[企业常见合同范本]
目录
工业品买卖合同（示范文本） (2)
建设工程勘察合同（一）（示范文本） (4)
建设工程勘察合同（二）（示范文本） (9)
建设工程设计合同（一）（示范文本） (15)
建设工程设计合同（二）（示范文本） (21)
建设工程委托监理合同（示范文本） (26)
工程建设监理委托合同 (35)
建设工程施工合同协议条款 (40)
销售确认书 (45)
货物买卖合同 (46)
货物买卖合同 (51)
国际技术转让合同 (56)
中外来料加工（或来件装配）合同 (61)
加工贸易合同的审批（深圳） (64)
加工贸易合同范本的变更 (67)
国际补偿贸易合同 (68)
国际租赁合同 (71)
劳动合同书 (73)
劳动合同续订书 (83)
劳动合同变更书 (84)
外商投资企业劳动合同(中文版本) (85)
＊＊＊劳动人事厅临时工（季节工、农民轮换工）劳动合同书 (87)
企业雇员的劳动合同（样本） (92)
劳动合同 (94)
集体合同 (96)
工业品买卖合同（示范文本）
【颁布单位】国家工商管理局
【注】GF－2000－0101 合同编号：
出卖人：＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：
买受人：＿＿＿＿＿＿＿＿签订时间：年月日
第一条、标的、数量、价款及交（提）货时间
（注：空格如不够用，可以另接。）
第二条质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第四条包装标准、包装物的供应与回收：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：＿＿＿＿
第六条合理损耗标准及计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第七条标的物所有权自＿＿＿＿时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标
的物属于＿＿＿＿所有。
第八条交（提）货方式、地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：＿＿＿＿＿＿
第十条检验标准、方法、地点及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十一条成套设备的安装与调试：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十二条结算方式、时间及地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十三条担保方式（也可另立担保合同）：＿＿＿＿＿＿＿
第十四条本合同解除的条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十五条违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人
协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿起生效。
第十八条其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
监制部门：印制单位：
建设工程勘察合同（一）（示范文本）
【颁布单位】建设部国家工商行政管理局
【发文编号】GF－2000－0203
【注】〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（由勘察人编填）
勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
勘察人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
二○○○年三月
发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
１.１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
１.２工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
１.３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
１.４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
１.５工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
１.６承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
１.７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
２.１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
２.２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
２.３提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
２.４提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
２.５发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
４.１开工及提交勘察成果资料的时间
４.１.１本工程的勘察工作定于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日开工，＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
４.１.２勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
４.２收费标准及付费方式
４.２.１本工程勘察按国家规定的现行收费标准＿＿＿＿＿计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
４.２.２本工程勘察费预算为＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿），合同生效后３天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的２０％作为定金，计＿＿＿＿元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度＿＿＿＿％时，向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿％的工程进度款，计＿＿＿＿元；勘察工作外业结束后＿＿天内，发包人向勘察