当前位置:文档之家› 商品混凝土买卖合同(完整版)

商品混凝土买卖合同(完整版)

商品混凝土买卖合同

买受人:_____________________________________ (填写全称)

出卖人:_____________________________________ (填写全称)

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确买卖双方的权利义务关系,经双方协商一致,订立本合同。

第一条混凝土的情况

第二条合同价款及支付

2.1 合同总价款:(写明是否含有运费和泵送费)元,以最终结算为准。

大写:元。

2.2 支付方式:(写明是分期支付还是一次性支付)。

2.3 支付时间:(写明具体的支付时间)。

第三条计量

3.1 以买受人签收的出卖人送达商品混凝土的送货单据所记载的数量为基础量,再用图纸工作量加损耗进行复核,如果送货单据基础量与复核量相比,相差达到 %以上(含本数),则以复核量为准,否则,以基础量为准。

3.2 供应过程中买受人可随时抽检,如发现实测方量与送货单方量差超过 %(含本数),则已经供应的混凝土全部按所抽检的混凝土量计算。

3.3 合理损耗:泵送损耗率为 %,非泵送损耗率为 %。

第四条供应时间和地点

4.1 出卖人在接到买受人的《混凝土供应通知单》(见附件一)后,按买受人规定时间将混凝土送至指定地点。附件一为本合同的组成部分。

第五条验收

5.1 验收方式为:(应写明全部或抽样验收的方法)。

5.2 验收时间为:(写明验收的具体时间)。

5.3买受人指定的验收人员:;出卖人指定的验收人员:。

第六条双方的义务

6.1买受人的义务

6.1.1 按合同约定支付已供应商品混凝土的价款。

6.1.2 完成商品混凝土供应前的准备工作。

6.1.3 大体量混凝土浇筑时,应提前小时以书面形式通知出卖人供混凝土的部位、时间、标号、方量、具体技术要求,零星混凝土浇筑应提前小时通知出卖人。

6.1.4 负责混凝土的质量检验工作,并按规定对已浇筑混凝土进行养护。

6.2 出卖人的义务

6.2.1 按合同约定的质量标准、数量标准供应混凝土。

6.2.2 按合同约定的时间和地点供应混凝土。

6.2.3 提供所供混凝土的材料质量证明书、试(检)验报告、合格证及复试报告。

6.2.4 指派试验员到现场控制塌落度、和易性、流动性,各项指标合格后方可浇筑,协助买受人制作现场试块,将试块的强度、试压报告在实验完成后日内送交买受人。

6.2.5每批次混凝土供应前,提供混凝土配合比、水泥、石子、黄砂、外加剂检测报告、出厂质量证明书等相关技术资料报告原件壹式份(买受人、监理方、方各一份)。

6.2.6 在商品混凝土供应过程中因特殊情况而不能继续正常供货时,应自情况发生之日起日内以书面形式通知买受人。

6.2.7 应保证进出车辆不会对施工现场造成污染。

第七条违约责任

7.1买受人的违约责任

7.1.1未按合同约定付款的,每延期一天,应偿付买受人延期付款总额

- 1 -

商品混凝土买卖合同书

商品混凝土买卖合同书 订货单位(甲方): 供货单位(乙方): 签约地点: 签约时间:年月日 大连市预拌混凝土和工程检测协会统一制发 此页为与关于编号为《商品混凝土买卖合同》的签署页,双方按文首所述时间及地点签署本合同。

甲方(合同章):乙方(合同章): 住所:住所: 法定代表人:【姓名】法定代表人: (签名)(签名) 委托代理人:【姓名】委托代理人: (签名)(签名) 代理人身份证号:代理人身份证号: 代理人住所:代理人住所: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《辽宁省合同监督条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,就商品混凝土买卖事宜进行协商,达成并签定如下合同条款,由双方共同遵守履行。

第一条甲、乙双方的主体资格 1、甲方应出示有效证件(企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、提供商品混凝土工程施工合法手续等)的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 施工企业资质证书号: 税务登记证号: 开户行: 账号: 2、乙方应出示有效的工商营业执照、组织机构代码证代码、税务登记证号和企业资质证书等的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 税务登记证号: 第二条工程概况 2.1工程名称:【写明具体的建筑单体】 2.2工程地址: 2.3建设单位: 2.4施工单位: 2.5结构形式: 2.6建筑面积:约m2

工厂买卖合同通用版

工厂买卖合同通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-045994

工厂买卖合同通用版 出卖人xxx(以下简称甲方) 买受人xxx(以下简称乙方) 保证人xxx(以下简称为丙方) 兹为工厂及机器连同附属物件买卖经居间人xxx、xxx之介绍各方面同意议定买卖契约条件如下: 第一条甲方愿将其独资设置于xx市x区xx路x号xx工厂及厂内设备生产机器连同附属物件,(详细如后附加税买卖标示记载)全部出卖与乙方而乙方愿依约付价承买。 第二条本件买卖价金经双方协议分别订定如下: (一)厂房连同附属建筑物全部议价为人民币xxxx元整。 (二)厂房连同附属物件全部议价为人民币xxxx元整。 (三)发电机议价为人民币xx元整。

(四)厂内水电设施工费补贴金议定为人民币xx元整。 共计价金人民币x万x仟x佰x拾元整。 前项价金于契约订立同日由乙方全部一次付清与甲方,经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。 第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同乙方及保证人、居间人至契约第一条所载工厂地址,将工厂建筑物(包括所著门窗户、扇厂、内隔屏、添造物、电气、自来水设施等在内)及生产机器连同附属物件全部逐件验对交乙方前去营业收益纳课清楚。 第四条甲方对于买卖标的物交付同时已告知乙方并经乙方验明所接交的标的物理学件以为完整确认,交无物上任何的瑕疵。 嗣后乙方不得主张标的物件的瑕疵为由,向甲方请求减少价金而退还部分价金等情况。 第五条甲方于契约成立同日将出卖工厂的工商登记证(字号)及xx政府的商业营业登记证(字号),并其他有关证件全部移交乙方以便名义变更或继受的手续。

商品混凝土供应合同范本

商品混凝土供应合同 甲方:中扶建设有限责任公司 乙方: 根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就乙方承担甲方工程的商品混凝土供应工作达成以下协议: 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 混凝土供应预计开始时间: 混凝土计划需用量:约计万立方米 二、甲方需用各种规格商品混凝土供应单价 单位:元/m3

以上混凝土供应单价包括所有为完成供应工作达到甲方满意所必须的一切费用。 在本合同执行过程中双方将根据混凝土市场价格波动情况,必要时进行价格协商调整。当混凝土供应价格在上述单价的基础上上升3%或下降2%时,双方协商调整合同单价,并签订“价格确认单”作为结算的依据。 三、计量 1.双方根据实际施工图纸,以不扣钢筋所占体积、不计混凝土损耗量的方式计算混凝土方量作为结算 依据。《预拌混凝土交货单》仅供参考不作为结算依据。 2.当合同单价调整时,双方按上述原则核定不同供应单价的相应工程量作为结算依据。 四、质量要求 1.工程参加北京市结构长城杯活动。为此,乙方必须按创杯活动的规定向甲方提供商混凝土的一切原 始资料。在签订本合同同时,向甲方提供保证混凝土质量的具体措施方案。 2.混凝土的选料、配合比搅拌、塌落度、出机温度等严格执行混凝土、防水混凝土的国家规范规程及 冬期施工规范和规程。正式供货前将试配后的相关资料报甲方认可。冬季混凝土入模温度不得低于10度。 3.具体指标参见附件《为创结构长城杯对砼供应商的基本要求》。 五、双方代表及职责 甲方工作: 1.甲方驻工地代表:项目经理 2.甲方应提前24小时向乙方提出分部混凝土供应计划书。每日需用数量于开盘前12小时用传真通知 乙方具体规格、方量和供货时间。 3.向乙方详细介绍混凝土浇筑施工方案、施工现场情况及现场车辆行驶停放路线等。首次供应混凝土, 在进入现场转弯处有专人候车,并指挥车辆就位。 4.为乙方车辆进出场创造必要的照明条件。混凝土运输车到现场后,要有专人负责验收混凝土,签收

商品混凝土购销合同(2)

商品混凝土购销合同 甲方:________________________ 乙方:________________________

签订日期:___ 年_____ 月___ 日 (简称甲方) 需方: 供方(席位单位):(简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,为规范商品混凝土购销行为,保护 双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。 、商品混凝土供应工程概况: 工程名称:交货地点(工程地址): 、供砼搅拌站(公司)名称 三、商品混凝土的供应要求及价格 1、一般情况:

上述货款金额,如有以原料抵扣砼单价的情况,则填写原料抵扣砼单价后的金额。 2、假如需方以原料抵扣砼单价的交易方式,必须填写料款总额作为本次交易总额的一部分。以原料抵扣砼款总额(大写): 3、其它约定事项 本次交易总金额如发生运输、泵送、以料抵扣砼款情况的,应合并计算金额。交易总金额(大写): 四、商品混凝土方量结算方式: 五、商品混凝土付款方式和期限:

六、技术要求: 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应,高于国家标准的特殊要求, 甲乙双方另行协商决定。 2、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的商品混凝土必须使用同一配比,同一品种规格的原材料 3、凡一次浇捣大体积(3000m及以上)或特殊商品混凝土浇筑,甲方应在十五天前向

乙方提供施工组织方案, 乙方依此编制混凝土生产供应组织方案, 核批准后方可实施。 4、 甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土施工养护工作。 4、其他要求: 七、 验收标准、方法及提出异议期限: 1、 乙方应在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》 2、 商品混凝土的验收标准,按 GB14902- 94 《预拌混凝土》, GBJ101 87《混凝土强度 检验评定标准》、 DBJ08- 227 - 97《预拌混凝土生产技术规程》( 等执行。 3、 在混凝土供应中,乙方应出具发货单(一车一单) ,具体按 定执行。 4、 在商品混凝土供应过程中,甲、乙双方如更改约定的重要技术数据,要求更改的一 方必须出具有效 的书面凭证。 5、 商品混凝土浇筑后,甲方如发现质量等问题,应在三天内书面通知乙方,甲、乙双 析解决,并及 时上报有关质监部门。 八、 违约责任: 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方或双方违约,由违约方承担责 同法等有关条款,承担违约金或赔偿经济损失。 九、 解 决争议的方式: 本合同在履行过程中如产生争议,甲、乙双方应友好协商,协商不成的,可以提请 市建设工程交易管理中心商品混凝土分中心依照 《 市建设 工程交易管理中心商品混凝土分中心业务 此方案必须经甲方审 市标准) 的有关规 方及时协商分 任,并参照合

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同 一、案情简介: 甲建材公司与乙房地产开发公司在1998年6月8日签订一份《商品砼供需合同》,约定总合同价款(约)为99万元,单价165元/立方米,砼方量结算以图纸、定额计算规则和变更签证加1%的损耗计算;甲建材公司在商品砼全部供应完成后,7日内将决算书送乙房地产开发公司,乙房地产开发公司收到成新公司决算书后30日内审核完毕,逾期视作决算被审核认可,乙房地产开发公司应在商品砼供应完成后30日内付清全部款项,每月结算、付款一次。合同签订后,甲建材公司按约定履行了合同,累计供应商品砼立方米,价值元;水泥结算应送量为吨425R,吨525R,乙房地产开发公司实际供应吨525R,应补差57812元;乙房地产开发公司实际供应抗渗剂吨,结算应送量为吨,乙房地产开发公司应补差5760元。截至起诉前,乙房地产开发公司共付款1052808元,尚欠元。1999年9月,甲建材公司将其制作的决算书送交乙房地产开发公司。2000年7月7日,甲建材公司向乙房地产开发公司发出催收货款通知无果,遂提起诉讼。 二、一审判决:甲建材公司胜诉: 一审法院经审理认为,甲建材公司与乙房地产开发公司签订的《商品砼供需合同》有效。甲建材公司按合同规定向乙房地产开发公司提供商品砼,乙房地产开发公司不能提供证据证明其对甲建材公司该商品砼的质量和数量提出过异议,故甲建材公司已完全履行了义务,乙房地产开发公司在甲建材公司履行供给商品砼义务后,未付清工程款,应承担相应的民事责任,乙房地产开发公司辩称合同约定的合同款为99万元,乙房地产开发公司已支付了超过合同约定的金额。因合同约定的只是大约数,且乙房地产开发公司支付超过合同款的金额也表明了其实际已承认了实际款额超过原预期约定数,同时成新公司将《商品砼(机械租赁)决算书》送给了乙房地产开发公司,乙房地产开发公司在一年多时间内,未作答复,依照《四川省建筑工程预结算管理办法》的有关规定,工程规模在100万元至300万元之间的,其审查时间从接到结算书之日起35天完成,审查单位未审查完成或提不出正当理由延期的,送达的工程结算书视同已认可。所以乙房地产开发公司应给付甲建材公司尚余货款。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第二十九条第一款、第三十一第一款之规定,判决:乙房地产开发公司于判决发生法律效力之日起十日内给付甲建材公司货款元,偿付违约金(按日万分之二点一计算,从1999年1月至给付清了之日止)。 三、乙房地产开发公司不服一审判决上诉,二审甲建材公司仍然胜诉 宣判后,合力达公司不服,向二审法院提起上诉称,原判将被上诉人单方提交的六份工程进度表认定成决算书,进而以上诉人收到决算书一年多时间未作答复,送达的决算书视同认可为理由,就认定上诉人应付工程款总计为元是错误的。原审未对实际工程量进行审计和鉴定,也没有对上诉人提出的被上诉人提交的工程进度表只是封面上印有“决算书”字样,其内容没有决算书就包含的要素说明为什么不支持的理由,本案所涉及的合同未建设工程合同,不是买卖合同。被上诉人提供的“决算书”根本不符合《四川省建设工程预结算管理办法》的规定。二审法院认为:乙房地产开发公司在合同约定的期限内未、做出审核意见,亦无证据证明其对该决算书向架建材公司提出过异议,故甲建材公司所提供的该决算书应视作被乙房地产开发公司审核认可。乙房地产开发公司未付清货款,应承担相应的民事责任。乙房地产开发公司关于甲建材公司所提供的决算书不符合国家的有关规定,不应作为决算书的上诉理由不能成立,本院不予支持。原判认定本案事实清楚,适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。 本案第二审案件受理费8223元,其他诉讼费4111元,共计12334元,由上诉人乙房地产开发公司负担。本案第一审诉讼费用的负担方式不变。本判决为终审判决。 四、到底是买卖合同还是建设工程合同? 这个问题对商品混凝土供应企业影响较大,本人认为影响主要在两个方面,一是直接影响案件定性,使用法律不同,进而会影响商品混凝土供应企业的利益;二是法院对商品混凝土供应合同的定性将影响商品混凝土供应企业的内部管理和政府对该行业的管理模式。 认为商品混凝土供应合同属于买卖合同的法律界人士认为:商品混凝土供应是半成品供应合同,商品混凝土供应企业将混凝土交付到指定地点后(泵送、吊送或直接倾倒),并不负责振捣、成型、养护,实际上是将搅拌后的混凝土交付给施工方(或需方),商品混凝土供应企业除了要对混凝土本身质量(含材料本身和配合比)负

商品混凝土合同范本

商品混凝土购销合同 定货单位(甲方): 供货单位(乙方): 根据《中华人民国和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、安徽省《商品砼质量管理规程》、及有关法律法规,甲乙双方在遵守平等、自愿、公平和诚实信用的基础上达成以下协议: 一、合同标的内容: 1.1工程名称:凤阳县中都南苑拆迁安置小区二、三期建设工程项目一标段 施工单位:池州市城安建设有限公司 工程地点:凤阳县中都南苑工程一标段项目 标的数量:立方米,供货运距:公里。 供应时间:年月日至工程完工止。 二、供货数量、质量检验标准及验收确认 2.1乙方按合同约定数量和技术质量要求进行供货并依据甲方每次提供砼需求的通知(包括电传、书面申请、电话记录),按照其砼数量、砼强度等级、施工部位、施工方法,供应所需的砼。 2.2对于到达施工现场的砼的验收须由甲乙双方共同监督进行,甲方须安排专人,负责对乙方砼发货单上的浇筑部位、砼坍落度及运输到达现场的时间进行签字确认。 2.3甲方在施工过程中对所需砼数量有变化时,按甲方计划所需的砼量供应,到现场多余的砼量,甲方应现场验收。 2.4乙方供货到现场浇筑的砼如出现数量与合同约定差异或表面质量有异常现象,甲方应在24小时内通知乙方确认核实,并协助解决。 2.5当乙方提供的砼没有被浇注在所报计划的施工部位时,甲方应在返回的砼运输发货单上予以注明通知乙方调度人员.

2.6属于双方合同签定的砼结构之外所需要的砼(如:铺垫道路)按实供砼量进行结 算(运输小票的数量) 2.7双方依照实际供应数量(按图纸计算数量)必须每月按层或段进行砼数量签认,并在乙方砼结算单上签定,作为双方砼量的结算依据. 三、货款结算及货款的支付期限 3.1乙方依据合同的、供货部位、工程技术质量要求及供货时间和洽商变更的指令,履行结算手续。 3.2货款结算,甲乙双方均依据本合同约定的标的及单价,另有质量瑕疵以洽商为准外,均以图纸计算加减洽商数量为准。 3.3乙方按合同标的价及单价,供货时间期限和工程技术要求,按部位履行完毕供货义务后,甲方依据补充协议时间内向乙方付清货款。逾期按中华人民银行有关规定办理。 3.4付款方式及期限 双方约定:第一次付款为春节前10天付已送砼量全价款的70%,第二次付款为工程竣工验收合格后15天内支付至乙方所送砼量价款的100%。 四、甲方责任 4.1乙方砼运车到达指定现场后,甲方应及时安排专人负责指挥,保证车辆及随机人员出现场的安全,以及车辆进出现场达到市环保要求。 4.2应保证场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全操作环境。 4.3负责提供现场需用水、电及照明环境。 4.4应按国家、市及有关规定要求,对浇筑后的砼进行合理振捣、抹面和养护,现场严禁往砼内加水。 4.5保证每车砼到达现场后在60分钟内顺利浇注完毕。由于甲方原因,致使砼没有浇注到工程部位而造成砼产品报废的,应承担乙方损失(砼费和运输费)。

商品混凝土购销合同

商品混凝土采购合同 购货方:(以下简称甲方) 供货方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、法规,遵循平等、互利的原则,双方就建设工程施工用 商品混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 二、供货范围(m3) 名 普通商品混凝土抗渗商品砼(P8)称 标 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C30 C35 C40 C45 号 数 按实际发生量计算按实际发生量计算量 三、供货(含税、使用汽车泵、地泵)综合单价(元/m3) 单价以广西省钦州市定额站发布的当月信息价下浮8%,市场价的 浮动参与调整(暂定五五分) 记取办法: 上月份当月份 市场价信息价市场价信息价 A B A1B1

当月份的结算价为=B 1*0.92+[(A1-A)-(B1-B)]*0.5 四、交货条件 1、需方应提前24小时向供方提供商品混凝土需求计划,需求计划需方应以书面形式或传真、专人电话等形式及时通知供方,需方计划要把需求的部位、型号、数量、时间提供准确,供方根据各施工单位的提报情况合理安排供货计划后通知需方具体的供货时间。 2、需方应做好混凝土浇筑前的准备工作,确保厂区道路坚实,保证供方搅拌运输车到达现场施工部位,若搅拌运输车、泵车没有按需方人员指挥造成的车辆事故由供方负责。 3、需方应按供方要求做好运输车、泵车工作区域的安全保障工作:臂架式泵车布料杆活动范围内无高压线;拖式泵车工作地点上方搭防护棚,保证人机安全。 4、需方应保证供方在施工现场的水电畅通。 5、因供方操作人员不按时到岗,或供方商品砼未按需方要求的时间到场,每拖延一小时,应承担需方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失,每小时按元计算。 6、供货过程中,供方不能及时供应砼时需方有权指定另一家商品砼供应商供货。 五、质量标准 1、供方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时,一切责任及损失均由供方承担。 2、砂、石符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》标准。 3、水泥符合GB175—2007《普通硅酸盐水泥》标准。 4、混凝土外加剂符合GB8076—2008《混凝土外加剂》标准、GB8077

商品混凝土买卖合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-6777-74 商品混凝土买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土买卖合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 买方(甲方):响水县金港家园工程项目部 卖方(乙方):盐城鼎鸿混凝土有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法 规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用 的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 第二条混凝土的等级及单价 备注:如使用特殊外加剂费用另议;每个等级差价 10元/方;此合同价格为泵送价格,非泵送混凝土单价 每方下浮10元,另混凝土重量要确保2380公斤/方。 第三条供货数量及质量的验收确认 1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标 准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、

质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验,如有质量异常现象的,甲方应及时通知乙方进行核实,经核实后如有质量问题甲方有权作退货处理,乙方应承担甲方误工损失。 4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在浇筑之日起40日内书面通知乙方进行核实:如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。 5、到场混凝土的塌落度要求。 6、混凝土强度标号以标养试块28天强度为依据。

工厂转让合同书范本

编号:_____________工厂转让合同书 转让方:________________________________________________ 受让方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

转让方(甲方): 受让方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,自愿签订以下工厂转让合同。具体如下: 一、甲方将位于____________________________的工厂(面积_______㎡,合同租赁期自年 月日至年月日)转让给乙方,工厂的经营权及房屋租赁合同、机器设备、生产物料、物业及厂房押金、经营权益等随之转让给乙方,甲方书面附相关合同书、税、及相关费用收款收据、营业证照、注意事项等清单。 二、乙方同意支付甲方工厂转让费用人民币元。(大写: ______________元整)。甲方收款后,经甲方开收据签章后给乙方。 三、甲方的相关义务: (1)甲方需详细告知乙方因工厂相关需要缴交的所有费用(如水电费用、房租费用、管理费用、卫生费用、人员薪资费用、厂房押金费用、其它费用等)、所需要的手续合同、所经手的人员和联系人等,并知会房东等相关人员。 (2)甲方向乙方移交与工厂相关的房屋租赁合同书以及物业,押金凭据.并与乙方一起与房东协商,在乙方经营期间,甲方与房东协助乙方的证照办理、生产经营、与村委、工商、治安、税务等相关的关系协调、突发事件处理、其它相关事宜等。若厂房租赁合同到期后,在同等条件下,乙方有优先租赁的权益。以上与甲方及房东等的相关事宜可与之达成口头或书面协议。 (3)甲方缴交清楚以前与甲方签约的相关合同,结清以前所有与甲方相关的债权债务。 (4)甲方详细交接注意事项、工厂安全、工厂的优势、劣势等相关情况,不能刻意隐瞒对乙方不利的信息。 (5)甲方应切实履行以上相关义务,当乙方经营过程中遇到困难时,甲方有义务提供必要的协助。对此,乙方表示感谢。 四、乙方的相关义务: (1)按照本合同的约定,乙方按时付款给甲方,甲方收款后应写收据经甲方签章后给乙方。(2)乙方应履行甲方之前签订的相关合同,按时缴交房屋租赁费用、水电费用、卫生费用、管理费用等,不可因乙方的原因造成甲方的困扰。 (3)乙方不可向第三方透露有损甲方利益的商业信息,不可做有损甲方利益的事情。 五、违约责任: (1)以上甲、乙双方应尽的责任,自甲乙双方及公证方签约后生效,若任一方有未尽责任的情

商品混凝土买卖合同协议

出卖方:(以下简称甲方) 买受方:(以下简称乙方) 乙方因工程需要购买甲方商品混凝土,为明确双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,经协商,订立本合同,以便双方共同信守,具体条款如下: 一、乙方工程名称: 二、混凝土交货期限、地点及验收: 1、交货地点:甲方混凝土运到乙方承建工程的施工现场。 2、交货数量及验收方法:甲方供应的商品混凝土数量以随车“供货单”为凭证(由乙方指定专人在砼供货单上签字验收;该人不在现场时,由持有乙方书面委托书的人代为签收),作为商品混凝土实际供货数量的结算依据。 3、乙方工地运输:手推车□、翻斗车□、井架手推车□、塔吊及吊罐□,由乙方负责。泵送混凝土卸料口,由乙方负责。 三、商品混凝土质量、技术要求、交货检验: 1、商品混凝土质量按国标GB—14902—2003《商品混凝土》、海南省建设厅转发建设部《建设工程质量检测管理办法》的通知及《海口市商品混凝土管理办法》等有关规定执行。 2、交货检验费用:在交货地点,标养试件应由双方检验人员和监理人员共同取样,制作试件并标识明确后,由施工方暂时保管,试块在工地静置24小时后拆模。试块由工地送至标准养护地点标养,混凝土养护龄期到达时,乙方提前一天通知甲方及监理派员到规定的检测地点共视检测、签认,其运费、养护费及检验费用均由乙方承担。同条件、拆模试件的制作由乙方负责承做,但需通知甲方现场质检员旁站,其运费、养护费及检验费用亦由乙方负担。 四、商品混凝土单价:元/m3 五、商品混凝土结算及付款方式: 1、货款结算:甲方根据乙方现场签收的供货单编制当月一式四份的对账结算单作为货款结算依据;乙方对此如有异议,应在________天内提出,逾期视为确认。 2、乙方需要甲方一次泵送混凝土量不足50m3,按50m3向乙方收取泵送费。 3、甲方向乙方供应砂浆均按________元/m3收取费用。 4、泵送费用: 5、付款方式: 六、甲方的权利与义务:

买卖合同(商品混凝土)合同范本

合同编号: (填写全称)工程 商品混凝土买卖合同 买方: 卖方: 签订地点: 签订日期:年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地,各单位可根据实际情况填写,与第10条配套使用;本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语,合同起草时,应予以删除;合同条款中的下划线是方便提示填写设置的,合同起草完成后,请将所有下划线删除)

合同编号: 商品混凝土买卖合同 买方:(以下简称甲方) 卖方:(以下简称乙方) {提示:为适应“营改增”需要,满足“三流一致,应抵尽抵”的要求,合同主体名称应是企业名称的全称,不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人}根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方经充分平等友好协商,现就商品混凝土供应达成如下条款并共同遵守: 1.1 上述单价包括产品送达供货地点含入模在内的所有费用,包括产品成本(含利润)、运杂费(含装卸费)、保险费、协调费及所有其它费用;如泵送则价格上调元/立方米。 (提示:单价中应包含的实际费用可根据实际情况在合同中具体约定。) 1.2 此单价在合同履行期间内调整,调整方式为:。 (提示:综合单价在合同履行期间内是否调整,由签订单位自行约定,如约定调整价格的,应明确具体调整方法。) 1.3 上述数量为暂定量,甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。 1.4乙方应于签订本合同前向甲方缴纳万元(大写: )履约保证金(履约保证金不计利息)。合同履约完毕3个月内,甲乙双方在履行中无争议时,甲方一次性退还乙方履约保证金。 (提示:1万元至20万元履约保证金(具体按照合同总额的5%缴纳),不得使用履约保函等非现金形式。) 第二条合同履行期限 合同履行期限自年月日至年月日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前日通知乙方。

工厂转让合同协议书

工厂转让合同书范本 工厂已经不再是传统概念中的生产和加工等简单的部门叠加,而是包含了行政、研发、生产、仓储、物流、接待处、办公室、餐厅、后勤处、停车场等多个场所的综合区域。以下是小编整理的工厂转让合同书,欢迎参考阅读。 工厂转让合同书范文一 转让方(以下简称甲方): 地址: 受让方(以下简称乙方): 地址: 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和其它相关法律的有关规定,甲乙双方就——————工厂转让事宜,按照“平等、自愿、合法”的原则,签订该房地产转让合同。 一、转让房地产情况: 房屋所有权证号码: 土地使用权证号码: 房地产座落:市区街(路) 号 # 建筑面积:平方米;转让面积:平方米 占地面积:平方米;房屋用途:工业厂房 房屋权利来源: 土地使用权来源:划拨出让

二、房地产转让包括土地使用权和房产所有权的转让,该产权清晰,无纠纷。否则,甲方违约,该合同无效,并赔偿乙方全部损失。 三、双方申报成交价款(或房产价值)为人民币(大写) 仟佰拾万仟佰拾元整。 四、本合同经双方同意、盖章,并经房地产交易部门审查批准后有效。 五、双方议定付款及房屋交付办法(按下列第种办理) 1、合同生效后,乙方付甲方定金(大写) 仟佰拾万仟佰拾元整,经房地产交易部门批准后乙方即付清余下的全部购房款: (大写) 仟佰拾万仟佰拾元整,同时到房屋产权登记发证部门申请办理房屋所有权登记,甲方将房屋交付乙方。 2、乙方一次性付清全部购房款:(大写) 仟佰拾万仟佰拾元整,并到房屋产权登记发证部门办理《房屋所有权证》后,甲方将出卖的房屋交给乙方。 六、本合同签订生效后,双方应认真履行,如甲方中途反悔不卖,须以定金的两倍赔偿乙方,如乙方反悔不买,则定金归甲方所有。 七、甲、乙双方应遵守国家房产政策、法规,并按规定交纳税费。 八、本合同未尽事项,甲、乙双方可另行协议,其补充协议经双方签章后与本合同具有同等效力。 九、本合同一式肆份,甲、乙方各执一份,房地产交易部门存档一份。 十、双方在履行本合同过程中如有纠纷,可选择如下解决纠纷方式之一: 1、向仲裁委员会申请仲裁( ) 2、向人民法院提起诉讼( )

商品混凝土采购合同合同范本

商品混凝土采购合同合同范本 商品混凝土供应合同 甲方(施工单位): 乙方(供应单位): 丙方(建设单位): 时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》及其他有关法律、行政法规之相关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙、丙三方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就工程中的供货事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。 第一条工程名称 第二条交货地点 第三条合同条款 人民币大写: (1)各工程部位所需商品混凝土规格、数量、单价、合计价款清单,见表4-6 表4-6 各部位所需商品混凝土一览表

(2)商品混凝土计量方式 1)商品混凝土计量单位以m3计取,结算数量以施工图纸中工程桩及支护桩与支撑体系的设计总方量为准。 灌注桩混凝土土方量计算公式:M=πR2(L+D)n; 式中M——单桩混凝土方量,单位为m3;

R——灌注桩半径,单位为m L——灌注桩桩长,单位为m D——超灌长度即灌注桩直径,单位为m n——灌注桩数量 第四条商品混凝土质量要求、技术标准、配合比及乞讨要求(1)乙方保证所供商品混凝土达到《预拌混凝土》(GB/T 14902—2003)规定的等级标准及《混凝土质量控制标准》(GB 50164—92)等相关标准的规定。 (2)商品混凝土配合比 1)商品混凝土的配合比设计应满足本工程的设计要求及相关国家规范和现行标准中规定,具有符合设计要求的强度、耐久性、良好的施工和易性及适宜的塌落度标注,同时混凝土拌合物必须拌和均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。 2)商品混凝土的配合比设计执行JGJ 55-20000《普通混凝土配合比设计规程》的有关规定,优选材料并进行试配;混凝土拌合物要严格控制水灰比和水泥含量 3)原材料的品种、产地及标准,见表4-7. 表4-7 原材料的品种、产地及标准

商品混凝土买卖合同

商品混凝土买卖合同 购货单位(甲方): 供货单位(乙方): (具备相应资质的公司名称,必须填写全称,应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致;公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后,复印件作为合同附件) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为规范合同当事人的交易行为,保护合同双方的合法权益,就本合同事宜,经双方协商一致,达成如下一致条款: 2 产品的质量标准,按下列标准执行:

2.1遵照国家强制标准(具体质量标准文件代号); 2.2遵照行业标准(具体质量标准文件代号); 2.3遵照企业标准(具体质量标准文件代号)。 3 产品的包装标准和包装物的供应与回收:包装物甲方不回收,由乙方自行回收处理。 4 产品的交货方法、运输方式、到货地点 4.1乙方在接到甲方的《混凝土供应通知单》(见附件一)后,按甲方规定时间将混凝土送至甲方指定地点。附件一为本合同的组成部分。 4.2运输方式:(自运、他运),运输至甲方施工指定地点的费用由承担,工地卸车费用由承担。 4.3甲方指定接货人(身份证号:,联系电话:)。 4.4产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:(换算标准要明确)。 5 合同价款及支付 5.1合同暂定价款:元,大写:元。 以最终实际结算为准。 5.2支付时间:(写明是分期支付还是一次性支付,明确付款比例;写明付款的具体时间要求,如果是分期付款,应写明每期付款比例和金额数)。每次结算中扣除% 作为质量保证金,待工程完工后无息退还。 5.3支付方式 5.3.1甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后,以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银

商品混凝土买卖合同书完整版

商品混凝土买卖合同书完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

商品混凝土买卖合同书完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 需方:____ 供方:____ 为规范商品混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(gb/t14902-XX)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方就购销商品混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称

工厂买卖合同一实用版

YF-ED-J6755 可按资料类型定义编号 工厂买卖合同一实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工厂买卖合同一实用版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 出卖人_________(以下简称甲方) 买受人_________(以下简称乙方) 保证人_________(以下简称为丙方) 兹为工厂及机器连同附属物件买卖经居间 人_________、_________介绍各方面同意议定 买卖契约条件如下: 第一条甲方愿将其独资设置于 ____________市____________区____________ 路____________号____________工厂及厂内设 备生产机器连同附属物件,(详细如后附加税买 卖标示记载)全部出卖与乙方而乙方愿依约付价

承买。 第二条本件买卖价金经双方协议分别订定如下: (一)厂房连同附属建筑物全部议价为人民币____________元整。 (二)厂房连同附属物件全部议价为人民币____________元整。 (三)发电机议价为人民币xx元整。 (四)厂内水电设施工费补贴金议定为人民币____________元整。 共计价金人民币x万x仟x佰x拾元整。 前项价金于契约订立同日由乙方全部一次付清与甲方,经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。 第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同

预拌混凝土购销合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 预拌混凝土购销合同

编号:FS-DY-20593 预拌混凝土购销合同 合同编号:_____ 工程名称:____ 买方(甲方):____ 卖方(乙方):_____ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1.建设单位:____ 2.施工单位:____ 3.工程名称:____ 4.工程地点:____ 5.运距:____

第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造

商品混凝土购销合同

预拌混凝土购销合同 需方:(以下简称甲方) 供方:(以下简称乙方)为规范预拌混凝土购销行为,保护甲乙双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(GB/T14902-2003)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据工程建设的具体情况,甲方向乙方购买预拌混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、供货期由:合同签订之日起至该项目路面工程结束。 四、甲方委托乙方供应预拌混凝土,经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量及浇注方式。详下表 五、 结算:混凝土结算以业主给项目部结算量作为结算依据。 付款方式:每月29日,乙方和甲方核对该月已供给甲方的预拌混凝土的数量;在业主扣除质保金拨付进度款后,5日内向乙方支付实际已使用混凝土货款的60%,

剩余货款在验收后一次付清。 六、预拌混凝土质量标准要求 1、乙方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准GB/T14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应预拌混凝土。(混凝土设计弯拉强度为5.0MPa,弯拉弹性模量为31Gpa) 3、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土使用的配合比基本相同,并使用同一品种规格的原材料。 4、乙方必须按照预拌混凝土规范要求,进行混凝土试块制作和标准养护,乙方必须具有生产资质、检测资质和出具检测报告。 5、甲乙双方及监理方三方现场抽取乙方提供的混凝土,每100m3抽取一组标准养护试块,每次取样不少于2组,一组进行标准养护,一组现场同施工条件养护,并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行标准养生,做抗压检验。 6、经甲乙双方及监理公司现场取样,经标准的养护的检验试样的试压结果,是判断商品混凝土质量的重要依据。对于批量检测不合格的,由此造成的一切质量问题由乙方负责。 七、验收标准、方法及提出异议期限 1、乙方在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》。 2、乙方负责按国家有关规范规定向甲方提供商品混凝土原材料(砂、石、水泥、外加剂)检验试验报告、配合比报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。 3、预拌混凝土的验收标准,按照GB14902-2003《预拌混凝土》、GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》执行。 4、在预拌混凝土供应过程中,甲乙双方如有更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证。 5、乙方混凝土到现场后发现坍落度小于规定值时严禁加水,严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。

工厂买卖合同书范本

工厂买卖合同书范本 )x x x(以下简称甲方出卖人买受人x x x(以下简称乙方) 保证人x x x(以下简称为丙方) 兹为工厂及机器连同附属物件买卖经居间人x x x 、x x x之介绍各方面同意议定买卖契约条件如下: 第一条甲方愿将其独资设置于x x市x 区x x路x号x x工厂及厂内设备生产机器连同附属物件,(详细如后附加税买卖标示记载)全部出卖与乙方,而乙方愿依约付价承买。 第二条本件买卖价金经双方协议分别订定如下: (一) 厂房连同附属建筑物全部议价为人民币x x x x元整。 (二) 厂房连同附属物件全部议价为人民币x x x x元整。 (三) 发电机议价为人民币x x 元整。 (四) 厂内水电设施工费补贴金议定为人民币x x元整。 共计价金人民币x万x仟x佰x拾元整。 前项价金于契约订立同日由乙方全部一次付清与甲方,经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。 第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同乙方及保证人、居间人至契约第一条所载工厂地址,将工厂建筑物(包括所著门窗户、扇厂、内隔屏、添造物、电气、自来水设施等在内)及生产机器连同附属物件全部逐件验对交乙方前去营业收益纳课清楚。 第四条甲方对于买卖标的物交付同时已告知乙方并经乙方验明所接交的标的物理学件以为完整确认,交无物上任何的瑕疵。. 嗣后乙方不得主张标的物件的瑕疵为由,向甲方请求减少价金而退还部分价金等情况。 第五条甲方于契约成立同日将出卖工厂的工商登记证(字号)及x x 政府的商业营业登记证(字号),并其他有关证件全部移交乙方以便名义变更或继受的手续。第六条本件买卖成立后甲方对于买卖标的工厂建筑物应备齐有关产权登记文件于乙方,指定日时会同向管辖地产事务管理机构申请办理所有权移转登记,或向税捐稽征机关申请房捐纳税义务人变更手续的义务。倘若手续上应另出立字据,或需要甲方的签盖等时;甲方应无条件应付,不得刁难推诿或借故向乙方要求补贴加价等情况。 第七条本件买卖标的物于甲方保证为自己所有,确与他人毫无交加不明事情。倘日后如有人第三人出为异议或发生故障时,甲方自应出来抵御并据理排除一切障碍,绝不得使乙方蒙受任何亏损。 第八条甲方保证本件买卖标的物全部所有权并无与他人经过订立买卖契约及抵押权典权、质权等他项权利的设定,抑或供为任何债权的担保等瑕疵在前无讹。第九条如于甲方违反前二条契约条件之一时,乙方除依债务不履行的规定行使

相关主题