合作承包协议书完整版

In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.

【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】

甲方：________________________

乙方：________________________

签订时间：________________________

签订地点：________________________

合作承包协议书完整版

下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，本着真诚合作的原则，就“”的合作承包经营事宜达成以下协议：

1、合作方式

1.1乙方负责工程的前期投标，由甲方配合完成工程承包合同的签订工作。

1.2工程总承包合同签订后，由乙方组建项目经理部，乙方委派工程所需

全部管理人员并全面承担起工程的施工、经营管理职责。

1.3甲方指派、乙方指派作为甲、乙方代表，协调双方的工作配合及联络工作。

1.4乙方项目经理部的工作必须严格执行甲、乙双方的协议约定及甲方的公司管理规定，乙方应承担因违反约定及甲方公司规定所造成的一切损失。

1.5本工程甲方收取综合管理费如下：

1.5.1. 工程综合管理费按照结算额计取(含税金)，提供足够的成本发票。外地施工以当地税率为准，由乙方负责

交纳，管理费按结算额%计。并提供足够的成本发票。

1.5.

2. 工程保险费由乙方自己购买。

1.5.3. 收取方式为在每次业主支付的工程款中按比例扣除。另工程发生的其它经营费用由乙方负责支付。

1.6如乙方因施工管理能力不足或其它原因造成工程无法正常履约时，甲方可自行决定组织管理、施工队伍进行施工或乙方可申请甲方同意后共同组织施工，但由此造成的损失或费用投入由乙方承担。

1.7 工程竣工后，乙方应向甲方提

供竣工资料及劳务费清算证明，乙方提供资料手续齐全后，甲方与乙方办理最后工程款清算手续。

1.8甲乙双方合作期限自本协议书签订之日起生效至工程履约完毕。

2、合同管理

2.1项目中标后，由乙方以甲方的名义负责签订与业主的工程“建设工程施工合同”(以下简称“主合同”)

2.2“主合同”签订后，甲乙双方签订本“合作承包经营协议书”，在乙方完全接受并执行“主合同”的前提下，具体约定双方的权利义务，明确及补充本协议的具体内容。

2.3本工程项目实施过程中的合同管理均纳入甲方公司的合同管理范围。

3、项目实施

3.1项目实施均在遵守甲方的管理制度下开展经营管理工作，符合甲方的质量、环境健康保证体系要求，按照国家施工规范及法律法规组织施工。

3.2甲方负责提供乙方办理项目施工手续所需的甲方证照及文件资料。乙方负责工程的投标设计和施工设计。但是所设计的图纸须经甲方审核盖章方有效。

3.3工程中标后，以甲方批准组建的“XXX公司项目经理部”的名义组

织项目管理、施工。乙方负责项目经理部工作的具体运行(在甲方收到业主工程中标令后乙方应立即按照中标令要求组织施工)

3.4乙方应确保项目的工期、质量、安全、文明施工等均达到或超过与业主主合同的要求，甲方监督工期、质量、安全、文明施工等管理工作。

3.5乙方提出项目经理部组建方案和项目管理人员名单上报甲方审批后实施，乙方的项目管理人员应具备相应的资质资格或合法的上岗资格，主要管理人员名单报甲方审核后由甲方正式任命。

3.6按甲方的要求向甲方总部报送各项生产经营报表及相关资料，乙方按照政府部门的相关规定，办理工程项目竣工资料存档工作，竣工资料的制作费由乙方承担，并在项目竣工后确保提交完整的竣工资料。

3.7项目的管理按照国家及项目所在地的有关法律、法规和项目所在地施工现场有关规定执行。

3.8项目分包商按照国家及项目所在地主管部门的规定，并及时到项目所在地主管部门备案。

3.9项目的物资供应商应选择合法、合格的物资供应商。

4、风险管理

4.1乙方认可并承担工程的一切风险，包括工程的投标报价金额、主合同的约定、履约风险等。

4.2工程由乙方独立组织施工并承担一切履约、经营风险(含施工、资金、担保、垫资、质量保证金、履约担保、保修金、对发包人或总包人等第三方的违约金、损失赔偿金、安全保险金、安全事故损失及赔偿金、政府部门征收的罚款等)。

4.3乙方对项目经理部全部对外经营行为及乙方所有人员的行为负完全独立、直接的法律责任;对外发生的全部债

务和责任由乙方自行负担。不得以任何形式或理由使甲方受到纠纷、诉讼、仲裁，赔偿等等，因纠纷、诉讼或仲裁的原因导致应收工程款被强行划走或其它损失，由此导致的甲方任何损失，乙方承担所有责任和赔偿。

4.4如工程需办理履约保函、预付款保函，则乙方按主合同约定向甲方支付办理所需资金(资金数额按照工程招标文件要求)，甲方负责办理。如工程甲方以其它方式(如担保)得到业主拨付的工程预付款，则乙方将此笔工程预付款存于甲方公司账户上，作为乙方对甲方的履约保证金。甲方有权在乙方对工