箱长_____米、车箱宽_____米、车箱高_____米。 四、运距：____________________________________ 五、运费：________________________________________________ 六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）。 七、此协议双方认同，在约定时间内于______年______月______日乙方将施工车辆安排到现场。 八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 九、甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_____ %。 十、违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车_____元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_____元/天。 十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：____ 乙方：______________ 代表人：____ 代表人：____
市政工程施工合同范本（完整版） 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的______居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关____居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：______市政工程。 2、工程地点：_______________。 3、建设单位：_________房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的________居住主题公园________市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。 3、工程承包内容为________居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。 三、具体施工承包内容和清工承包计价依据 1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据 （1）工作内容：配合协助放样，基坑底300mm内人工修整（不包括机械挖土及回填土），基坑砂包支护，材料100m内水平运输，基坑抽排水（在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下），砼拌制浇捣、养护（包括预制盖板），砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。 （2）计价依据：基坑砂包支护：___元/m³；砼浇捣___元/m³；预制盖板___元/块，基坑抽水、排水：___元/座；砖砌体：____元/块；内外粉刷：__元/m³﹐，所有工程量以实际完成工程量签证为依据。
运输合同：货物运输合同范本格式电子版——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印—— 货物运输合同 委托方（甲方）： 承运方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》，经过双方协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条货物名称，数量等 托运货物的品名、数量、规格等内容将由甲方在每批货物发运前以货物运单或外运清单等书面形式予以详细规定。货物运单或外运清单等经双方签字后作为本合同的附件，视为本合同不可分割的一部分。。 第二条货物起运地点到达地点 1乙方根据甲方承运货物的要求为甲方承担全国各地的整车、零担以及回程货物的公路运输。 2货物起运点： 3货物到达点：
第三条、运输价格及结算 1运输价格上海到常州120元/方（此单价已含托运货物的保险费），不足1个方按1个方计算，另收取提货费300元（单次提货大于5个方，免提货费），装卸费是5元/方。 2随着运输市场的变化，甲乙双方可以对价格协商，经确认后，按实际情况进行适当的调整。 3乙方应于当月五日前向甲方提供上月业务结算清单，甲方应当于当月十日前完成核对工作。 4若结算清单核实无误，甲方应通知乙方开具运输行业统一；若有疑问，应由甲乙双方核实后再由乙方开具。 5甲方应在收到乙方后的30天内，按结算金额以转帐方式支付乙方运费。 第四条乙方的责任义务 1乙方接受甲方的委托，提供安全、准时、优质的运输服务。 2乙方保证其主体和运输工具具备合法的营运资格。 3乙方负责到甲方指定地点安排装车、卸车、并按照清单清点货物。乙方承诺安全及时地把甲方委托货物交付到甲方指定的收货人和收货地点，无货损和货缺。 4由于自然灾害、交通事故等不可抗拒所造成延误交货，乙方有义务及时通知甲方。 5乙方完成交货，需由甲方指定的收货人进行签收或者加盖公章。签收回单需在客户签收后3个工作日内传真给甲方。正式签收回单可
中铁*局集团建筑有限公司中铁项目自购物资 ****竞争性谈判 谈判编号：****竞（2016）** 包件号：**** 采购合同 招标人：中铁*局集团建筑有限公司 二〇一六年六月
第一节通用合同条款 1．定义 在合同中，有关名词和术语按下列解释： 1.1“合同”指买方和卖方之间达成的中标合同，包括合同协议书及所有的附件和所有提到的文件，对卖方与买方都具有约束力。 1.2“合同总价”指根据本合同规定卖方在完全履行合同义务后，买方应支付给卖方的价款。 1.3“物资”指根据本合同规定，卖方须向买方提供订货明细表中规定的一切物资。 1.4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等伴随服务和合同中规定卖方应承担的其他义务。 1.5“买方”指“专用合同条款”中指明并与卖方签订合同的当事人。 1.6“卖方”指“专用合同条款”中指明并与买方签订合同的当事人。 1.7“施工单位”指“专用合同条款”中指明的，具体使用合同物资的单位。 1.8“建设项目”指报价人须知中所指的竞争性谈判项目，具体项目名称在“专用合同条款”中指明。 1.9“监理单位”指“专用合同条款”中指明的，作为合同物资到达施工现场验收单位之一。 1.10“卖方代表”指卖方委派的负责与买方等相关单位联系的人员，具体人员在“专用合同条款”中指明。 1.11“天”指日历天。 1.12其他，在“专用合同条款”中补充。 2．标准和适用性 2.1本合同下交付的物资应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。 2.2除非技术规格书中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。3．合同文件和资料的使用 3.1没有买方书面同意，卖方不得应由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格书、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使