喷浆工程承包合同
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，甲方将赣南教育学院文科楼（一区、二区）内、外墙喷浆工程承包给乙方施工，为明确双方职责，特立下如下条款，以便双方共同遵守：
一、工程概况
1、工程名称：赣南教育学院文科楼
2、工程地点：赣州市赣南教育学院黄金校区
3、工程承包内容：赣州市赣南教育学院文科楼及办公大楼内、外墙喷浆
二、甲方职责
1、开工前办妥由甲方负责办理的各项手续，给乙方提供施工场所。协商有关部门与乙方的关系，做到“三通一平”。
2、提供施工图纸一份。
3、派同志为施工代表，配合乙方解决施工中的有关问题，监督检查施工中的工程质量及工程进度，隐蔽、增加工程签证。
4、施工过程中保证安全施工严格按照国家验收安全操作规范施工确保人身安全。
5、水费、电费由甲方自己负责。
三、乙方职责
1、开工前做好施工前的各项临时设施，及时组织班组学习，熟悉施工图纸及有关施工验收规范。
2、确保在甲方指定的地点严格按图纸、甲方的要去以及有关规范进行施工，确保工程质量达到市优工程。
3、必须爱惜甲方的材料，杜绝浪费，剩余材料必须与甲方采购材料平衡。
4、4月5日确保完工，如因甲方或不可抗拒的原因耽误的工期，经甲方签证后工期可顺延。
5、乙方必须听从甲方管理。
四、合同价款
1、按建筑面积算（建筑面积为20000㎡）0.9元㎡。
五、结算办理
按实际数量计算（不含税）外墙按建筑的1/4算，内墙按建筑面积的3/4算。
六、付款方式
工程完工验收后就全部付清。（工程进行中乙方可在甲方这预支生活费）七、违约责任
甲方如未按本协议规定履行该负的责任和义务，乙方有权提出书面异议，未按合同约定的日期支付工程款，甲方应支付该部分工程的利息（按银行贷款利息计算）。乙方如出现质量问题，返工费用由乙方承担。
八、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
身份证号：身份证号：
年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 爆破工程施工承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 甲方景区改造增加滑雪场项目已投入使用，为确保顾客的安全，对滑雪场实施降坡。降坡工程甲方采用挖机开挖，但遇到局部岩石特别坚硬，机械无法施工的情况下，甲方委托乙方进行爆破作业。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就滑雪场降坡爆破工程承包协商一致，订立本合同并共同遵照执行。—、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容：①降坡岩石、孤石、突石及其他零星爆破；②水沟渠道爆破。 4.工程量：估2000m 3 5.工期：自公安部门批准爆破手续后30天内完成，如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工 期顺延。 二、单价
1.降坡岩石、孤石、突石，爆破单价为88元/m3 2.水沟渠道（底宽1米左右）爆破单价为200元/m3 （内含爆破人工费用、爆破人员意外险、爆破炸药材料费、爆破材料派送费、二次搬运费） 3.根据浙江省公安厅“二个标准”旅游景区必须执行监理评估， 以及爆区偏远，爆破器材多次搬运，机械设备搬运等因素双方协商固定补7万元。 三、工程量核算与确认： 1.爆破工程数量按甲方指定的地段及施工，经双方现场测量工程 量为准，据实确定爆破工程数量。 2.每天所完成的爆破工程数量必须以工程签单的形式，经双方签 字确认，做到日清日结。 3.乙方必须按设计要求开展爆破作业，甲方在双方协定爆破数量前必须提供足够爆破资源（包括：钻机，炸药，柴油等） 四、质量安全及验收： （一）工程质量；
喷浆劳务分包合同 定制方：宏大建设集团工程丹徒长山项目部 承揽方：号： 定制方考虑到建设的需要，将承建的丹徒长山安置房一期一标段工程21、24#楼工程 (墙体喷浆) 施工项目容交承揽方完成，按照 中华人民国合同法 的有关规定，结合本工程的实际情况，为明确双方职责，迅速完成本工程。经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、承揽工程名称：丹徒长山安置房一期一标段工程21、24#楼. 二、承揽工程地点：丹徒开发区 三、承揽工程围：墙体喷浆施工工作量 1、分包容：筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、喷浆、养护、竣工清理，自备胶 料等（施工中使用的所有材料要求证件齐全，符合建设单位及国家标准规定的合格材料）。 2、分包围：所有砼建筑结构、砼墙体、砼柱、砼板、砼梁等砼类外结喷浆， 墙面清理、冲洗施工、及施工清理、现场实体砼喷浆容，需喷浆部位等。 3、按文明标化工地要求施工，每天所使用的器具、材料要分类整理堆放。 4、施工中产生的垃圾及时清理。 5、承揽方自备设备及机具（如灰桶、喷浆机、空压机、水管、搅浆机、铁 锹、三级分配箱、电缆、电线、临时照明、用脚手架及挑板、手推车、滚筒、扫把、雨鞋雨衣等相关机具及设备等）。 四、承揽工程的方式：清包方式（自备胶料，设备） 五、承揽价款和结算、支付方式： 1、承揽价款按照图纸实际建筑面积：综合价1.2元/㎡结算（计算方法按现行国家相关规定规则执行）（注：阳台面积按50%计算）,±0.00以下按以上同算(有地下室部分：层高在1.2米以上按规计算。无地下室但基础顶有结构层的不得计算)。本价格为完成施工目标：优质结构及市文明工地的价格，如因承揽方等方面原因没有完成目标，则按扣0.2元/㎡计算。 2、结算支付方式：承揽方在工程施工结束后上报承揽完成量和承揽款。定制方应在收到承揽方上报的每月完成量材料后7日完成确认，在下月的15日之前按照双方确认的揽完成量50%承揽款。承揽方应确保将职工生活费及年终工资发放到施工工人手中，否则一经发现，定制方有权解除本合同。不论是承揽方垫付职工工资还是制定方发的进度款，发到职工手中时都要上报
劳务分包合同价款包括 劳务分包合同最新版本（2013 年） 合同编号： 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：工程承包人：劳务分包人： 工程承包人（全称）（以下简称甲方）劳务分包人（全称）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 丿、 它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原 则，为明确双方在劳务分包合作中的责任、权利和义务，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人的资质情况 1.1 资质证书号码： 1.2 发证机关： 1.3资质专业及等级： 1.4复审时间及有效期： 2、劳务分包工程概况及分包工作内容 2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 2.3暂定分包范围为：（具体以实际施工范围为准） 2.4劳务分包方式，实行 2.5劳务分包工作内容：
3、作业人员的配备 3.1乙方派遣施工作业人员，必须是男性年龄在18~55 周岁，身体健康，能胜任本职工作，能独立操作的技术熟练人员，不得使用涉嫌违法犯罪人员。 3.2乙方派遣的施工作业人员中技术工人比例必须满足施工项目的需求，其中技术工人岗位技能证持证率为100%；特种作业人 员特种作业操作证要求持证率100%。如发现乙方工人技术不能满足甲方的需要，甲方可随时清退。 3.3乙方派遣施工作业人数名。其中工名；工名；工名；工名；工名；工名；其它名。（具体人员花名册见附件一）。 4、合同价款 4.1本工程的合同价款采用下列种方式计算：（在确定 的方式□内划"） （1）□预算定额直接费比例； 具体按照 其中分项价格为定额直接费中人工费%、辅材费%、机械费% 合同价款中包括。暂定合同价款共计为元（人民币）。大写元。具体以甲方上级审核部门最终审核数量为准。 （2）□固定合同价款；合同价款中包括等一切费用。合同价款共 计元（人民币）。大写元。 （3）□实物量单价； 分项工程劳务作业分包合同价格为：
河道清淤施工合同正式版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019875
河道清淤施工合同正式版 河道清淤施工合同范文1 甲方： 乙方： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：(包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容，含打、拆坝，排水结合填筑防洪堤、围埝等)。 四、工程标准： 1、河道标准：底宽米、底高程米、坡比。按照河道施工规范，中心线最大误差为20cm左右，河底高程误差不大于+3.0cm----20cm,平均值不高于设计高程;底宽30cm，平均值不小于设计底宽;局部坡比1：n(15%),整体坡不陡于设计值(1：n)，其它按相关技术规范标
准执行。 2、其它要求： 五、文明施工及工程安全：乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。 六、施工时间：本工程自年月日，至年月日竣工，工期天。 七、合同价格及付款方式：工程暂定施工土方总量m3，综合单价为元/m3，暂定合同总价为元(小写元)。分期付款方式为。工程最终结算以监理核定的工程量为准。 八、双方责职： 甲方责职： 1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。 2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。 3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施
矿山爆破承包合同 管理方（甲方）： 证件类型及编号： 地址： 施工方（乙方）： 证件类型及编号： 地址： 甲、乙双方经自愿、平等协商，就爆破施工的有关事宜，达成一致意见，特订立本协议，以资共同遵守。 第一条、工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围： 四、工程期限： 自年月日至年月日 第二条、风险保证金 乙方须向甲方交纳风险保证金￥万元，于乙方正式进场时缴纳。 施工过程中，因乙方原因造成乙方人员发生工伤事故，需要进行医治、赔偿款时，如乙方未能及时履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方承担相关费用并及时补足；当风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。如因甲方原因造成甲方人员伤亡或乙方人员伤亡，乙方不承担赔偿责任。 乙方入场满个月，甲方应全额退还风险保证金（不计利息），甲方不得以其他理由推诿、拖延拒绝退还风险保证金，否则，甲方按照风险保证金的向乙方承担违约责任。 第三条、双方权利、义务 一、甲方权利： 1、享有该矿山的管理权。 2、甲方有权对乙方的施工质量、进度和安全等事项进行监督。 二、甲方义务：
1．甲方必须提供明确的施工要求和准确的施工计划，以便乙方按计划进行施工；2．甲方必须找准、划定爆破地方、范围，未经甲方或甲方施工队同意，视为无效工作，甲方不予以认可和计量结算。 3．甲方应为乙方的爆破作业提供方便的运输路线及其他必备的条件，在爆破作业时乙方负责清理所有施工人员及机具，施工人员未能清理完毕的，甲方应配合及时处理。 4．乙方在每次爆破前必须将爆破现场周围500米内的爆破时可能涉及或侵害到的人，财产和物资提前告知甲方，如甲方不配合清理，否则造成的损害由甲方承担。 5、甲方必须按时、足额向乙方支付劳务款； 6、甲方需积极为乙方创造良好的施工环境，负责协调地方关系，保证施工现场周围良好的人文环境，如因甲方矿山手续不全、现场设备及人员不到位等原因造成乙方窝工，甲方按照相关国家标准向乙方进行赔偿。 乙方的权利： 1、乙方享有该工程的承包劳务经营收益，承担承包劳务经营亏损； 2、甲方应按时、足额向乙方支付工程劳务款； 四、乙方的义务： 1、遵守有关法律、开采方案、作业流程及安全制度等，遵守当地民风民俗，服从甲方的管理，积极配合、协助甲方开展各项工作。 2、承担各项承包生产所需要的设备、设施、用品、材料（零配件等）的购置、维修、更新费用以及所产生的人员工资、水电费、伙食费、安全经费等。 3、按甲方的要求合理组织人员进行施工，确保按期完工。 4、负责爆破时的安全工作，在甲方的协助下做好撤离和警戒工作，负责现场周围的巡视，并按有关部门的要求和甲方的目标做好爆破作业工作。 第四条、工程质量 乙方应按照制定的开采方案进行作业，合理、有效提高原矿利用率和原矿质量。如有夹层、夹石、应先行剔除；无法剔除而需一同爆破的，废石应予清理。其它工程应符合施工设计要求。 第五条、工程造价和付款方式 1、方价：税后价：。（包括钻孔、爆破等费用，包括装车）。 2、付款方式： 工程量每月结算一次，乙方在每月日向甲方上报工程量，甲方于次月日 向乙方支付上月的全部工程劳务款。如未按时支付，或未全额支付，甲方应承担由此造成的违约责任，并向乙方支付未付劳务款的违约金。如甲方迟延天未 给乙方支付劳务款，乙方有权停止施工，造成的损失乙方不承担任何责任或乙方有权单方解除合同，由此造成的乙方的窝工损失及其他应付费用，由甲方承担。 3、计量方式及验收标准： 矿石开采工程以现场实际测量为准。 4、民爆物品的计价与管理： 油料（油罐乙方自备）、炸药、导爆管等由甲方提供，费用（按市场价计算）由乙方承担，甲方在支付工程款时扣除。如因甲方提供的上述物品引发安全责任事故，后果由甲方承担，与乙方无关。 第六条、安全责任
墙面喷浆劳务分包合同 发包方（以下简称甲方)：河南广正建筑工程有限公司 分包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，甲方将鹤壁市新建兰苑中学办公综合楼、图书馆实验楼项目墙面喷浆处理工程分包给乙方施工，经双方协商一致签订如下合同： 一、工程概况 1、工程名称：鹤壁市新建兰苑中学办公综合楼、图书馆实验楼 2、工程地点：鹤壁市淇滨区新建兰苑中学 3、工程结构形式、建筑面积：框架，建筑面积为7066m2。 二、分包范围及分包内容、工艺做法 1、分包范围：办公综合楼、图书馆实验楼楼全部内外墙墙需喷浆部位。 2、分包内容：筛砂、搅拌、上料、墙面湿润、喷浆、养护、竣工清理，自备空压机及专用工具。 三、工期约定 1、总日历工期：10天。以甲方要求乙方进场时间为准。 2、施工期间，按照甲方进度需求安排施工，不得影响下道工序施工。如有延误，每延期一天处罚人民币500元。 3、工期顺延条件约定： 因甲方供应材料及甲方施工机械或天气等不可抗力原因造成的停工累计4小时（含4小时）以上，可工期顺延。 四、工程质量要求、安全要求 （一）质量要求 （1）达到该分项工程合格标准；符合现行建筑工程质量验收规范标准和相关文件规定； （2）经甲方、监理单位验收合格。 （二）安全要求 乙方人员必须严格遵守执行一切安全操作规程及规范规定等，杜绝违
规操作，必须用好安全防护用品，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方安全管理人员的指导，杜绝发生安全事故，如乙方违章作业造成的事故，乙方承担一切责任。 五、单价及结算办法: 1、以现场实际喷浆接触面积（实方实算）作为结算依据。 2、内墙喷浆单价：元/平方米。外墙面喷浆单价元/平方米 3、本单价中包括了为实施和完成项目所需一切工作工艺、工序等的一切费用，该承包单价属乙方的施工质量达到标准要求的完全价格，是不可变更的价格。 六、付款方式: （1）喷浆工程全部结束，经建设单位、监理单位、甲方验收合格后付实际完成工程量款的60%。 （2）内墙抹灰工程结束，且无质量问题出现，给予拨付总工程款的90%，余款一月后付清。 七、双方权利和义务： （一）、甲方责任 1、负责监督乙方对初次进场人员和后期新进场人员进行安全教育及安全、技术交底等，达到进场人员熟知各项操作规程、规章制度等。 2、负责对验收合格的工程项目出具工程量单，按时支付乙方工程款。 3、负责提供乙方人员住宿场所和床铺。为乙方提供施工用水电接驳点。（二）乙方责任： 1、乙方在施工过程中，必须按照甲方技术交底、建筑工程施工工艺规程、安全技术交底、安全操作规程施工，施工的工程质量必须达到双方约定的工程质量标准。如有不合格必须无条件返工，维修至约定标准，否则由甲方出资维修，所需费用按实际价格2倍从乙方工程款中扣除。 2、乙方必须严格按照养护标准进行养护，每个完成面养护不低于五次，养护天数不低于4天。否则甲方有权对乙方处以每个完成面100—500元罚款，并责令乙方限期维修整改至合格标准。 3、乙方必须严格执行甲方的一切规章制度及管理规定，密切配合甲方搞好质量、安全、文明施工、卫生及治安等一切工作，并依据甲方施工进度计划安排施工进度，确保工程如期完成。
精品文档，安心下载，放心使用 消防工程劳务分包合同 发包方(全称）: (以下简称为甲方) 分包方(全称）: (以下简称为乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行精品文 档，超值下载 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 消防工程施工事项达成一致，订立本合同，以资信守共同执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程简要： 本工程用地总面积为 m2，总建筑面积为 m2。地上层，建筑 高度 m，为类高层建筑，耐火等级为级；地下为商业、设备用房和 地下车库，建筑面积 m2，耐火等级为级。 甲方现场代表联系电话 乙方现场代表联系电话 二、分包范围与分包方式 1. 分包范围：施工图中所示的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系 统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟和通风系统、防火卷帘等。包括但不限于以 下工作内容： 消火栓系统和喷淋系统：包括该项目所有室内部分的消火栓系统、喷淋系统；包括 屋顶消防水箱以及与水箱连接的相关管道系统和设备（消防水箱业主提供）的施工；还 包括消防泵房内的所有管道、阀门、设备（配电柜及其进线电缆除外）、泵房至室外给 水环网的连接；不包括室外给水及消火栓环网、室外消火栓的施工； 消防报警系统：包括该项目所有楼层的消防报警、消防通讯、消防广播、消防联动 系统等，还包括专用配电室、柴油发电房及储油间的气体灭火系统；
通风、防排烟系统：包括该项目所有通风、防排烟系统； 防火卷帘门：包括该项目所有防火卷帘门； 2. 分包方式：乙方采用与工程量清单主材相对应的劳务综合单价包干的劳务费用方式，劳务综合单价应包含但不限于以下内容：人工费、机具费、水电费、临时设施费、安全保障设施费、辅料、耗材、沟槽管件、法兰、工人保险等（即甲方提供工程量清单中除主材以外，完成消防施工任务的所有内容）。其中人工费包含但不限于以下内容：施工资料、装卸及搬运所有消防设备和材料、管理所有消防设备和材料、制作、加工、达到安装条件的准备、安装、试验、调试、配合验收、施工现场清理、工人的吃住行等。 三、合同工期 1．合同工期要求：本工程的工期暂定为年月日至今年月日（共个日历日），实际开工时间以甲方的书面通知为准。 2．乙方必须按照本合同书约定的竣工日期或甲方盖章确认同意延期的书面文件的工期竣工。因乙方原因不能按期竣工的，乙方承担全部违约责任。 3、乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。 4、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。 5. 工期延误：若乙方的实际施工进度明显滞后于正常工期，甲方有权要求乙方赶工，且由乙方承担费用。如果乙方的实际施工进度在采取相应措施都已无法满足时，甲方有权解除合同并停付施工款，并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施，合同自甲方解除合同的通知发出后次日自动解除。乙方在接到甲方书面解除合同函后的三天内无条件撤场并撤清现场产权属于乙方的为工程建设服务的设备设施，否则视乙方授权由甲方处理，由此而发生的所有费用以及相应的违约责任均由乙方承担。 四、技术标准及要求 1．首先适用国家标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，适用行业标准、规范；没有行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范； 2. 同时还应适用甲乙双方约定的“消防工程技术要求”。
清淤工程合同 篇一：清淤施工合同 清淤施工合同 甲方： 乙方： 因乙方自愿承接标段内部分清淤工程并部分垫资实施该分包工程。 为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承担的权 责与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点：三、价格： 四、验收方式：由甲乙双方测量淤顶、淤底及几何尺寸标高。 五、堆放要求：按甲方指定地点堆放 六、工程数量： 七、付款方式：月计量按已完成的量支付50%，完工付至80%。 八、工程项目期限：按甲方及项目部要求 九、结账方式：提供正规发票，如无甲方扣除乙方支付
款的3%，为 乙方代办门临发票 十、合同内容： （一）、甲方职责： 1、甲方必须提供淤泥堆放场地； 2、甲方必须及时提供施工图纸，向乙方进行技术交底； 3、甲方负责对乙方技术指导，履行对乙方在项目 实施过程中的质量、进度、安全生产、文明施工等方面的 指导、检查、考核职能； 4、甲方必须按约定及时支付工程款； 5、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。 （二）、乙方职责： 1、乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要； 2、乙方必须有专职生产、安全管理人员进行生产、 安全管理； 3、乙方必须服从甲方和监理管理，服从甲方统一安排； 4、乙方不得以任何形式转包该工程，如有该情况 发生，一切后果由乙方负责； 5、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为； 6、乙方机械必须有合格证； 7、乙方必须为施工人员办理工伤保险；甲方项目部收
集乙方人员身份证复印件交公司办公室统一办理意外保险费用由乙方承担。 8、乙方必须确保安全、文明施工，并对施工期间 的一切安全问题负全部责任； 十一、争议的解决 （1）、凡因履行合同所产生的与本公司有关的一切争议。 甲乙双方应通过协商解决，如果协商不能解决，应交司法部门处理； （2）、合同未尽事宜应有协商补充和条款（附加条款与 合同有同等法律效力）。 以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行，本合同经双方签字生效，一式三份，甲方两份，乙方一份。 甲方：乙方： 日期：日期： 篇二：清淤工程施工合同 工程承包合同 甲方：扬州市江都区长江管理处（以下简称甲方）乙方：扬州市盛禹水利建设工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中
工程编号： 合同编号： 2014-6 建设工程劳务承包合同 工程名称： 工程地点： 分项工程： 发包人： 分包人： ____________________工程（集团）有限公司
基坑边坡喷浆施工合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人： (以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规范，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_________________基坑边坡砼喷浆工程施工劳务分包事项协商一致，为了明确双方的责任和义务，特订立本合同，以资共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称：___________________________________ 2、建设地点：___________________________________ 3、建设单位：___________________________________ 4、设计单位：___________________________________ 5、施工单位：___________________________________ 6、结构类型：___________________________________ 7、建筑面积：___________________________________ 二、承包方式和范围 1、承包方式：甲方将 ____________ 基坑边坡砼喷浆（100㎜厚）、挂网灌浆。施工采取工资大包干的形式（即：包工、包机械设备、包安全、包边坡人工修整、包施工质量包工期、包机械设备进出场、包食宿、包一切管理费和关系处理费用）发包给乙方。 2、承包范围：按甲方提供的施工方案和现场的交底内容，整个_____________基坑边坡挂网灌浆边坡砼喷浆（100 ㎜厚）面积按实际面积计算,西向有基坑支护
工程承包合同 甲方：扬州市江都区长江管理处（以下简称甲方） 乙方：扬州市盛禹水利建设工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中的合法权利、义务和经济责任，根据工程具体情况，本着平等互利的原则，双方针对工程建设有关事项协商自愿签订如下合同条款 一、工程概况及承包方式 1、工程名称：通江闸河道清淤工程 2、工程地点：江都区长江管理处通江闸以南与长江连接的内河 3、工程承包方式：包工包料 4、工程概况：本工程位于江都区嘶马镇通江闸以南与长江连接，该河道部分河段落因长期未清理，河淤泥大量堆积已经影响航道内船只通航。需要将该段河道的堆积淤泥清理，确保船只正常通航。 二、工程内容 清理该河道内影响航道内船只通航的淤泥，工程量约6000立方米。 三、工程造价 工程造价为：（￥元）。本工程项
目为一次包干价，超支不补。 四、工程期限 工程开工日期：年月日 工程竣工日期：年月日 五、质量要求 工程质量标准：。 六、付款方式 工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 100% 。 七、双方责任 1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地。 2、乙方：向甲方提供工程报价。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 2、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 3、乙方应慎重、严格按照国家关于施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工，因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。 4、其它未尽事宜由双方协商解决。
爆破工程承包合同书 甲方： 乙方： 工程名称：石方光面爆破工程，位于，现甲方将石方爆破工程承包给乙方爆破，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议并共同遵守。 一、工程承包价格：按实方捌元/立方米承包价结算给乙方，结算方数由双方测量为准，以下为暂估数量： 二、付款方式：甲方先预付部分柴油钱、人工钱，工程结束后一个月内后结清工程余款。 三、甲方先提供炸药雷管、电，以后从承包款扣回给甲方，价格按高速公路收取价格结算（炸药每吨9000元，雷管一只2.9/3.3元，电费每度约0.95元）。爆破后的石头与乙方无关。 四、乙方施工中需要甲方钩机配合，甲方须提供现场施工，甲方管理人员配合乙方顺利施工。 五、乙方的责任义务： 1、乙方必须服从甲方规章制度。工程施工中，乙方必须保证安全作业，如有飞沙、飞石伤到人、农作物、家禽或出现安全事故等，由乙方全部负责，与甲方无关。 2、乙方施工人员需具备合格爆破作业证。 3、打孔机械由乙方自行自备，在施工中有人阻碍和打伤工人，打坏机械由甲方协助处理。 4、乙方需按高速公路图纸及甲方的作业要求完成给甲方。 5、石头规格如钩机炮头无法破碎，由乙方进行介炮处理，乙方爆破出的规格石料甲方要及时清理。 6、工期为叁个月，即从年月日至年月日，如遇人力不可抗拒的自然灾害除外，工期相应延长。如乙方有意拖延工期，所造成的一切经济损失由乙方负责。 六、违约 双方应遵守此协议，如有一方违约，将承担影响工程及个人利益的全部责任。 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙双方另行协商。如半途停工10天以上，乙方有权终止合同（如遇人力不可抗拒的自然灾害或其他客观原因除外），结清工程款。 甲方签字：乙方签字： 日期：日期：
雅砻江两河口水电站先移民后建设专项工程库区复建县道XV02线密贵沟至瓦日乡段 边坡支护工程 劳务分包合同 发包方： 分包方： 合同订立时间:
劳务分包合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合工程的具体情况，经双方友好协商 一致，甲方同意将 __________ 劳务施工分包给乙方。在遵循平等、自愿、 公平互利和诚实的原则下，为明确双方在施工工程中的权力、义务及经济责任，特订立如 下条款，以共同遵守执行： 一、 工程名称：雅砻江两河口水电站先移民后建设专项工程密瓦三标 二、 工程地点：雅砻江两河口密贵沟至瓦日乡 三、 工程的工作内容： （1） 砂浆锚杆50孔钻孔。 （2） 人工挂钢筋网。 （3） 人工喷射砼（网喷）。 （4） 人工素喷砼。 （5） 搭设及拆除脚手架。 四、 分包工程单价表： 发包方: 分包方:
五、工期：天（暂定年月曰至年月日），具体开工时间以甲方 通知为准。 六、工程承包方式：乙方实行人工包干，其单价包含人工费、机械设备维护及简修、材料进场及设 备装、卸、人工工具、劳保用品、人工进出场费用、餐具及生活开支、不可预见费及管理费、利润等。甲方负责大型设备配合施工、设备耗材及机械设备维修费用，乙方所报单价不含任何税费及发票。 七、乙方人员在施工期间必须服从甲方管理，不得以任何理由与甲方人员发生冲突。 八、付款方式： 1、乙方每月的进度款由甲方支付，按乙方每月完成的工程量乘以单价的%在次月 的日内由甲方支付。 2、本工程乙方的余款在质保期到期后15天予以结算。 九、工程结算：本工程甲方给乙方的结算量以现场实际收方工程量为准。 十、甲方职责 1、甲方负责乙方到场人员住宿； 2、甲方负责提供乙方现场施工图纸一套； 3、甲方负责提供乙方机械设备有：空压机、发电机、喷浆机、水泵、手风钻、钻杆、钢筋断筋机； 十一、乙方职责 1、乙方负责本班组到场人员伙食及生活开支；
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
河道疏浚施工合同 篇一：河道疏浚合同书 河道疏浚合同书 甲方：利辛县水利建筑安装工程公司 乙方： 甲方有河道疏浚工程需要建设，现委托乙方承建施工。为加强责任制，按时保质建好工程，经甲乙双方协商同意，签定合同如下： 一、工程名称：亳州市谯城油河河道疏浚 二、工程地点：谯城区 三、承包内容：河道疏浚清淤 四、承包方式：乙方自带机械清淤，乙方负责打坝排水，甲方负责抽水协调等。 五、承包金额：清淤土方实量实算，土方（水下方）单位为 7.8元/立方米。 六、付款方式：工程款在工程竣工验收合格后结清。 七、双方责任 甲方: 1.负责提供电源及弃土区。 2.负责清淤范围内的清障。 4.在工程竣工并通过验收后，结清乙方工程承包款。乙方：
1.按甲方规划地点组织人员施工，机械维修、人员工资由乙方负责。 2.强化安全管理，施工期间安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。 3.加强施工质量和工期管理，确保工程按期保质竣工并交付验收。 4.工程竣工时，不留尾工和遗留问题，清理好施工现场。 八、合同未尽事宜双方另行协商解决。 九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字之起生效，至双方结清工程承包款后废止。 甲方：利辛县水利建筑安装工程公司甲方代表：乙方： 二○一二年十一月六日 篇二：河道疏浚工程施工合同 村组河道疏浚工程施工合同 甲方： 乙方： 甲方将______年度村组河道疏浚工程______社区的______条河道，交由乙方负责施工，为确保质量和安全，按时完成施工任务，特订立如下合同条款： 一、甲方职责：配合乙方做好施工期内的用电、施工挖土、打坝堆土、清障、拆迁、治安纠纷调解等协调工作。 二、乙方职责：抓好工程标准质量与进度，服从甲方管理。 三、质量标准：具体施工要求由水利站负责监督并组织实施工程验收。 四、工程量：按水利部分实际测量验收为准。 五、工程期限：于______年______月______日开工至______年______
编号：_____________ 土石方爆破工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲、乙双方本着互惠互利的原则，双方就土石方爆破工程达成如下条款，甲乙双方共同遵守，任何一方不得违约。 一、概况： 工程名称： 工程地点： 工程量： 单价： 工程计量： 结算方式：预付当月工程款，每天结算一次。 二、甲方责任 1 甲方派代表到现场，负责工程的管理、监督、协调、工程款的结算。 2 甲方协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰。 三、乙方责任 1 乙方必须按照发包方开工令的指定时间，将爆破设备、人员进入现场。 2 乙方必须严格遵守国家有关规定的操作规程进行施工作业，必须做好施工人员的安全教育工作，进入施工现场的施工人员必须持证上岗，必须上人身保险，杜绝人身伤亡事故的发生，如果施工人员发生伤亡事故，甲方将配合乙方搞好治疗、善后工作，具体事故责任与费用全部由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。 3 乙方必须严格执行安全生产保护措施，做到安全生产无事故。 4 除因不可预见的自然灾害停工外，乙方若无故停工，甲方有权终止合同。
5 乙方必须保证工人工资每月按时发放，如果出现问题，甲方有权终止合同。 6 乙方必须严格执行公安部门对炸药的管理条例，如出现问题，乙方自行负责。 7 本合同不准转让或出卖，如违约，甲方有权将合同收回作废。 8 特大岩石块装不上车或在车上卸不下来，要进行二次爆破或用油锤破碎。 9 乙方在施工地点以外与地方发生冲突，乙方自行解决。 四、双方责任 1 甲乙双方未按合同履行责任义务，均视违约，按照《经济合同法》有关规定处理。 2 甲乙双方发生争议时，应及时协商解决，如协商不妥协，任何一方均有向经济仲裁单位或法院起诉的权利。 3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 4 本合同自签字之日起生效，至全部工程价款结清之日失效。 5 未尽事宜另行协商、补充条款。 五、补充条款。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日
文件编号：RHD-QB-K5107 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 劳务分包合同（范本） 标准版本
劳务分包合同（范本）标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 劳务分包合同 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量：
四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方
案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
深圳胜捷消防器材工程有限公司 消防工程劳务分包 合 同 书 工程名称： 工程地点： 发包单位：深圳市胜捷消防器材工程有限公司 承包人：
劳务分包合同书 甲方：深圳市胜捷消防器材工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 签约地点：胜捷公司会议室 在甲方与有限公司（下称业主）签订了关于消防工程施工合同（下称主合同）的基础上，根据工程需要，甲方将上述工程中劳务（含主、辅材料采购）工程（下称分包工程）分包给乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定，结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方平等协商，特签订本协议供双方共同遵照执行。 一、承包范围及工作内容： 1、承包范围：消防工程项目招标图纸中涉及到的消防工程的劳务及主、辅材采购，包括但不限于招标工程量清单中所包括的内容。 2、工作内容：除主合同通用条款包括外，还包括但不限于以下内容： （1）招标范围提供的施工图纸和说明、工程技术要求、工程量清单项目包含的全部工作内容； （2）工程所在地现行定额标准中相应章节包含的全部工作
内容； （3）还包括为完成承包工程所涉及的场内水平运输、垂直运输等工作内容，同时必须做到文明施工，工完场清，负责工程所有成品保护，直至工程竣工验收合格，交付使用及在规定保修期内的维修工作全过程。 （4）本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项视为乙方报价中已包括该部分，结算时合同单价不再调整； （5）进场之前线管预埋和洞口的预留是由土建总包负责预埋，乙方进场后负责清理管线和有关洞口，如果有与图纸不符的部分报告甲方。该部分预埋费用由甲方负责支付给土建总包方，土建总包未完成的敷设或需要乙方整改的，由乙方书面报告甲方，并由甲方核实且由业主签证完毕后，再由甲方给乙方签证。如有上述情况以外的事情发生，甲、乙双方另行协商解决。 3、主要工作范围和工作内容除前述外还包括： 分包负责按照国家法规、本项目设计文件以及建设方招标文件中的相关要求所叙述的内容和规定，完成消防工程招标图纸的工程量。室内消防水系统，包括喷淋系统、消火栓系统、室外消火栓系统；气体灭火系统；防排烟系统；火灾自动报警系统、消防广播系统、消防联动控制系统、消防对讲电话系统、火警专用电话、电梯联动和迫降系统等。 二、承包方式： 1、乙方按合同造价以包人工、包机械、包辅材、包设备安
水利疏浚工程承包合同 工程编号： 发包方（甲方）：山头镇人民政府住址：泗县山头镇山头街 承包方（乙方）：银浩建设工程公司住址：广州市白云区广州大道北白灰场南路77号四层 签订时间： 2010 年 8 月 14日签订地点：泗县山头镇人民政府根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：张沟水利疏浚工程 二、工程地点：泗县山头镇袁张村境内 三、工程项目批准单位：泗县山头镇人民政府、泗县一事一议领导小组批准文号：（指有权批准此工程立项机关的文号） 项目主管单位：泗县山头镇人民政府 四、承包范围和内容：（详见附件—工程项目一览表）；水利疏浚土方量 1280000.00 （立 方米）；其他：河唇整理等附加工程包括在工程内。
五、工程造价：小写 41.9970 （万元），大写：肆拾壹万玖仟玖佰柒拾（元）。 第二条施工准备 发包方：泗县山头镇人民政府 1、 10 月 1 日前做好前期的障碍清理工作。 2、本合同签订后 3 天内提交有关工程施工图纸； 3、合同签订后 3 天内提供完整的水利施工环境。 4、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 3 天内分送有关单位， 3 天内提供会审纪要和修改施工图 2 份； 二、承包方： 1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作； 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为 40 天（日历天），自2010年 8 月 15 日开工至 2010 年 11 月 25 日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附件一）。
最新爆破工程承包合同合集大全 爆破工程承包合同1 甲方： 乙方： 为发挥甲、乙双方各自的优势，合理配置资源，明确双方职责、权利和义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《爆破安全规程》等有关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和互相协作、诚实信用的原则，双方就____________露天煤矿剥离与开采爆破工程技术服务与劳务事项协商一致，同意签订本协议，供甲乙双方共同遵守执行。 一、工作内容：中深孔爆破方案技术设计、中深孔方案报批和爆破作业施工、台阶式开采技术指导。 二、工程名称：_______露天煤矿剥离与开采爆破工程。 三、工作关系：甲方为工程的总承包商，乙方甲方进行爆破作业技术指导。 四、双方权利及义务 1、甲方负责办理施工手续，乙方为本爆破工程作出施工组织设计，乙方协助甲方办理爆破审批手续。 2、乙方负责配备本工程所需的爆破员、安全员、保管员等工种，做到持证上岗，作好安全教育工作;并由甲方负责管理并安排食宿。
3、每次中深孔爆破前，乙方设计所需的炸药品种及数量，甲方根据设计要求办理审批、购买手续，并协助乙方进行爆破作业时的警戒工作。 4、乙方负责按工程需要及时协助办理爆炸物品的购买手续及相关信息管理。 5、乙方负责与甲方相关工程技术人员协调对本工程所需爆炸物品规格、品种、数量的采购和使用及监管。 6、乙方工地管理人员应服从甲方统一指挥，若甲方人员出现违规或违章行为，乙方有权制止，情节严重的，乙方有权停止爆破作业或中止双方合作。 7、因甲方项目部需要，要求乙方抽调人员充实项目部管理人员等，乙方应予积极配合，其配合甲方项目部的人员由甲方承担其工资。 8、甲方承担钻孔费用、爆破火工品及相关工程施工费用的开支。 9、乙方享有甲方支付的本工程爆破技术服务费。 四、工程量计算方法和爆破技术服务费、劳务费单价及付款方式 1、工程量计量：按原地貌测量或业主的计量为准。 2、爆破作业劳务费____.00元/m 3、合计3(税后款)。 3、付款方式：按月结算，根据当月已完成工程量，于26日前向甲方申报，甲方于次月的5日前付款至乙方指定帐户。 五、其它： 1、钻孔、清运、排水、防护等施工安全由甲方负责。 2、爆破作业的施工安全由乙方负责，在施工过程中应严格遵守