钢结构制作安装合同范本
发包单位（简称甲方）：
承包单位（简称乙方）：
本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。
第一条：承包方式及内容
（一）、承包方式：包工包料
（二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。
第二条：工程总造价：
工程总造价。00 元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加XX.X%作为税金。
第三条：工期：
工期初定为30天，从到骏工。
第四条：付款方式与结算方式：
（一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的XX%作为保证金；即人民币：：元整（。00 元）
（二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的XX%作为到货款；即人民币：元整（。00 元）
（三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的XX%作为到货款；即人民币：元整（。00 元）
（四）、工程进度达到XX%时，甲方支付给乙方合同总额的XX%作为进度款，即人民币：整（。00 元）
（五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整（5000.00 元）
第五条、工程技术条件：（详见图纸）。
第六条、工程质量
（一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。
（二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。
（三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。
（四）乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。
（五）所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。
（六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。
第七条、验收和资料：
（一）验收
（1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。
（2）验收方法采用国家标准及本合同的质量要求进行质量验收。
（二）资料
（1）验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及有关质检评定资料一式两份，甲乙双方各持一份。
（2）本工程一切来往文件、通知、请示等资料均需有对方工地代表签字方为有效，如有发生争执当以有效文件为依据。
第十一条、双方责任：
（一）甲方责任
（1）按合同规定，及时支付工程款和进行结算。
（2）及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工验收。
（3）组织钢结构安装用工作面的验收，工作面不合格乙方有权拒绝安装并顺延工期。工作面（主要指基础平面等）不属于乙方承包内容，甲方必须提供合格工作面，不得推卸责任。
（4）协调本工程施工过程中业主、土建等方面的关系。
（5）组织有关单位检查和处理四边建筑物情况，做好防护和善后工作，因此发生一切费用由甲方负责。
（6）协调本工程施工过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调，提供本工程水电接驳以及生产临时场地，提供安装人员住宿。
（二）乙方责任
（1）严格按照设计施工图纸组织材料，生产和安装。并做好自检工作，确保质量和进度。
（2）接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。
（3）严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。
（4）负责所有进场材料的保管及未验收的成品保护。
（5）指派专门工地代表或负责人，以便联系工作。
（6）工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。
（7）乙方负责自工程验收之日起一年内因工程质量达不到要求，而出现的问题进行及时免费保修。
第九条、其它
（1）本工程为专业较强的工程，乙方不得转包给第三者。
（2）本工程以总价包干，竣工后按合同不变总价结算。
（3）甲方由于资金不足或其它原因没有按期支付工程款，工程竣工曰期可相应顺延。
（4）由于不可抗拒因素影响工期，可根据甲方工地代表签证后顺延。
第十条：因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。
第十一条：本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。
第十二条：在合同执行中双方发生争执，经协商不能调解时，由广州仲裁委员会裁决。
第十三条：本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，经双方
签字、盖章后生效，至工程竣工验收日起一年保修期满自行失
效。
第十四条：本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，
双方代表人同时签字，并盖双方合同章（或公章）方可生效，否则视为无效条款。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
电话：电话：
地址：地址：
签订日期：年月日签订日期：年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钢结构合同完整标准范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程（定做）发包方：__________________________ 工程（承揽）承包方：__________________________ 工程合同签订时间：2008 年月日 工程合同签订地点：_________________________ 合同文件的组成 一、文件组成 1、本合同文本（含附件）； 2、发包方提供的施工设计图纸及会审纪要； 3、国家规范、国家标准、行业标准对钢结构制作工程规范及其强制性条文的要求； 4、本合同的补充合同或补充协议； 5、合同设计技术条件所构成的《技术补充协议》； 6、承包方的深化设计图纸（含构件制作图、构件安装图和节点图等）； 7、本合同履行中签署的会议（会商）纪要，双方往来的电报、传真、电子邮件、信函、构件 照片、承诺书、证明书、通知书、确认书及工程联系单、验收报告等与本合同履行相关的涉 及合同条款履行、变更的各种书面文件； 二、当合同文件内容含糊不活或不相一致时，按照本合同文件组成的排序文件之表述解决； 文件中无表述的，双方协商不成的，按本合同争议约定处理。 本合同履行或处理过程中按本条第1款的文件排序适用工程事务；本合同已约定的，按合同的约定适用，本合同为约定的按国家法律、法规适用。 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
钢结构工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合协作，根据《中华人民共和国经济合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2013-0201），《建设工程施工合同示范文本》，并结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：；建设地点：。 二、工程概况 本工程为个部分，钢架采 用钢梁，采 用；钢架采用钢 梁，采用；钢架采 用，外封。
三、承包范围 1、（按图纸设计及有关规范施工）。 2、施工工具由乙方自备（包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内）。 3、质量等级：合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算，暂定面积 为。按结算，暂定面积为。 2、工程造价暂定为：人民币（大写）（￥元）。 3、计算方式：按平面尺寸计算；按立面进行计算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天，单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 （1）工程量变化； （2）非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时； （3）甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 （4）甲方资金不足，导致停工、窝工； 2、上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 七、安全施工
编号： 钢结构安装合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：____ 年 ___ 月____ 日发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法 律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、工程立项批准文号： 五、资金来源： 六、工程程质量标准： 七、材料选用要求： 八、保修条件、期限：经有关部门验收合格之日起，乙方需为本工程作壹年的保修，保修期内，如不属人为损坏的项目，乙方提供免费修理。如属人为损坏或超过保修期，则不属于保修范围，但乙方可协助修复，其费用由责任方负责或协商解决。 第二条工程承包范围 一、承包范围：工程+0000以上建筑钢结构部分，及屋面、墙面（不含砌体），门窗，具体见第二条相关的内容及方案图。不包括：烟囱、内隔墙、作业台、钢梯、栏杆……等前述列明的承 包内容以外的工程。 二、+0.000以上钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装及按现行国家法规应由乙方支付的费用。 三、本工程钢结构建筑面积：（平方米） 四、其它：。 第三条工程造价 一、合同价款
金额（大写）： ____________________ （小写）：__________________ 二、本合同采用主要材料价格采用浮动价。其中，施工期间人工、钢材、水泥、砖、混凝土、 砂石、铝材、预应管桩可调整价差，调整方法：以投标截止日当月的该材料的_____ 市信息价为基准，浮动价格在士1%以内的风险由承包人承担，超岀士1%寸，按进度，以施工期间该材料的 _____ 市信息价与投标报价主要材料价格计算价差；当______________ 市信息价明显低于市场价格时，按实际市场价格与投标报价主材料价格计算价差。 三、本合同承包的工程量以施工图及第三条第一款确定的承包范围为准，施工图承包范围以外 的工程及设计变更增加的工程量，按以下原则和办法计价，追加合同价款： 1、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行； 2、合同报价单中无相同单价的，按甲方确认的追加价款执行。 3、由于设计修改而岀现的变更工程项目，按《顺德市建设工程施工合同》（示范文本）的有关条款追加该项目的单价，由甲方和承包人协商确定后，方施工。 4、工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。 四、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款+费用 第四条工程变更 一、甲方应向乙方提交据以施工的基础资料，包括并不限于：工程地质资料、水准坐标控制点、 工程范围和周边的高低压电力网线和地下管网线路等资料。甲方保证所提供资料、数据的真实、 准确。 二、甲方应于本合同生效后__________ 日内向乙方提供经审图机构审核通过的施工蓝图一式份（并提供CAD电子文件）。 三、乙方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和甲方提供的资料和合同施工。 四、在施工准备阶段和施工阶段甲方要求变更设计的，应向乙方书面提岀。变更的具体内容在设计变更中载明。 五、因甲方提出变更设计的，由甲方承担下列费用和责任： 1、材料设备增加的，追加材料设备款； 2、工程量增加的，追加合同价款；
合同编号：YT-FS-3601-53 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 总承包单位： 分包单位： 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1.6 设计单位：
1.7 监理单位： 开工日期： 竣工日期： 总日历日期：日历天 质量等级：合格 合同价款：万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调 整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单;
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢结构委托加工合同
编号：FS-DY-20519 钢结构委托加工合同 订立合同双方： 承揽方：____ 定作方：____ 定作方委托承揽方加工____，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条加工成品： 第二条加工成品质量要求：_______________。(加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据) 第三条原材料的提供办法及规格，数量，质量：_____________(1，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。2，
用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3，原材料等物品交(提)日期计算，参照第七条规定执行。) 第四条技术资料，图纸提供办法：______________(1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。2，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。) 第五条价款或酬金：______________(价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方
编号：_____________钢结构安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方负责本项目的安装。为加强两方的协作、保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方达成如下协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：本工程施工图范围内的主次钢、维护结构及其配套构件的现场拼装、焊接及安装。安装总工期：____天。 二、合同施工内容 1、本工程设计施工图中所有内容的施工安装，具体如下： ①、钢结构安装内容：钢柱、钢梁、屋面檩条、墙面檩条、支撑、拉条、套管、系杆、隅撑、门窗框、女儿墙架、天沟支架、钢梯、雨棚骨架、封檐角钢等主次钢； ②、维护系统：屋面彩板、墙面板（含：雨棚彩板、不锈钢天沟、落水管及各种包边泛水。 2、钢结构安装时，乙方负责现场的防锈底漆补刷和构件的小范围整修。 3、乙方负责现场卸车、清点、材料保管，如有场内倒运由乙方自理，乙方负责现场清理、收集剩余材料废料并负责装车。 4、施工完毕后，乙方负责工地现场打扫卫生和清理退场及对已完工程的保修。 三、工期及进度 1、工期要求：合同工期天。 2、乙方必须接受甲方代表对工程施工进度的检查和监督。若工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求改进。
3、当发生人力不可抗拒的因素（如出现暴风雨、地震等因素）并取得建设方工期签证或由于甲方原因并取得甲方签证时，工期可按签证顺延，否则严格安装合同工期执行。 4、如无特殊情况，乙方未能按时开工安装或按工期要求完工，每逾期一天，乙方付给甲方 元/天的逾期违约金，并承担给甲方造成的相应损失。 四、合同价款及工程量 1、钢结构安装（钢柱、钢梁、檩条等所有主次钢的现场安装，但不含预埋锚栓）：约吨，综合安装单价为元 /吨，共计元； 2、屋面双层彩板安装（含采光板、保温棉、PVC落水管、各种包边泛水等安装）：，综合安装单价为双层元/㎡、单层 /㎡，约平方，约元。结算时按屋面双层彩板及采光板实际面积结算，其中采光板、保温棉、PVC落水管、包边泛水等安装费已含入屋面双层彩板安装综合单价中，不再另计价。 3、墙面板安装（含雨棚彩板、包边泛水等安装）约㎡，综合安装单价为单层____元/㎡双层13/㎡约平方。结算时按墙面彩板、雨棚彩板实际面积结算，其中包边泛水等安装费已含入墙面彩板安装综合单价中，不再另计价。 4、以上单价均为现场施工综合包干价，实行所有施工措施费（含安全、施工措施费等）、吊装费、安装人工费、安装辅材、材料构件及设备（压瓦机等）装卸费、场内倒运费、现场压型板抬运人工费、水电费、氧气、乙炔、劳保、意外伤害保险费、税价等费用总包干。 5、甲方所有材料到场乙方负责卸车清点、保管。如果丢失或施工不当造成另部件损坏，由乙方负责，由甲方提供材料所产生的费用在结算时从工程安装款内扣除。 6、楼层板安装（含：栓钉、栓钉焊接）____元每平方，约____平方，约____元。 7、楼梯安装____元每吨，合计约____吨约____元。 6、本安装工程暂定合同总价（人民币）____元（大写：________________元整）。 五、付款方式 1、按工程安装进度付款， 2、工程全部安装完并由甲方或业主初验后，支付至实际完成工程量80%的工程款；
钢结构施工合同 发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称甲方）合同签订地点： 合同签订时间： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 6、工程总体设计规格及要求： （1）甲方提供图纸的，按图纸要求。（）（2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围
2、工程进度款的支付： 3、其他约定： 4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 七、双方工地代表责任和权利 （一）甲方工地代表 1、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲方代表应由具有相应专业知识的人员担任。 2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，一经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。 3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。 4、乙方对甲方代表（或监理）发出的指令、通知等有异议时，应在 48 小时内向甲方（或监理）书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方（或监理）应在接到异议后 48小时内作出答复，逾期则视为同意乙方的异议。 5、特殊情况时，甲方代表（或监理）可向乙方发出口头指令，并应在 48小时内再予书面确认。乙方认为指令不合理的，可于24 小时内提出异议，甲方代表（或监理）应在收到书面异议后 24 小时内作出是否修改或取消指令的决定，并书面通知乙方。
钢结构工程合同范本1 ___________________钢结构补充合同 总承包单位: 分包单位: 按照《中华人民共与国经济合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》得原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容: 第1条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 工程面积:钢结构部分平方米 1、4 工程内容:钢结构及维护与保温工程 1、5 承包范围:所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容 1、6 设计单位: 1、7 监理单位: 开工日期: 竣工日期: 总日历日期: 日历天 质量等级:合格 合同价款: 万元 乙方以包工包料得方式对本工程钢结构进行制作安装,不得转包。 本工程价款得计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。 第2条合同文件及解释顺序 本工程合同由以下文件组成: 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条合同文件使用得标准适用法律 适用法律情况:国家及上海市有关建设工程得法规均适用于本合同文件,国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时,以上海市得规定为准;上海市无规定得,以国家得规定为准。适用标准、规范:本工程应执行得规范如下: 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府得规定 第4条图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下,按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数:甲方应提供全套施工图5套,其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。 第5条甲方驻工地代表 甲方委派同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方得全部权力与职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出得书面指令与签证,均应视为甲方意见得有效表达。第6条乙方驻工地代表 乙方委派同志为驻工地代表
建设工程承包合同书 合同编号： 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方因建设需要,将钢结构工程发包给乙方承包。为了明确双方各自的权利、义务关系，经甲、乙双方充分协商一致，订立以下合同条款，由双方共同遵守执行。 一、工程名称和地点： 1．工程名称： 2．工程地点： 二、工程范围和内容： 1．工程范围：钢结构。 2．工程内容：按照甲方要求及对照图纸施工。（基础2改为长、宽、高） 三、开、竣工日期： 1．开工日期为甲方提供安装钢架条件、车辆人员可进出道路后，天内开工。 2．竣工日期为乙方进驻现场开工后工作日内竣工。若因甲方原因、雨天无法施工或不可抗力因素而影响工程延期竣工的，经双方书面签证，顺延竣工日期。 四、工程造价： 1本合同工程总造价（包工包料）为人民币大写：拾万仟壹佰柒拾伍元整（￥元）。 2．本工程合同造价不含报建费、审图费、及报价清单以外或其它一切附加费用。 五、工程款的支付方式： 1．材料进场三天内，甲方付乙方工程价款20%。
计人民币：元整（￥元）。 2．主钢架安装完后，甲方付乙方工程价款30%，计人民币：元整（￥元）。 3. 混凝土楼板浇注完成后付20%，计人民币：元整（￥元）。 4. 在验收合格后，拨付到工程款的95%，其余5%作为保修金，在工程验收合格后满一年内一次性付清。 六、甲方驻工地代表： 甲方委派（电话：）为甲方驻工地代表，即甲方施工负责人，具体负责工程监督、协调和工程签证事务，甲方中途更换驻工地代表，应书面通知乙方。 七、工程验收及质量保证： 本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，十日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知十天未组织验收，则视为甲方验收合格。未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理,因乙方施工未达到国家标准，造成损失由乙方负责。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。主钢架在定期保修使用年限为二十年，屋面围护在定期保修使用年限为十年。 八、甲方责任及义务： 1．办理建设工程所需全部审批、报建手续及承担相关全部费用。 2．提供工程临时设施范围的场地“三通一平“（包括水、电、道路、临时堆放场地等）。 3．配合乙方进行工程基础定位，确定工程定位标准。 4．协调乙方与土建配合施工等关系。 5．协调处理当地有关部门的关系。 6．在人群密集的场地进行施工时应在施工期间隔离与施工无关人员流动。 7．与施工场地相邻的场所做好所有的安全措施。 九、乙方责任及义务： 1．按时进场施工，严格控制工程进度，按期完工。 2．自行照看机器设备、材料：自备施工有关辅助设施。 3．做好各项施工准备工作，及时向甲方汇报工程进度情况。 4．确保工程质量。
钢结构施工合同范本 施工合同就是建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。在签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。 钢结构施工合同范本 发包方、__________________________ 承包方、__________________________ 工程名称、__________________________ 工程编号、__________________________ 签订时间、__________________________ 签订地点、__________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称、__________________________ 二、工程地点、__________________________ 三、工程项目批准单位、四、承包范围和内容、(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它、__________ 五、工程造价、___________(万元)，其中土建、 __________(万元)，安装、__________(万元)。
YOUR LOGO 钢结构制作安装合同书(合同范 本) The purpose of signing a contract refers to what the parties to the contract ultimately expect to obtain or achieve through the conclusion and performance of the contract.
专业合同书系列，下载即可用 钢结构制作安装合同书(合同范本) 备注：签订合同的目的是指合同双方（即甲乙双方）通过合同的订立和履行最终所期望得到的东西或者达到的状态。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 发包单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）： 本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。 第一条：承包方式及内容 （一）、承包方式：包工包料 （二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。 第二条：工程总造价： 工程总造价。00 元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。 第三条：工期： 工期初定为30天，从到骏工。 第四条：付款方式与结算方式： （一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的10%作为保证金；即人民币：：元整（。00 元） （二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的50%
作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币：元整（。00 元） （四）、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的15%作为进度款，即人民币：整（。00 元） （五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整（5000.00 元） 第五条、工程技术条件：（详见图纸）。 第六条、工程质量 （一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。 （二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。 （三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。 （四）乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。（五）所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。（六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。 第七条、验收和资料： （一）验收 （1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。
合同编号：YT-FS-8170-84 钢结构工程合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：安德镇政府门卫室、安德巡逻治安亭制作 2、工程建筑面积共 67.79 平方米。 3川菜产业园区路口4 、工程内容：门卫室、巡逻治安亭制作 5、承包方式：包工包料 第二条工程期限 1、本工程合同总工期为 60 天。自主钢构进场
之日起计。 2、开工条件：甲方负责所施工的钢结构工程具备施工安装条件。甲方条件不具备或预付款不到位，乙方开工日期顺延。 第三条合同总价 合同总价人民币(大写) 肆拾叁万玖仟肆百元正(￥439400.00元)。如施工过程中承包范围变更，则变更部分按实结算。如增加承包范围内容可另行计算也可讲增加内容并入本合同一并结算。 第四条甲方责任与义务 1、甲方提供水、电、住宿,负责协调关系,并使施工现场具备安装条件。 2、因甲方原因而造成工程延期的，合同工期顺延; 3、因甲方责任不履行或不按约定履行合同义务的，甲方承担违约责任; 4、因甲方原因造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，因此造成的损失由甲方负担。 第五条乙方责任
钢结构加工制作安装合同书 2012年X月X日
钢结构加工制作安装合同 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程造价： 第二条、分包内容 乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作，岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。 上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。 第三条、施工工期
总工期为天。开工日期为，预定截止工期日期。 第四条、付款方式 1、双方签订合同后三日内，甲方支付乙方预付款元，（大写：元整）。 2、甲方支付乙方二次费付款元，（大写：元整）。 3、甲方支付乙方三次费付款元，（大写：元整）。 4、余款在工程完工后，甲乙双方共同进行验收后，留壹万元做质保金，其他款项七天内付清，质保金六个月内一次性付清。 第五条、双方责任 甲方责任 1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。 2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。 3、提供现场临时用水、用电接入点。 4、提供的图纸要符合安全结构。 乙方责任 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的结构质量负责，并按照设计和规范要求提供产品
合格证、材质证明书及检测报告，并承担相应费用，并做好自检工作。 2、必须严格按甲方要求施工。因制作、安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。 3、严格遵守施工安全操作规程、劳动保护、治安管理条例，小区物业管理等规定，做到安全、文明施工。不影响小区其他业主的正常工作、生活，并对施工的可靠性、安全性负责。 4、对所有进场材料的保管及未验收的成品保护负责。 5、工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。 6、乙方负责自工程验收之日起因工程质量达不到要求而出现的问题进行及时免费保修。 7、乙方施工应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成安全施工的责任和因此发生的费用由乙方承担。 8、乙方施工人员的交通、食宿及安全由乙方自行负责。第六条、附则 如因特殊情况需要延期完成工期，须提前通知甲方。如产生任何纠纷可协商，协商不成可向地方法院提起诉讼。 本合同未尽事宜，双方协商并以书面形式签字，作为本合同的附本。本合同在双方签字后生效。
钢结构安装合同样本 篇一：钢结构安装合同 钢结构安装合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方负责本项目的安装。为加强两方的协作、保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方达成如下协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：本工程施工图范围内的主次钢、维护结构及其配套构件的现场拼装、焊接及安装。 安装总工期：20天。 二、合同施工内容 1、本工程设计施工图中所有内容的施工安装，具体如下： ①、钢结构安装内容：钢柱、钢梁、屋面檩条、墙面檩条、支撑、拉条、套管、系杆、隅撑、门窗框、女儿墙架、天沟支架、钢梯、雨棚骨架、封檐角钢等主次钢； ②、维护系统：屋面彩板、墙面板（含：雨棚彩板、不锈钢天沟、落水管及各种包边泛水。
2、钢结构安装时，乙方负责现场的防锈底漆补刷和构件的小范围整修。 3、乙方负责现场卸车、清点、材料保管，如有场内倒运由乙方自理，乙方负责现场清理、收集剩余材料废料并负责装车。 4、施工完毕后，乙方负责工地现场打扫卫生和清理退场及对已完工程的保修。 三、工期及进度 1、工期要求：合同工期天。 2、乙方必须接受甲方代表对工程施工进度的检查和监督。若工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求改进。 3、当发生人力不可抗拒的因素（如出现暴风雨、地震等因素）并取得建设方工期签证或由于甲方原因并取得甲方签证时，工期可按签证顺延，否则严格安装合同工期执行。 4、如无特殊情况，乙方未能按时开工安装或按工期要求完工，每逾期一天，乙方付给甲方元/天的逾期违约金，并承担给甲方造成的相应损失。 四、合同价款及工程量 1、钢结构安装（钢柱、钢梁、檩条等所有主次钢的现场安装，但不含预埋锚栓）：约吨，综合安装单价为元/吨，共计元； 2、屋面双层彩板安装（含采光板、保温棉、落水管、各种包边泛水等安装）：，综合安装单价为双层元/㎡、单层/㎡，约平方，约元。
（以下简称甲方发包人（全称六盘水金鼎钢结构有限公 （以下简称甲方承包人（全称黔西南州汇源建筑工程有限公 合同签订地点：六盘水金鼎钢结构有限公司 合同签订时间： 2012年12月25日 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 本建设工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：六盘水金鼎钢结构有限公司板材车间 2、工程地点：六盘水市红桥新区 3、工程内容：涉及钢结构的全部工作量 4、工程立项批准文号无 5、资金来源：企业自筹 6、工程总体设计规格及要求： （1）甲方提供图纸的，按图纸要求。 （2）甲方委托乙方设计图纸的，具体规格及要求见附表 I。 二、工程承包范围 承包范围：除甲供材外，包工包料 三、合同工期开工日期 20112 竣工日期 20112 合同工期总工作日，其中安装工个工作日 180 70 四、质量标 本工程质量标准GB50017-200 五、合同价 金额（人民币，以下同（大写捌拾玖万贰仟捌佰元 （小写 89280 六、付款约 、本合同签订日内，甲方向乙方支付合同总价的， 400000.00 2 10 元，做为备料款 、工程进度款的支付钢结构主材进场安装支付工程款的百分之四十，验收决算束个月内付至总工程款的百分之九十五，尾款作保修年后付 、其他约定 、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失应由甲方承担 七、双方工地代表责任和权 （一）甲方工地代 、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表，为甲方履行本合同的代表人。甲代表应由具有相应专业知识的人员担任 、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力 3、甲方代表签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理或施工员）后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
建设工程施工合同 二零一六年二五月二十六日 发包人：山东卓峰装饰工程有限公司
承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：苏宁天御项目热水箱基础、泳池设备基础加固工程 2、工程地点：苏宁天御广场 二、工程承包范围 承包范围：工程图纸范围内全部钢结构的制作安装、混凝土墩制作。 三、合同工期： 1、开工日期： 2016 年 5 月27日（暂定） 2、竣工日期： 2016 年6 月10日 四、质量标准 工程质量标准：执行国家规范标准 五、合同价款 金额（大写）：肆万伍仟（人民币）￥：45000 元 六、双方一般权利和义务 1、发包人工作 （1）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要； 2、承包人工作 （1）根据发包人委托完成图纸范围内的加固工程。 （2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外； （3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； 七、工程竣工 1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 3、施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 九、安全施工 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。 3、工程款（进度款）支付 1、合同签订后三天内支付至工程款30%， 2、钢结构材料进场后支付至工程款70% 3、工程施工完成后支付至工程款95% 4、余款5%为质保金，工程竣工验收后30日内付清 5、甲方付款前乙方提供相应金额的收据。 十、材料设备供应 1、承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
发包人(全称): (简称甲方) 承包人(全称): (简称乙方) 为了明确双方对完成本合同的责任和关系,确保工程按合同范围及内容顺利进行,经双方充分协商一致,同意根据《中华人民共和国合同法》的有关规定签署以下合同条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围及内容： 第四条：施工内容、单价的确定： 1、钢结构安装：元/T ①包括：钢柱、钢梁、吊车梁、檩条、拉条、支撑、隅撑、系杆、爬梯等图纸范围内的全部钢结构的安装、焊接。（焊条由甲方提供）。 ②以上构件的安装费、安装用机械、工具等费用已包含在单价中。 ③甲方提供主次结构安装所用材料及配件，乙方为劳务包清工安装。 ④重量为所有钢结构理论重量（据详图理论重量结算）。 2、工地额外多用人工费用：元/每人工日；额外多用机械台班费用以实际发生为准。甲方应及时给乙方办洽商增加单,待完工后一并决算。 3、其他约定：以上工程量为暂估数，竣工后按实际发生量结算，单价不变。 第五条：付款及结算 1、签订合同生效后乙方进场当日甲方支付给乙方进场费。 2、主次钢构安装完毕，验收合格，甲方支付给乙方工程安装进度款。 3、验收合格后甲方支付乙方工程进度款至合同总额的95% 即。
4、结算总额的5%作为保修期押金，在壹年的保修期满并无质量问题，甲方于一周内给乙方一次付清。 第六条：本合同价款采用固定单价价格。合同价款中已包括不可抗力导致的停工期间的费用。 第七条：工期 开工日期：年月日， 竣工日期：年月日； ※由于甲方或因不可抗力的自然因素影响时，工期顺延。 第八条：图纸资料 本合同生效后，甲方提供施工图纸两份。甲方负责向乙方进行技术交底以及现场协调工作。因施工安装质量和施工资料不合格造成的损失由乙方负责。 第九条：材料供应 1、结构、围护安装所用材料均由甲方提供，顶板的咬口机、电焊机、烘干箱、配电箱等施工所需的所有机具设备均由乙方自备，如乙方有困难，甲方可协助租赁，费用由乙方承担。 2、彩板安装所用拉铆钉、自攻钉、钉帽、胶材料全部由乙方自备。 3、材料供应，施工过程中乙方需提前2-3个工作日将施工计划及所需材料书面报甲方以备安排。甲方雇车，其费用由甲方负担。 4、到达施工现场的成品、半成品的保护工作由乙方负责，由于乙方保护不利、工作失误造成的浪费、损坏，导致不能使用或影响外观效果的一切费用由乙方负担。 第十条：工程质量竣工验收 1、乙方应严格按图纸及有关的技术规范精心组织施工，保质、保量、保工期、保安全，努力降低消耗，争创优质工程。施工过程中, 由于乙方施工质量不合格造成不良影响的,甲方有权对乙方进行处罚.工程结束由双方组织工程质量验收。
钢结构工程施工承包合同 发包人： 承包人： 日期：年月日
钢结构工程承包合同 甲方： 乙方：___________________________________ 经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：第一条：工程概况 1、工程名称: 2、工程地点： 3、工程内容及承包范围：。 4、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。 5、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。 第二条施工准备 1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。 2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。 3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。 第三条双方主要责任 1、甲方的责任 （1）甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。 （2）甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。 （3）安排指定现场的施工人员的生活区位置。 （4）统一审核工程预决算和竣工结算。 2、乙方的责任 （1）确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。 （2）进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。
（3）进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。 （4）及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。 （5）如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担；在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。第四条工程工期 1、开工日期年月日，竣工日期年月日， 本工程有效工期天，法定节假日除外。 2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在年月日内进驻现场，并按照约定时间开工。 3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划（加班时间不能超出市内作业时间标准）。 4、对于以下情况造成的工期延误，经甲方确认后工期相应顺延： （1）战争、动乱、空中飞行物体坠落及以下列自然灾害发生： A、4.5级以上的地震； B、连续4小时以上的持续八级以上的大风； C、连续4小时以上的特大暴雨； D、连续4小时以上无温度低于零下15℃的低温； E、连续7天38℃以上的高温导致延误工期的； （2）工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或者缓建的 （3）甲方同意给与顺延的其它情况。 第五条工程质量 1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。 2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责；达到合格等级，不奖不罚。