消防施工清包工合同书
甲方：
乙方：身份证号码：
经甲、乙双方友好协商，为使项目顺利实施，本着平等互利的原则，遵照国家《经济合同法》，《施工安装管理条例》和有关经济法律法规，制定如下施工安装合同书，甲方将如下消防工程，委托乙方施工，特签订本合同，以此在施工过程中双方共同遵守。
一、消防工程内容
1．工程名称：
2．工程地点：
3．施工依据：甲方提供的施工图纸
4．施工内容：消防图纸内的
5．工程工期：满足甲方总包及监理竣工要求
6．工程质量等级：优良工程
7．承包方式：清包工。
二、劳务费用及付款方式
１．本消防工程包工总价款元整（大写：）。
2．付款方式：
（1）合同签订后乙方进场施工，甲方按工程进度支付工程款。
（2）消防工程完工后，支付工程总价款的%，验收合格后支付工程款至%，剩余% 留作质保金，质保期为一年，质保金待竣工验收1年后付清。
三、甲乙双方责任和义务
甲方责任：
1.及时提供乙方所需各相关资料及图纸；
2.按合同规定支付乙方工程款。
乙方责任：
1、根据甲方提供的施工图，并按照国家的相关规范组织施工；
2、工程施工所有一切设备由乙方自备，甲方不承担费用，施工过程中应文明施工杜绝一切违反文明施工的规定，禁止违反操作规程，若因文明施工被建设或监理罚款，罚金由乙方承担并内部罚款；
3、乙方应积极主动全力以赴完成施工任务，不影响甲方整体施工进度；必须服从甲方和监理的安排，遵守工地现场管理制度，若违反相关规定则按制度处罚；
4、管理好现场施工人员，负责给施工人员办理人身意外伤害保险。若施工过程中发生任何安全事故由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。若发生重大人员伤亡事故，造成现场停工将赔偿甲方的一切损失，并承担当地主管部门因此产生的下令停工、事故调查等相关责任和全部费用；
5、确保施工工程达到消防部门验收合格；质保期内乙方应在接到甲方通知后12小时内到达现场。
四、材料
1、乙方负责向甲方提供需购材料清单，甲方应及时采购材料供施工队使用；
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料；
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票；
4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失
5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性；
6、乙方应做好对施工完成的成品保护工作；
五、施工机具
1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维
修费。
2、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由甲方承担。
六、违约责任
1、因乙方施工原因造成该工程未能通过消防部门验收的，乙方应及时整改，
否则甲方有权终止合同。
2、因甲方资金未到位而影响工程进度及质量的，乙方有权终止合同。
3、甲、乙双方其它违约行为，按照合同法规定承担相应违约责任。
4、乙方不服从甲方管理和要求，甲方有权单方面终止合同。
七、其它事项
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，履行中发生争议，由甲方所在地人民法院处理。
2、本合同一式两份，各方双方各执一份。
甲方签字（盖章）：乙方签字：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
消防工程劳务分包协议 合同编号： 签约地点： 发包方(甲方): 分包方(乙方): 经双方友好协商,甲方同意将的安装劳务分包给乙方,并就有关事宜达成如下条款,以使双方共同遵 守。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 结构类型: 1.4 系统内容: 1.5 开竣工日期: 1.6目前状况： 1.7建设单位: 1.8 总包单位: 二、工程内容及施工界面: 施工图纸中消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统，电气火灾坚控系统等全部消防系统的施工内容、调试、配合检测验收及施工验收规范要求的各项指标。
三、分包形式及计费界面: 1、包人工、机械、辅材及耗材，该工程采用综合单价计价方式综合 单价为：消火栓单栓按元/个=元；消火栓双栓按元/个=；喷淋头元/个； 报警点位元/个；漏电保护器元/个;综合单价中包含以上施工内容的全 部人工费用,机械费用,辅材及耗材费用,预留洞、口的打洞,吊洞,洞口修 复、修补费用，现场材料搬运费，临建设施搭建费，现场配电盘，临时 用电线路及完成该项目乙方所需要的各项费用。根据该工程的实际情况, 若施工图纸发生变更，点位数增减按以上单价调整总价款，其他未约定 的部分甲乙双方协商处理; 2、本工程中，主材包含：管材，线材，型钢，阀门，仪表，卡箍件， 报警前端、终端设备，端子箱，模块箱，消防桥架等。(另未约定到的主 材按<<陕西省安装定额>>中规定的主材辅材界定; 四、合同总价: 本合同劳务分包总价暂定人民币(大写)壹百万圆整元，(小写) ￥元（不含税金）。此承包价为暂定价，最终价款以甲乙双方结算 为据。 五、劳务费支付方式: 5.1 本工程无预付款。施工期间,乙方工程量达到甲方与建设单位合 同价款的50%时(消火栓系统,自动喷淋系统主管道主设备全部 安装敷设完成并经试水试压，电气火灾及自动报警系统管线敷 设完毕及设备底座安装完成)乙方向甲方申请支付工程款，甲方 现场人员核算后，甲方支付乙方合同内点位数量总价款的30%； 5.2 消防安装工程整体全部安装完成后(具备检测验收条件)，乙方
泥水工清包工合同 甲方： 乙方： 按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定，招用（以下称乙方）为泥水工承包人。双方根据“平等自愿、协商一致”的原则，签定本合同，确立劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。 一、工程概况： 1、工种名称：泥水工 2、工程地点： 3、承包范围：（1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台、。2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。 3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。 4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。 5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石（含杂物房、阳台及露台）砖类的铺贴. 6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。 7.厨房排水管包管. 8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补）。 4、承包方式：人工总价包干（人工费总价为壹万元整）。 5、本工程自年月日开工，于年月日竣工（如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款 2 %） 二、付款方式：
完工验收合格后付款 %，其余 %为质量保证金（天后证明无质量问题付清全部余款）. 三、施工工艺及标准： 基本要求 1.必须在水电管线布置完毕，并经检验测量合格后，方可进入泥工施工阶段，以免造成返工，铺贴前要把工地清理干净，贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。【毛墙除外】 2.厨房，卫生间贴墙，地砖时要先保护好上下水口，防止水泥砂浆流入下水道。 3.泥工的工作特点是湿，脏，水泥，砖渣。垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大，故每一位施工员都一定要做到完成一处工程，马上清理施工现场的垃圾，在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。 一．改动门窗位置 1一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过（门叶，窗叶）的宽度加门套线。 2通过吊线，打水平尺，量角尺等方法确保墙体上门洞方正，窗洞两侧现地面垂直，所有转角是90度。 二．防水处理工程 1.清理基层，粉水泥，砂浆，待水泥完全干固后，使用比较好的防水涂料，均匀粉刷在墙面，地面上。水泥防水剂的使用一定要按照说明书上的比例操作，水泥防水的使用一定要按照说明书上的比例操作。 2.包下水管时，特别注意不准封闭下水管道上的检修口。
水利工程施工合同 发包方(甲方):____________________________ 承包方(乙方):_____________________________ 风险告知:在水利工程施工合同中，作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称:_____________________________
工程地点:_________________________________ 工程内容:_________________________________ 质量等级:必须保证合格，争创优良。 合同价款:(详见工程预算表) 二、承包方式: 全包(即包工、包料、包工程质量) 风险告知:在本水利工程施工合同中关于材料提供的事项，在合同中约定由乙方包工包料的形式进行。具体的选择方式有合同双方经协商一致自行选择，但在这里需要提醒的是，在由乙方(承包方)提供材料的情况下，乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若乙方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。 三、工程期限:
编号：建设工程劳务合同书 合 同 书
河南国基建设集团有限公司 建设工程劳务合同书 发包方：（简称甲方） 劳务分包方：（简称乙方） 甲方为了保证完成工程施工任务，需要乙方省县（市）乡（镇）名技工名力工配合施工，依照国家、省、市政府的有关规定，本着平等自愿、协商一致的原则，经甲、乙双方协商订立本合同。 一、工程概况 1．1工程名称： 1．2工程地点: 1．3施工期限:2010年4月1日至2010年11月30日 1．4质量要求:执行国家混凝土工程施工质量验收规范GB50204-2002， 8.1、8.2、8.3中的相应标准 1. 5安全文明目标:市级安全文明工地 二、分包方式与范围 2．1劳务分包方式：乙方代为劳务分承包用工主体，包工不包料，床、炊具、小型工具、小型电动工具自理。
2．2劳务分包范围及工作内容：1、主体框架，所有涉及砼现浇的部位，包括定位、放线。模板制安、运输，钢筋加工、绑扎、运输。砼浇注、抹面、修整、清理，直至达到结构验收完成为止。2、周转材料的清理、修整，扣件修理、抹油，安全防护的搭拆必须按要求完成，并做好平时的维护和修补（）。 三、工期、质量、安全 3．1乙方进场前必须一次性向甲方交纳工期保证金50 万元，质量保证金50 万元（进场5 天内交纳）。 3．2总工期270个日历天。以甲方要求的控制点为准，每五天一层为一个控制点，达不到要求，每一个控制点罚款1万元，并承担甲方与业主签订的《建设工程施工合同》中工期罚款额度100%，因甲方原因或不可抗拒的因素（甲方签证为准）工期顺延。 3．3工程质量标准市级优质结构，以国家砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002中8.0，8.2，8.3为准，如达不到质量要求，质量保证金不再退还，同时承担甲方与业主签订的《建设工程施工合同》中质量罚款额度的100%。 3．4安全生产按甲方与乙方签订的安全生产责任书执行。必须达到郑州市安全文明工地标准，否则罚款30万元，安全保证金不予支付。 四、甲方的责任和义务 4．1甲方负责提供乙方工地住房、材料堆场及其他设施，以满足乙方在现场的生产及生活所需。 4．2甲方负责施工现场水、电管线的布置和管理。 4．3甲方负责主轴线（控制线）、标高设置、技术交底，技术交底只交
消防工程承包合同 甲方： _______________________________________________ 乙方： _______________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规 规定，为建立企业与劳务双方协调、稳定的劳务关系，明确甲、乙双方的权力和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。 第一条、工程概况 工程名称：_______________________________________________________ 工程地点：_______________________________________________________ 工程内容：自动喷淋系统、消火栓系统、报警系统（图纸范围内全部施工安装，但不包括防排烟系统及室外管网，并结合现行规范及现场实际条件，达到消防部门验收标准）承包方式：包工不包料。 第二条、工程要求 1?消防工程施工严格按照图纸设计、结合现行消防规范和国家标准，进行施工安装。 2. 施工过程中设计图纸与消防规范有差异时，应及时向甲方汇报，按甲方指示施工。 3. 甲方派驻的项目经理______________ （手机号：________________ ）、负责工地的管理和 质量监督工作。乙方应服从管理和指挥。 4. 乙方在做隐蔽工程施工时，应提前24小时通知甲方现场管理人员，验收合格后方可施工下一 道工序。 5. 树立“安全第一的思想”，施工人员进入工地，必须有安全措施，确保安全施工，杜绝人身 伤亡事故的发生。 第三条、工程进度和质量 1. 工期：开工日期自_________ 年___ 月____ 日至_____ 年月日完工，并结合总包 方总进度计划要求组织施工，绝对不得影响工程进度。 2. 质量标准：按消防施工验收规范要求：合— 第四条、工程劳务费价款 1. 劳务费计价：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程清包合同书(泥工) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方: 乙方: 根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称：宁波市渔业互保综合用房项目 二、工程地点：位于中山西路以北，文化路以西，宁波市塑 料四厂2号地块 三、承包方式：泥工清包（包括机械设备、工具用具、周转 材料及安全文明设施） 四、承包范围 1、施工图纸范围内的自机械挖土人工配合清土破桩头开始 到，泥工工程；并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作（如预留孔、预留埋管、建筑垃圾清理及废料的粉碎与使用、材料堆放）。 2、现场临建的搭拆（甲方提供材料，乙方负责人工） 3、小型材料：振动棒、翻斗车、铁锹等由乙方自理。 五、开工日期：年月日
竣工日期：年月日 六、工程面积及单位： 1、此工程面积按时计算。面积计算按2010定额规范计 算。 2、每平方工程包价：每平方米元。泥工需提供振动 棒、翻斗车、铁锹等零星工具。 七、付款方式 地下室底板完成后支付合同价的10%,地下室顶板完成后 支付合同价的20%，三层结构完成后支付合同价的15%,主体 结顶验收合格后支付至合同价的60% ,工程竣工验收合格后支 付至合同价的80% , 一个月内结清所有工程款。 八、双方责任： 1、甲方责任： (1)、每个单体工程向乙方提供壹套完整图纸，并进行图 纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要损失。 (2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙
编 号：_______________ 本资料为word版 本，可以直接编辑 和打印，感谢您的 下载 甲方： ________________ ___ 乙方：________ ___________ 日期：________ ___________水利工程施工合同(样本) 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
工程合同 甲方：**************以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）*********** 由于地质原因，春季连降雨水，雨水渗入山体， 导致山体出现很大程度的裂缝和滑坡；后山的道路已经坍塌，已影响当地村民的出行；后山的围墙已经部分倒塌，麻石护坡已经严重移位，直接影响********* 的安全。经****** 同意，对****** 后山 山体滑坡进行应急治理。现将该山体滑坡应急治理工程承包给乙方，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：***** 工程 2、建设地点：**** 3、工程内容：***** 。 4、合同工期：****** 后山的山体滑坡和裂缝治理必须在15 日内完成，其余项目工期可根据现场实际情况而定。 二、工程承包范围 承包范围：****** 后山滑坡和裂缝约8 亩的范围内进行清表、 整理成龟背型并做成梯型，将面土翻压 1.2 米，开挖排水沟并保证排水通畅；围墙的修整和道路重新浇筑；后山脚的麻石挡墙重新砌筑，原 来已经变形的U 型槽排水沟拆除，现浇混凝土排水沟等。 三、质量标准：合格 四、合同价款与支付 1、本合同的概算价款金额人民币****万元(Y ******* ),
工程清包施工合同 发包方： 承包方： 经甲乙双方友好协商，结合本工程具体情况，双方自愿达成如下协议。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程现状：本合同工程前期因施工有误造成后期施工出现较大难度。本合同面积大约3000平方米（具体以实据算）。 4、本合同施工取费为乙方人工清包工程，工作项目，只挂石材。不含龙骨干挂材料。 5、工期：自年月日至年月日止，共天。 6、工程质量标准：合格。 二、工程价款：外墙干挂清工人工费元平方米。石材按展开面积计算。最终结算清费，乙方不支付税费，脚手架费资料、资质费等其它费用。 三、甲方责任： 1、甲方负责提供本合同施工的脚手架，吊篮，干挂石材的其它材料，乙方不支付税费，保证金，甲方负责提供石材原料、石材尺寸等安全设备等工地所需物品。 2、如果龙骨不符合实际要求要整改，每平方支付乙方清工款45元，石材尺寸不符合墙面尺寸，需要重新切割每平方米10元。 3、因天气原因，停电误工，甲方应按实际情况相应顺延，不属乙方延工，无需支付损失。
4、因干挂材料进场误工，应按实际工作日顺延，不属于乙方责任。 5、若石材等工程需要材料超过三天，甲方应支付人工费每人每天200元，如超7天甲方承担工人路费并结清工程款，乙方撤场。 6、前期其它施工队已挂石材一切事情与乙方无关。 四、乙方责任： 1、乙方要按照甲方提供的材料认真施工，不得随意变更改换。 2、乙方保证在施工中，严格按照施工安全要求操作。 五、工程质量与验收；工程完工后，甲方立即验收，超过三天甲方不验收就视为合格。 六、工程款结算方式：乙方工人进场，甲方付乙方 元生活费。（最后结算抵顶）。工程进度平方米，一个接点付给乙方工程款的百分之九十。工程款验收即一次性付清余款。 七、违约责任：双方如有违约，向违约方支付总工程款30%违约金，不限于诉讼费、保全费、担保费、律师费、交通费、拍卖等费用。 八、产生纠纷应协商解决，协商不成，在当地人民法院处理。 九、甲乙双方签字生效，各持一份，具有同等法律效力。 甲方：（签字）乙方：（签字） 身份证号：身份证号： 电话：电话： 年月日
包工不包料消防工程承包合同范本 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 身份证号码： 为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。 一、工程(工段)名称及地址 1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装 2、工程地址：重庆市南川区 3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。 二、承包形式和承包内容 (一)承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次
性大包干不变。 (二)承包内容 1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方(但要扣除甲方代购的材料费用)。 2、本工段所需的各种机械设备、工具。 3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。 三、合同价款及计算办法 以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。 四、劳务费用的支付办法
泥工包工合同 泥工是从事建筑工程的行业，那么泥工包工合同是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的泥工包工合同范文，感谢您的欣赏。泥工包工合同范文一 甲方：(简称甲方) 乙方：(简称乙方) 为了强化内部管理，项目部依照本行业以及其它相关法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，现就工程班组承包管理，并明确双方的责、权利。经甲乙双方协商一致，同意签订和执行以下合同条款内容： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点：共青城富华大道天虹商场。 3、工程承包内容： 施工图纸设计内容中所涉及的人工清理、平整井座土方、夯实基础、砖砌井座、树池、粉水泥砂浆、现浇混凝土等工作内容。 二、工程承包方式：
包工不包料。 三、工程量的确定： 按施工实际工程量为准。 四、工程价款和结算管理： 1、泥工 1)砖砌水表井座、雨水井座、树池、人工清理、平整井座土方、夯实基础、砖砌井座、砖墙水泥砂浆粉刷，单价按/块砖计列。 2)现浇井座、树池等的c15混凝土垫层(人工搅拌，自带小型机械工具等)单价按/m(厚12cm以内)，12元/m(厚15cm以内)计列。 3)剪力墙、水池泵送混凝土单价按12元/m计列。 2、工程款支付：在乙方进场实际工作7天后预付生活费，中途按进度支付进度款，竣工验收后在15个工作日内付清实际工程款。 五、工程质量管理： 1)本单位工程质量要求，(具体对照国家优良工程验收评定办法)。
2)单位工程及分部分项验收必须一次性验收通过。 3)施工期间乙方应严格按照现行施工规范要求进行施工，各工序必须自检、互检、交接检。确保合同要求的施工质量。本工程质量甲方将按业主的奖惩办法对乙方同等条件执行。 4)在保修期内如甲方无法与乙方取得联系或通知后2天内乙方仍未到场，甲方有权组织修理因此发生的费用由乙方全额承担。 六、工程工期管理： 1)工程施工期：自年月日至年月日，具体工期要执行工程总进度表，施工过程中乙方应用周计划指导生产，月计划为工期目标控制。 2)乙方接到甲方的进度计划任务书后，承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因的，乙方及时提出书面报告，甲方核实后调整工期计划。确保工期计划表的严肃性。 3)在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全措施不力，技术工人投入比例不够有明显延期现象时，甲方组织人员突击直到赶上工期为准。 4)甲乙双方办理结算手续，并在乙方当月的工程预付工资款中扣除。(或竣工结帐时扣除)
水利工程施工合同 发包人(全称）：(以下简称甲方) 承包人（全称)：（以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容: 工程项目一览表（附件1) 资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。 二、合同工期：开工日期：__＿_＿_年___月___日; 竣工日期：＿__＿__年_＿_月___日；合同工期总日历天数___天。 三、双方一般权利和义务 1、发包人一般权利和义务 (1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现,协调好投工投劳与专业施工队伍的配合; (2)搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
(3)提供施工所需水、电线路,保证施工期间的需要; (4)提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要; (5)组织质量监督小组,负责对工程质量、进度、安全进行监督。 2、承包人一般权利和义务 (1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定； (2)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复; (3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场； (4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。 四、质量标准 工程质量标准：合格。 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 五、隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录,验收合格,各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。 六、安全施工
安装工程清包工合同 接受劳务方(甲方)温州东瓯建筑劳务有限公司 提供劳务方(乙方)：____________________________ 依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：蒲州街道下埠农房集聚建设工程安装工程 二、工程地点：蒲州街道下埠村 三、工期：同土建工期。 四、承包劳务费用按每平米42元/平方米，面积按中标通知书暂定4万平方，如有增加面积（架空层不计算面积）按实计算，承包金额：约168万元。工程资料由甲方自行编制整理。该承包为清工总承包，单价为一次性包干，除联系单增加的工程量（仅限于建筑面积增加）可以调整承包总价外，其它原因一律不得调整单价。 第二条工程承包内容 乙方承包施工内容包括：本工程中全部安装的工作内容中的人工和机械工具，建筑给水排水、建筑电气、消防报警及联动系统、自动喷淋系统、人防通风及消防通风系统等（人防设备除外），弱电智能系统等。乙方投入工种及人数由乙方自行安排。如人防、通风工程由建设单位另行分包施工时，按人防 8 元/平方米、通风工程元/平方米减扣本合同承包价，如建设单位没有安排分包，甲方不得另行分包乙方已承包分部分项工程。 第三条工程款支付及工程结算 甲方按每月2000元/人支付乙方生活费，每半年再按每人4000元结算一次工资，工程竣工预验收时支付至总劳务费用的80%，工程竣工后按承包总价及增加工程量部分共同结算，扣除9万元保修金后30日内一次性结算付清，竣工满一年后15日内甲方退回乙方9万元保修金。 第四条工程质量 甲方根据国家现行的相关施工规范和图纸会审纪要等相关文件组织验收，乙方按照国家相关施工规范、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如因乙方施工原因造成质量不合标准，必须返工修理，其材料费损失，由乙方承担50%，误工费乙方自行承担；如工程质量低劣又无法补救的，由乙方承担全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。 第五条安全生产及生活管理 一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，检查发现问题，甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反相关安全规定而发生伤亡事故，由乙方负全部责任。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作器具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽，如施工中遇到超高等情况无法操作时，甲方提供（如搭设脚手架等）安全生产条件，确保施工安全。 三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负全部责任。 四、乙方工人进场后，甲方只提供住宿，其它生活事宜由乙方自理，且必须符合甲方创标及安全管理要求。 五、施工中如有工伤事故发生时，费用在2000元以下时由乙方承担，费用在2000元以上时乙方承担75%所发生的费用，甲方承担25%所发生的费用。 第六条材料供应管理 乙方应根据甲方的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划，材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方
消防工程清包工协议书 发包单位：玉环国森家具有限公司（以下简称甲方） 承包者：林福君（以下简称乙方） 甲方委托乙方承包以下消防工程，现经双方友好协商，双方本着平等互利的精神，参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，一致同意签定本协议，以资双方共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程名称：玉环国森家具有限公司A#、B#厂房消防安装工程 2.工程地点：玉环县楚门镇泽坎线 3.承包内容：A#、B#厂房室内消火栓系统、自动喷淋系统及火灾自动报警系统安装、调试（室内部分） 4.承包方式：包工不包材料、包施工质量。 第二条：工程期限 施工时间自年月日进场，至年月日结束。在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限以甲方书面认可为准。 1.由于人力、不可抗拒的灾害而被延停工者； 2.因甲方变更施工计划或图纸变更，不能继续施工者； 3.由甲方认可的延期原因。 第三条：甲方责任范围 1.本工程属于包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应。由甲方供应的材料和设备，如未按期供应， 或规格、质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的误工，应由甲方负责。 2.甲方应提供乙施工图纸一套，乙方应妥善保管，如遇设计变更或安装过程中引起线路改动，应及时 作好标记。 3.审批乙方在开工前编制的施工方案。 4.提供施工场地及施工用水、用电及总包配套费用等（费用由甲方支付）。 5.负责与施工单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。 6.通知乙方进场时间，提供消防材料厂家专用机械（割管机、滚槽机、开孔器及编码器等）。 7.及时核实、确认乙方签证。 8.甲方采购的消防设备、材料必须符合消防部门要求，并对其负责。（消防材料必须提供产品检测报 告、合格证、确认报告、消防产品身份认证报告）。 9.由于甲方及设计图纸变更造成乙方返工，返工人工费按220元/工补给乙方。 第四条：乙方责任范围 1.合同签订后，工程施工、安全、质量等由乙方负责。 2.在主材、设备进场时，乙方应进行验证，经验收不合格的材料、设备应当退货，并迅速通知甲方，
篇一：泥水工程承包合同(范本) 泥水工程施工承包 合同书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲方为加强质量与安全管理提高经济效益，根据工程的具体特点和实际 情况，并参照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，经双方在平等互利的基础上共同协商，甲方同意将以下工程项目的泥水工程施工工作量分包给乙方，为明确甲乙双方的责任和义务，特签订本合同。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工期：定年月日开工；限年月日完工 4、承包范围：本工程按结施、建施图纸施工和清理工作，周围临时排水 沟、场地平整，文明施工及配合市、区、各级执法检查准备工作（除大理石及防水层工程外）等全部泥水工程及相关工作。 5、承包方式：包工不包料，包工期，包质量，包安全的承包方式。 6、本工程所需的建筑材料、脚手架、手推车、大型机械等由甲方负责采 购放置于工地现场，供乙方使用。本工程施工中所需的铁钉、铁锤、铁线、小型切割机、砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤、笔等零用材料由乙方负责采购使用（其费用已包含在合同的承包价格内）。 7、工程质量要求：达到土建工程施工规范要求：优良。 8、合同价款：以施工图纸和结合实际施工情况，以每单位工程的各层水平投影 面积之和进行办理工程结算。每平方米合同承包单价为元。本工程按图 纸计算工程量暂定为㎡，合同总造价暂定为（人民币）元，（大写元）。本合同造价仅作为土建工程施工进度预付款的依据，工程结算以实际完成工程量作为结算依据。不属于在合同承包范围内的零星工程量，以实际发生工程量另行协商单价作为增加费用办理结算。 二、甲方的责任和义务 1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份，并向乙方进行安全技 术交底和安全操作规程交底和质量技术交底，并组织乙方参加图纸会审工作，组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。 2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所，厨房，冲凉房以及生活用水和照 明用电。 3、严格审核乙方申报的施工材料计划，按计划及时采购材料运至施工现 场供乙方使用。 4、甲方现场技术人员，质检员和安全员，有权对施工中的质量和安全进 行全方位监督，乙方无条件服从。 5、因乙方人力不够，技术力量差，不能满足施工规范要求，又不能按时 完成甲方制定周计划、月计划，甲方有权终止合同，并责令退场。三、乙方的责任和义务1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方现场管理人员指挥和领导，按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。 2、参加甲方组织的施工图纸会审，接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底，根据工期拟订施工方案和进度计划，报甲方审核。 3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处，乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联系，确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量检记录和交接检工作，严格按照iso9001国际认证有关规定整
编号：_________________ 水利工程合同 发包人： ______________________ 承包人： ______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平
等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期：（以核定的开工日期为准） 竣工日期；（以核定的开工日期为准） 合同工期总日历天数天。（实际开工日期以开工报告批准日期为准，开工报告批准日期提前或延后的，竣工日期相应提前或顺延，但合同工期总日历天数不变。） 四、质量标准 工程质量标准：符合国家现行水利工程施工质量验收规范合格标准。 五、合同价款
价承包，专业暂估价项目采用按实结算承包方式；工程最终结算价款以政府审计部门审定的价款 为准。 六、组成合同的文件 组成合同的文件包括 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、已标价工程量清单 9、其他合同文件。 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议书或文件视为本合同的组成部分。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同文件次序在先者为准。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。 八、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。 九、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。 十、本合同一式十二份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本十份，发包人执贰份，承包人执三份，其余副本由承包人分别送有关单位。 第3页共4页
工程承包合同（清包工） 万成国际大厦幕墙安装合同发包方：XXXXXXXXXX工程有限公司(以下简称甲方) 承包方：XXXXXX、打胶、吊篮移位、工程临时窝工、卫生清理、收边收口和完成后的初步清理，图纸显示或未显示的部分内容，直至质检最终验收合格和保修，乙方充分理解并考虑在单价中。2、合同价款：劳务包干价石材幕墙单价为：108 元/㎡，面积约为㎡；玻璃幕墙单价为90 元/㎡，面积约为㎡；铝板幕墙单价为80 元/㎡，面积约为㎡；钢结构雨篷单价为130
元/㎡，面积约为,㎡；本工程安装总价格约为人民币：贰佰贰拾柒万叁仟叁佰肆拾壹圆肆角陆分。此包干价涵盖乙方履行约定的义务，按照图纸完成合同约定的工作内容，如图纸中未详细标明的，则按国家相关规范进行施工，并做到按规范验收合格，承担自身风险。满足国家规范、行业标准和合同及图纸的要求，达到业主、监理、总包方满意及质量检测部门验收合格所产生的一切费用，包括人工费；安装费；技术措施费；现场制作费；抢工时的赶工费；材料进出场的装卸费；现场清理费；场内搬运费；保管费；保险费；成品保护费；风险包干费及吊篮移位费；以及完成该工作所
必需的任何合理的必不可少的工作所引起的费用，均以充分估计并考虑在单价价款中。3、制作安装所需的包括电焊机、切割机、磨光机、施工电箱等施工所需的一切机械工具、 1 设备及所需的电焊条、切割片、防锈漆、银粉漆、氧气乙炔等辅助材料也包含在本单价之中。4、安装承包价格明细表，以下安装报价分析表是每道施工工序的结算依据。1）、石材幕墙安装单价分析表序号项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 单位㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡面积单价合计备注1 2 3 3 1 4 8 9 5 48 4 1 2 8 108
消防报警施工清包工合同书 发包单位：________ （以下简称甲 方） 承包者: ____________ （以下简称乙 方） 甲方将___________________ 消防报警工程，委托乙方施工，现经双方友好协商，双方本着平等互 利的精神，参照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和有关经济法律法规， 一致同意签定本合同，以资双方共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程名称：______________________________ 2.工程地点：______________________________ 3.承包内容：_______________________________ 消防报警工程（消防图纸内自动报警系统的安装及调 试若遇现场弱电管道不通属于甲方维修） 4.承包方式：包工不包材料、包施工质量。 5.工程工期：满足甲方总包及监理竣工合理要求 第三条：甲方责任范围 1.本工程属于包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应。 2.甲方应提供乙施工图纸一套，乙方应妥善保管，如遇设计变更或安装过程中引起线路改动，应及时 作好标记。 3.审批乙方在开工前编制的施工方案。 4.提供施工场地及施工用水、用电。 5.负责与建设单位施工过程中行政、技术等方面的总协调。 6.通知乙方进场时间。 第四条：乙方责任范围 1.根据甲方提供的施工图，并按照国家的相关规范组织施工。 2.工程施工过程中应文明施工杜绝一切违反文明施工的规定，禁止违反操作规程，若因未按文明施工规范被建 设或监理罚款，罚金由乙方承担并内部罚款。 3.乙方应积极主动全力以赴完成施工任务，不影响甲方整体施工进度；必须服从甲方及监理的安排，遵守工地 现场管理制度，若违反相关规定则按制度处罚。 4.及时做好工程检测、验收准备工作，按时完成甲方的整改要求整改工作。 5.工程竣工未移交建设单位前，负责做好对现场的一切设施和工程成品的保护工作。 6.确保施工工程达到消防部门验收合格；质保期内乙方应在接到甲方通知后12小时内到达现场。
泥工工程清包工承包协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方: （以下简称乙方） 身份证号： 根据湖北国展中心B6总承包合同及施工图纸，经双方共同友好 协商，甲方同意将B6项目中泥工清包给乙方，为了进一步提高本项目部的综合管理水平和施工能力促进全体施工人员整体 素质的提高确保本工程施工质量安全生产、文明施工以及工程进度。根据武汉市建委和建管处的有关规定，中恒集团公司整合管理体系的要求结合本工程具体情况双方达成如下协议 以资共同遵守执行。 一、工程地点、范围、内容及承包形式等。 1、工程地点： 2、工程名称： 3、建筑面积： 4、结构形式： 5、承包范围、内容：
（1 ）、B6项目________________ 楼； （2）、从配合挖机挖基坑、人工挖槽铲平、砌挡土墙、挖排水沟、抽水、浇垫层清桩、葡萄架、墙体砌筑、砼浇捣到屋面结构女儿墙、沿沟水箱、机房、塔楼及地下水池、人防入口、预制砌砖用木砖、过梁、现浇圈梁 （3）、回填土时配合人工平土夯实、基坑护坡、沙浆搅拌、建材场内运输、图纸和技术核定单要求的所有结构分项工程并包括装饰线条砼和钢筋水泥垫块必须提前制作、分类堆放。 （4）、垂直、水平泵管的拆装、清洗、堆放装卸、预埋凡图纸中露面的预埋铁件，每层模板底角的水泥沙浆嵌缝砼浇水养护、墙面污染清洗，预留洞口安全盖板及时盖封、清理每道工序 的垃圾、尤其是砼浇捣时必须作好残余砼的及时使用和清理工作（5）、外脚手架四周的排水明沟及场地硬化地坪浇捣全部 临时设施场地道路的平整浇筑围墙、厕所、临时房、坑、池、 沟槽的挖填、砌粉、贴面装饰、搅拌砂浆（砼）等全部泥、普工作的施工与管理，指派一机一人专职操作搅拌机械，包括机械保养砼砂浆标号控制。 （6）、结算建筑面积以图纸建筑面积为依据结算时不再另行计 算面积除设计平面变更或局部调整。 6、承包方式：甲方发包给乙方的施工任务为主体结构工程泥
编号：_______________ 水利工程承包合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 为确保工程施工顺利进行，甲方选择乙方作为施工队伍进行承包施工，为明确双方职责，经双方 协商，签订如下施工协议书。
一、工程名称： 二、工程范围及工作内容： 工程范围：桩号_____________ 至__________ （施工界线现场划定） 施工内容：草皮移植、碎石垫层及土工布铺设、砼预制块护坡、齿坎盖顶砌筑，以及为完成上述工作所必需的临时工程等。 三、工期要求：要求乙方在__________ 月______ 日前进场，_________ 年______ 月 ______ 日全面完成；如 果业主对工期往后调整，项目部也作相应调整。 四、承包方式：包工包料。 五、应达到的质量等级：优良。 六、工程价款 本工程以实际完成的工程量进行计量结算，采取单价承包。其中①砼预制块护坡施工单价 _元 /m3-，此单价为综合单价，其单价包括：预制块由预制场运输至施工现场及道路维修、人工清坡、 土工布及碎石垫层铺设、砼预制块铺设等项目。②齿坎盖顶浆砌石施工单价_______ 元/m3，此 单价为综合单价，其单价包括：地槽开挖、材料运输、土工布层铺设、砌筑等所有工作。③格埂 砼浇筑单价_________ 元/m3，此单价为综合单价，包括场地平整、砼场内运输及道路维修、土方开挖、土工布铺设、砼浇筑养护等项目 本合同综合单价一次性包死，价格不作调整。以上单价及总价均含税金（税率%）。 七、甲方职责 1、有关业主的证件、批件属甲方办理的，由甲方办理，发生的费用由甲方支付。 2、甲方协助乙方办理临时户口，协助处理地方关系，其费用由乙方负责。 3、负责同业主、监理、设计、质检等部门的协调工作。
工程施工合同 合同编号： 发包方：（以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 为了搞好工程质量，确保优质工程。根据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程具体情况，特签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、分包工程范围及内容： 四、工程工期： 五、承包方式： 六、双方职责： 1、甲方职责： (1)、甲方委派项目负责人负责该工程全过程管理和协调，并负责同总包单位、设计单位和其他横向单位的联系以及解决属于甲方所要解决的问题。 (2)、“安全第一、预防为主”施工队进场，进行安全教育、培训，有记录、复印身份证，落手清工作天天落实到实处。 (3)、负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，按时供应到现场，通知施工队凭材料领用单领料。 (4)、负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。如乙方不能整改或明显不能履行协议的，甲方可单方面终止本合同。 (5)、甲方应每月按乙方人数发放生活费，生活费发放标准元/月/人(每月20~25
日发放) (6)、由于非甲方原因造成本工程不能连续施工，甲方有权安排乙方去别的工程施工或暂停施工（甲方不签证工期补偿），乙方应服从甲方安排。若乙方不听从安排，甲方可单方面终止本合同。 (7)、工程完工后一个月内，甲方应与乙方结算完毕，工程款余额最迟在下年度春节前付清(仅限于清包工)。 2、乙方职责： (1)、乙方应服从建设单位、监理单位、总包单位、甲方对本工程有要求。 (2)、“安全第一、预防为主”遵纪守法、杜绝隐患。施工队身份证交甲方备案。工作中，凡违章造成事故，一切后果由乙方负责。落手清必须在工作范围内每日清。 (3)、“点工”发生，每月清，当月25日汇集“点工”数量、填写点工申报数由项目部送公司核审，确认“点工”数，隔月20日返馈给施工队，过时不予受理(“点工”单价为元/工日)。 (4)、装饰材料进入施工现场，由使用该种材料的施工队进行卸货堆放。装饰主要材料限额领用、填写正确，双方签证。作为项目完成结算重要依据。 (5)、乙方委派为本工程施工队负责人，负责本工程全部施工质量、安全、施工进度、标准化管理、结算、发放生活费等工作。发放生活费，结算等原始资料应上交一份给甲方备案。 (6)、乙方负责人需经本施工队全体职工委派并经全体职工签字认可，代表本施工队与甲方进行一切生产活动，经济活动联系、协调、决策。 (7)、乙方负责人必须遵守用工制度规定，不得擅自招用施工人员，如工程需要必须增加人员需经甲方同意，并且新进人员名单进入委托人签名行列。 (8)、单项工作完成后，施工队必须做好产品保护至竣工验收合格。