__________无线网络施工合同书
甲方：
地址：
：
联系人：
乙方：
地址：
：
联系人：
依照《中华人民国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，容如下：
一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试
二、工程地点：
三、工程围：弱电综合布线施工及无线网络调试
四、工程金额：_______________元整。
工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按
实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
五：付款方式
1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价30%预付款，
金额为：_______________元整。
2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支
付的款项为：_______________元整。
3、剩余所有款项在施工完毕后_______付清。
3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。
六、进场时间与工程进度
按甲方工程进度，合同签定之日起计到月日施工结束，现场不具
备施工
条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。
七、甲方的职责
1. 遵守本合同的付款方式。
2. 甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲
方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工
方案
的实施。
3. 负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划，
为乙方
顺利实施工程提供良好的工程条件。
4. 为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。
5. 监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。
6. 负责与工程相关部门的协调工作。
八、乙方职责
1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规、有关技术要求进行施工，确保
工程质量达到约定的标准；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。
3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品
保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失
由乙方承担。
4、妥善保管，合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资
料及其他设施。
5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。
6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。
7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。
8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何连带责任。
九、安全与质量
1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格
按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依
法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由
于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发
生的费用，由乙方承担。
2、乙方应对施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况，与乙方无关，且甲
方不应以此为理由拖欠合同款。
十、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部
门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
因乙方自身原因造成伤亡事故，所发生的一切费用均由乙方承担。
十一、材料、设备供应
1、乙方自备全部施工机具和设备。
2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。
十二、工程验收及保修
1、工程验收；
乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关
人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，
若甲方接到乙方验收报告七日不安排组织验收，则视为认可乙方工
程验收合格。
2、工程保修
a、该工程免费保修期年限为壹年。保修期，乙方接到甲方的
维修通知后， 3日到场维修，国家法定节假日顺沿。
b、免费保修期过后，如发生网络硬件设备意外的工程质量问题，乙
方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。
十三质量标准及施工要求
1.
2.
十四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的
人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，
但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍
负有采取一切必要措施从速完工的责任。
十五、解决合同纠纷的方式
1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能
解决，
任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用（包
括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等）由败诉方承担。
工程质量按省和市相关质量验收标准施工，由甲方验收为准。乙方
在安装施工中需严格按照我国相关技术规要求操作。
2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉；如
因甲方不如积极履行付款义务，则由公司法定代表人或保证人承担连带
责任。
十六、合同生效及其它约定
1. 本合同正本一式两份，双方各执一份，由双方法人或授权代表人签字或
盖章即生效，并约定传真件具有同等法律效力，至全部合同条款履行完
毕自动失效；
2. 本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同执行过程中，双方不得随意变更或解除，任何变更需双方签订补
充协义方可生效，否则视为违约。
4. 如违反本合同的相关约定，违约方应承担 5 ‰的违约金。
5. 其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：
代表：代表：
联系：联系：
年月日年月日
水电站引水工程建设维修工程施工合同书 甲方（发包单位）：XX电有限公司 乙方（承包单位）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。 2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。 3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。 1
二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间： 年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。 四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法： 1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50 %付给作工料费，剩余50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方 2
井巷工程施工承包合同 甲方： 乙方： 合同签订地点： 合同签订日期：年月日
井巷工程施工承包合同 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤矿工业局有关规定，结合本工程具体情况，经双方协议同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程内容：16103顶层工作面运巷、副巷，16103顶层工作面扩切眼，16101工作面移变硐室，16101工作面运煤斜巷，16101工作面回风斜巷等工程。 四、工程质量标准：按中华人民共和国行业标准（MT5009-94）《煤矿井巷工程质量检验评定标准》之规定，本工程质量等级合格率达到100%。 五、承包方式：本工程实行包工、包料、包质量的承包方式。 六、合同价款： 按以下原则计算工程价款： （一）采用甲乙双方协商一致的巷道工程价款： 1、①16103顶层工作面：运巷设计工程量岩巷63m，煤巷212m，副巷设计工程量岩巷62m，煤巷212m；岩巷单价11424元/m，煤巷单价6500元/m ，预算造价4184000元。
②16103顶层工作面扩切眼设计工程量52m，单价6500元/m，预算造价338000元。 ③16101工作面移变硐室工程量40m，单价4500元/m，预算造价180000元。 ④16101工作面运煤斜巷工程量73m，单价7500元/m，预算造价547500元。 ⑤16101工作面回风斜巷工程量72m，单价7900元/m，预算造价568800元。 合计总预算造价5818300元。 2、若遇断层等构造导致巷道施工困难时，掘进单价应按照矿上的有关规定执行。 3、若地质条件发生变化，导致乙方需增加人工或材料时，由甲乙方共同到施工现场商定需增加的费用（综合管理费按30%计提）。 4. 若地质条件发生变化导致施工难度增大、掘进进度缓慢时，矿方应相应调整月度进尺计划。 （二）人工单价： 指本合同外（指施工初期局扇风机、刮板运输机、皮带机的运输与安装；施工中间刮板运输机、皮带机的移接和安装及巷道开口和透口处的加固等工程）发生的人工工资，单价执行标准：按开掘区平均工资标准执行，综合管理费按30%计取。工数由甲、乙双方共同协
工程建设劳务承包合同 甲方: 河南省第一建筑工程有限责任公司( 发包方) 乙方: 郑州振豫建筑装饰工程有限公司( 承包方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。 一、工程概况 纬四路十五号院( 二食堂) 改建工程位于郑州市东部纬二路与花园路交叉口东100米, 为高层住宅。该工程地下一层, 地上二十五层。其中地下室1573 m2, 车库1075 m2, 一层1320m2, 二层1320 m2, 标准层953 m2, 建筑总高度81.6m。 工程施工依据: 施工图纸、答疑、会审纪要、设计变更等相关技术资料。 二、施工承包范围: 1、图纸及答疑、会审纪要、变更所示框架结构主体所有砼构件所有工作内容。( 单项变更工程造价5.0万元以上、累计80万元以上部分单价按实结算调整人工费, 以内部分不予调整人工费, 其招标单价已包含此部分费用单价25元/工日) 。主体施工期间, 现场不再出现计时用工。 2、图纸所示基础、地下室所有工作内容( 除卷材防水层外) , 人工配合机械挖土、回填土按河南定额有关规定按25元/工日给予结算, 车库、独立基础挖土, 碎桩头清理, 电梯井挖土含在人工配合机械挖土方内, 截凿桩头不在承包范围内。
3、钢筋电弧焊、电渣压力焊( 含机械、焊剂等材料) 、锥螺纹( 锥螺纹由甲方提供) 连接工作内容。 4、建施、结施图纸所示预留洞、雨水管、冷凝水管、穿墙管等预留洞留置, GZ、QL、GL分项工程的施工。 5、按安全规范对高层建筑施工现场所要求的安全防护及现场文明施工工作内容。不含整体提升架搭拆, 但含一、二、三层外双排防护架体的搭设和拆除, 工地四周、临街防护通道的搭拆。 6、所有临建设施的搭拆及退场前前局部设施的拆除和移位。 7、机械设备的安装和拆除( 塔吊、施工电梯除外, 但甲方有权要求乙方提供人工等方面的配合) 。塔吊、施工电梯基础施工不再结算。 8、场内材料二次搬运、回填土运距及需乙方提供人工配合的材料( 如钢筋、方木、大板等) 的装卸。 三、工期及劳动力要求: 开工日期: 以实际开工日期为准, 垫层混凝土具备施工开始计算工期。 劳力要求: 1、挖土3日历天, 人数90 人; 2、垫层、筏板30日历天, 人数140人; 3、地下室15日历天, 人数150人; 4、一层12日历天, 人数150人; 5、二层25日历天, 人数180人; 6、标准层6日历天/层, 人数120人;
电采暖安装合同协议书 副本 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
电 采 暖 施 工 合 同 电地暖施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 因建设工程需要，甲方委托乙方施工电采暖工程。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成一致意见并签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：电采暖工程 2、承包方式：包工包料 二、建设工期及开、竣工时间 1、开工日期：年月日，完工日期：年月日。工期总日历天数天。该工期为绝对日历工期，已综合考虑所有气候条件所带来的工期影响，除不可抗拒因素及通知开工时间延后外，工期不予顺延。 2、因甲方原因（包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件及不可抗力等，含政府行为）而引起停工的，则工期相应顺延。 3、若根据甲方工期要求，在前期准备阶段及工程施工阶段出现暂缓开工或暂停施工，期间所造成的机械停滞、人员窝工等不计取任何误班人工费及机械费，双方均不承担由此造成的任何法律责任和经济责任。 三、工程质量 1、工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求，组织验收达到一次性综合验收合格标准。 2、所有工程材料全为三证齐全合格产品，主要材料进场必须通知甲方和现场监理工程师验收。所有材料必须送往甲方指定实验室进行复检，复检合格后方可使用。但最终验收责任在承包人，即如将不合格的工程材料（包括发包人供的材料）用于工程则由承包人承担全部责任，且该不合格材料不计入工程款，同时再按预算额扣减所涉不合格材料部分的全额工程款。 3、隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知发包人现场工程师和现场监理工程师进行验收，并形成验收文件。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测，形成书面报告。
水泥路工程施工合同书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 为了按时按质按量完成2014年自治区第一批财政扶贫资金基础设施建设任务，按照县委常委会的决定，水泥路工程由乙方负 责实施。根据扶贫项目管理的规定，特鉴订本合同。 一、建设内容及主要工程量：通屯水泥路建设0.4公里，主要工程量为：浆彻片石护肩墙225立方米，水泥跧路面4365平方米，培路肩1200平方米，错车道3处。 二、建设技术标准：在原有砂石路的基础上铺设水泥混凝土路面。 路基宽度4.5米以上;水泥硬化路面宽3.5米，厚度18厘米，两边各培路肩宽度0.5米，水沟上宽0.5米、下宽0.3米、深0.3米。排水、安全防护等配套建设按设计要求，具体详见《施工图设计》。 三、工程质量：水泥混凝土最大水灰比0.48，水泥标号42.5级，最小单位水泥用量为290 kg /川，工程要严格按照技术规范进行施工，并注重路面的保养，以确保项目质量。包范围：路基路面路肩、水沟涵洞等施工图纸及预算书包括的内容 四、工程投资及付款方法：本工程合同价为（人民币）壹拾贰万￥： 120000元。资金按工程进度拨付，即工程动工，资金可申 请拨付50% ;工程全部竣工可拨付至80% ;经县级验收合格并经结算审计后拨至结算价的工95% （含税金）。预留5%工程款作为项目
具体情况商议补充。甲 方：（公章）法定代表人：电话：乙方：（公章） 法定代表人： 电话： 工程质量保证金，一年后经县级验收组实地查验无工程质量问题，给予办理工程缺陷责任期终止手续后再拨付。 五、时间要求：开工程须于2014 年12 月20 日前竣工并通过县级验收。逾期未完工且停工的，甲方有权终止合同，并重新选择施工队进行施工，施工所发生的费用从本项目承包金中支出。项目建成后由乙方按统一的规格和标准在路口树立标示牌。 六、乙方要严格按照施工图设计进行施工，不许擅自改变施工设计。到如在施工中确需改变施工设计的，乙方必须及时向甲方报告，经甲方实地核验、确认、同意并办理变更手续后方可实施；隐蔽工程在施工前，乙方要在甲方及相关人员同时到点现场核验、确认，并办理隐蔽工程检查记录后方可进行施工。否则，甲方有权通知乙方停工整改。 七、工程施工需交纳德税费等费用由乙方全部承担。 八、工程全部竣工后，乙方方可向甲方申请初验，由甲方组织人 员对工程进行初验。初验合格后，甲方再申请县级验收。 本合同一式四份，甲乙双方、县扶贫办、县财政局各执一份，本 合同自签字之日起生效，竣工验收结算后失效，不尽事宜双方可根据 开户银行：
XX省XXXXXX有限公司 施 工 合 同 书 XX省XXXXXX发展有限公司
建筑工程施工合同 发包：XX有限公司（以下简称甲） 承包：（以下简称乙） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。结合本工程项目甲资金及各项手续均具备开工条件的前提下，甲乙双协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：XXX公司办公大楼 二、工程地点：XX市XX区XX乡 三、工程特点：框架结构，均为5层 四、建筑面积：总建筑面积约为：㎡，标准层主楼约 为：㎡，架空层面积㎡ 五、设计单位：XX规划建筑设计有限公司 六、勘察单位： 七、监理单位： 第二条工程承包围及承包式 一、承包围 甲提供XX规划建筑设计有限公司施工图的所有容。 1、土建工程：施工图纸的所有土建容，即以栋号的水平投影为界，自桩顶承台垫层以上（含凿桩头）至屋顶技术层的全部土建容，主楼
水平投影下的面积、墙面外防潮处理和室外回填土及消防水池，所有土建给排水、照明设施的预埋协作配合等，包括所有窗户、所有防火门及防盗防火门制作及安装;消防设备安装专业施工单位的管线、配件预埋和预埋件及设备安装工作，所有室外排污检查井、化粪池，二次装修和防水、桩基工程都在施工围之。 2、给排水工程：施工图上所有给排水容，即自分户表至各用水位置的所有供水管线、管件、阀门安装，屋面雨水管及室外排水安装顺直。各用水处至室外污水井至化粪池或雨水井的管道，确保排水通畅，接头、支护牢固等2（该项由甲另外分包）。 3、电气及防雷工程：施工图纸所有强电路施工容，即分户表后所有强电路及附件安装，确保各线路不混线、不断路、不漏电，各栋防雷网络的布设和接地设置格按图施工，必须达到设计和规要求。3（该项由甲另外分包）。 4、装饰：外墙装饰按照施工图要求施工，墙仿瓷电梯间、楼梯间及公共部位为底层一遍，面层两道抛光，其余墙面为一底一面，地面水泥砂浆拉毛。安格栅电灯，楼梯间不锈钢扶手，楼梯间地面水泥砂浆压光，楼梯间的扶手栏杆安装不锈钢管，卫生间1∶2水泥砂浆抹面，所有地面为水泥砂浆找平。 5、本工程消防、通风部分、铝合金窗、弱电、水电均在该合同乙承包单价。 二、承包式：包工包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。 第三条合同工期 开工日期：年月日
合同编号：*****有限公司 建设工程施工合同 工程名称：**********001面安装工程 发包方（简称甲方）：*****有限公司 承包方（简称乙方）：*****公司 签订时间：2012年月日
煤矿工程安装施工合同书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方根据矿井生产需要将*****001首采工作面设备安装工程委托乙方进行施工。为确保工程顺利完成、明确双方责任和义务，并结合本工程具体情况，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 第一条工程概括 一、工程名称：*****有限公司 二、工程地点：**********镇*****煤业有限公司 三、工程内容：*****001综放工作面设备安装 工作面设备安装内容： ⑴安装设备地面拆装、、井下运输、支架组装； ⑵安装ZF6400/16/30中间支架82架、ZFG7000/22/35过渡支架6架， 安装 ZFT22000/22/35端头支架一副两架共88架 ⑶安装MG300/710-WD采煤机1部； ⑷安装SGZ764/400前、后刮板运输机各1部； ⑸安装SZZ764/200桥式转载机1部； ⑹安装PLM1000破碎机1部； ⑺安装移动变电站、泵站、皮带机机尾自移装置PZY2300 1部、开关列车及移变站至工作面以里的全部电缆、电器、设施设备。 第二条工程承包范围 一、工作面设备安装施工责任范围界定： ⑴甲方责任承包范围： ①设备安装布置及供电系统的设计； ②井下配电所至移动变电站高压供电线路的敷设、接电； ③铺设好轨道顺槽及工作面切眼的道轨，且质量合格；
项目工程施工合同书 编号： 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、互利、公正的原则，甲方将×××行政中心接待楼、消防设施安装工程中的消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统及水泵房系统安装以包工的方式委托乙方负责施工，同时依据合同法相关规定，签订本项目工程施工合同书，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称：×××行政中心接待楼 2.工程地址：××× 3.工程内容：该工程内容包括消火栓系统安装、自动喷淋系统安装、火灾自动报警及水泵房系统安装。 一、项目施工工期： 1.开工日期：2014年6月15日（具体时间依据现场施工情况确定） 2.竣工日期： 2014年8月18日（具体时间依据现场施工情况确定） 二、合同价款 金额（人民币大写）：拾壹万圆整（人民币小写）：110000.00元： 三、合同价款支付方式 支付程序：项目经理出据，工程部经理核准，公司总经理审批后财务部支付。 支付办法： （1）完成消火栓系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （3）完成自动喷淋系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （4）完成火灾自动报警（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；
（5）完成水泵房系统安装（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （6）本安装工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。 五、甲方责任： 1．开工前组建项目部，确定项目部其他成员。 2．提供给乙方施工图及相关资料壹套，组织图纸会审，对乙方进行安全技术及施工规范交底。 3．对项目质量、安全、进度进行全过程监督、指导。 4．及时支付承包费用。 5．甲方有权在确认乙方无能力按时完成本工程时，将直接调派其他队伍或人员进场施工，其发生费用由甲方确认后，在乙方的工程款中直接扣除。 六、乙方责任： 1．严格按图和施工规范进行施工，确保工程施工质量。 2．严格执行安全施工操作细则，杜绝安全事故。 3．文明施工、不准赤膀、穿拖鞋、喝酒、不戴安全帽上岗、不准在工地打架斗殴、赌博等现象出现，如发现一次，视情节严重最低予以贰佰元处罚。 4．认真接受业主、监理公司及甲方的指导、监督、不符合质量要求乙方无条件整改，直至达到质量标准为止。否则，甲方将采取经济处罚并在当月工程款中扣除。 5．及时向甲方提供设备、材料采购清单和到货时间。 6．做好每天下班的卫生工作关好水电、门窗。 7．协助甲方做好竣工图编制。 8．在施工合理使用材料，保管好已领出的材料和设备。凡超出国家规定的合理消耗的，乙方承担赔偿责任。 9．甲方向乙方已下发的工程款，乙方未按期下发给现场施工工人，因此问题给甲方造成名誉及工程进度上的损失，乙方需承担一切后果，并视情节严重的甲方有权中止合同及给予乙方工程款总价的10%的罚款，乙方所欠现场施工工人工资，甲方有权直接从乙方工程款给予扣除并由
电 采 暖 施 工 合 同 电地暖施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 因建设工程需要，甲方委托乙方施工电采暖工程。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成一致意见并签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：电采暖工程 2、承包方式：包工包料 二、建设工期及开、竣工时间 1、开工日期：年月日，完工日期：年月日。工期总日历天数天。该工期为绝对日历工期，已综合考虑所有气候条件所带来的工期影响，除不可抗拒因素及通知开工时间延后外，工期不予顺延。 2、因甲方原因（包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件及不可抗力等，含政府行为）而引起停工的，则工期相应顺延。 3、若根据甲方工期要求，在前期准备阶段及工程施工阶段出现暂缓开工或暂停施工，期间所造成的机械停滞、人员窝工等不计取任何误班人工费及机械费，双方均不承担由此造成的任何法律责任和经济责任。 三、工程质量 1、工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求，组织验收达到一次性综合验收合格标准。 2、所有工程材料全为三证齐全合格产品，主要材料进场必须通知甲方和现场监理工程师验收。所有材料必须送往甲方指定实验室进行复检，复检合格后方可使用。但最终验收责任在承包人，即如将不合格的工程材料（包括发包人供的材料）用于工程则由承包人承担全部责任，且该不合格材料不计入工程款，同时再按预算额扣减所涉不合格材料部分的全额工程款。 3、隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知发包人现场工程师和现场监理工程师进行验收，并形成验收文件。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测，形成书面报告。 四、施工质量相关要求
某某建筑有限责任公司 内部单项工程承包合同书 工程名称： 签订日期：年月日
某某建筑有限责任公司内部单项工程承包合同书 甲方：某某建筑有限责任公司 乙方：身份证号码： 甲方与建设单位签订了工程的施工承包合同，不管甲方是否在本合同引用甲方与建设单位的合同条款，乙方在签订本合同前已经理解并完全接受甲方与建设单位签订的施工合同的合同条件，并自愿接受甲方与建设单位在施工过程中签订的补充协议条款。 第一条工程基本情况及承包范围 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容及承包范围：甲方与建设单位所签订之主 合同承包范围所有工程。 1.4 承包方式：本工程采用包工包料 1.5 计划开工日期：年月日 1.6 计划竣工日期：年月日 1.7 总日历天数：天 1.8 质量等级： 1.9 工程总造价： 合同价款金额（大写）：（人民币）元（￥元），让利系数 %。最终造价以甲方与建设单位审定的最终结算成果单为准。 第二条项目经理部的人员配备及人员薪金、证件使用费 2.1 项目经理部的人员配备必须按照甲方依据项目施工需要制订的人员配备标准配备管理人员，其中，项目经理、安全员、资料员等关键岗位可由甲方派驻人员担任。经甲方同意，各岗位人员可由乙方自聘具有相应岗位证书的人员担任，乙方派驻（聘请）的管理人员必须与乙方签有劳动合同，并在本合同签订的个工作日内将相关人员名单及其岗位证书复印件报甲方备案，若乙方未履行此规定，甲方有权自行安排派驻人员，所有费用均由乙方负责。。 2.2 合同期内甲方派驻项目经理部的管理人员工资（含岗位工资、工龄工资、补贴工资）及其“五险一金”企业及个人部分等均由乙方承担，工资标准参考甲方现行的《薪酬管理规定》执行，并根据甲方薪酬管理制度的调整而调整。 2.3 合同期内中标工程的证件使用费由乙方支付，时间为工程中标至工程竣工验收并协助甲方在相关单位办理主要管理人员诚信卡解锁事宜止。证件使用费，是指将员工的证件用于中标工程项目而由乙方支付的费用。证件使用费发放标准为：建造师证每月发给使用费元；安全员每证每月发给使用费元。以上标准根据
输煤皮带封闭技术协议模板(标准版) Technical agreement template for coal belt sealing (Standard Version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
输煤皮带封闭技术协议模板(标准版) 前言：技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。本文档根据技术合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 _________________________ （以下简称甲方） （以下简称乙方） 乙方承揽甲方输煤皮带封闭工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议： 一工程量： #7a、b皮带机、#6a、b皮带机及#16皮带机导料槽出口至驱动滚筒入口所有输煤皮带。封闭工程量如下: 1、#6皮带全长75m，除导料槽，带式除铁器、盘式除铁器不能封闭外，需封闭40mx2路。 2、#7皮带全长194m，需封闭190mx2路，#7皮带中尾部取样机采样头、校验装置犁煤器等，全部封闭；链码校验装置实施半封闭。
3、#16皮带全长100m，除导料槽不封闭外，露天皮带全部进行半封闭，共需要封闭80m。 4、封闭总长度：540m（合面积1：1800m2）。 二、工程要求： 1、割除封闭皮带机支架的栏杆 2、拆除皮带机原感温线，改装至封闭罩内。 3、皮带机两侧拉绳保护改装至主机架下。 4、焊接皮带机封闭罩底座。 5、安装封闭罩前皮带机支架进行防腐。 6、安装皮带机封闭罩。 7、开装孔及检查门。 三、甲方责任范围： 1、负责制定皮机封闭工程施工方案。 2、指定施工现场水、电的接口地点。 3、负责工程的监理及工作联系、协调。
五项工程施工合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及其有关法律，行政法规遵循平等，自愿公平和诚实守信用的原则，为明确双方在施工中的责任权益和义务，经双方协商同意签订本协议，双方要共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：天地宜家 2、工作地点：铁力市天地宜家5、6、9号楼工地 3、工程单位：铁力市宇祥建筑有限公司 4、承包范围及承包价格：五项人工费，按每平方米180元计算，包括（力工、瓦工、木工、钢筋工、架子工） （1）乙主负责五项主本工程施工，一切现场零活及屋里面防水和后顺排水坡工程都不在五项范围之内。 （2）结算面积按砌筑的外墙皮计算，基础部分按实际面积所产生的人工费计算，出层面的房屋按实际的建筑面积约13000平方米左右计算。以每平方米180元结算，（阳台及大檐子另算面积）。 第二条：甲方责任和权利 1、施工单位有权行使合同约定的权利，履行合同给定的职责，有权要求乙方对其任何违反公司规定的人员进行撤换，负责对乙方承
建的工程项目的选题检查。 2、施工单位所制定的施工进度计划，乙方严格执行。 3、施工单位负责对乙方办理意外伤亡保险。否责一切事故由甲方负责。 4、负责向乙方全体人员提供必要的保护用品及安全防护设施。现场人员使用的所有工具及现场机械。 5、施工期间乙方不准随意停工，如因甲方的材料和现场的大型设备的不配合，乙方有权要停工要求甲方支付相应的人员开支。 第三条：乙方的责任和权利 1、自觉接受施工单位有关人员对工程进度，质量安全，文明施工方面的管理和监督，但乙方不能因施工单位管理和监督而免除自己的责任。 2、必须遵守安全施工标准，规单制度和操作规程，正确使有用安全防护用具、机械设备、严格按照分部分项安全技术措施、安全施工方案、安全技术交底施工，必须遵守施工单位的各项规章制度，服从施工单位现场指挥。 3、有权把拒绝违章指挥和冒险作业，在施工中发生危及人身安全的紧急情况明作业人员有权停业作业或撤离危险区域。 第四条，付款方式 1、每二层、四层、六层砌筑完后，按每两层总工程量的50%拨款，剩余50%人工费甲方给商服或楼。 2、甲方必须按时拨款，确保乙方按时发放人工费。
施工委托合同格式 施工委托合同格式 发布时间：2020-02-07 委托合同为诺成合同。对于施工委托合同你又有多少了解呢?以下是宝岛优品小编整理的施工委托合同，欢迎参考阅读。 施工委托合同范文一签约日期： 甲方(委托人)： 乙方(委托人)：北京惠诚益达智能供暖技术有限公司 一、施工项目：北京号别墅供暖工程 ; 1、施工地点：北京 ; 2、施工内容及要求详见施工设计方案 二、工程期限及保修期： 1、进场三十日内完工(实际工作日)。 2、工程保修期;地热电缆保修五十年，环流板一年，温度控制系统一年，保修期自工程竣工甲方验收合格之日起。(设计温度18-23度)
三、工程造价及付款方式： 1、电采暖工程总造价元。 2、合同生效时，甲方支付总价款的65%，计：元。 3、地热电缆铺设完毕后，经甲方验收合格，支付总价款的 30% ，计：元。 4、完工后，验收合格，付余款5%，计：元。 5、本报价不含温控器前端电器预留预埋(详见设计方案及报价)。 四、材料、设备的供应： 乙方提供所有材料及设备。 注：1、发热电缆为挪威产耐克森―TXLP组件型，(全球范围)隐蔽式接头，冷引线 2.25米。(挪威进口) 2、聚脂镀铝膜(国产) 3、保温材料聚苯板(国产2.5㎝厚) 4、镀锌铁网10㎝x10㎝(国产) 5. 温控器(德国.曼瑞得)
五、施工前准备 1、甲方 (1)、应免费提供施工用的水、电等必备的配套设备。 (2)、施工中使用公共部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。 (3)、如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的批手续，保证乙方正常施工。 (4、甲方要求比合同约定的工期提前时，需征求乙方同意并应支付赶工费，待签定工期及价格变更协议、确认赶工费后再行施工。 (5)、甲方对工程质量、进度进行检查，办理验收、变更、登记等手续。 2、乙方 (1)、组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。 (2)、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。
编号：JY-HT-05135 复绿工程施工合同书通用版The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties from damage 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日
复绿工程施工合同书通用版 甲方：___________________________ 合同编号：___________________ 法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________ 乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日 法定代表人：_____________________ 甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则,经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就复绿工程施工事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。 第一条工程基本情况 1．本工程业主单位：__________有限公司。 2．工程名称：________________复绿工程。
3．工程地点：________________________。 4．工程范围： ______________复绿及养护。 第二条承包方式 本工程实行包工包料承包方式。 第三条工程造价 1．本工程施工单价： （1）厚层基材，单价：____元/㎡； （2）客土吹附，单价：____元/㎡； （3）厚层基质，单价：____元/㎡； （4）液力喷播，单价：____元/㎡。 2．养护费用：____元/㎡/年。 3．本工程结算依据：单价按前述标准进行决算,不作调整，面积按决算为准。 第四条工程期限 开工、竣工日期均以甲方与业主签证日期为准.乙方向甲方代表提交开工报告,以甲方代表签发开工令的次日为开工日期。 第五条甲方职责
水电站___________ 工程施工合同书 甲方（发包单位）：XXX水电有限公司 ____________ 乙方（承包单位）：_____________________________ 甲方同意将XX水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款元整。 2、旧大坝加固（xx —级水电站旧坝），工程价款 ______________ 元整。 3、引水渠道清淤及加固（xx 一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；xx 水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤_元/米，混凝土加固 _元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（xx二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板x元/米。 二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间： _____ 年___ 月___ 日进场施工，_______ 年___ 月____ 日竣工，雨天顺延。 四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工
的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款办法： 1、总工程价款（金额大写）_______________ 元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价 的%付给作工料费，剩余________ %尾款待甲方对工程竣工验收后天内结算 付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。 九、补充协议： 甲方：（公章） 法人代表： 乙方：（公章） 法人代表：
皮带机安装施工合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
施工合同 皮带机安装工程 甲方：矿业有限公司 乙方：安装有限公司 2017年09月15日 甲方：矿业有限公司 乙方：安装有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工工程协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：皮带机安装工程 二、工程地点：榆林榆阳区*****煤矿 三、工程承包范围：
1、皮带机安装三套，明细表如下： 2、皮带运输机设备运输、安装、接线、调试、重负荷调试运行；包含从主井驱动机房开关柜符合侧（含馈线柜接线）、主井皮带机、大巷皮带机、顺槽皮带机至工作面机自移机尾所有皮带运输机设备的安装，驱动设备安装、缆线的敷设、胶带连接、综合保护及通讯的安装； 四、承包方式：采取包工、包施工工器具、包安全、包质量、包进度。甲方只提供地面场地及皮带运输机相关设
备，安装过程的所需用的设备及材料全部由乙方负责（不包含；润滑油，主电缆、驱动符合电缆）。 第二条工期 一、开竣工日期： 1、预计10月10日，以甲方通知为准，允许提前进场。 2、设备清点移交给乙方提前进行（不能因设备到货影响乙方正常安装进行）。 二、因运输巷道损坏、积水等原因引起的延期，经甲方签证后，工期予以顺延。 三、因乙方责任导致工期延误时，工期不予顺延、每部皮带机延迟一天分别给予5000元罚款处理。详细见招标文件及技术协议 第三条合同价款 一、设备安装工程价款为（大写）：***万元整：（小写：10000.00元），含专用增值税票。 第四条双方责任 一、甲方责任
清包小五项工程承包合同 发包方（甲方）：锦州长城建设工程有限公司哈尔滨分公司 法定代表人：联系电话： 承包方（乙方）： 法定代表人：联系电话： 依照《中国人民共和国劳动法》《中国人民共和国建筑法》中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和成事信用的原则，结合本工程的实际情况，为确保双方利益，经协商一致达成订立本合同。 一、工程概况： 一、建设单位：黑龙江东极房地产开发有限公司 二、承建单位：锦州长城建设工程有限公司哈尔滨分公司 三、工程名称：铁力林业局清河小区二期B区1＃2＃11＃12＃13＃14＃15＃楼及临街二层商服。 四、工程地点：铁力市火车站南150米处 五、工程内容：小五项带机械、设备、周转材料、耗材。 二、工程承包范围及方式 砖混结构，条形基础，按实际发生面积计算。基础及屋面按标准层一层面积计算。发生图纸变更和承包范围外的工程量另行结算，价格按施工当地的市场执行。 三、承包范围： 1、主体五项人工费及内外墙抹灰（主体砌筑、砼浇筑、现场材料的水平垂直运输、模板的制作、安装、钢筋的制作、安装、主体安全维护及脚手架的安装、拆卸、运输）一层地面垫层、散水坡、台阶、现场的文明施工及临建设施等。 2、本工程施工用的工人宿舍，现场办公室，所有机械、设备、吊车、搅罐、钢筋、木工用的所有机械、振捣器、振捣棒、夯机、电焊机等。 3、施工现场所有配电设施（电缆、电线、电箱等施工用及生活区所需的所有电料）五牌一图、消防工具等。
七、结算与支付 本工程清包五项包括（周转材料、吊车、大小型机械及五项人工费）按主体施工形象进度拨款，全部现金结算。四层顶板混凝土浇筑完毕后支付已完工程量75%的工程款，主体封顶支付已完工程的75%的工程款，在乙方承包主体工程全部结束后支付到总工程款的90%。余下工程款在整个工程抹灰结束后全部付清。 八、工程施工技术要求 1、甲方施工技术人员应向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方代表签字。 2、乙方代表必须现场指挥工人严格按技术交底和施工验收规范严格施工。 3、严格按施工图施工、所有工序应符合设计及施工规范。 九、双方负责及工作： 一、甲方工作及责任： 1、负责施工现场的道路，施工人员宿舍费用50%及水、电费用。 2、为乙方施工顺利协调有关工作并提供施工图纸及组织图纸会审。 3、向乙方下达计划 4、甲方施工员对乙方的工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，解决技术问题，并对质量安全工作进行质量监督和检查。 5、向乙方进行技术交底，作为施工依据。 6、如本工程未达到发包单位的拨款形象进度，负责乙方施工人员的所有公费及乙方投入施工现场材料的50%费用。 7、在施工中，甲方应及时供料，按合同逾期付款，如待料或拖欠工程款而中途停建、缓建给乙方造成的损失，应由甲方承担。 二、乙方工作及责任： 1、提供相应的承包资质，严格执行本合同中的工期、质量及安全要求，服从现在施工员的按排，严格按照施工图和技术交底及国家现行的施工规范进行施工。 2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。 3严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自身安全工作。 4、组织工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人大家骂人，做
安装电采暖设备协议书 合作协议书 甲方：身份证号： 乙方： 内方： 根据《中年人民共和国合同法》及甲乙丙三方协商约定，就甲方住宅安装电采暖设备达成如下条款： 一、合同标的物及规模：该建筑位于阳城县北留镇南岭村，安装蓄热型电采暖暖气片，根据户主房间布局和采暖要求实施安装。并对本项目进行调试，培训以及售后。 二、工程造价：大写：仟佶拾元。小写： 三：技术要求：乙方所安装的产品应满足相关产品的标准技术要求。四、安装范围：乙方负责免费安装60-70平米（合5500元）的 配套产品。超出部分由用户自筹。甲方负责将主电源接接至设备跟前。五、工程的工期和安装，调试。 1：乙方负责免费安装，调试及培训。 2：乙方安装时须对现场地的其它设备，设施进行良好的保护措施，乙方对安装人员进行安全培训，在安装过程中出现的一切事故由乙方承担。3：甲方负责乙方在施工中水，电的畅通，并且对障碍物的移除。六：工程验收： 验收的标准：根据乙方的设计方案，参照相关国家，行业设计，安装及工程验收技术规范，以及县政府相关部门的标准为依据。 七：安装时间：自年月日至年月日。A：售后服务： 1：质量保证为设备调试，验收合格签字后，乙方对所提供的设备在五年内正常使用过程中损坏的部件免费更换或维修，保修期内非甲方人为原因出现质量及安装问题，由乙方负责。 2；乙方为客户提供24小时咨询服务，用户报修24个小时内到达用户现场，及时排除故障，恢复正常运行。 3：乙方为甲方免费培训，以便正常使用和维护系统。并提供使用说明书等技术资料。 4：质保期外乙方为甲方提供部件只收取材料成本费，不收取维修费。
九：付款方式：在签订合同后，除乙方按照配套产品之外，所需材料由 甲方承担。 十：解决纠纷办法：签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若协商不成可向当地人民法院提起仲裁。 十一：丙方作为合同的见证方对合问协议约定和款项不承担任何责任。十二：木合同未尽事宜，由双方协商处理。 十三：本合同一式四份，由甲乙丙各持一份。镇政府留存一份。自签订之日起生效。 甲方：（签字） 丙方：（盖章） 乙方：（盖章） 签约日期：年月日
工程施工合同书 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、互利的原则，经双方协商一致，就订立本合同，以期共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 图纸内部分所包含的内容，只含，不含土建，水电暖。 4、约合平方。 5、承包方式：本合同采取包工包料，合同价一次性包死方式。乙方负责材料、制作、人工、与甲方配合及施工安全等一切工作。 6、施工工期：年月日至年月日。 7、工程质量等级：合格 二、合同价款： 工程总造价：人民币
付款方式：合同签订后工人及材料进场后付总工程款%，余款扣除%的质保金后在一次性付清。 三、工程质量 1、乙方应按照施工图纸施工，设计变更按甲方交底为依据，精心组织施工，全部工程质量达到合格要求。 2、如果甲方提供的基础下沉，所有的问题于乙方无关系，如有要维修，由甲方负责全部的费用。 3、工程竣工验收后，乙方施工的工程质量负责保 修，因乙方施工质量问题，乙方负责无偿修理。 四、施工机具及管理 1、乙方负责自备工程所需的施工机具的保管工作、消防、劳保之费用，钢结构所用主、辅材料及其加工、安装、吊装、运输。 2、如需甲方提供乙方使用的施工用具等，乙方应认真保管，并承担租赁费用。发生损坏丢失，负责赔偿。 五、竣工验收 1、乙方应确保一次性竣工验收合格，验收后提出的问题，属乙方施工过失的由乙方在双方商定的期限内修好，属其他原因的，由责任方负责。 2、乙方通知甲方验收如三天内不验收，视为合格。 六、供应服务及费用支出 1、甲方负责提供施工所用场地。
工程合作协议书 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于： 甲方已与公司签订了工程承包合同。 甲、乙、丙三方现均有意向共同投资合作承揽工程。 甲、乙、丙三方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。 第一条合伙宗旨： 在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。 第二条合伙经营项目和范围： 包工包料的方式合伙承包工程，对外以公司的名义出现。 第三条合伙期限 合伙期限为个月，自年月日起，至年月日止。
第四条出资额、方式 甲、乙、丙三方同意以名义对外开展业务，共同管理、共同经营、共享利益、共担风险。 因本工程预算所需资金为80万元，经过友好协商合作项目由三方按以下出资金额与比例共同投资： 甲方出资20万元，占合作项目投资比例_25_%； 乙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5 %； 丙方出资30万元，占合作项目投资比例_37.5_%。 签字之日起天内，甲、乙、丙三方应足额将自己出资款汇到工程资金管理方指定的账户。 后期因工程进展需要，如出现资金缺口，各方以同等比例继续投资。 利润分享与风险承担方式按以下第__五_条约定。 第五条盈余分配与风险承担 1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按1:1:1比例分配。 2、风险承担：本着风险共担的原则，如本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，各方合伙人按1:1:1比例承担。