灰砂砖采购合同
采购方：项目部（以下简称甲方）
供货方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方因施工的需要，向乙方采购蒸压灰砂砖，为了明确双方的职责，特签订本合同，以资共同遵守。
一、材料名称、规格型号、生产厂家、数量、单价
说明：1、本单价为固定价，合同履行期间，如遇国家对人工、材料、机械等进行政策性调整或其它因素之价格波动，本单价将不作任何调整。
2、以上单价包干内容为：材料费、材料加工费、装卸车费、运费等一切费用。
二、交货地点：工地。
三、交货期限：由甲方在交货前一至二天内电话通知：
四、质量要求
符合《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）对一等品的各项外观、力学指标要求，对于有气泡、麻面、龟裂、缺棱、掉角等的缺陷，均应限重在规范要求的指标内，另长度允许误差范围±2mm，宽度误差范围±2mm，高度误差范围±2mm。材料进场后由甲方对砖进行见证取样送检，经国家专门检测机构检验必须达到合格标准。
五、验收与计量
由甲方组织专人对每次进场砖进行质量和数量的验收，计量采用逐块清点，以合格砖数为准。
1、质量验收：按本合同第四条要求验收。
2、数量验收：根据每批到货实际清点数量为准。
六、结算与付款方式
每月结算一次，每次支付本月货款的20% ，余款在工程交工后三个月内付清。
七、甲乙双方责任
(一)甲方职责
1、甲方应指派专人在现场负责验收，计量。
2、根据合同的约定，按时向乙方支付货款。
3、提供计量器具。
（二）乙方职责
1、提供符合本合同质量要求的材料，并对所提供的材料质量负责任。并提供材质证明、出厂合格证等相关资料。
2、根据甲方每次供货通知中的数量和时间要求，及时充足的材料进场。
3、将货物卸至工地内指定地点，并码放整齐。
4、乙方负责处理当地及周边关系，不得以任何借口干扰本工程施工，否则承担违约责任。
八、违约责任
1、供方所供的产品品种、型号、规格、数量不符合合同规定，如果需方同意利用，应按质论价；如需方不能利用的，由供方承担不能交货部分货款总值5%的违约金，并赔偿需方的实际损失。
2、乙方如不能按甲方要求的数量和时间组织合格物质进场，甲方有权拒收该部分物质，有权将该批次的物质交由其他供货商供应，乙方承担由此产生的所
有差价损失。
3、因乙方原因在车辆进出场时污染场外环境等产生的罚款，均由乙方自己承担责任。
九、争议解决
1、本合同在执行过程中如发生争议，争议解决方式由当事人在下列方式中进行选择：
（1）双方友好协商调解；
（2）调解不成，提交双方指定人民法院诉讼。
十、其它
1、本协议所有涉及价款货币均指人民币。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
3、本合同在双方签字盖章之日起生效，所有价款结清后自动失效。
甲方（签字）：乙方（签字）：
日期：日期：
工程项目 建筑砌块（砖）购销合同 （试行范本） （合同编号：） 需方(甲方)： 供方(乙方)： 签订地点： 建筑砌块（砖）购销合同 需方（甲方）： 供方（乙方）： 依照《中华人民共和国经济合同法》规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经供需双方友好协商，同意就工程项目的砌块（砖）供应有关事宜订立以下合同条款，供需双方共同遵守。 第一条、合同概况 1、工程名称：（全称） 2、工程地点： 3、供货期：从年月日至止。 第二条、产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间
1.每批具体数量由需方按供货计划（或供货单）确定并提前3天提供书面需求 计划给供方，供方按指定厂家在约定时间内送货。 2.合同采购砌块（砖）约，超出预算部分10%以上（含）双方需另签订书面补 充协议，未经需方同意擅自供货的，需方有权拒绝付款。 3.供方提供接收需方有关供货计划、供货单、到货时间、通知等信息的电子信 箱为、手机号码为，需方把有关通知发到该电子信箱或手机号码后，视为供方已经收到。 第三条、质量要求、技术标准按国家现行标准执行 1、普通多孔砖和砌块按《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544-2011标准，其他品种按相关国家标准，进场验收、取样检验结果均应符合混凝土砌块和砖试验方法(GB-T4111-2013)等现行国家标准及规范要求。 2、提供砌块（砖）出厂质量证明书、检验报告、营业执照、资质证书、生产许可证等单位及产品资料（复印件须加盖供货单位公章，注明原件存放处）。 3、目测砖体无变形、无蹦角、无碎块，表面无杂碴等异常现象。 第四条、交（提）货时间、地点、方式： 1、交货时间：供货计划或供货单上双方约定的交货时间。 2、交货地点和接货人：交货地点：工程的指定位置；接货人（材料员）：，身份证号码：。需方如要求变更接货人，应在合同规定的交货日前2天以书面通知供方。供方送货到达合同指定地点，需方接货人验收后，双方要签字确认。 3、需方只对指定签收人员在发货签收单上的数量给予确认，单价按合同或补充协议约定的单价执行。未经需方盖公章确认，附加在发货签收单上的其它附加条款或需方人员所签认的欠条等单据，需方不认可并且不承担任何法律后
合同编号：WU-PO-324-97 新瓷砖购销合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
新瓷砖购销合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 购方： 供方： 购方因工程建设需要，经项目部采购邀标比选及双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，就如下事项达成一致协议定立本合同，以兹双方遵照执行，最简单的瓷砖购销合同范本。 一、工程概况： 1、工程名称：德阳经济技术开发区东河搬迁房一区三期工程 2、工程地址：德阳市东河镇
二、产品明细： 2、以上数量为暂估数量，按实供数量结算。 三、质量标准：按照国标执行。供方所供的产品必须与供方提供的样品基本一致。 四、供货期限： 双方合同签定生效后，供方在15天内发第一批货陆续组织到工地，以后根据购方工程进度，购方将所需货物数量以书面形式加盖公章后提前5天通知供方，以便供方在接到购方通知后及时安排供货。 五、交提货方式及地点： 由供方负责送到东河施工工地，双方点清数量，由供方负责卸货，购方指定范*林、谢-斌为收货人，联系电话********、收货人在供方送货单上签字确认，并出具有效收货凭证给供方，作为结算依据。 六、验收标准：
砌墙承包合同 砌墙工程是指在建筑工程中使用普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材等材料进行砌筑的工程。砌墙工程承包合同怎么写呢?以下是在为大家整理的砌墙工程承包合同范文，感谢您的阅读。 砌墙工程承包合同范文 1 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经双方协商，甲方同意将贵溪白田乡保障性住房A栋内外墙砌体工程由乙方包工，包工具承做，具体事项双方达成如下条款： 一、工程地点：贵溪市白田乡文化站对面 二、开竣工日期：2015年4月28日至2015年5月25日完工。 三、工程内容：乙方按甲方提供的施工图纸及变更施工(每层内外墙、出墙、女儿墙，所有零星砌体等)。该工程甲方提供一部搅拌机，一切需要的工具由乙方承担。 四、结算及单价：该工程按实做的工程量以立方米计算(24厚、20厚、12厚一切按20厚计算)，每立方米壹佰贰拾贰元(122元/立方米)不增加其他费用; 五、质量：乙方要严格按《建筑施工规范》和甲方要求施工，如达不到以上要求，产生返工，一切费用由乙方承担
(含材料费);在砌之前砖块需浇湿，每层完工后楼面清理干净。 六、工期：每层楼砌墙工期肆天，每栋楼每层以此推算，如延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。 七、付款方式：中途支付生活费，全部完后支付70%，余款待验收合格结算后一次性付清。 八、安全：乙方施工人员进场后应遵守甲方现场各项管理条例和规章制度，并服从甲方现场管理人员的调配和指挥，不准违规操作，如产生的安全事故责任由责任方承担全部责任; 九、违约责任：合同签订后，双方必须信守，共同履行本合同条款，不得违约。如一方违约，违约方应负法律责任和经济责任; 十、本合同经双方签字后生效，壹式贰份，双方各执壹份，本合同工程结束、款项结清，自行终止。 甲方(公章)：......... 乙方(公章)：......... 法定代表人(签字)：......... 法定代表人(签字)：......... .........年....月....日.........年....月....日 砌墙工程承包合同范文2 甲方:
室内抹灰工程承包合同 这篇《室内抹灰工程承包合同》是，希望对大家有所帮助。以下信息仅供参考！！ 室内抹灰工程承包合同 甲方： 乙方： 甲方现将海口大学内墙抹灰装修工程发包给乙方施工，为保质保量按期完成工程施工任务，经双方协商一致，特制定如下协议，供双方共同遵守执行： 一、工程项目： 二、承包方式：包工不包料实际面积计算总工价。 三、承包范围：室内抹灰工程，梁柱，内墙全部粉饰，但必须做好灰饼，喷浆，桂网等准备工作。线管、空调管边、烟道管顶、给排水管顶零星抹灰工程。 四、合同工期：合同总工期15天/一栋，非甲方原因造成工期延误的，每延误一天从工程款中扣除300元。 五、承包单价：按实际抹灰面积计计算，单价墙面为元/㎡，十字梁元/㎡ 六、内墙抹灰工作内容及质量要求： 1、工作内容：：“拌浆、清理基层、砖墙淋水湿润、批灰、清理批灰剩余杂物，对落地灰砂进行回收使用。
2、质量要求：参照国家相关规定执行，墙面抹灰前，应根据墙面的平整情况及抹灰，横线找平，竖线吊直，做出灰饼和冲筋，达到一定强度后，方可对墙面进行抹底层与中层灰。 ①抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝，各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓等缺陷，表面光滑，接搓平整。②抹灰表面平整度不超过2㎜立面垂直不超过2㎜，阴阳垂直度不超过㎜线条必须平直，圆弧面抹灰须圆滑流畅。③天棚抹灰必须平滑阴角顺直。 七、乙方工作人员要遵纪守法，不得偷盗他人及一切公共财物，如有发现，则处以一赔十的罚款，该罚款在乙方应得工资中扣除，违法行为送公安机关处理。 八、工人进场后先签好《工人组织纪律安全生产协议书》，并由组长带领其工人认真学习有关《安全生产规定》、《安全纪律》、《安全生产公约》及接受工地管理人员的安全生产技术交底，并懂施工中技术要素。 九、施工安全：乙方在施工过程中，要认真注意安全生产，做到安全，质量，文明施工，工人上班必须戴安全帽，不得穿拖鞋上班，必须持证上岗，要注意一切安全事故，遵守工地的规章制度，如发生违章施工，造成的意外事故，责任由乙方自负，造成甲方经济损失的，要追究其责任。 十、施工用具除斗车、砂浆机及垂直运输由甲方供给外，
编号：_______________ 标砖购销合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日
甲方: 乙方: 二、质量要求、技术标准：乙方对所供产品质量负全责、标砖、空心砖等及必须符合国家现行 相关质量标准，不符合质量标准的产品，甲方有权拒收或退货。 三、交货地点、验收方式：交货地点为甲方工地。乙方按甲方指定的地点堆码整齐，由甲方工 地现场材料员及工长双人验收。 四、运输车辆及到达甲方工地的费用由乙方承担。 五、验收标准、方法：甲方按国标_______________________ 《___________ 》合格品要求验收，外形尺寸，规格必须符合样品和合同约定标准。达不到标准的产品，甲方有权退货，费用由乙方承担。
%超过损耗比例不予结算。 六、乙方提供的材料质量证书及附件： 乙方提供检验报告书，合格证书，认定证书、资质证书 等相关证明。 七、结算方式及付款方法： 以甲方收料单双方签字确认的数量为准先进行验收结算，不分规格型号，总数量每达到 _______ 万元结算一次，支付已供数量的 _______________ %的货款，余款待工程竣工验收后 _______________ 个月内一 次付清。 八、 其它约定事项： 乙方应按甲方要求及时供货，如乙方不能及时供货造成甲方误工，由乙方 承担责任；甲方不能及时付款造成误工由甲方自负。 九、 未尽事宜，双方协商解决，如发生自然灾害等不可抗力因素造成的损失， 各自损失各自承担。 十、纠纷解决方式： 当双方发生合同纠纷时，可友好协商解决，如协商不成，可向工程所在地 人民法院申诉 本合同双方签字盖章后生效，合同签字人即合同责任人、负责工程结算等事宜。 本合同一 式 __________ 份，双方各执 ______________ 份, 乙方单位： 法定代表人： 委托代表： 电话： 日 _____________ ____________ 年 月 日 每批供货量损耗比例按 乙方账号及开户行：— 甲方单位： 法定代表人： 委托代表： 电话： __________ 年 ___________ 月
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 地砖铺设施工合同
编号：FS-DY-20400 地砖铺设施工合同 甲方：湖北万力建筑工程有限公司劲牌毛铺三期宿舍楼项目部(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经双方协商，甲方现将劲牌三期宿舍楼脚手架搭设拆卸工程承包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，为了明确双方在建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，确保工程质量、安全及工程顺利施工，特签订本协议，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：劲牌三期宿舍楼 2、工程地点：劲牌毛铺酒厂三分厂 3、工程规模：桩基础，底层架空层，上部九层框架全现浇砼电梯楼
第二条： 承包人要求在承包单项工程范围内，首先熟悉图纸里面结构要求。如发现错、掉造成返工现象，甲方有权对乙方承包人罚款。 第三条：承包范围 砖材湿水，砂浆制作以及砖材、砂浆和预制构件转运至相应部位，墙体基层处理，墙体砌筑，预制构件安装，成品养护保护，工完场清，乙方自备小型工具，安全帽雨衣等。 另外：1、每柱间窗台压顶，人工浇灌混凝土30.00元/个; 2、预制过梁7.00元/根; 3、构造柱、电梯圈梁、厕所防水砼，各30.00元/件 经综合考虑，包含工具费，打杂等其他费用，要求保质保量，工完场清，养护及成品保护。 第四条：质量控制措施 1、在此承包范围内各分项工程，必须达到优良标准。无论实测和观感均达到优良，否则每平方扣0.5元。 2、优良标准，按国家现行规范要求，实测达到90%，观
外灰工程施工承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了优质、高速、安全、低耗完成XX住宅小区XX栋及地下室工程，甲方将工程的外灰工程承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》结合本工程设计施工图，技术交底，现场条件等具体情况，本着责任分明、诚信守约的宗旨，经双方协商订立以下合同： 一、承包方式 乙方包工不包料，包施工进度，包安全生产文明施工费用和安全事故所生的一切费用。 二、质量标准及保修 1.按国家相应行业验收标准进行验收。 2.质量标准：合格工程。按样板间质量验收。 3.乙方向甲方的保修期为壹年，质保金按3%留存，不计息。 三、承包范围 （一）承包范围 1.负一层、一层室外地坪至机房屋顶层的墙、柱、梁、板、门窗洞口粉灰。 2.空调板各种管道洞口的清洗、封堵、吊模，窗台砼的浇筑。 3.现场文明施工（垃圾清理、打扫卫生等）。 4.内、外抹灰分界线：A、内灰范围阳台梁内侧的抹灰，生活阳台栏板、梁内侧抹灰。B、外抹灰范围阳台装饰柱、压顶、梁底及梁下墙由外灰组施工，槽钢预留洞口、连墙杆洞口的封堵。 （二）非承包范围 1.外墙改架、拆架。 2.外墙油漆、外墙防水。 （三）施工工作内容 1.清理卫生、拍浆、贴墙面钢丝网、定点放线、筛砂、和灰、砂浆上楼、抹灰用脚手架、墙面抹底灰、面灰、做缝、墙面清洗、门窗洞口、线条二次收口。
残缺线条的补整、槽钢预留洞口、连墙杆洞口、架眼的封堵与各配套工种结合部位的收边收口。竣工交验的卫生清理费。 2.各个作业面做到工完料清地干净。安全文明施工检查时的卫生清理工作。 3.各种材料堆放在楼面上的清理，清理的残渣堆放到指定的位置和二次回收筛选利用、保持施工路面的整洁。 4.筛砂、和灰、砂浆上楼、抹灰用脚手架的翻架板。 5.加夜班用的临时照明用电灯具、电缆。 6.内、外抹灰分界线：内灰范围阳台梁内侧的抹灰，生活阳台栏板、梁内侧抹灰。外抹灰范围阳台装饰柱、压顶、梁底及梁下墙由外灰组施工，槽钢预留洞口、连墙杆洞口的封堵。 （四）机械设备、安全等承包内容 1.包工程所用机械安装时泥工的工作，包搅拌机的配合安装、和灰机安装、堆料场地的平整，地面硬化及砂、石料堆放场地的墙砌筑。 2.包现场整个工地不论远近的二次转运，保证现场文明施工。 3.包斗车、水管、雨衣、雨靴、手套、锄头、箢箕、铲子、灰桶、灰线、棉纱、海绵及各种刷子等工具用具。甲方仅局限于提供搅拌机、和灰机。 4.乙方包操作人员人为的安全事故所发生的费用，乙方必须切实注意安全，发生人为安全事故概由乙方承担经济责任和法律责任。 5.安全帽、证件牌、安全带由乙方负责，由甲方统一购买，乙方领取时按实作价，在结算中扣除。 四、质量要求 1.乙方指派为栋现场管理质量、技术的施工员，常驻工地天。 2.乙方在施工时，必须严格按照设计图纸、图纸会审纪要、设计修改、变更以及施工操作规范、技术交底内容进行施工。并且按甲方确认的样板间进行施工。 3.乙方施工完成的成品必须按照建筑安装工程质量检验评定标准进行检查，每项均要达到合格标准。 4.管道预留洞、窗洞、槽钢预留洞口、连墙杆预留洞口、架眼的封堵及墙面不准渗漏。（以上必须由专人封堵）
材料购销合同书 编号: _________ 甲方：陕西建工集团第一建筑工程有限公司 乙方：__________________________________________________________________ 、产品名称、商标、型号、厂家、金额、供货时间及数量： 二、质量要求、技术标准：乙方对所供产品质量负全责、标砖、空心砖等及必须符合国家现行相关质量标准，不符合质量标准的产品，甲方有权拒收或退货。 三、交货地点、验收方式：交货地点为甲方工地。乙方按甲方指定的地点堆码整齐，由甲方工地现场材料员及工长双人验收。 四、运输车辆及到达甲方工地的费用由乙方承担。 五、验收标准、方法：甲方按国标GB13544-2000《烧结空心砖》合格品要求验
收，外形尺寸，规格必须符合样品和合同约定标准。达不到标准的产品，甲方 有权退货，费用由乙方承担。每批供货量损耗比例按0. 5 %，超过损耗比例不予结算。 六、乙方提供的材料质量证书及附件：乙方提供检验报告书，合格证书，认定证书、资质证书等相关证明。 七、结算方式及付款方法： 以甲方收料单双方签字确认的数量为准先进行验收结算，不分规格型号， 总数量每达到—万元结算一次，支付已供数量的70%的货款，余款待工程竣工验收后三个月内一次付清。 八、其它约定事项：乙方应按甲方要求及时供货，如乙方不能及时供货造成甲方误工，由乙方承担责任；甲方不能及时付款造成误工由甲方自负。 九、未尽事宜，双方协商解决，如发生自然灾害等不可抗力因素造成的损失，各自损失各自承担。 十、纠纷解决方式：当双方发生合同纠纷时，可友好协商解决，如协商不成， 可向工程所在地人民法院申诉。 十一、本合同双方签字盖章后生效，合同签字人即合同责任人、负责工程结算等事宜。本合同一式四份，双方各执两份， 乙方账号及开户行：_______________________________________________________________ 甲方单位：乙方单位： 法定代表人：法定代表人： 委托代表：委托代表：
石灰产品购销合同 甲方：大冶市燎原辉煌灰沙砖厂 乙方：武汉鑫尖峰建筑材料有限公司 二、交（提）货地方：乙方生产现场，甲方负责运费。 三、交货方式：以乙方工厂电子称为依据。 四、验收标准、方法： 石灰验收以乙方工厂的检验报告为依据，交货时乙方在石灰中抽取试样。检验合格即可收货，也可由甲方提供的自检报告收货、但乙方可凭甲方单据再次抽样化验。检验结果相符可收货。不合格拒绝收货、产生相关运费由甲方承担。 五、供货方法： 乙方以电话、短息、传真等方式提前24小时通知甲方送货、或自行到甲方工厂来装货，但必须提前24小时通知甲方，好安排车间提前准备，如乙方未提前通知甲方自行来装货所产生费用甲方概不负责。待甲方安排后再可装货。
六、结算方式及期限： 1、每月1-5号对完上月份全部单据，10-15号付款。延迟未付清甲方有权停止供 货，直到付清货款后再恢复供货。 2、每月货款全部付清，甲方货款65万（10月1号之前乙方所欠甲方货款）乙 方应在2014年1月25日前全额付清。 七、其他事项约定： 1、甲方确保所提供石灰质量符合乙方生产要求标准，如因甲方石灰发生质量问 题导致乙方产品出现生产及质量问题，由甲方承担相应责任和损失。 2、运输过程中，甲方应避免货物被雨水淋湿，若发生该问题由甲方承担一切责 任。 3、乙方确定现有石灰供货商以甲方为该地区唯一指定供货商。但由于甲方原因 断货乙方有权自行调货，同时若造成乙方停产等经济损失由甲方承担。 八、违约责任：按《中华人民共和国经济合同法》执行。 九、解除合同纠纷方式：双方协商为主、协商不成，由供货方当地人民法院申诉 裁决。 十、合同期限：2013 年10 月29日至2014 年 1 月30日止 十一、本合同一式肆份、双方各执贰份、双方法人（代理人）签字盖章后生效。 具有同等法律效力。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 电话：电话： 地址：地址： 开户银行：开户银行： 账号：账号
地砖铺设施工合同范本 甲方：湖北万力建筑工程有限公司劲牌毛铺三期宿舍楼项目部 (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经双方协商，甲方现将劲牌三期宿舍楼脚手架搭设拆卸工程承包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，为了明确双方在建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，确保工程质量、安全及工程顺利施工，特签订本协议，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：劲牌三期宿舍楼 2、工程地点：劲牌毛铺酒厂三分厂 3、工程规模：桩基础，底层架空层，上部九层框架全现浇砼电梯楼 第二条： 承包人要求在承包单项工程范围内，首先熟悉图纸里面结构要求。如发现错、掉造成返工现象，甲方有权对乙方承包人罚款。 第三条：承包范围 砖材湿水，砂浆制作以及砖材、砂浆和预制构件转运至相应部位，墙体基层处理，墙体砌筑，预制构件安装，
成品养护保护，工完场清，乙方自备小型工具，安全帽雨衣等。 另外：1、每柱间窗台压顶，人工浇灌混凝土30.00元/个; 2、预制过梁7.00元/根; 3、构造柱、电梯圈梁、厕所防水砼，各30.00元/件 经综合考虑，包含工具费，打杂等其他费用，要求保质保量，工完场清，养护及成品保护。 第四条：质量控制措施 1、在此承包范围内各分项工程，必须达到优良标准。无论实测和观感均达到优良，否则每平方扣0.5元。 2、优良标准，按国家现行规范要求，实测达到90%，观感达到85%以上。 3、在每层完后，到现场进行实测，验收数据归纳结算凭证，先结算工程质量，后结算工程款，做到以经济手段管理好工程质量。 第五条：进度要求 1、乙方承担的工程项目，不能按甲方的要求如期完成，甲方有权对乙方罚款。 2、从开工日期起，甲方指定乙方施工人员不能及时到位，甲方有权对乙方人员每人每天50元的罚款;如乙方
购销合同 销售方：___________________________________________________________ 购买方：________________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。 货物清单及价格 质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准： 销售方销售的产品质量标准必须达到国家规定的混凝土实心砖质量技术标准。 购买方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足购买方对产品的要求 2、产品包装： （1）有原厂包装的，按原厂包装标准； （2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。 二、收货事项 1、本合同产品的到货日期为：合同生效起个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币：（大写）。 3、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：（）支票（）电汇（）银行汇票（）LC（） T/T （）现金。 四、包装、运输、交货、验收及异议的提出。 1、货物包装为制造商原包装。
2、 货物的运输和运输过程中产生的费用由销售方承担。 3、 销售方负责在 ______________________________ 将货物交付给购买方。销售方和购买方双方应 对产 品共同验收，销售方供应货物在数量、质量和包装上符合国家规范的规定，则视为销售方 交货完成。 4、购买方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后 书面异议，销售方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助购买方解决，直至验 五、免责条款 1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟， 等不可 抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。 2、受到上述免责事项影响的一方，应在 10 天内通知另一方。 3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过 180 天，则任 何一方均有权解除合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。 4、一旦销售方开具的增值税专用发票出现失控等情况造成购买方无法正常抵扣，购买方 有权拒付 货款，由此造成的损失由销售方承担。 六、 违约责任 1、购买方逾期付款的，销售方可延迟发货。 2、销售方逾期交货的，应每日向购买方支付 100 元的违约金。 七、争议解决的方式 本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同 签订地法院管 辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。 八、 其他 1 、购买方、销售方双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密， 包括本合 同文本，相关技术文 件、相关数据，以及其他有关信息。 2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意 思表示， 应以书面形式作出， 加盖本方公章，且向对方送达，对方应五个工作日内回函，否则 视为无效。 3、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，双方签署的相关文件与本合同具有同等法律 效力。本 合同及附件经双方以 传真形式签字盖章后文件同样有效。本合同一式两份，双方各执 一份，具有同等法 律效力。 销售方（盖章） 5个工作日内向销售方提出 收合格 购买方（盖章）
砌墙工程承包合同 砌墙工程是指在建筑工程中使用普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材等材料进行砌筑的工程。砌墙工程承包合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的砌墙工程承包合同范文，感谢您的阅读。 砌墙工程承包合同范文1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 经双方协商，甲方同意将贵溪白田乡保障性住房A栋内外墙砌体工程由乙方包工，包工具承做，具体事项双方达成如下条款： 一、工程地点：贵溪市白田乡文化站对面 二、开竣工日期：20xx年4月28日至20xx年5月25日完工。 三、工程内容：乙方按甲方提供的施工图纸及变更施工(每层内外墙、出墙、女儿墙，所有零星砌体等)。该工程甲方提供一部搅拌机，一切需要的工具由乙方承担。
四、结算及单价：该工程按实做的工程量以立方米计算(24厚、20厚、12厚一切按20厚计算)，每立方米壹佰贰拾贰元(122元/立方米)不增加其他费用; 五、质量：乙方要严格按《建筑施工规范》和甲方要求施工，如达不到以上要求，产生返工，一切费用由乙方承担(含材料费);在砌之前砖块需浇湿，每层完工后楼面清理干净。 六、工期：每层楼砌墙工期肆天，每栋楼每层以此推算，如延期一天罚款200元，提前一天奖励200元。 七、付款方式：中途支付生活费，全部完后支付70%，余款待验收合格结算后一次性付清。 八、安全：乙方施工人员进场后应遵守甲方现场各项管理条例和规章制度，并服从甲方现场管理人员的调配和指挥，不准违规操作，如产生的安全事故责任由责任方承担全部责任; 九、违约责任：合同签订后，双方必须信守，共同履行本合同条款，不得违约。如一方违约，违约方应负法律责任和经济责任; 十、本合同经双方签字后生效，壹式贰份，双方各执壹份，本合同工程结束、款项结清，自行终止。 甲方(公章)：_________乙方(公章)： _________
瓷砖购销合同 合同编号：____________ 甲方（需方）：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 乙方（供方）： 依照《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就甲方______________工程向乙方采购____________事项订立如下条款: 一、产品清单 二、交货方式 1、交货时间：本合同签订后______天内 2、交货地点： 3、乙方负责装车运输及卸货。 三、质量要求 1、产品以甲方图纸和甲乙双方共同签字盖章确认的产品封样为准，乙方所供的全部产品应与样品基本一致，不得有明显差别，否则甲方有权拒绝乙方的货物进场，引起的所有损失由乙方负责承担。 2、产品质量符合国家陶瓷砖GB/T4100-2006标准。 3、对乙方所供产品，甲方有权随机抽样送检，如送检产品技术指标与乙方提供的检验报告明显不符的，甲方有权对乙方提出索赔。 四、产品包装标准 1、产品采用大板木架加珍珠棉包装包装。 2、乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏；若因产品包装不当造成的损坏，由乙方承担责任及费用。 五、验收方式
1、按甲乙双方签字确认封存的样品及本合同约定标准验收，产品的型号、规格、数量、花色应与样品和图纸一致。验收时由建设方、监理方、甲方共同进行验收。 2、产品到货时，包装必须完好无缺；产品在交货验收合格前灭失、损坏的风险由乙方承担。 3、产品到货同时，乙方必须提供以下资料：（1）提货单；（2）装箱单；（3）送货单；（4）产品合格证；（5）专为本批产品提供的检测报告；（6）产品技术资料；（7）厂家营业执照，否则甲方有权拒收货物。 4、乙方产品通过交货验收并不排除乙方对产品质量应承担的责任。 3、若乙方所供产品达不到规定质量要求与标准，甲方有权拒收。甲方要求终止合同的，乙方须在三日内全额返还货款给甲方；甲方要求重新供货的，乙方应在三日内供货到指定地点，并承担由此给甲方造成的一切经济损失（包括但不限于甲方依约或依法向发包方的经济赔偿责任、甲方的预期利润、行政处罚责任等）。 六、付款方式 1、签订合同后甲方支付合同总价的%作为预付款，即￥________ (大写：人民币元)。预付款于第一批货款中抵扣。 2、货到工地并经甲方验收合格后，甲方于30日内支付该批货款的%（扣除预付款），即￥________(大写元整)。 3、总货款的5%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起，两年期满后无质量问题的，甲方在30 日内无息支付。 4、每次付款前，乙方应提前7天向甲方提供合法有效的税务发票、付款申请单、及送货单等资料。因乙方延迟提供发票导致甲方付款延迟，责任由乙方负责，乙方不得由此延长工期。 5、付款：转账或电汇 乙方开户行： 帐号： 户名： 七、服务承诺 1、保修期为两年，在保修期内乙方承担因产品质量等乙方责任引起的维修和更换等费用。 2、乙方应保证保修的及时性，在收到甲方（包括甲方委托的物业管理公司）的通知后，应及时作出反应：乙方须在甲方通知后立即做出答复，如遇电话无法解决的问题，须派专员在24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起二日内完成由于质量问题所涉及的保修、维修项目。
购销灰砂砖合同欠款纠纷案2021固民初字第92号民事判 河北省固安县人民法院民事判决书 （2021）固民初字第92号 原告固安县永丰新型建材有限公司。 法定代表人：陈勇，职务：经理。 委托代理人：杨庆茹，公司业务员。 被告江苏省金荣建筑安装劳务有限公司。 法定代表人：王锁荣，职务：经理。 原告固安县永丰新型建材有限公司（以下简称固安永丰公司）诉被告江苏省金荣建筑 安装劳务有限公司（以下简称江苏金荣公司）一般买卖合同纠纷一案，本院于2021年12 月3 日立案受理。依法由审判员胡庆忠适用简易程序公开开庭进行了审理。原告的委托代理人杨庆茹到庭参加了诉讼；被告江苏金荣公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭应诉。本案现已审理终结。 被告江苏金荣公司在法定期间内未答辩。 以上事实有原、被告签订的产品销售合同、被告签收的提货单及原告的陈述等证据在 案证实。 本院认为，原、被告所签订的产品销售合同合法有效。原、被告双方均应严格按合同 约定履行自己的义务。但被告未按合同约定履行自己的义务，应按合同约定承担付清砂砖 款和向守约方支付滞纳金的违约责任。对原告要求被告支付交通费、误工费的诉讼请求， 因原告未提供证据证实，本院对该部分诉讼请求不予支持。根据《中华人民共和国民事诉 讼法》第六十四条、一百三十条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国合同法》第一百零七条、一百一十四条第一、三款之规定，判决如下： 二、驳回原告固安县永丰新型建材有限公司的其它诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人 的人数提供副本。上诉于河北省廊坊市中级人民法院。 审判员胡庆忠 二00八年一月十四日
合同编号：YT-FS-8528-40 砌体劳务分包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
砌体劳务分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 经双方协商，甲方现将劲牌三期宿舍楼脚手架搭 设拆卸工程承包给乙方，根据《中华人民共和国合同 法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定， 遵循平等、自愿和诚实守信的原则，为了明确双方在 建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，确保工程 质量、安全及工程顺利施工，特签订本协议，以资共 同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：劲牌三期宿舍楼 2、工程地点：劲牌毛铺酒厂三分厂 3、工程规模：桩基础，底层架空层，上部九层框 架全现浇砼电梯楼
第二条： 承包人要求在承包单项工程范围内，首先熟悉图纸里面结构要求。如发现错、掉造成返工现象，甲方有权对乙方承包人罚款。 第三条：承包范围 砖材湿水，砂浆制作以及砖材、砂浆和预制构件转运至相应部位，墙体基层处理，墙体砌筑，预制构件安装，成品养护保护，工完场清，乙方自备小型工具，安全帽雨衣等。另外：1、每柱间窗台压顶，人工浇灌混凝土10.00元/米(含装模板); 2、预制过梁7.00元/根; 3、构造柱、、厕所防水砼，各35.00元/件;电梯圈梁，120.00元/层; 4、一层外阳台压顶圈梁10.00元/米。 经综合考虑，包含工具费，打杂等其他费用，要求保质保量，工完场清，养护及成品保护。 第四条：质量控制措施 1、在此承包范围内各分项工程，必须达到优良标
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 地板砖销售合同正式版
地板砖销售合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 需方：(以下简称甲方) 供方： (以下简称乙方) 为了保障供需双方的合法权益，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经供需双方友好协商一致达成以下条款： 一、货物明细：名称陶粒砖，规格19×19×39 (CM) ，数量，单价350元/m3，金额元。 二、合同总额：。 三、材质要求及技术标准：材质按双方认可的样品为标准。
四、交货及退货：交货时产品表面完整，重量合格，由于陶粒砖为易损货物已经确认出厂不可退货。 五、运输费用：合同货物运输费用由供方承担。 六、交货地点：。 七、验收标准及验收期限：验收标准按供方提供的产品清单及企业产品生产制作标准;验收期限：供方生产完毕后，提前三天通知需方，需方应在三天内组织验收，如逾期仍未组织验收，视为验收合格。 八、结算方式：需方预付合同总额 的 %，验货后付 %，发货完毕付剩余 %。 九、违约责任：
1，合同一经签定，供需双方必须严格执行，如单方无故终止合同，终止合同方应一次性赔偿对方合同总额50%的违约金(遇有不可抗力因素除外); 2，按合同规定的付款时间，需方须及时付款。 3，供方按合同按时交货。 十一、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不能解决的，应递交国家有关法律部门进行裁决。 十二、本合同一式四份，供需双方各持二份，签字盖章生效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代
瓷砖采购合同范本 瓷砖是装修必不可少的材料，那么瓷砖采购合同又是怎么一回事呢?以下是在范文大全WTT为大家整理的瓷砖采购合同范文，感谢您的阅读。瓷砖采购合同范文1 甲方： 乙方： 因工程建设需要，甲方同意将湛江市第中学第幢教学楼的外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位的瓷片发包给乙方采购。根据《合同法》的通用专用款及《建设安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款： 一、工程名称及地点：湛江市第中学教学楼 二、发、承包内容 1、外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位瓷片的采购及运输。 2、产品规格与质量、数量。 1)外墙砖：山美511#，规格×，995 2)地板砖：纳陶佳，60×60，2400 3)楼梯砖：规格30×28×17，346级 4)瓷片：纯白，规格20×30，1200 3、不含税单价及造价 1)外墙砖：山美511#，单价16元/，995×16元/=15920元
2)地板砖：纳陶佳，单价元/，造价2400×=56712元 3)楼梯砖：30×28×17，单价元/级，346×=元 4)瓷片：20×30，单价元/，1200×=13632元 5)总造价：1)+2)+3)+4)=元 三、材料供应及付款方式： 1、材料供应按工程进度要求，但甲方须及时且提前一天告知乙方所需材料及数量。 2、材料到达施工现场后，甲方必须及时组织人员验收并安排人员卸货。 3、合同生效后，甲方必须在合同生效之日起30天把合所列材料总数拉完，并且甲方接收材料之后30天内把所有款项结清。 4、乙方必须按合同要求，保质保量按时送达材料。 四、若因预订材料面积不足需补供材料，由此所发生的一切费用均由甲方负担。 五、甲方如不按照合同履约，每逾期一天应按合同总价款的10%作为违约金赔偿给乙方，乙方如不按时供应材料，每逾期一天按合同总价款的5%作为违约金赔偿给甲方，若材料不符合质量标准甲方无条件退货，费用乙方自负。 六、材料附带出厂证明，合格证等质量验收相关资料，本合同未尽事宜，甲乙双方协商决定，本合同一式二份，自甲乙双方签字盖章之后生效。 甲方：_________
物资采购合同 供方：武汉诚兴机械化市政工程有限公司签订时间： 需方：合同编号： 根据中华人民共和国《合同法》，经供需双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵照执行。 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量 产品名称规格型号 （mm） 计 量 单 位 数 量 单价 （元） 总价 （元） 备注 碎石1至3 m390 具体数量按需方数量供货碎石2至4 m390 具体数量按需方数量供货黄沙中粗m390 具体数量按需方数量供货灰砂砖240×115×53 块0.35 具体数量按需方数量供货水泥 加气块 （注：空格不够用时，可另附物品清单。） 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按产品相对应的国 家标准执行（需按产品明确对应标准编号）。 三、交（提）货地点、方式：送达需方施工现场指定地点。
四、运输方式及到达港和费用负担：供方负责 五、合理损耗及计算方法：需方按国家相关规定执行 六、验收标准、方法及提出异议期限：按照国家标准验收，质量异议提出期 限为货到15日内（针对不同物资需明确不同的计重标准及方式）。 七、计算方式：待相应工程量计量支付，甲方相应工程进度款到帐后付款。 八、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。 协商不成，可向武汉市人民法院起诉。 九、本合同一式2份，供方持1份，需方持1份，经供需双方签字、盖章后 生效。本合同附件及清单具有与本合同相同法律效力。 供方： 单位名称（章）法定代表人：委托代理人：电话：需方： 单位名称（章） 法定代表人： 委托代理人： 电话： 鉴（公）证意见： 经办人： 鉴（公）证机关（章） 年月日 (注：除国家另有规定外，鉴 （公）证实行自愿原则） 合同有效期：自2013年8月至2013年月日。
建设工程劳务分包合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将工程混凝土、砌体、粉刷等工程项目以包 工包部分辅材的形式发包给乙方施工。为明确双方责任、权利及义务，经双方协 商，特签订本劳务承包协议，以资共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工现场条件： 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：本工程实行包工的方式（乙方自带满足本泥工班施工所需的所有大小机械设备、工器具，雨具、行灯、安全帽等）、包工期、包质量、包安全文明施工、包治安，包每次检查前本班组的施工现场及其临建设施（包括宿舍区）卫生清理工作。甲方提供塔吊等垂直运输设备及工程所需的商品混凝土、水泥、砖、砌块、石灰及砂石等材料。因乙方原因造成的安全事故由乙方全部负责。 2、承包范围及主要内容： 承包范围：包括 ________ 设计院设计的____________________ 工程（室 内外）所有混凝土工程，砌体工程，粉刷、找平层工程等。包括但不限于以下工 作内容：
1）混凝土工程 ①所有的混凝土【包括后浇带等需二次浇捣的混凝土，地下室细石混凝土找平层，地下室及室外工程（包括坑、槽、沟等）混凝土垫层】浇筑、振捣、找平抹面、养护、剔凿、封堵螺栓孔，包含自拌砼项目（如构造柱、门窗等洞口过梁、造型板、窗台板等预制构件）的制作、安装、浇筑、养护。 ②门窗、水电、通风、空调、消防等洞口预制过梁安装等；混凝土输送管预留孔封堵、塔吊标准节处楼板预留孔封堵；混凝土小型空心砌块混凝土灌孔。 ③卫生间浴室等有水房间四周防水翻边混凝土浇捣；所有与屋面、平台交及女儿墙四周除门洞外混凝土翻边浇捣。 2）砌体工程包括混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块、红砖、灰砂砖、混凝土预制块等所有砌体。 ①砖胎模、基础（含塔吊基础及士0.00以下塔身四周砖砌挡土墙、人货电梯基础、升降机基础等），地下室、主体工程、屋面工程内外墙砌筑。 ②水电、通风、空调、消防、箱盒等洞口、槽管的预留洞口、脚手架眼修补完善（包括粉灰）。 ③墙体拉结筋安装。 3）粉刷、找平层工程 ①所有砌筑及混凝土墙面、天棚工程粉灰。包括砖胎模粉灰，内、外墙粉灰，窗台窗套粉灰，女儿墙墙面、压顶粉灰，天棚粉灰，外墙面滴水线粉灰。 ②地下室地面找平（压光），各楼面找平（压光），防水保护层砂浆找平，屋面找平、找坡，外窗台面、外挑檐面、雨棚、外凸窗台及阳台底板粉灰，楼梯踏步粉灰（包括找平）及滴水线，楼梯间底板粉灰。 ③轻质隔墙粉灰。室内墙柱面阳角水泥砂浆护角，楼梯梁护角。 ④加气混凝土砌块与柱、梁交接处耐碱玻纤网格布的加设。 ⑤窗台外排水坡粉灰。水泥砂浆防水内墙粉刷。 4）外墙保温、屋面保温施工