市政管网施工合同新完整
版
In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
市政管网施工合同新完整版
下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
市政管网施工合同范文篇一
建设单位(以下称甲方):
施工单位(以下称乙方)：
甲方根据工程施工的需要将万丽富德项目室外雨污排水管网工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程安装承包合同条例》及相关规定，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，经双方友好协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：万丽富德项目室外雨污排水管网工程。
2、工程地点：济宁市高新区。
3、工程内容：万丽富德室外雨污排水管网工程的材料采购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管等(详见工程承包范围)。
4、承包方式;包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的总承包方式。
二、工程承包范围
1、工程承包范围为甲方签章确认的室外雨污排水管网工程施工图中的施工内容，其中:
1.1施工图纸内容中的设备材料(含井盖、管道等)采购、管沟管井土方开挖施工、砖砌排水井施工、管道铺设安装、管沟管井土方回填及压实施工、安装井盖等均在本工程的承包范围。
1.2本工程不包括室内管道与室外管网检查井相接连及查找,楼内出户污水井的铸铁、PVC、PE排水管施工不在本工程的施工范围,但该铸铁、PVC、PE排水管会同步施工，乙方应配合施工。
三、合同工期
1、开工日期：以甲方书面通知为准。
2、施工工期：本合同约定的施工工期为20个日历天。
3、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不可抵抗的自然灾害影响,经甲方签证确认，予以顺延。
四、工程质量
工程质量标准：按合格工程标准验收。乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。
五、合同价款及结算
1、乙方完成本合同承包范围内的全部施工内容的总包干价为人民币叁拾
贰万捌仟元整(32.8万元整，含税)。
2、本合同总包干价已包括所有材料(设备)采购、运输、包装、采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施工、管盖安装、安全及技术措施费用、施工保险费用、运输保险费用、管理费用、税金、利润等所有费用，其他费用均不再计取。
3、本工程采取总价包干方式，施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用。
4、乙方应在本工程竣工验收后10天内向甲方提交结算报告及结算资料，甲方收到竣工结算报告及结算资料后
10天内完成结算审计。
六、工程款(进度款)支付
1、乙方材料进场后，甲方按总包干价的60%向乙方支付工程进度款。
2、工程施工完毕满足验收条件后，甲方在五天内向乙方一次性支付总包干价的30%的工程进度款。
3、验收合格及办理工程结算后的三个月内，甲方向乙方支付工程款至总结算款的95%;剩余总结算款的5%留作工程保修金，工程保修期满后的五日内，甲方一次性无息返还剩余质保金。本工程约定保修期为一年。
4、乙方收到甲方工程款应在三日
内提供税务工程发票，否则甲方有权在下次工程款支付时暂停支付工程进度款，由此造成的相关责任由乙方负责。
七、双方责任及义务
(一)甲方：
1、甲方应向乙方提供完整的施工设计图3套。
2、派出工程负责人监督乙方施工质量和进度，并办理工程签证。
3、根据合同约定和要求，及时办理签证、付款、验收和结算。
4、甲方协助乙方协调施工现场相关配合单位的关系。
5、施工中发现不符合施工图和规
范要求的工程质量问题，甲方有权责令停工或返工和及时整改，直到符合要求为止。
(二)乙方：
1、施工前，及时做好各项施工准备工作。
2、严格按照合同约定的材料及施工工艺施工，并按照设计图和规范要求进行施工，以确保工程竣工验收合格。
3、竣工验收前，负责本工程的材料、设备及成品保护，按文明施工现场要求作好施工场地清洁卫生。施工中应保护好项目现场的室外施工成品。
4、本工程现场安装及管理人员的
办公、住宿、就餐等均由乙方自行负责。
5、出席甲方主持的现场施工协调会，及时落实协调会议的工作要求。
八、材料(设备)采购供应
1、本工程由甲方采购供应材料(设备)无。本工程所用雨污排水管道均采用东*牌。
2、本工程所有检查井采用M5水泥砂浆砌环保水泥砖，小区主车道(包括消防车道)均采用(外径)800*30厚
B250铸铁井盖，不过车位置的管井井盖(如绿化带内)均采用(外径)800*20厚铸铁井盖。
3、乙方采购的材料(设备)必须报甲方查验并确认符合设计、国家标准(行业标准)及政府职能部门颁发的有关规定的要求后方能用于本工程施工。进场的材料(设备)必须有生产合格证、检验报告等有效证明文件，不合格产品严禁在本工程使用。
九、工程变更及签证
1、甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。所有的工程现场签证，必须由甲方签字方为有效。工程现场发生的签证按《室外雨污管网工程量预算报价》(见附件)中约定的单价及相应的实际工程量进行签证。合同外的签
证计时人工工日单价按每工日130元计取。
2、若遇甲方或不可抗力原因延误工期，甲方仅对工期实施签证，乙方的施工工期可相应顺延。
十、工程验收
1、工程完工后，乙方应自行组织验收，并做好自查整改，并向甲方申请办理竣工验收。
2、甲方在收到乙方验收申请后3天内组织竣工验收。本工程严格按照合同约定进行竣工验收，如有整改，正式竣工验收为复验合格之日。
十一、工程质量保修
1、本工程质量的保修范围为工程承包范围内的所有施工内容。
2、质量保修期：
2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。
2.2本工程的质量保修期为1年。
3、质量保修金的支付及返还按本合同第六条第3款约定执行。
十二、违约和争议
1、乙方不能按合同工期(含签证顺延工期)竣工。
2、如有材料或施工质量不符合合同规定的，乙方负责在指定的时间内无偿更换并安装，并承担由此造成的一切
经济损失。
3、如甲方未按合同支付工程款，则每延误一天按工程欠付款的2支付违约金。
4、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先协商解决，协商不成，可提请项目所在地人民法院诉讼。
5、本合同约定的其他违约，按本合同的相关约定执行。
十三、其它
1、本合同附件有《室外雨污管网工程量报价》、甲方确认的施工图，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，双方另行协
商解决。
3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签订之日起生效，至保修期满结清保修金后自行终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____
日_________年____月____日
市政管网施工合同范文篇二
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
本着平等、诚信、互利、自愿的原
则，甲方现将重庆市北碚十里温泉城运河核心片区(一期)市政景观道路工程管网工程安装承包给乙方，结合本工程实际情况，经双方共同协商，达成如下协议：
一、承包方式：乙方包工包料，甲方提供住宿;乙方生活费用自理)。乙方负责一切工具、机具及设备有(夯实机、安全帽等需乙方携带或购买的零星材料、工具)，水电费及基坑开挖由甲方负责。
二、承包内容：
1、污水检查井、雨水检查井施工;
2、经甲方机械开挖至设计基地
后，由乙方负责基坑清渣、夯实(工具自备)。
3、乙方自行购买检查井施工所需的砌块、砂、石粉、爬梯，并提供相关材料的合格资料(井盖除外，由甲方购买乙方负责安装)
三、承包单价及付款方式：
1、承包单价：520.00元
(1)以上单价均含有人工费、工具、材料费、夜间加班费、各种安全技术措施处理费、劳保费、材料转运费。劳务班组保险费、医疗养老费、管理费、税费。施工中的材料转运及其它费用甲方不再承担。
(2)除大的结构变更和大范围的建筑变更(每次变更的劳务费用在2000元以上)以外，其余设计变更导致成本增减均不作调整。
注：以上条款价格均包括：本合同的全部工作内容(所有零星工程量等均执行本单价)和约定条件(含工用具、清洁等)，即无任何计时工(承包范围外除外)以及完成合同内容所需的直接费、间接费(如管理费、利润、劳保费用、各项补贴、税金、机具费、安全文明施工费、利润、风险等)。
2、付款方式：
四、质量要求
严格按设计图纸、施工规范、公司质量标准及相关要求进行作业，各种偏差必须在允许范围内。如未合格造成甲方砼量等的增加，其损失由乙方负责，甲方按实际损失金额在工程款中扣除。
五、安全要求
1、乙方必须遵守公司和项目管理的各项安全制度，定时对工人进行安全、法制教育，甲方对违犯制度规定的进行罚款处理，如多次违犯甲方有权清理出场。
2、进场后将各工人的基本情况名单报项目部登记备案。所有进场的工人必须签订安全责任书后方能作业施工。
3、乙方人员严禁在施工现场用火、吸烟等安全管理要求，违者造成后果由乙方自行负责。
6、乙方必须按时参加项目部例会。在施工过程中乙方无论遇到什么情况(不可抗力因素、及甲方要求除外)都不得停工和故意拖延工期。如停工，甲方按乙方已完成工作量的50%金额支付工程款并有权把乙方清理出场，保证金不退还;乙方必须保证甲方要求的工程进度，中途不能达到甲方要求的进度时，甲方有权更换班组，并按80%支付工程款，退还50%保证金，乙方无条件撤除现场。
安装工劳务合同样本 合同编号: 甲方： 负责人： 地址： 电话： 乙方： 身份证号码： 住址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。 注意事项：工作岗位及工作时间 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）； 工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。一、合同期限 从______年______月______日起至约定安装工程任务完成之日为合同期限。 二、工作岗位 甲方安排乙方在______从事安装工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。 三、工作条件和劳动保护 1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安
全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 2、甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。 四、劳务报酬 注意事项：劳务费用 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。 另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。1、按时计酬，日薪______元。甲方应付乙方必要的生活费用。 2、待安装工程完成验收交付后，扣除生活费用外付清乙方剩余工资。 五、劳动纪律 乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。 六、劳务合同的解除与不得解除的规定 1、经甲、乙双方协商一致，合同可以解除。 2、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同： （1）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的。 （2）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。 （3）被依法追究刑事责任或劳动教养的。 七、争议解决 因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向________仲裁委员会申请仲裁或向_______方所在地有管辖权的法院诉讼。 八、违约责任 若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本合同，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。 九、其他
合同及协议书会签表 合同编号：STYDDHT-013 工程名称：东莞生态园大道市政道路工程第二标段施工项目：市政供水管网工程劳务合同
合同编号：STYDDHT-013 劳务承包合同书 (市政供水管网工程施工项目) 金中天集团港航有限公司 东莞生态园大道市政道路工程第二标段项目经理部 年月日
市政供水管网工程施工劳务承包合同书 发包方（下称甲方）：金中天集团港航有限公司东莞生态园大道二标项目部 承包方（下称乙方）：市政供水管网工程施工队 根据工程施工的需要，甲、乙双方在平等自愿、公正和诚实信用的原则下，乙方愿意按照甲方要求，并在充分了解工程施工现场实际情况和熟悉工程施工图纸的基础上；就“东莞生态园大道市政道路工程第二标段工程”中的【市政供水管网工程项目】施工项目由乙方承包。为明确承包内容及双方的责任、权利、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和本工程项目实际情况，保证工程能够高速优质按期完成施工任务；经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵照执行。 一、工程内容及承包范围 （一）工程内容：东莞生态园大道二标市政管网项目劳务施工。 （二）承包范围： 1、东莞生态园大道二标市政供水管网项目依据施工设计图纸和说明书、图纸会审记录及设计变更通知书为准。 2、管道安装包括管件配套安装、阀门及消防栓安装、试压、冲洗、防腐、刷油、管件加工（沟槽土方开挖及回填除外）。 3、为完成承包内容所作的一切小型机具、技术、工期、安全、质量、气候措施、保质期的维护、修复施工质量缺陷的一切工序及相应的一切工序及相应的一切施工配套工序概由乙方负责。 4、在施工过程中不可预见因素在内。【应认为，承包人在签订合同之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以有关资料进行了察看和审核】。 二、技术标准与质量标准 1、技术标准：按照国家建设部颁布的有关《施工技术规范》、《验收规范》和业 主《招标文件技术规范》、设计图纸及技术专用条款和补充条款等进行施工。 2、质量标准：按照国家建设部颁布现行的《市政工程质量检验评定标准》验收 ，符合“优良”等级。施工过程中乙方必须严格按甲方审定的施工方案、技术规范、规程、标准和甲方的技术交底、及各项管理制度认真进行施工。若乙方工人不按照图纸要求及技术规范、规程、标准等要求所造成施工的质量事故及一切经
市政道路施工合同范本 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币元整。 6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程设置履约保证金元整。 8、结算办法 8.1 按以下原则结算：
8.1.1 按河南省市政工程预算定额(2008版)结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车( 吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用型挖机，挖土机费用按元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。 宽度：不小于设计规定。 9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
安装工程劳务合同范本 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称： 工程地址： 二、承包范围 完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。 三、承包方式 3.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于： 一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。 b.电梯：电表箱下桩（含双电源切换箱）至电梯机房，电梯电源箱（含此箱） 3.发电机配电 发电机低压配电柜（不含此柜）前端电缆出线至双电源切换箱（含此箱） 4.电气安装 a. ±0.00及以下（不含户内地下室、户内半地下室）的开关、插座、面板、灯具（含消防应急灯、出口指示灯）配电箱、电线、管线等的安装。 b.设备房（电梯机房、水泵房等）内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。 5.甲方独立分包项目 a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。 b.电表箱；±0.00以上（不含设备房）户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。 c.发电机安装、高低压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。 二）给排水工程 1.室内给水工程 室外各建筑单元水表表后（含此表）至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。 2.室外给水工程 a.项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。
市政管网施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 本着平等、诚信、互利、自愿的原则，甲方现将重庆市北碚十里温泉城运河核心片区（一期）市政景观道路工程管网工程安装承包给乙方，结合本工程实际情况，经双方共同协商，达成如下协议： 一、承包方式：乙方包工包料，甲方提供住宿; 乙方生活费用自理）。乙方负责一切工具、机具及设备有（夯实机、安全帽等需乙方携带或购买的零星材料、工具），水电费及基坑开挖由甲方负责。 二、承包内容： 1、污水检查井、雨水检查井施工; 2、经甲方机械开挖至设计基地后，由乙方负责基坑清渣、夯实（工具自备）。 3、乙方自行购买检查井施工所需的砌块、砂、石粉、爬梯，并提供相关材料的合格资料（井盖除外，由甲方购买乙方负责安装） 三、承包单价及付款方式： 1、承包单价：____________ 元 （1）以上单价均含有人工费、工具、材料费、夜间加班费、各种安全技术措施处理费、劳保费、材料转运费。劳务班组保险费、医疗养老费、管理费、税费。施工中的材料转运及其它费用甲方不再承担。 （2）除大的结构变更和大范围的建筑变更（每次变更的劳务费用在________________ 元以上）以外，其余设计变更导致成本增减均不作调整。 注：以上条款价格均包括：本合同的全部工作内容（所有零星工程量等均执行本单价）和约定 条件（含工用具、清洁等），即无任何计时工（承包范围外除外）以及完成合同内容所需的直接费、间接费（如管理费、利润、劳保费用、各项补贴、税金、机具费、安全文明施工费、利 润、风险等）。 2、付款方式：
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
安装工劳务合同范本 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方： 负责人: 地址： 电话： 乙方： 身份证号码: 住址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。 =?=■=■=■=■=■= ■=■=■= =-=-=■ ==-=-= = = —= ■==—■=■ = = —= =—= = ■=■=■= = — = =■=■ = = -=-=■= ■=■=■= =-=-=■ = ■=■=■ = = = ■=■ = ?■ ■==—■=■ = = ■=■ = =—= = ■=■=■= = — = =■=■=■ = -=-=■= ■=■=■= =-=-=■ == ― = = = ~ = ■= = ■=■■=■ = = ~ = = ~ = = ■=■=■= = ~= =~ I I 风险提示:工作岗位及工作时间 I
■ I 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班i 电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）； 工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；
如所在国国庆、春节等。 I I 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题， 避免之后因履行合同发生纠纷。 I i I I I I I I I I I _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 一、合同期限 从 _______ 年_______ 月_______ 日起至约定安装工程任务完成之日为 合同期限。 二、工作岗位 甲方安排乙方在 ________ 事安装工作。乙方应按劳动合同约定按 时、按质、按量完成工作任务。 三、工作条件和劳动保护 1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证 乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 2、甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必 要的劳动防护用品。 四、劳动报酬 I II I I i风险提示：劳务费用| I I I I 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中
市政建设工程劳务承包合同 甲方: 乙方: 签订时间:二〇一三年二月二十三日 按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在施工过程的权力、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点： 三、工程(劳务）承包范围和内容： 1、承担白潭湖大道总工程中道路工程（不含沥青面层）、给排水工程、电气工程、燃气工程、综合管线工程、交通工程及相关附属工程。(业主方指定的工程施工除外) 2、桩号范围: 四、承包方式: 本合同为单价合同,本工程按照乙方收到的最终施工图纸和正式变更方案施工。 合同单价以甲方最终的决算价格下浮15%。 第二条工程期限 本项目的工期按甲乙双方签订合同后10个月内完成,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成停、延工等）时,工期经甲方签证后顺延。 第三条承包的原则
一、按乙方承包工程项目,采用包工、包料,自行管理的原则，以双方确认的计量为拨款基本依据(出／弃土场建设费、营业税、城建费、教育附加费等其他相关工程税费不包含在总价内，由甲方承担)。 二、单项工程合格率必须满足图纸要求和现行国家标准。 第四条工程质量 一、合同工程质量，实行质量终身责任制。质量标准：达省部级优良工程质量标准,满足设计图纸各项参数要求。同时，质量要求：严格执行质量标准，争创行业一流，坚持优质服务，建造满意工程。质量目标：工程竣工验收合格率100%。优良率满足合同要求。 二、乙方在施工中,必须按设计文件、技术规范、质量要求进行组织施工。如果乙方没有达到合同所要求工程进度、质量，乙方应在甲方指导下采取补救措施来保证工期及质量的实现。若乙方在甲方规定整改日期内未能改变现状，甲方有权单方面终止合同并责令乙方限期撤离施工场地。乙方除承担相应的违约责任外，所完成不合格工程质量甲方不给予计量与支付。对甲方本级和上级领导及业务人员到工地检查时发现的质量问题。要求返工(修）的、乙方必须无条件返工（修）的、一切返工（修）费用由乙方承担，并接受甲方对发现的质量问题按规定处罚。 三、工程总体完工后，甲方扣留总工程款的5%作为质量保证金。待工程竣工验收合格、移交后乙方无违约时,一年后履约保证金一次性无息全部返还给乙方。 四、乙方必须有自己的施工和管理人员，测量设备、施工设备满足施工要求,负责总体工程质量。
市政工程施工合同 发包方（甲方）：富源县墨红镇人民政府 承包方（乙方）：云南泰航建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：富源县墨红镇集镇市政工程。 1.2 工程地点：富源县墨红镇集市。 1.3 承包范围：市政道路。 1.4 承包内容：市政道路。 1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲
方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于2013年5月22 日开工，至2013年 7月22日竣工，共60个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的2% 计算，按天累计。 2.4 如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。 2.6 除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。 2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。 第三条质量 3.1 本工程质量等级为一次性验收合格,并交付使用。
合同编号：YTO-FS-PD976 市政管网施工合同新通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
市政管网施工合同新通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 市政管网施工合同范文篇一 建设单位(以下称甲方): 施工单位(以下称乙方)： 甲方根据工程施工的需要将万丽富德项目室外雨污排水管网工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程安装承包合同条例》及相关规定，结合本工程具体情况，双方本着平等互利的原则，经双方友好协商签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：万丽富德项目室外雨污排水管网工程。 2、工程地点：济宁市高新区。 3、工程内容：万丽富德室外雨污排水管网工程的材料采购、管沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管等(详见工程承包范围)。 4、承包方式;包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的总承包方式。 二、工程承包范围
1、工程承包范围为甲方签章确认的室外雨污排水管网工程施工图中的施工内容，其中: 1.1施工图纸内容中的设备材料(含井盖、管道等)采购、管沟管井土方开挖施工、砖砌排水井施工、管道铺设安装、管沟管井土方回填及压实施工、安装井盖等均在本工程的承包范围。 1.2本工程不包括室内管道与室外管网检查井相接连及查找,楼内出户污水井的铸铁、PVC、PE排水管施工不在本工程的施工范围,但该铸铁、PVC、PE排水管会同步施工，乙方应配合施工。 三、合同工期 1、开工日期：以甲方书面通知为准。 2、施工工期：本合同约定的施工工期为20个日历天。 3、工期顺延：如遇重大设计变更而增大工程量，或遇不可抵抗的自然灾害影响,经甲方签证确认，予以顺延。 四、工程质量 工程质量标准：按合格工程标准验收。乙方对承建工程质量全面负责，严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组织施工，保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。 五、合同价款及结算
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 市政道路工程施工合同
编号：FS-DY-30115 市政道路工程施工合同 发包人(全称)：（以下简称甲方） 承包人(全称)：(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：信丰县橙乡文化城市市政道路(桃江路)工程 1.2 工程地点：信丰水东 1.3 工程内容：道路、排水、交通、照明及绿化等工程 1.4 承包范围： 1.5 承包方式：施工图规定以及甲方认定的内容包工
包料 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款; 2.标准、规范及有关技术文件; 3.图纸; 4.工程量清单; 5.工程报价单或预算书; 6.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要; 2.水准点与坐标控制点在签订合同后 2 日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验; 3.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底; 4.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监; 5.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。_
市政工程施工合同 发包方（全称）：（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工___________________________市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关____________________市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3．建设单位：。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的____________________市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。 工程承包内容为_____________________市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。 三、工程工期 1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，则每延误一天按_____元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的1%。 2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理
并协助签证。 四、工程质量 甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。 五、甲乙双方责任 1、甲方责任 （1）全面履行合同，确保乙方正常施工。 （2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。 （3）及时协助乙方做好有关工程量签证工作。 （4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。 （5）督促乙方做好安全管理，文明施工。 （6）向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。 （7）甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、水费、电费等由甲方负责承担。 （8）负责向乙方做好安全教育，签订劳务合同和安全责任书，做好施工技术交底和放样测量工作。 （9）协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。 2、乙方责任 （1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。 （2）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。 （3）服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。 （4）负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须
市政道路工程管网安装 劳务分包合同 总承包方：（以下简称甲方） 劳务分包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成一致，甲方同意将XXXXXXXXX市政道路工程的管网安装劳务事项分包给乙方施工，特签订本合同，供双方共同遵守执行。 一、分包工作内容 1、管沟工程： a)乙方负责管沟清理至设计标高、沟底砂石平整及夯实至设计值。 b)各种规格型号管道的吊装及安装、包封。 c)管沟回填并夯实。 2、雨水、污水井工程： a)乙方负责管井清理至设计标高。 b) 按照施工图要求进行钢筋制作、混凝土浇筑及过梁制作。 c)井周围的回填及夯实。 d)井圈、井盖的安装并与路面平整一致。 二、分包工作期限 1、开工日期：年月日（具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准）；完工日期：年月日；总日历工作天数为：天。 2、合同履行期间，如乙方工程进度确实无法满足工期要求，甲方有权单方终止并解除合同，乙方必须无条件及时退场，由此给甲方造成相关损失的，则由乙方负责赔偿给甲方。 三、工程费用 管道安装费用：DN400～DN800管道28.00元/米；DN1000～DN1800管道42.00元/米；雨水、污水井：计费方式按照混凝土条石190.00元/立方米。 以上单价为综合包干单价，该单价包括但不限于人工费、工具用具使用
费、税费、安全文明施工措施费、环境保护费、管理费、临时设施费、赶工措施费、保险费、利润及风险费等所有一切费用。 四、质量标准 工程质量：按甲方与建设单位签订的总承包施工合同有关质量约定、本工程设计施工图纸、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》等要求施工，且必须达到质量评定合格标准。 五、甲方职责 1、甲方应在乙方开工前7天内，向乙方提供复印图纸一套。乙方应该认真熟悉施工图纸中的工作内容，了解施工工艺。 2、甲方提供管网、管井开挖至设计标高正负20cm的范围。为乙方提供施工电源接口，其余由乙方负责。 3、甲方提供的材料堆放在施工现场100米内，乙方负责将材料搬运到所需位置。 六、乙方职责 1、乙方应全面熟悉并掌握该工程施工图纸有关管沟、管井的施工工艺，了解分包合同的各项规定。 2、乙方派驻现场负责人（电话：），全权负责施工现场乙方的管理职能，全权履行本合同相关事宜。乙方现场负责人必须在合同期内坚守在施工现场，不得擅自离开，必须确保工程顺利进行。如乙方现场负责人擅自离开施工现场，甲方有权处罚乙方2000元／天。 3、对本合同工程分包范围内的工程质量向工程甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。 4、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每周底前2天提交下周施工计划，按照施工计划相应的安排劳动力。 5、严格按照设计图纸、施工验收规范有关技术要求及工程部要求的施工组织设计工艺精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。 6、乙方进场后必须服从甲方管理人员的管理，如不服从管理，经两次以上严重警告后仍未改正，甲方有权清除乙方退场并另派施工队伍进场施工，由此造成的所有损失概由乙方承担，甲方并有权拒绝支付所有工程款。
编号：_____________ 门窗安装工程劳务分包合 同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下称“甲方） 承包方：（以下称“乙方） 甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，签订本承包合同，以资共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围及方式 1、乙方以清包工的方式完成承包范围内的工作量，即包安装的人工费用、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程验收。（包括材料的装卸和场内的二次运输及制安、门窗框标识清理、发泡剂填缝、防雷接地的连结，打防水胶等）及本合同约定的其他事项和费用。项目部与班组约定范围内的所有门窗由乙方负责施工处理。现场施工人员的交通费、住宿费和就餐费用由乙方自行安排。需要时甲方可提供必要的协调工作。乙方从合同签订起对门窗工程进行承包直至工程竣工验收及后期维修工作。 2、辅材提供方式： 3、除垂直运输设施、吊篮、脚手架外的施工机具、设备由乙方自备（施工作业的工具），其用于施工作业的工具类消耗性材料自行购买。 4、包材料损耗：铝材/塑钢损耗为0.5％（按米计），玻璃为1％（按玻璃面积计），五金件损耗为零（机械性损坏或厂家质量问题可退换），玻璃胶、结构胶、耐候胶以进场工地实测量消耗量为准。如因劳务队伍的原因造成材料损耗超过规定损
耗率的由劳务队伍照价赔偿，并处以损耗材料总价的罚款。各种硅胶的使用必须要按技术要求施工到位，使用后的胶筒按规定交回，如不交回则按损耗算。安装配件由甲方负责，乙方应严格按照设计要求进行安装，超出部分费用由乙方自理。 3、主要工程项目工作内容： 3.1 洞口放线测量，确定门窗准确的加工尺寸； 3.2 各类材料的现场运输清点； 3.3 生产计划、运输计划编排； 3.4 进场材料的二次运输工作； 3.5 外框定位、固定及防雷接地的连接； 3.6 外框四周发泡剂的填缝处理； 3.7 窗框与外墙连接的周边注胶密封； 3.8 固定玻璃、内扇及辅助部件（包含门窗扇外露执手）现场安装，玻璃周边的室内外注胶密封； 3.8 成品保护及卫生清理及淋水试验（如甲方要求）； 3.9 检试验及交工验收的配合、维修、保修等全部操作过程。 三、工期要求 本工程的开工日期根据项目部的施工进度安排，以项目部发出的开工通知为准，乙方的具体施工进度应满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。特别是关键节日里的施工人员和设备等必须满足业主的工期要求。 四、工程质量 1、本工程质量求合格。工程所有性能均应满足国家规范《铝合金门窗》 GB/T8478-20XX、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20XX、《中空玻璃》
市政工程劳务承包合同范 本 篇一：市政工程劳务分包合同(范本) 市政道路、施工道路工程劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本合同的签订为乙方对市政道路劳务分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接 受目前施工现场及甲方提供的生活区现状，并已经对*** 市***区当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。 有关本项工程施工及责任义务等，经甲方双方经过认真协商，依照《中华人民共和 国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同，并作为甲乙双方的合约文件。 一、工程项目和承包范围 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：作内容的所有的道路工程施工，以及设计变更和甲方要求增加的工作内容。 二、承包方式 1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合； 2、包所需的工具、机械、材料（包括但不限于：振动棒、平板震动器、磨光机、刮 尺、铁板、扳手、铁锤、斗车、铁锹、扫帚、槽钢、下雨覆盖用薄膜、湿模及养护用水管、雨衣雨鞋雨天施工防护用品、施工照明灯具电线等）；混凝土输送设备除外。 3、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，熟悉施工图纸 及甲方的现场平面布置，乙方承诺不会因垂直运输及水平运输的问题而提出额外补偿。4、甲方需乙方完成合同外内容时，必须由甲方驻现场项目经理发出指令及书面签 字确认方可进行施工（现场工长指令无效），否则甲方不予
市政工程施工合同范本（完整版） 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的______居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关____居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：______市政工程。 2、工程地点：_______________。 3、建设单位：_________房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的________居住主题公园________市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。 3、工程承包内容为________居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。 三、具体施工承包内容和清工承包计价依据 1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据 （1）工作内容：配合协助放样，基坑底300mm内人工修整（不包括机械挖土及回填土），基坑砂包支护，材料100m内水平运输，基坑抽排水（在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下），砼拌制浇捣、养护（包括预制盖板），砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。 （2）计价依据：基坑砂包支护：___元/m³；砼浇捣___元/m³；预制盖板___元/块，基坑抽水、排水：___元/座；砖砌体：____元/块；内外粉刷：__元/m³﹐，所有工程量以实际完成工程量签证为依据。
市政工程劳务分包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，鉴于与建设单位已签订的施工总承包合同，双方就工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包项目及方式： 将该工程道路、排水及附属工程由乙方以单包人工费方式承包施工。 4、承包范围：（1）、该工程所涉及到的全部人工工作内容。（2）、该工程所有工序范 围内的安全、文明施工所涉及到的全部工作内容。 5、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总工期：天 6、质量要求：合格 7、工程人工总造价以甲方认定的最后结算为准。 二、合同文件使用语言文字、标准和法律 1、合同语言文字：汉语。 2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-2008、CJJ3-90。 3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。 三、甲方执行本工程的代表：，联系电话 四、乙方驻工地代表：1、，联系电话； 2、，联系电话； 3、，联系电话； 五、乙方向甲方缴纳履约金￥元整，进场十日内付清，乙方所有工程合格竣
工后7天内甲方将履约金退还乙方。 六、合同人工费结算办法 1、本工程人工费以结算总造价的8.0%结算（其中签证部分参与部分只按4%计算，另扣除实际油面的造价）。 2、其它事宜： 施工劳务费包括：安全文明、创卫、临时设施、夜间施工加班费、施工管理费、配合甲方测量所产生的人工费（含打围、扬尘、打扫、冲洗、抽水、闭水试验、环境清洁、搭建搅拌场等）。 3、因甲方造成的工伤医疗费用由甲方负责，若由乙方原因造成的工伤事故则一切损失由乙方负责。 4、零星用工或计量以实际收方为准，必须有甲方管理人员签字认可。 七、机械设备及其它 1、按约定：乙方自备其承包工程范围内所需的工具（斗车、夯机、振动棒、钢丝绳、液压葫芦、钢钎、农用车），工具数量必须满足工程进度要求，所发生的费用由乙方自理。 2、该工程所需的大型机械（装载机、吊车、压路机、挖掘机、土方运输汽车、搅拌机）甲方负责提供。 3、电缆线（每隔100m1个配电箱）。 4、工程施工中所需的低耗物品由乙方自理。 八、工程款支付 1、工程款支付方式:现金或现金支票； 2、工程款支付金额和时间：在乙方进场后，甲方根据每月所完成工程量的80%支付劳务费。工程竣工验收合格后三个月内甲方根据乙方所完成的总工程量支付95%，剩余的5%六个月内如无质量问题和返工现象一次性付清工程余款，如有质量返工问题，处理完工后再一次性支付余款。 九、进度、质量、安全、文明施工及其它 1、进度、质量、安全、文明施工与安全必须符合国家规范标准及本协议要求。如乙方在施工中未按技术要求施工造成质量不合格，进度缓慢或不听甲方建设方的指挥，甲方有权单方面终止合同，另行安排施工人员施工，由此造成的经济损失概由乙方负责，并视为乙方违约。