协议签订时间：年月日
编号: ______________
单项工程劳务合作协议
发包人:省钰龙泉建筑工程劳务
承包人:_________ _________ _____
分包工程名称:丽景花园小区号楼砼工程
施工地址: 利民开发区长青大街与学院路交汇处
二00二年印制
发包人(全称)：省钰龙泉建筑工程劳务
承包人(全称)：
根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律法规，
遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订
立本协议。
第一条工程概况及承包工作容
1·1工程名称:
丽景小区（公安厅小区）栋号楼砼工程
1·2分包工作容：
施工容：本工程施工包括所有施工图以，全部砼工程，及相关所有配套工程施工，包括现场安全文明施工等。
围包括：
(1)、施工容：所有施工图的与砼有关的所有工程，包括所有砼工程及相关所有材料机械设备的、短途运输、装卸、预置、安装、调整、维护、清理、拆除、清运、成品保护、防护、修补、养生等所有工程及所有相关工作，及按照发包方要求所有工程相关的配套工作，包括文明施工等相关工作。
(2)、除主材外施工用所有材料机械设备，容包括，碘钨灯架，碘钨灯管，高低压灯泡，黑胶布，棉纱，麻袋片，彩条布，手推车，外胎，磨光机，磨光片，养护水管，铁锹，铁锤，手锤，斧子，铁镐，扳手，靠尺，油刷，滚筒刷，毛刷，排笔，水平尺，水平管，线坠，合尺，刀架，振捣棒平板振捣器、电锤、风镐、手钻、护具、养护用草垫、水管等所有施工用机械材料及相关辅助消耗材料全部由承包方负责。
(3)、其他工程：
本工程承包项目围外、现行规、标准所规定的容，交底纪要，设计变更。发包方交付的其他所有工作容。也均由承包方负责施工，除主材外所有施工所需机械设备及材料等均由承包方承担。所有相关款项在工程价款，不再单独增加。
（4）、安全施工
安全施工所有工作容。所需材料机械设备均由发包方承担，承包方无条件配合施工，不再单独增加费用。
（5）、文明施工
承包方部管理由承包方部自行调配，所有部工序管理承包方自行组织，业及工程资料由发包方自行负责。
工程承包方式：按照施工图纸所标示建筑面积，单平米造价包干。
工程监理单位(全称)：
第二条作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员并保证随时补充人员，为确保工程施工的连续性和施工进度的要求，农忙和节假日，承包方必须事先制定详尽的劳动计划安排，组
织好劳动力，保证工程进度。承包方不得因农忙、节假日等原因影响工程施工。
第三条协议价款
3·1协议价款为：
协议单价为：
工程单价为：元/平米
施工面积为：平米
暂定合同价为：元
注：以上施工面积按照图纸标示建筑面积为总施工面积，工程单价为协议单价，工程结算按照完成面积计算乘以协议单价计算。
3·2协议价款的确定原则：
协议价款由承、发包双方协商一致，确认：
3·2·1本协议价款为固定平米单价，在约定的风险围协议价款不做任何调整。
3·3对协议价款容的明确：
本工程价款为一次性包死平米单价，包括所有因工程施工可能出现涉及的所有费用，不因为任何问题产生任何额外费用。无论发生任何情况合同平米价款均不发生任何变化。
第四条协议价款的结算和支付
4·1 结算、决算资料：
4·1·1发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据上述图纸及书面资料按本协议条款编制整体施工进度表。
4·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业容，并取得有效的发包及监理方书面签证单据资料。
4·1·3有效的发包方提供的工程确认资料及监理方确认的业资料等。
4.1.4发包人向承包人提供工程施工图，承包人依据上述图纸提供材料计划，发包人根据承包人提供的材料计划供应材料，对超出图纸围的材料用量，按照发包人提供的材料供应价格从承包人结算中扣除。
4·2协议价款的结算和决算：
4·2·1承包方每施工月第23日工日上报施工完成进度，发包人应于每施工月25日对承包人完成的工程量给予核实、确认。工程量按照整体工程完成部分计算，按照图纸建筑平米数100%进行确认。未整体完成部分计入下施工月工程周期。
4·2·2整体工程竣工验收后，发包人在收到承包方决算资料后29日进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
4·3协议价款的支付：
4·3·1协议价款进度分期支付：
工程施工后第23日工日，承包方向发包人汇报工程进度，发包方验收核实后上报上级单位，发包方收到上级单位拨付的工程进度款后，5天之按照承包方上报工程量，支付当月进度款的70 -80%。
4·3·2、冬季停工时，按照停工前期已整体完成工程量。发包方在正式进入过冬维护30日，支付至承包方已完成工程总款的80%。
4·3·3整体工程结束后，通过整体方验收，办理完结算手续后，发包方向承包方一次性支付至装修工程总款的90%，发包方接到所有工程结算款项后支付承包方至总工程款的95%，余款5%作为质保金在工程结束一年后根据维修情况发放。
第五条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
5·1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施
的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
5·2重大伤亡及其他安全事故处理:
5·2·1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。承包方应对其在施工现场的工作人员负责进行安全教育，同时做好记录，并对他们的安全负责，资料交由发包方安全员整理
5·2·2本着谁施工谁负责的原则所有工程事故均由承包方承担。。
5·3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：无任何安全事故，由承包方负责所有安全措施，所有安全质量及安全事故责任均由承包方承担。与发包方无关。
第六条工程质量、验收与保修
6·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
6·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。给发包方造成的相关损失双倍赔偿。
6.3承包方负责按照国家规定完成所有工程认证资料，并协同发包方及监理方完成所有工程相关验收。完善所有施工资料。
6·4分包工程验收以国家颁发的施工验收规、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日由发包人、承包人共同办理书面验收手续。
6·4对本工程的质量标准，双方约定如下：优良
第七条工期延误
7·1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
●因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力。
●承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行。
7·2承包人应在上述情况发生后1日，就延误容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
7·3 非因上述原因造成未按协议工期(包括协议约定可顺延的工期)交工的，由承包方负责承担发包方所有相关损失，支付罚金。
7.4发包方对于承包方质量、安全、工程施工、文明施工等罚单需及时办理手续，超过24小时没有办理手续的由发包方形成书面文字，承包方视为默认。
第八条文明施工
8·1发包人、承包人应严格执行省颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
8·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件则按双方约定由承包人自行解决食宿。
8·3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：执行省文明施工标准，并由承包方负责施工区域的所有文明施工。
8.4承包方所负责工艺工序严格按照发包方要求施工，严格按照发包方要求做好工序交接，并按照施工规清理施工场地，承包方必须做到工完料尽、施工整洁、堆放整齐。
工程施工委托协议书范本x篇 亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档工程施工委托协议书范本x篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 工程施工委托协议书范本x 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。 第一条：拟建住房建筑面积约平方米毛坯房（以最后实际测量的建筑面积为准），项目位于项目一期的第号楼第单元第层房，价格每平方元，房号为，共计套。合计建房款人民币（小写）元，金额（大写）。 第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的x0%即元，金额大写。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元，金额大写。 第三条：拟建住房竣工时间为：年月日前。
第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次（免费更名），甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。 第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方 可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。 第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的建房款无息退还。 第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。 第八条：乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是（执业证号：电话：）。 第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。 甲方：乙方： 电话：法定代表人：
LOGO 承包工程协议书范本 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________承包工程协议书范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包单位）：____________ 乙方（承包单位）：____________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程内容：土建部分，水电等 四、工程工期：____________ 五、工程质量要求：合格 六、工程包工总约：________万元左右。 七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)还是按
国家定额计算直接费加%25的管理费。 八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。 九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求 3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点： 1.2 住房结构：施工面积平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：_______________________ 。 1.4 合同价款：本合同工程造价为（人民币）__________________________ 元（不含税金）,金额大写：__________________________________________ （详见：《工程预算书》） 1.5 工程工期：自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作
YOUR LOGO 工程施工委托协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程施工委托协议书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方（甲方）：________ 承包方（已方）：________ 为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程地点：___________。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。 以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1．开工日期：本项目工程从________年________月 ________日起至________年________月________日止，共 ________个日历天。 2．施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3．因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 四、工程合同价款
工程承包合同书通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019800
工程承包合同书通用版 工程承包合同书范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1、工程名称：承建XXXXXXXXXX车间，附属工程： 2、工程地点： 3、工程内容： ①、钢构隔音覆盖厂房; ②、设备基础;
③、排音管道及电缆沟。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方施工时必须确保安全，责任自负。 四、决算方式：按实际工程量决算。 五、工程造价： 1、附属钢构隔音覆盖厂房：(元)。 2、设备基础：(元)。 3、排音管道及电缆沟：(元)。 以上三项合计为：(元)。 六、乙方必须按图纸及工程预算书规定进行施工，保证质量。 七、付款方式：由乙方垫资施工，工程全部完成验收合格后15天内，根据实际决算价一次性付清全部工程款。 八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
编号：_____________建筑施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
第一部分合同协议书 发包人（全称）：（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程立项批准文号： 4.资金来源： 5.工程内容： 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包范围： 二、合同工期 计划开工日期：____________年____________月____________日。 计划竣工日期：____________年____________月____________日。 工期总日历天数：____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：
人民币（大写）________________________元整(￥____________元)； 五、项目经理 承包人项目经理：________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
编号：_____________拆除工程委托合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（以下称甲方）： 法定代表人 / 职务： 委托人 / 职务： 营业执照注册号： 开户银行 / 帐号： 地址： 邮编：传真： 电话： 受托方（以下称乙方）： 法定代表人 / 职务： 委托人 / 职务： 营业执照注册号： 开户银行 / 帐号： 地址： 邮编：传真： 电话： 甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据____________市有关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。 第一条拆除范围 1.1拆除工程地点 万年花城项目地块 1.2拆除工程范围（四至）
第二条拆除程序 2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。 2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。 2.3乙方负责制定施工方案（施工方案中应包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容），甲方审核后，乙方应严格按照施工方案组织实施。 2.4乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。 2.5甲方指定为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。 2.6拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后5日内必须完成拆除工作。2.7拆除标准：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。 第三条甲方责任 3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。 3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出停工处理。 3.3甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉（附后）并据此向乙方进行安全交底。 第四条乙方责任 4.1安全责任 4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。 4.1.2负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。
工程施工承包合同书 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方：乙方：
为明确甲、乙双方权利和义务，在平等自愿、协商一致基础上，签订本合同，以资共同遵守： 一、合同期限 1、自合同签订之日起生效，至双方协商解除合同之日起终止。 2、甲方因突发事故或上级政策影响、或因人员或作业地区调整，需终止合同时，应提前一个月通知乙方，乙方同意无条件接受终止合同，甲方不承担任何责任。 3、乙方连续三个月不能完成甲方规定的月度作业计划或经实践证明不能胜任工作要求的，甲方有权随时通知乙方解除合同。 4、本合同其他条款约定的合同解除情形。 二、费用结算 1、甲方依据肥城矿业集团公司现行统一劳动定额标准，按实际完成工作量，直接工定额折工，每工按198 元标准（包括加班工资、各种奖励、各项保险及国家规定的与工作岗位相关的福利待遇等）与乙方结算。甲方每月每头支付乙方大修工7 个（按临时受影响程度情况支付），月度工程价款次月内支付。 2、工程所需材料由甲方按定额无偿提供，超定额部分由乙方承担，设备运输、安装、搬运超出定额范围内所发生的费用根据现场实际双方协商解决。乙方按期按质按量完成甲方下达的月度作业计划，甲方按照定额单价结算款项，超计划部分按照结算单价的 __________________ %给 予嘉奖，反之给予相应扣罚。 3、甲方有计划的停产、检修时，甲方有权合理安排乙方人员做其它工作，并支付工资，每
工按_________ 元标准。若因甲方在生产实施（如停电、停风、停水等）或材料供应等不具备，造成停产误工时，影响时间超过__________ 小时，甲方向乙方支付影响工资，每工按
内部编号：AN-QP-HT696 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 施工合同协议书通用范本
施工合同协议书通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称)__________ 承包人(全称)__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________ 工程地点：__________ 工程内容：__________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
编号： ______________ 电力工程委托施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方: 乙方: _______________________________ 工程，由甲方委托乙方，为了加快此项工程进度，确保工程质
量，明确双方责任、义务。甲乙双方共同达成协议如下。 一、主要内容：（1）_________________ 居民楼配电室电源部分；（2）配电室本体部分；（3）配电 室至居民、商业电缆部分；（4）居民、商业计量箱及表计部分。（5）本工程不包含配电室岀线开 关柜至消防负荷电缆。 二、建设地点：_________________________________________________ 三、经济指标：预算书报价_______________________________ 工程___________ 元，人民币大 写 ______________________________________ 。（预算编制依据2008年全国统一安装工程预算定额 河北省消耗量定额）。 经甲乙双方协商，此项工程费用包干使用，工程总承包费用___________ 元。人民币大 写：______________________ 。协议一经签订并给付工程首付款后，不因市场价格变动而调整承 包价格。 四、开工时间、实施办法及计划进度安排： 1、开工时间：在甲方给付施工首付款_日内开工 2、计划完成时间：工程于________ 年 ___ 月____ 日前完工。（施工其间，由于甲方某种原因工期顺延）。 五、费用及支付方式： 本协议签订之日起，甲方在，甲方在三日内拨付给乙方工程承包费用的30%计__________ 元。作为乙方购买材料、设备之用。工程完工验收合格后送电前甲方再给付乙方承包费用的40%计— 元。工程送电后三日内甲方再给付剩余工程款30%,计_________ 元。如由于甲方不能按协议及时 拨付工程款，造成的工期延误等损失由甲方负责。
工程承包协议书精选五篇范本 xx工程开始实施，一定要明确施工工程的各种条例，以及签订协议书来说明工程的内容。下面是我给大家带来的工程协议书的范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!工程协议书的范本一总承包单位：分包单位：按照《中华人民共和国经济协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工协议并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程面积：钢结构部分平方米1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容1.6 设计单位：1.7 监理单位：开工日期：竣工日期：总日历日期：日历天质量等级：合格协议价款：万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条协议文件及解释顺序本工程协议由以下文件组成：1、工程承包协议;2、工程补充协议;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条协议文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本协议文件，国家包括部、委与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政
府的规定第4条图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条乙方驻工地代表乙方委派同志为驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平水电路通、施工场地平整完毕以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责进行脚手架的配合工作。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按协议支付工程款。第8条乙方工作乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充协议乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
编号：_______________ 工程委托招标代理合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 甲方（招标人，委托人）：_ 招标人名称：_ 法定代表人或负责人：_
乙方（招标代理机构人，受托人）：_ 代理机构法人名称：_ 法定代表人：_ 委托招标项目名称：_ 甲方为顺利、依法完成项目的招标工作，已通过方式，确定乙方为本项目的招标代理机 构。 【壹】比选；【贰】比选失败后直接确定；【叁】其他。 为规范招标代理服务，维护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》和《省国家投资工程建设项目招标投标条例》等有关法律法规的规定，遵循公平、平等、自愿、有偿和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致订立本合同，并承诺共同遵守。 一、总则 （一）甲方授权乙方在本合同“三、委托代理范围”规定的授权范围内办理有关招标代理事宜， 甲方同意承担乙方在代理权限内实施代理行为产生的结果，其中包括各项权利、义务和商业风险、 收益。 （二）乙方应本着诚实信用的原则认真履行本合同项下的各项义务并保证其代理工作符合国家法 律和四川省的有关招标投标规定。乙方应承担和自身过错相适应的违反本合同的责任，但乙方不承担中标的承包人不履行合同义务给甲方造成的损失和有关的损害赔偿责任。 （三）乙方应以其专业知识和从业经验做好招标代理工作，切实维护甲方的合法权益；甲方应依 据其自身的技术实力或专业设计单位做好技术方面的工作，并积极配合乙方的招标代理工作，甲 乙双方应密切配合，确保本代理合同的顺利执行。 、声明本合同的签订，还基于双方以下的声明： （一）甲乙双方郑重声明：甲方和乙方没有行政上的隶属关系和经济上的投资或股权关系。 （二）本招标代理机构郑重声明：作为本项目的招标代理机构，本机构及其附属机构，或有经济 利益关系的其他机构，没有也不会在本项目中承担勘察、设计、施工、监理任务或与工程建设有
工程合同协议书范本 Model project contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程合同协议书范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程合同协议书（一） 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就陕西宏方·庭香文府项目住宅楼工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：住宅楼 2、工程地点： 3、工程内容：地上6层，地下1层，全砖混结构。 4、工程面积：约㎡（坡屋面不在计算面积之列）
二、工程承包范围：除甲方指定的分包工程外、施工图纸的全部工程内容。 甲方分包项目如下： 1、塑钢窗、防盗门、楼宇对讲。弱电系统的暗埋（含套管），穿钢丝及箱体封口等工作均由乙方施工。 2、凡甲方分包项目，乙方应积极配合。甲方认为需由乙方负责施工的，甲乙双方协商，乙方凭甲方的书面通知进行施工。 三、工期、质量要求： 1、工期：工期总日历天数为280天 2、质量：合格 四、合同条款： 本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付业主使用。 1、承包单价：元/㎡
工程施工承包协议书范本 甲方（发包方）：代表人：乙方（责任方）：责任人：风险提示：发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程内容： 2、承包方式： 3、承包范围： 4、合同总价： 5、付款方式： 二、双方责任 1、甲方责任：
（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 （2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 （3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 （4）工程完工时，及时安排人员组织验收。 （5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。 2、乙方责任： （1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。 （2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。 （3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 （4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。 （5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
单项工程施工委托协议书范本 单项工程施工委托协议书范本 在现实社会中，很多情况下我们需要用到协议，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。到底应如何拟定协议呢？以下是收集整理的单项工程施工委托协议书范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。 甲方： 乙方： 甲方承建之xxxxxx，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导： 1）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2）乙方必须确保进场人员的.技术素质，所有工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。 3）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任： 1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。 3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程合同协议书范本 甲方：_______________________________________ 乙方: ________________________________________ 20 年月日
发包方（以下简称甲方）： 身份证号码： 承包方（以下简称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限丁建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的 工期，并支付承包人合理的利润。 现甲方区村大街巷号原有― 楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：本合同条款本着公平■,公 正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建。 二、工程地点：0 风险提示：关丁实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成 竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 三、工程限期：从年—日至_________________ 年日止，共天。 四、工程议价：人民币元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模 板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在楼加建楼房。
工程承包合同书的范本 工程承包合同书的范本1 发包方（甲方）：________________________________ 地址：____________邮码____________电话____________ 法定代表人：____________职务____________ 承包方（乙方）：________________________________ 地址：____________邮码____________电话____________ 法定代表人：____________职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：________________ 二、工程地点：________________ 三、工程编号：________________
四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。（各单项工程详见工程项目一览表） 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。（各单项工程详见工程项目一览表） 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表） 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应
工程委托协议书范本 委托方：有限公司 代建方：有限公司 根据《中华人民共和国合同法》，《云南省平级预算内投资建设公益性项目代建管理办法(试行)》、《xx市财政性投资公益性社会事业项目代建制实施办法(试行)》，为保证政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，经委托方与代建方充分协商，同意签订本合同。 一、项目概况 项目名称： 项目总投资：以以上项目批准的投资概算扣除征地、拆迁费为准。 建设地点： 建设内容：建筑、安装等工程，以批准的建设规模、建设内容为准。 二、委托方职责
1、负责完成土地使用权的报批和建设条件的落实，协调与各相关部门的关系，负责开工项目前期的一切合法合规性手续的办理及报批。 2、负责完成项目资金的落实。并对代建项目招投标、安全管理等进行监督。 3、因委托方土地报件和建设条件的落实及资金拨付不及时、不到位而致使工期延长、投资额增加或其他经济损失的，代建方不承担任何责任。 4、委托授权代建方与代建项目业主单位就各项目日常建设中有关问题、使用功能、规模调整等有关问题进行衔接，委托授权代建方按照国家及法律法规等有关规定与项目业主单位进行工作对接。 三、代建方职责： 1、代委托方在代建项目建设期代为履行项目法人职责;代委托方履行原由有限公司与各项目业主方签订的代建合同直至竣工验收并移交，对项目业主方负责。 2、参与项目的立项、可行性研究、方案审查，土地征用、房屋拆迁工作;负责组织开展项目初步设计文件的编制、修改工作，组织开展施工图设计及送审，开工报告送审;
3、负责与建设相关部门(如供水、煤气、电力、电信等)的协调工作，负责项目环境影响评价，地质灾害危险性评估、矿产压覆评估，水土保持方案编制，文物调查，施工期水保监测等项目报批前期工作; 4、负责办理建设工程规划许可证、施工许可证; 5、组织开展施工、监理、设备采购等招标工作，以及施工、监理合同的谈判、签定; 6、负责工程实施阶段的管理，审核、签证工程进度报表及提出进度拨款意见，工程保修阶段的组织处理工作，工程结算及外部审计工作，按照国家规定对工程质量实行终身负责制; 7、编制工程决算报告，负责项目竣工及有关技术资料的整理汇编; 8、其他负责项目各类政府批文的申报、领取等工作。 9、除项目业主要求外，代建人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模，建设标准，建设内容和投资额。 10、因代建人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化、致使工期延长、投资额增加或其他经济损失的，代建方应按专用合同条款约定承担相应赔偿责任。 四、代建项目管理目标
建筑工程合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： ******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结 合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 （一） __________________________________________________ 工程地点： （二） __________________________________________________ 工程内容： （三） ______________________________ 承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币____________________ 第三条合同工期 1.双方商定总工期—天。 开工日期：______ 年—月_____ 日，竣工日期：______ 年____ 月日 2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的
停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， （三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 （二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的吕，甲方付总造价的旦给乙方； （二）乙方完成工程量的J%，甲方再付总造价的J%给乙方； （三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的旦； （四）剩余旦工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条责任