商品房销售合同附件
【篇一：商品房买卖合同附件】
附件二关于该商品房共用部位的具体说明（可附图说明）
1、纳入该商品房分摊的共用部位：本栋楼一层至屋顶的楼梯间、
电梯井道、门厅、电梯前室、走道、水电间、电梯机房、外墙。
2、未纳入该商品房分摊的共用部位：本栋楼一层的架空通道。
附件五关于本项目内相关设施、设备的具体约定
1、物业用房位于1#、8#楼一层、13#楼一层及二层。
2、门卫位于8#楼一层。
3、消控中心位于9#楼一层。
4、公共卫生间位于9#楼一层。
5、水泵房、发电机房、消防水池、水箱、通信机房、电视设备间、专用配电室等位于8#楼地下一层
附件六关于装饰装修及相关设备标准的约定
交付的商品方达不到本附件约定装修标准的，按照本合同第十六条
第（三）款约定处理。出卖人未经双方约定增加的装置、装修、装饰，视为无条件赠送给买受人。双方就装饰装修主要材料和设备的
品牌、产地、规格、数量等内容约定如下：
1、
2、起居室：
（1）内墙：墙面砂浆打底。
（2）顶棚：梁面砂浆打底，板底刮腻子。
（3）室内地面：地面砂浆找平层。
3、厨房：
（1）地面：地面砂浆找平层。
（2）墙面：墙面砂浆打底。
（3）顶棚：梁面砂浆打底，板底刮腻子。
（4）厨具：无
4、卫生间：
（1）地面：地面砂浆找平层。
（2）墙面：墙面砂浆打底。
（3）顶棚：梁面砂浆打底，板底刮腻子。
（4）卫生器具：无
5、浆找平层，顶棚刮腻子，铝合金窗。
6、电梯：
（1）品牌：国内知名品牌；
（2）型号：普通电梯（非担架梯）。
7、 8、
9、试水龙头。（2）电：总线到各户配电箱，户内安装一盏试电照
明灯泡，其余只预留电工套管。
10
间隔墙及推拉门无分隔由买受人自行分隔与安装；阳台花池由买受
人自行分隔。
附件十出卖人关于遮挡或妨碍房屋正常使用情况的说明
1、门厅、走道的消防箱及水电间检修时打开门可能会对通道通行
造成妨碍；
附件十一补充协议
增加：
免除出卖方的责任。
2、本项目在景观施工过程需要对景观设计方案不断优化修改，可
能会和原总平面图有不相
一致的地方，买受方同意接受并免除出卖方的责任。
【篇二：商品房买卖合同附件补充协议】
附件六：合同补充协议
依出卖人福建**房地产开发有限公司与买受人签订的《商品房买卖
合同》，双方就未尽事宜经友好协商一致，特签订本补充协议。
第一条、合同的售价仅指合同约定的单价与建筑面积之积。不包含
公证费、预告登记费、抵押权预告登记费、房产抵押手续费、专项
维修基金、物业管理费、契税、土地登记费、房屋登记费、印花税、工本费等其他按规定应由买受人缴纳的税费及其他费用。若在合同
履行过程中产生政府部门规定的费用由买受人全额承担。
第二条、出卖人在本合同签订之前有关按揭贷款义务的说明、陈述
或宣传均理解为仅限于协助买受人向按揭银行办理商品房抵押贷款，出卖人应向买受人提供的按揭资料列表仅供买受人参考。按揭银行
根据买受人的实际情况决定同意或不同意按揭以及贷款的成数和年限，同时买受人知道国家政策的变化或调整对按揭贷款的影响，由
此造成不利后果均由买受人承担。
第三条、关于按揭付款的补充约定
1、买受人须于2010年8月30日前支付首期款计人民币（大写)-零-佰-零-拾-玖-万-玖-仟-柒-佰-叁-拾-柒-元整（人民币-99737--元）：
剩余房价款人民币（大写）-零-佰-贰-拾-贰-万-陆-仟元整（人民币
￥-226000--元）办理银行按揭贷款。
2、买受人应根据银行的要求，在《商品房买卖合同》和本协议签订
后的七日内将按揭所需的资料及时、完整地提交出卖人，由出卖人
协助买受人向银行报送上述资料。若因买受人的原因，提交的按揭
材料不完整或有瑕疵，则买受人必须在接到出卖人或银行通知之日
起七日内根据通知要求重新提交，如买受人逾期七天不能提供按揭
所需材料的，即视同买受人逾期付款，则买受人每延迟一日，应按
逾期未交款的万分之五向出卖人支付逾期违约金。若逾期超过30日，出卖人有权解除合同，买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违
约金。若不解除合同，则买受人每延迟一日，应按逾期未交款的万
分之三向出卖人支付逾期违约金，合同继续履行。
3、如买受人银行按揭付款方式改为一次性付款，应向出卖人提出书
面申请，经出卖人同意后，从变更之日起3日内交清购房全款，且
按已签订《商品房买卖合同》之日起到交清购房全款的天数减去20
天(预计从签约到放贷的天数），计算由买受人变更付款方式而造成
的逾期交款天数，买受人每日应按逾期未交款的万分之五向出卖人
支付逾期违约金。若逾期超过30日，出卖人有权解除合同，买受人
按累计应付款的10%向出卖人支付违约金。若不解除合同，则买受
人每延迟一日，应按逾期未交款的万分之三向出卖人支付逾期违约金，合同继续履行。
4、按揭款具体年限、金额以贷款银行最后审批为准。若因买受人原
因造成按揭银行批准的按揭成数低于上述买受人申请的按揭款，买
受人应在接到出卖人书面通知后10内一次性支付全部剩余差额，否
则视为买受人逾期付款，买受人每延迟一日，应按逾期未交缴款的
万分之五向出卖人支付逾期违约金。若逾期超过30日，出卖人有权
解除合同，买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违约金。若经
出卖人同意不解除合同的，则每延迟一日，买受人应按逾期未交款
的万分之三向出卖人支付逾期违约金，合同继续履行。
5、若经银行审核同意办理按揭的，买受人应在接到出卖人或银行通
知后在规定时间内办妥按揭手续（指签订按揭合同、抵押权预告登记、签订抵押合同、办理抵押手续等，下同）。如因买受人的原因
而致使银行按揭手续延迟十日以上办理的，则买受人每延迟一日，
买受人应按逾期未交缴款的万分之五向出卖人支付逾期违约金。若逾期超过30日，出卖人有权解除合同，买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违约金。若经出卖人同意不解除合同的，则每延迟一日，买受人应按逾期未交款的万分之三向出卖人支付逾期违约金。
6、若银行不同意办理按揭的，买受人应在接到出卖人或银行通知之日起15天内支付全部的
剩余房价款，否则视同逾期付款，买受人承担逾期付款违约责任。则买受人每延迟一日，买受人应按逾期未交缴款的万分之五向出卖人支付逾期违约金。若逾期超过30日，出卖人有权解除合同，买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违约金。若经出卖人同意不解除合同的，则每延迟一日，买受人应按逾期未交款的万分之三向出卖人支付逾期违约金。
7、出卖人为买受人按揭贷款提供保证担保期间，如因买受人逾期归还按揭贷款本息而导致出卖人承担了相应的保证责任，即出卖人代买受人偿付银行贷款本息的，出卖人有权解除合同，同时买受人向出卖人偿还代偿本息，并按照出卖人代偿付金额的15%向出卖人支付违约金，给出卖人造成的其他损失，应予另行赔偿。
8、出卖人根据上述约定解除合同时，本合同自解除合同通知送达买受人后自动解除，出卖人有权将该房产另行转卖。
第四条、对本合同第八天补充如下：
1、该条所指的：“特殊原因”，除包括人力不可抗拒的火灾、水灾等自然灾害及其他不可抗力外，还包括如下：
（1）市政等相关部门原因引起的延误，如线路、水管检修改扩建或突发故障等而造成停水、停电等情况造成无法正常施工。
（2）配合政府及相关部门的法规、规章、命令、文件或市政建等而引起的延误（如外事活动、交通管制、文明城创建活动等）。（3）施工期间遇到昼夜降雨超过60mm，或遇到6级以上（含6级）强风或5级以上（含5级）地震的。
（4）非出卖人原因而引起的出入道路受阻、主要设备故障等造成施工受阻。
（5）任何其他非出卖人所能控制的因素。
该房屋交付时，如存在局部瑕疵（不影响该房屋的结构安全及使用功能的),双方应按本合同约定及时办理该房屋交付手续，出卖人承担保修责任并在合理期限内完成整改工作。如买受人因此不与出卖人办理该房屋的交付手续，则出卖人无需承担延期交房的责任。
2、本合同第八条规定的不可抗力指在签署本合同时不能预见，对其
发生及后果不能避免或不能克服的事件；如果该不可抗力事件为众
所周知或已经通过相关媒介予以宣传、报道，则出卖人无须承担本
合同第八条第二款第1项的告知义务。
3、如发生本合同所指的“特殊原因”，出卖人可凭三明市有关主管部门、单位或该项目的勘探、设计、施工、装潢或建筑本项目的其他
相关专业机构出具的证明文件，在交房时据实予以延期。
第五条、关于公共配套、基础设施的承诺。
按照本合同第八条第一款第2、3项约定的公共配套、基础设施未能在出卖人承诺的期限内达到使用条件，双方同意在分清责任后按以
下方式处理：
1、属于出卖人原因的，出卖人提供临时供水、供电，水电费按相关
部门的正常标准收费，并敦促相关部门尽快处理。
2、不属于出卖人的原因，则出卖人有义务及时告知买受人未能达到
使用条件的原因，并尽力配合解决，但不承担相应的经济补偿责任。不属于出卖人的原因，是指出卖人已经与水、电、煤气、有线电视、电信等相关单位签订相应施工合同，并按合同履行了相应的付款义务，但相关单位没有如约履行义务的情况。
第六条、关于合同第九条之补充
1、在买受人未按合同约定履行付款义务或银行按揭手续未办理完毕前，出卖人有权拒绝向买受人交付房产且不承担逾期交房责任。
2、本合同项下的房产具备本合同约定的交付条件时，出卖人按买受
人送达地址确认书确认联系地址、联系人以及书面方式通知买受人，买受人应在通知规定的时间内到指定的地点与
出卖人办理房产的交接手续。
第七条、关于合同第十条之补充
1、购房合同第十条第一款中“商品房质量”是指签订购房合同时根据
设计已经确定的建筑主体结构、承重结构。
2、购房合同第十条第一款中“使用功能”是指按购房合同第三条第三
款约定的商品房用途应当具备的常规使用功能。买受人认同，在商
品房施工中，出卖人有权变更商品房的管、线走向和位置；厨房和
卫生间内的布局和器具的位置等。此变更出卖人无按《商品房买卖
合同》
第十条的约定通知买受人，买受人也不享有该条规定的决定退房的
权利。
3、因市政规划变化、消防等其他非出卖人的原因所做的设计变更，买受人无权选择解除合同，出卖人亦不再通知买受人。
4、买受人未按合同约定履行付款义务，无权选择解除合同。
5、约定范围外的项目其它部分规划设计变更不影响合同履行。
第八条、关于合同第十一条之补充
1、交房时，出卖人应同时向买受人交付《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》。
2、合同双方当事人均需保证本合约中所填写的姓名、名称、地址、电话、邮政编码、代理人等内容真实有效，如有变更，必须于变更之日起7日内以书面形式通知对方，否则因此引起的无法及时通知的责任由自己承担。
3、本合约中提及的通知均以书面按买受人送达地址确认书确认的地址通知，书面通知包括但不限于传真、登报、挂号信、特快专递等文书、文件，如果书面通知以挂号信、邮政快递的方式送达买受人确认地址的，则通知时间以落地邮戳为准，有争议的情况下以寄出时间加上合理的在途时间推定；如果书面通知直接送达对方的，则通知时间以对方签收为准。如果买受人拒收或因买受人的原因造成无法达送，致使邮件遭退回的均以邮局第一次投递日为出卖人依合约履行了通知义务。
4、出卖人同时有权在《三明日报》刊登《商品房买卖合同》及本补充协议中提及的通知。自出卖人的通知登报之日的第三日起视为该通知已送达买受人。
5、买受人应按出卖人发出的房产交接通知规定的时间，亲自或经公证委托代理人持有有关文件前往指定地点办理交接手续。代理人需在办理房产交接时，将经公证的委托书原件交予出卖人，否则出卖人有权拒绝与该代理人办理验收交接手续，如买受人未能在通知规定的期限内到出卖人指定地点办理交接房产手续，则自房产交接通知规定或交房公告的期限届满之日起，即视为买受人对该商品房及一切所属设施均无异议并同意接收该房产，商品房交接手续即视为办理完毕，保修期即开始计算。买受人应承担交房后应缴交的物业管理费、房屋公共维修金、公摊水电费、滞纳金等相关费用并承担相应风险，同时出卖人可自期满次日起每日按总房价的万分之一向买受人收取保管费。若买受人向出卖人提出提前交房的申请，经出卖人审批同意的，则买受人应自实际收房之日起缴交物业管理费及其它相关费用。
6、自签署商品房交付凭证或交接钥匙时起，或根据本补充协议视为
买受人接收商品房之日起，与商品房有关的全部费用及风险转移由
买受人承担。
7、买受人未能按时缴清购房款和银行按揭款出卖人有权暂时不将房
产权移交给买受人。期间买受人仍须按规定承担物业管理费，出卖
人可每天按总房款的万分之一收取保管费。因买受人逾期未偿还银
行按揭贷款本息而导致银行要求出卖人承担连带担保责任的，出卖
人有权解除合同，将买受人所购房产另售他人。
第九条、合同第十四条补充如下：
1、若买受人书面委托出卖人代办房屋权属登记，则买受人应在具备
办理产权登记时，按国家有关规定将办理产权登记所应缴纳的税费
等款项目交由出卖人代缴，并提供应由买受人提供的所需资料。若
逾期造成迟延办理证件手续的由买受人承担逾期办证所涉及的全部
法律责
任。
2、双方同意合同第十四条关于产权登记条款约定补充为：出卖人应
及时为买受人办理房屋权属初始登记，鉴于合同约定的“商品房交付
使用后60日内的预登记”及“商品房交付使用后90日内办理产权证”，因本项目建筑面积大，相关资料一时无法收集齐全及其它不属于出
卖人主观原因和不可抗拒原因造成办理房屋权属初始登记周期长，
买受人同意出卖人办理房屋权属初始登记最长时间为：自商品房交
付之日起365日内。
3、若因政府政策变化、法律法规变化，或者政府主管机关、测量机
构原因，或者政府部门对验收及市政配套安装之延误等非出卖人可
预见、控制的原因导致出卖人无法在前述期限内完成房屋所有权的
初始登记，出卖人不承担相关责任。因买受人的原因造成不能办理
或不能及时办理房地产权属初始登记，买受人应自行承担全部责任。第十条、其他约定
1、出卖人已向买受人明示《商品房销售管理办法》、《城市商品房
预售管理办法》、《商品房买卖合同示范文本》，买受人同意购买
该商品房。与商品房所属房地产建设项目相关的任何广告宣传，不
作为出卖人对商品房状况的承诺；如广告宣传与商品房交付时的实
际状况有别，则以最终商品房交付时的现状为准。本合同中所定的
房号是根据政府有关批文而确定的，最后的门牌号以民政机关核定
为准。
2、买受人根据本合同或法律规定享有解除合同之权利时，应自解除
合同的事由发生之日起十五日内向出卖人发出解除合同的书面通知
书以行使解除合同的权利，逾期未向出卖人发出解除合同的通知书的，则视为买受人放弃解除合同的权利，本合同继续履行。
3、当商品房交付后，合同约定面积与产权登记面积发生差异且达到
合同约定买受人退房的条件时，买受人有权在出卖人的通知送达后
15日内决定是否退房，如买受人未在上述期限内将解除合同的书面
通知送达出卖人，则视为买受人接受该房产。
4、当买受人根据合同规定提出退房要求及解除合同时，若已办理户
口的，须由买受人自行将已办户口迁回原籍后方可退房，以确保该
商品房的户口指标在解除该合同后可再行使用；若买受人因为购买
该商品房使自己或他人的户口迁入该商品房，则在本合同确定解除
后30日内，买受人负责将该户口迁回原迁出地，以确保该商品房在
解除本合同后可以让新的购买人迁入使用；如买受人逾期未办理或
未办理完成的，除应继续办理之外，每逾期一天，买受人按合同总
房价款的0.5‰向出卖人支付违约金。
出卖人解除合同时，买受人应按照出卖人通知时间和要求到登记机
关办理撤销备案手续，并将合同文本及相关资料返还出卖人，否则，每逾期一天，买受人应按合同总房价款的0.5‰向出卖人支付违约金，出卖人在双方办理完毕撤销手续及买受人将合同文本和相关资料返
还出卖人之日起30日内在按合同扣除相应款项后，余款无息返还买
受人。
本合同解除后如果出卖人已向买受人交付该商品房，买受人应在合
同解除后十日内将该商品房恢复至交付时的状态交还出卖人，因此
而发生的费用由过错方承担；若房屋已装修，出卖人不承担装修费
用或损失；如果已办理销售备案登记或买受人名下的房产证已在办
理中，双方应在合同解除后10日内共同到房地产管理部门撤销销售
备案登记或撤回房产证的申办手续，因此而发生的费用由过错方承担。出卖人在买受人全部履行完前述约定的义务后将房价款依约退
还买受人。
5、若因买受人原因引起退房时，买受人应承担合同注销的所有手续
费用并承担由此造成的损失，出卖人有权决定是否取消给予买受人
的全部或部分优惠。
6、买受人退房时，若买受人办理按揭贷款，则买受人应先行与银行
解除按揭关系。
7、买卖双方的一切权利、义务以法律、合同及本补充协议为准。双
方在合同及本补充协议以外明示不属于交付标准或交易条件的，不
构成合同内容，双方不受其约束。
8、本补充条款与主合同条款内容不一致的地方，以本补充条款内容
为准。在签订《商品房
买卖合同》前，买受人已对主合同及本补充协议条款认真阅读、出
卖人已应买受人要求对主合同及本补充协议进行了充分说明，买受
人表示充分理解，并同意遵守。
第十一条、本协议作为《商品房买卖合同》的补充协议，同《商品
房买卖合同》同时生效，具有同等的法律效力。如本补充协议与
《商品房买卖合同》有相悖之处，以本协议为准。
出卖人(签章）：买受人(签章）：
【法定代表人】
【委托代理人】：
（签章）
年月
日【委托代理人】：（签章）年月日【法定代表人】
【篇三：商品房买卖合同附件】
1、买受人在签署本合同时提供的所有资料应真实、合法、有效。
应在本合同上提供正确的联系地址和联系电话，如有变更须在
五日内以书面形式通知出卖人，否则出卖人按原名、原住址发送的
有关文件、电话通知或小区公告均视同已通知到买受人，因买受人
原因造成出卖人无法与买受人联系，其后果及法律责任由买受人自
行承担。
商品房买卖合同中约定的单价和房款总价款均系折扣后的价款。
2、买受人因购置房产在办理按揭贷款、房产证、他项权证、土地证、物业交付时所发生的一切税费，均由买受人承担，除本合同及附件
中另行约定的以外，还应根据各相关部门的规定及时交纳相关费用。如因买受人未及时交纳相关费用而导致事项延期，由此给出卖人造
成损失的须由买受人承担。
3、出卖人在办妥产权预先登记后书面通知买受人，买受人应在出卖
人发出通知十五日内前来办理产权结算及相关手续，每逾期一日按
房款总额万分之五向出卖人缴纳违约金。
4、买受人在办理银行按揭贷款时（含公积金贷款），须按银行要求
在签署本合同的当天内提供资信证明及相关材料供银行审查，并积
极配合银行及时办理贷款的有关手续及缴纳相关费用(含保险费、担
保费等)，直到银行发放贷款。若因买受人的原因致使银行贷款不能
在本合同签订后45日内发放贷款，则属买受人逾期付款；买受人在
继续配合办理按揭贷款的同时，应从第46日起向出卖人按日支付贷
款额的万分之五作为逾期违约金。若因买受人的原因而导致银行拒
绝办理按揭贷款或拒绝贷足所申请的按揭额度，出卖人有权选择以
下处理方式：
（1）要求买受人将购房余款自银行拒绝贷款之日起7日内一次性支付给出卖人；
（2）若因买受人资信及其他原因，银行拒绝贷足所申请的按揭额度，买受人须于银行批复贷款额度7日之内，付清不足部分房款。
（3）延期付款按本合同第七条约定执行。
5、在出卖人承担按揭担保期内，买受人未按约定贷款时付清银行贷款，致使银行从出卖人账户中扣款时，买受人应在出卖人发出书面
通知三日内全额归还出卖人，并另向出卖人按扣款总额缴纳实际占
用日每日万分之五的违约金计算。
6、出卖人针对买受人所购商品房所做的广告、宣传资料、房屋和建
筑模型、三维动画、装修样板房等均属邀约，仅供买受人参考，双
方最终以政府批准的规划方案和双方签署的本合同为依据。双方在
交易过程中口头表达的意向和信息均不构成合同内容，双方均不受
其约束。
7、买受人应按国家政策规定交纳各种税费，计税依据以本合同第四
条约定的商品房总价款为准，若由于房屋面积差异产生房屋总价款
增减时，以增减后的房屋总价款作为计税依据，但在此之前已缴纳
给政府相关部门的税费均不进行退补，出卖人不承担任何责任。
8、本项目为分期开发，小区公共配套设施诸如会所、地下室、地下
停车场及露天车位等，按项目实施进度分期投入使用，其所有权归
出卖人所有。
9、本项目前期物业管理由出卖人委托物业公司管理，项目全部交付
后由业主委员会重新选定物业公司。
10、买受人确定签定本合同时，已到工地现场察看或已查阅售楼现
场相关图纸和提示；已了解小区规划设计情况，并表示接受；买受
人并对小区公建设施的分布、楼宇距离和所购房屋的朝向、位置、
入户通道和楼梯位置等相关情况均已了解和认可，且不持异议；小
区规划红线外的市政规划、配套和环境等非出卖人所能控制、房屋
交付时，买受人同意不以小区红线外上述情况未达到要求或发生变
化为由向出卖人提出退房或索赔要求。
11、该商品房所在的楼宇的屋面使用权由该商品房所在的楼宇的共
有权人共有。买受人作为共有权人同意仅将该商品房所在的楼宇的
屋面使用权交给出卖人统一用于非盈利性用途(该等非盈利性用途包
括出卖人为该楼盘宣传、公示、门牌标识等所作出的相关使用)。
12、小区内经规划部门批准建设的地下车库、地上车位、会所的所
有权属于出卖人(占用公共道路、公共绿地的车位除外)，出卖人有权
将该车库、车位会所通过出售、出租、赠与、抵押等方式实现其使
用功能或安排对其进行独立经营或管理或按出卖人的意愿进行处置。
13、本合同签定后，买受人不得办理退换房及更名手续。否则视为
违约方，须向另一方赔偿总房款10%的违约金。
内部编号：AN-QP-HT689 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 经销合同附件通用范本
经销合同附件通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 农夫山泉股份有限*司经销合同附件 合同编号： 签订地点：杭州 甲方：农夫山泉股份有限*司 乙方： 为维护正常的市场交易秩序，确保双方实现各自的经济目的。甲、乙双方本着互惠互利的原则，经充分协商，特订立本合同。 一、经销产品的名称、品种、规格、价格： 1、合同有效期内，甲方有权根据市场变化、成本增减调整产品价格。若提价，以书面
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 涂料购销合同协议完整版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 签订口期：年月口 需方: 有限公司（以下简称甲方） 有限公司（以下简称乙方） 供方: 甲乙双方就____________________________________ 涂料的购销事宜经协商一致，签订本合同，共同遵照 执行。 1、价格： 1.1价格为含税到货价，从乙方到甲方的运费由乙方承担，价格表以本合同附件形式附后（详见附件）。其后价格的调整以双方共同确认盖章为准。 1. 2未列入价格表的新品新色原则上对应价格表中相同颜色系列的价格执行个别颜色差异较大 的双方在具体订单中予以协商确认。 2、质量保证和服务： 2. 1乙方售给甲方的涂料必须达到或满足以下标准： 2. 1 . 1满足甲方设备和工艺条件； 2. 1 . 2满足甲乙双方或甲乙双方与第三方共同商定的标准； 2. 1 . 3满足甲方具体订单中要求的经乙方在订单中签字确认的标准； 2. 1 . 4其他没有单独约定的性能、标准须符合国家标准或行业标准； 2. 1 . 5确保甲方现有设备使用时废气排放不超标；
2. 1. 6确保甲方涂装一次上机成功率达到 %氐于该标准的，乙方须承担因此造 成的相关损失； 2. 1 . 7乙方对涂料质量在质保期内的责任承诺不因本合同终止或双方业务终止而终止。 2. 2.按国家或行业相关标准规定的检测方法检测，涂料固体含量应》%寺殊颜 色达不到的，乙方须提供书面说明，并得到甲方的确认。如到货涂料实际检测固体含量达不到该标准但可使用 的，以甲方统计的每月平均含量与该标准含量的差异率同比冲减货款。 2. 3.乙方涂料应保证颜色饱和度和性能的一致稳定性，即在不同时段提供的同一色号涂料，质 量性能稳定一致，干膜厚度士um目测无色差，色差仪检测△ E W 0否则视为不合格。 2. 4乙方对甲方订单要求如有不解之处，应在接到甲方订单后个小时内提出质询 并得到甲方书面答复。甲方订单一经甲乙双方互相确认，因理解歧义造成的相关损失由乙方承担。 2. 5乙方须选拔优秀技术人员跟踪订单并在甲方工厂现场调改油尾和技术服务。 2. 6对须上机调试的涂料允许有两次上机调试机会，超过的乙方应承担适当的试机费用。 2. 7甲方在生产中发现乙方涂料有质量问题时应立即停机，防止损失扩大；并立即通知乙方在小时内派技术人员到甲方现场处理解决；需进行品质改进的，乙方须以最快的速度无偿调换补货。因此造成的涂料、辅料、铝卷、开机 和影响交期的罚金等损失，由乙方承担。 其不合格涂料乙方须在个工作日内自行收回。 2. 8甲方使用乙方涂料生产的涂装产品出厂后发现在乙方承诺的质保期（指乙方为甲方涂装产 品单独出具的质量保证书，而非本合同对桶装涂料的质保期）内涂料质量问题，应及时通知乙方；乙方须立即派员与甲方人员一起在甲方客户规定的时间内赶赴指定位置勘验处理；确因涂料质量 问题的责任后果和赔偿，由乙方承担。 2. 9甲方生产剩余的涂料尾料，乙方有义务派调色人员到甲方现场协助改调，特殊情况不能在
配件销售合同范本 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方: 地址: 邮编: 电话: 传真: I 风险提示： I I I 签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。 注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。 乙方: 地址: 邮编: 电话: 传真:
鉴于乙方有意愿销售___________________ 的产品及其必备耗材和配件。经我公司研究同意乙方在__________ 销售我公司产品及其必备耗材和 配件。本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方友好协商，订立以下合同： 一、货物的品名、规格、数量和价格： 详见正式的采购订单。 二、产品的质量标准：依甲方产品承认书为标准。 三、供货方式： 1、分批供货： 2、订单取消： 四、交货地点、方式及运费承担： I I 风险提示： I I I I I > ■ 一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。 女口：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险 则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖；如果货物送往 ■ ■ I I 外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。 I 此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名（签名样本）。这样做的目的是防止经办人离开后， 对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 I I I I
购销合同附件范本 购货单位：_________，以下简称甲方; 供货单位：_________，以下简称乙方。 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 (一)产品的名称、品种、规格、价格 (1)成品卷管10mm×1.2米×22米(合计72530.00元) (2)成品卷管12mm×1.22米×5米(合计19800.00元) (3)钢材、槽钢、彩瓦、付料(合计52190.00元) (4)水泥38吨(合计17100.00元) (5)砂石料30m3(合计1850.00元) (二)由乙方加工制作塔牌一处(加工费29300.00元) 总计192770.00元 (三)产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第( )项执行： (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。 备注： 购货单位： 供货单位： 年月日 水电材料购销合同范本
甲方：xxxx有限公司 (以下简称甲方) 乙方：xxxx有限公司 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立如下条款，以资共同遵守。 第1条材料名称 1.1材料(产品或设备)名称：详见材料清单 1.2规格型号：详见材料清单 1.3质量标准(或技术指标)：符合国家相应产品质量标准 1.4所购材料附送服务项目还包括第 3和4 项。 1.4.1. 可就所购材料、设备的安装及其使用功能和方法向乙方咨询。 1.4. 2. 可派技术人员到场指导甲方施工。 1.4.3. 乙方负责安装到位，并指导甲方或材料、设备使用者正确使用及一般维护。 1.4.4. 乙方负责所购材料的售后服务及维修工作。(保修时间按所购材料或设备的保修单规定或依甲方与业主所签承包合同的相关规定) 5. 其它： 第2条材料包装 2.1包装标准：一般 2.2包装费用：由乙方承担 2.3包装物的处理方法：选择以下第 1和3 种处理方法。 1. 甲方负责自行回收
【内外墙涂料购销合同】 内外墙涂料购销合同 甲方： 乙方： 合同签订日期： 经甲、乙双方共同协商，一致同意就项目内、外墙涂料购销达成以下条款，作为双方履行购销合同之准则： 一、产品名称、商标、规格、数量及金额 2、供货数量以实际为准。 二、供货方式 由乙方帮助组织送货到甲方指定库房，由甲方负责组织卸车及费用。 三、供货期 当本合同生效后，甲方发出书面订货单，乙方收到甲方的每次订货单之后7日内按订货单数量供货（不可抗力因素除外）。 四、付款方式 当本合同生效后，甲方提交要货计划，同时甲方应向乙方支付全部货款的30%做为定金，乙方根据此计划安排生产、送货，货到工地、签收手 1
【内外墙涂料购销合同】 方可卸货，甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。 五、验收 甲方在验收时当场签收（盖章或签字），作为结算的依据。 甲方指定的现场签收人为 六、技术要求 甲方在施工之前，乙方对施工操作、注意事项进行指导，并提交有关施工技术、产品性能的详细资料。甲方必须按技术要求施工，如违背施工技术要求施工，造成的质量问题由甲方负责。如乙方出现产品质量问题而造成的相关责任由乙方负责。 七、违约责任： 甲方如不接受合格的货物，则无权收回已支付货款；如乙方提供的产品不合格，甲方可以拒绝收货并拒付货款。 八、解决合同纠纷的方式 甲、乙双方以合同内容为依据，本着相互谅解，相互合作的精神协商解决，如协商无效可向有关合同仲裁机关申请仲裁，也可向法院提请诉讼、裁决。 九、其它约定事项： 十、1.本合同从签署之日起立即生效。 2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份合同，具有同等效力。 3.在甲方未付清订单的所有货款前，该订单所列之货物的所有权为乙方所有。 4.已调色的产品概不退换。 甲方签章：乙方签章： 代表人：代表人： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 1
劳动合同书 编号: 甲方（用人单位）乙方（劳动者） 单位名称姓名性别 经济性质身份证号 法定代表人（或主要负责人）户籍所在地省（市）区（县） 地址街道（乡镇）（门牌号）邮政编码邮政编码 家庭实际住址 邮政编码 甲方（盖章）乙方（签字） 年月日年月日
根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、行政法规、行政规章以及重庆市劳动行政管理部门有关的政策规定,甲、乙双方按照平等自愿，协商一致的原则，订立本劳动合同，共同遵守执行。 一、劳动合同期限 1、有固定期限：自年月日起至年月日止。 2、无固定期限：自年月日起至甲乙双方约定的劳动合同终止条件出现止。 3、以完成一定的工作为期限：自年月日起至年月日完成之日止。 其中试用期自年月日起至年月日止。 二、工作内容和工作地点 1、根据甲方生产工作需要及乙方的工作能力，乙方同意从事岗位（工种）工作。 2、乙方工作内容和要求是：。 3、因甲方工作需要及乙方工作能力，或生产经营情况变化等因素，甲方可以调整乙方的工作岗位、工作地点和工作内容。乙方认为不适应甲方调整的工作，可以申请另行调整或提出解除劳动合同。经甲方同意调整后仍不愿意从事新岗位工作，或新岗位上岗前经培训后乙方不能胜任新岗位工作的，双方均有权解除劳动合同。 4、未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何方式直接或间接地全职或兼职受雇于他人或自营从事与甲方业务相同或近似的工作，或在甲方工作期间从事与本公司经营无关的活动。如果乙方擅自从事上述活动的，甲方有权解除本合同。 三、工作时间和休息休假 1、乙方实行工时工作制。 2、甲方执行法律规定休息休假办法。 3、甲方因生产经营需要，经与工会协商，或出现法律、行政法规规定的其他情形，可以依法延长工作时间。 4、甲方确因生产经营需要安排乙方延长工作时间的、在休息日安排乙方工作又不能安排补休的、在法定休假日安排乙方工作的，应当依法支付相应的工资报酬。 四、劳动报酬 1、甲方根据按劳分配原则、国家相关规定和甲方规章制度，结合本企业实际，自主确定工资组成形式和工资水平。 2、甲方根据其生产经营特点，确定对乙方实行工资制。乙方的工资标准按甲方的薪酬制度执行。 3、甲方应以货币形式按月支付乙方工资。 4、甲方对公司工资水平或者薪资系统进行调整时，可以根据公司业绩、市场行情及乙方的工作表现、工作能力自主决定对乙方工资待遇进行调整。 5、甲方按乙方日/小时基本工资作为计算基数支付加班工资。 6、乙方在法定休假日、婚丧假及国家规定休假期间，甲方依法支付工资。 五、劳动保护和劳动条件 1、甲乙双方执行国家劳动安全卫生法律、法规、规程和标准，甲方对乙方进行劳动安全卫生教育，减少职业危害。乙方接受甲方的安全教育，双方均有义务防止事故的发生。 2、甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动安全防护用品，努力改善劳动条件。 3、乙方在劳动过程中应严格遵守安全操作规程。对甲方违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。 4、乙方在劳动过程中违反安全操作规程和劳动纪律，应依其过错和有关规章制度或文件的规定承担相应不利后果，并按公司的规定承担赔偿责任。 六、社会保险和福利 1、甲乙双方必须执行国家有关社会保险和福利的规定。 2、甲方努力创造条件，改善集体福利，提高乙方的福利待遇。 七、劳动纪律 1、甲方根据生产经营需要，有权依法建立和完善公司劳动纪律制度和其他规章制度。
涂料购销合同 甲方：乙方： 地址：地址： 电话：电话： 联系人：联系人： 合同签订日期： 经甲、乙双方共同协商，一致同意就油漆商行向建材加工厂采购内、外墙及防水涂料购销达成以下条款，作为双方履行购销合同之准则： 一、产品名称、商标、规格、数量及金额
注：1、颜色以甲方确定的样板为标准。 2、供货数量以实际为准。 二、供货方式 由乙方帮助组织送货到甲方指定库房，由甲方负责组织卸车及费用。 三、供货期 当本合同生效后，甲方发出书面订货单，乙方收到甲方的每次订货单之后7日内按订货单数量供货（不可抗力因素除外）。 四、付款方式 当本合同生效后，甲方提交要货计划，同时甲方应向乙方支付全部货款的10%做 为定金，乙方根据此计划安排生产、送货，货到工地、签收后方可卸货，甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。 五、验收甲方在验收时当场签收（盖章或签字），作为结算的依据。甲方指定的现场签收人为张治国。 六、技术要求 甲方在施工之前，乙方对施工操作、注意事项进行指导，并提交有关施工技术、产品性能的详细资料。甲方必须按技术要求施工，如违背施工技术要求施工，造成的质量问题由甲方负责。如乙方出现产品质量问题而造成的相关责任由乙方负责。 七、违约责任： 甲方如不接受合格的货物，则无权收回已支付货款；如乙方提供的产品不合格，甲方可以拒绝收货并拒付货款。
八、解决合同纠纷的方式 甲、乙双方以合同内容为依据，本着相互谅解，相互合作的精神协商解决，如协商无效可向有关合同仲裁机关申请仲裁，也可向法院提请诉讼、裁决。 9、其它约定事 项： 10、1.本合同从签署之日起立即生效。 2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份合同，具有同等效力。 3.在甲方未付清订单的所有货款前，该订单所列之货物的所有权为乙方所有。 4.已调色的产品概不退换。 甲方签章：乙方签 章： 代表人：代表人： 年月日
合同编号：WU-PO-171-74 零部件购销合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
零部件购销合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 合同编号： 甲方： 乙方： 在乙方为甲方供货的过程中，为更好的保证部件质量，对采购成本的稳定性进行有效控制，经双方协商达成如下协议： 一、乙方为甲方所供货的零部件在用到以下原材料(又称双经销材料)时，乙方应从甲方购买并使用其生产供货零部件，不得自行到市场上购买。该部分原材料包括但不限于以下内容： 1.所有塑料原料及泡沫：ps、abs、pp、pc、
pmma、eps、塑封柜口用pvc、各种色母原料等。 2.各种规格钢材：冷轧板、热镀锌板、电镀锌板、sd钢板、镀铝锌板、不锈钢、镀铝板、铝板等。 3.进口零部件：芯片、继电器、传感器、程控器(含国产)、温控器等。 4.其他分包订单部件所涉及到的乙方生产用原材料或零部件。 二、凡乙方为甲方供货的零部件用到以上原材料，乙方应从甲方或国际贸易有限公司购买，购买数量应以向甲方供货的零部件的原材料使用量为准，不能多购也不能少购，乙方从甲方购买的原材料只能用于生产向甲方供货的零部件，不得再行出售或用于生产其他产品，乙方购买储备的原材料数量不能超过生产一个月向甲方供货零部件的原材料用量(因甲方订
合同编号： 合同签订地：# # # # # # #公司 # # # # # # #公司 战略合作框架协议 年月日 目录
第一章战略合作纲领--------------------------------------3 第二章战略合作方式--------------------------------------4 第三章合作对价------------------------------------------5 第四章双方义务及承诺------------------------------------6 第五章违约责任------------------------------------------8 第六章争议解决------------------------------------------8 第七章其他----------------------------------------------9 附则----------------------------------------------------10
甲方： 地址： 乙方： 地址： 鉴于：乙方在【】地区拥有发展前景良好的【】项目，甲方为了利用优良的太阳能光照资源以发展清洁能源，发挥自己强大的产业实力，优化资源配置，甲乙双方已经就项目达成了良好的合作。 据此，双方本着共同合作和互利互惠的原则，经过平等协商，就上述事宜达成协议如下： 第一章战略合作纲领 1.1 合作宗旨 1.1.1 甲方与乙方通过双方的紧密合作，提高产业效率，协同发展建设，达到合作的根本效益。 1.1.2 双方基于自愿、平等、公平、互惠的合作原则，优势互补，共同发展，打造双赢的战略合作伙伴关系。在合作期间，双方遵守保密原则，充分发挥合作力量，共同建立协作市场。 1.1.3 本协议属于框架协议，是双方进行长期合作的指导性文件，也是双方
. 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！ 内外墙涂料购销合同 甲方： 乙方： 合同签订日期： 经甲、乙双方共同协商，一致同意就 项目内、外墙涂料购销达成以下条款， 作为双方履行购销合同之准则：一、产品名称、商标、规格、数量及金额 产品名称色号包装单位数量单价 (元) 总金额(元) HIPAC （海派克） ISN-100水性内墙乳胶漆 白色20KG 桶HIPAC （海派克） ISD-100外墙水性抗碱封闭底漆 白色18升桶HIPAC （海派克） ISD-100内墙水性抗碱封闭底漆 白色18升桶HIPAC （海派克） ISW-100水性外墙面漆 浅黄色18升桶HIPAC （海派克） ISW-100水性外墙面漆 浅咖啡18升桶HIPAC （海派克） ISW-100水性外墙面漆 深咖啡18升桶 合 计合计（大写）注：1、颜色以甲方确定的样板为标准。 2、供货数量以实际为准。 二、供货方式 由乙方帮助组织送货到甲方指定库房，由甲方负责组织卸车及费用。 三、供货期 当本合同生效后，甲方发出书面订货单，乙方收到甲方的每次订货单之后7日 内按订货单数量供货（不可抗力因素除外）。 四、付款方式 当本合同生效后，甲方提交要货计划，同时甲方应向乙方支付全部货款的30%做为定金，乙方根据此计划安排生产、送货，货到工地、签收手
. 方可卸货，甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。 五、验收 甲方在验收时当场签收（盖章或签字），作为结算的依据。 甲方指定的现场签收人为 六、技术要求 甲方在施工之前，乙方对施工操作、注意事项进行指导，并提交有关施工技术、产品性能的详细资料。甲方必须按技术要求施工，如违背施工技术要求 施工，造成的质量问题由甲方负责。如乙方出现产品质量问题而造成的相关责 任由乙方负责。 七、违约责任： 甲方如不接受合格的货物，则无权收回已支付货款；如乙方提供的产品不合格，甲方可以拒绝收货并拒付货款。 八、解决合同纠纷的方式 甲、乙双方以合同内容为依据，本着相互谅解，相互合作的精神协商解决，如协商无效可向有关合同仲裁机关申请仲裁，也可向法院提请诉讼、裁决。 九、其它约定事项： 十、1.本合同从签署之日起立即生效。 2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份合同，具有同等效力。 3.在甲方未付清订单的所有货款前，该订单所列之货物的所有权为乙方所 有。 4.已调色的产品概不退换。 甲方签章：乙方签章： 代表人：代表人： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
五金配件购销合同样本 下面是为大家整理的五金配件购销合同样本，欢迎大家阅读。更多相关内容请关注出国留学网合同范本栏目。 五金配件购销合同样本 需方： (以下简称甲方) 供方： (以下简称乙方) 甲乙双方就甲方向乙方采购“ 观江”项目的门窗五金配件产品事宜，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以
便共同遵守。 一、产品名称、生产厂家、数量、价格、供货时间 1、产品名称：铝塑门窗五金配件 2、生产厂家：洪铭 3、生产地：哈尔滨品牌： xx
4、规格型号： 5、数量：暂定为 10 万套，甲方有权根据项目需要调整供货数量。双方确认，本合同的签订，意味所有“ 观江”项目的全部门窗五金配件产品由乙方供应，甲方有权根据工程的进展情况另行向其他供应方采购该产品。 6、合同单价： 该合同单价包含材料费、包装费、运输费、装卸费、保
管费、税费等乙方将符合本合同约定的货物运送至交货地点并经甲方验收合格后交付甲方所需要的一切费用。该单价在一次性包死，除此之外，甲方无需再支付其他任何费用。订购门窗五金配件的名称、规格、型号、单价如下表： 7、供货时间：每批货物的供货期为甲方发出供货通知之日起 3 日内(包括法定节假日、公休日等)。 二、质量要求、技术标准 按照国家制定的《建筑门窗五金件》的质量要求和技术要求为准。交货地点(合同履行地点)、方式由乙方负责将货物运输至位于哈尔滨市江北区甲方指定的门窗厂内，具体交
货地点由甲方在货到后届时指定。如因需要，乙方应送至甲方另行指定的交货地点，但不增减装运费。 三、包装费、装卸费、运输费 由乙方负责，费用已包含在本合同单价中，甲方不再另行支付。 四、包装要求
合同附件,格式 篇一：合同附件格式 合同附件格式 附件一：合同协议书 合同协议书 哈尔滨铁路局工程管理所（以下简称“发包人”）为实施滨北线道口房新建工程(k121+697至k181+999共计18处) ，己接受哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议： 1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：（l）中标通知书； （2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸； （7）投标报价表；（8）其他合同文件。 2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 3．签约合同价：根据路局批准预算及双方的补充协议。4．承包人项目经理：李宏伟5．工程质量符合合格标准。 6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包
人支付合同价款。 8．承包人应按照监理人指示开工，工期为 70 天。 9．本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；副本六份，甲乙双方各执三份。 10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 经办人：（签字） 年月＿日 注：联合体承包人各方应逐一列出，并签字、盖章。承包人：（盖单位章）法定代表人 或其委托代理人：（签字）经办人（签字）年月＿日 附件二：甲供材料设备一览表 甲供材料设备一览表 年月日 附件三：工程保修协议书 工程保修协议书 发包人（全称）：哈尔滨铁路局工程管理所承包人（全称）：哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》
附件： 1、投标书（格式） 2、响应协议书确认函 3、按中档溜冰场标准投入的设施设备清单承诺书 4、按中档溜冰场标准投入装潢的用材工程量清单承诺书 5、开标一览表（即投入资金及上交管理费承诺书） 6、安全承诺书 7、服务质量承诺书 8、关于资格文件声明的函 9、法人代表授权书（格式） 10、合同主要条款 11、大学生活动中心溜冰场（溜冰场）图纸 附件1——投标书（格式） 投标书（格式） 致新乡市高级技工学校： 根据贵校2007年10月30日第200710084期学生活动中心溜冰场社会化经营项目招标文件的要求， ___（全名及职衔）经正式授权并以投标人_______ ______________________________________（投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一式伍份（正副本分别用档案袋密封，并加盖公章）。 1、投标书（格式） 2、响应“协议书（附件10）”确认函 3、按中档溜冰场标准投入的设施设备清单承诺书 4、按中档标准投入装潢标准用材工程量清单 5、开标一览表（即投入资金及上交管理费承诺书） 6、安全承诺书 7、服务质量承诺书 8、关于资格文件声明的函 9、法人代表授权书（格式） 10、合同主要条款 签字代表在此声明并同意： 1．我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，热爱高教事业，热爱学生，自觉遵守学校各项规章制度，服从校方管理，愿意为高校服务保障作贡献。上交的管理费投标报价为（大写）：______ _元/年，总共经营（大写）八年，总计投标总额为（大 写）元人民币。 2．我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 涂料购销合同协议书范本(2份) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
涂料购销合同范本（2份） 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 签订日期：______ 年M 日 涂料购销合同 甲方(买方)： 法定代表人： 地址： 联系方式：
乙方(卖方)： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 价格 1、价格为含税到货价，从乙方到甲方的运费由乙方承担，价格表以本合同附件形式附后 (详见附件)。其后价格的调整以双方共同确认盖意为准。 2、未列入价格表的新品新色原则上对应价格表中相同颜色系列的价格执行个别颜色差异较大的双方在具体订单中予以协商确认。 二、质量保证和服务 1、乙方售给甲方的涂料必须达到或满足以下标准： (1)满足甲方设备和工艺条件； (2)满足甲乙双方或甲乙双方与第三方共同商定的标准； (3)满足甲方具体订单中要求的经乙方在订单中签字确认的标准; (4)其他没有单独约定的性能、标准须符合国家标准或行业标准; (5)确保甲方现有设备使用时废气排放不超标； (6)确保甲方涂装一次上机成功率达到。低丁该标准的，乙方须承担因此造成的相关损失； (7)乙方对涂料质量在质保期内的责任承诺不因本合同终止或双方业务终止而终止。
合同编号：YT-FS-5793-57 零配件销售合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
零配件销售合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 卖方(以下简称甲方)： 买方(以下简称乙方)： 经协商一致，甲乙双方就甲方向乙方销售货物事宜达成以下协议： 一、货物的品名、规格、数量和价格： 详见正式的采购订单 二、产品的质量标准：依甲方产品承认书为标准。 三、供货方式： 1、分批供货： 2、订单取消： 四、交货地点、方式及运费承担： 1、交货地点：乙方公司 2、交货方式：甲方委托货运公司运输，运输费用由甲方承担;
如乙方急料需甲方空运或快递，则费用由乙方自行承担。 如因甲方交期延误需要空运或快递的，则费用由甲方承担。 五、产品的价格调整： 六、产品的验收： 1、乙方收货后，当场清点来货件数，验收无误后出具收货单据。对产品的名称、规格型号、数量等进行验收在一周内完成。 质量异议期 2、如乙方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为甲方交付的产品质量符合本合同第二条约定的质量的要求。 七、付款方式及条件： 1、付款方式： 2、付款条件： (1) 付款频次、时点及对账安排。 (2) 若乙方逾期支付货款，每逾期一日，支付总
合同附件范本 篇一：合同的附件一至五附件一：《特许经营合同》签订流程图 ②根据法律意见 再次进行洽谈 备注：“Y”表示负责审批部门无异议；“N”表示负责审批部门有异议。 附件二：直营区专柜合同/协议流程图 N ②根据法律意见再次进行谈判 备注：1、“Y”表示负责审批部门无异议；“N”表示负责审批部门有异议。2、虚线框表示如不在此范围则可省略此步骤。 附件三：其他业务合同签订流程图 ①根据法律意见 再次进行洽谈 备注：“Y”表示负责审批部门无异议；“N”表示负责审批部门有异议。 附件四： 深圳市XX发展有限公司送达回执 说明：1、该送达回证适用于合同、函件、通知书等文书的送达。 2、送达方式包括直接送达、邮寄送达、委托送达、传真
送达。 3、代收文书的，应由代收人签名或盖章，并注明代收理由。 附件五： 合同报备表 说明：合同内容摘要应为涉及财务结算的条款，包括：（1）合同有效期；（2）合同的价格、金钱给付、结算条款及违约责任等内容。 篇二：合同附件附件1 贷款卡申领及年审申请书 申请人全称：绵阳华盛房地产开发有限公司组织机构代码： 791819994贷款卡编码：5107030000087031 中国人 民银行成都分行制 贷款卡申领须知 一、凡欲与金融机构发生信贷业务的企（事）业单位（包括法人和非法人）、其他组织，应当先向经营所在地贷款卡管理机关申领贷款卡。 二、申请人需持已录入数据的《贷款卡申领及年审申请书》电子版（可登录四川省门户网站下载）和填妥的《贷款卡申领及年审申请书》（须用A4纸格式打印），连同以下材料向经营所在地贷款卡管理机关提出书面申请：
（一）最近年度年审合格的《企业法人营业执照》复印件，或《营业执照（副本）》复印件，或《事业单位法人证书》复印件，或其他能证明申请人身份、并经国家有关行政主管部门认可的有效证件复印件，并出示原件。 （二）最近年度年审合格的《中华人民共和国组织机构代码证》复印件，并出示原件。 （三）《税务登记证》（国税或地税）复印件，并出示原件。 （四）出资股东为自然人的，须提供有效身份证件复印件；为境内机构的，须提供《中华人民共和国组织机构代码证》复印件，办理了贷款卡的还须提供贷款卡复印件；为境外机构的，须提供境外登记注册证书复印件。 （五）对外投资情况的证明材料（如被投资单位验资报告、或未验资的被投资单位公司章程等），以及各被投资单位的《中华人民共和国组织机构代码证》复印件、或贷款卡编码复印件。 （六）法定代表人(负责人)、总经理、财务负责人等高级管理人员的身份证件复印件；经办人身份证件复印件。 （七）法定代表人的直、旁系亲属若在其他企业担任高级管理人员的，须提供身份证件复印件。 （八）中国人民银行要求的其他相关材料。 若申请人为企业法人的，还需提供以下材料： （九）注册资本验资报告，或《国有资产产权登记证》，
材料采购合同 购货方：四川宏府建筑工程有限公司（以下简称甲方） 供货方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商,就甲方渠县总工会“三中心一阵地”装饰装修工程所需油漆涂料的采购事宜，签订本合同，以资共同信守执行。 第一条物资名称、规格型号、数量、单价、金额 1、供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量为甲方实收数量，甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整，乙方不得有异议。 2、乙方负责运输并卸货至甲方指定地点，合同价款中已包括物资款、运输费、装卸车费、加工费、管理费、利润、风险以及乙方因出售该物资应缴纳的
一切税费等全部费用。 第二条技术标准（包括质量要求） 1、进场的物资必须符合国家标准和达州市标准及甲方提出的要求，如发生质量问题，实行包退、包换，确保进场材料质量合格率100%，并须在材料进场的同时提供材料的质量检验部门的产品材质证明书（甲方有权对所采购的材料进行进一步检测），且材质证明书内容要和现场进料单及标牌所标明内容相对应。 第三条交货方法、交货地点、交货期限 1、交货地点: 渠县，乙方必须保证按甲方的供货通知所要求的规格、数量、时间供应甲方合同明细中要求的合格物资运输至甲方指定地点并卸入指定地点。 2、交货方式:甲方指定现场材料员负责签字验收，非甲方指定人员签字的货单，甲方不予结算。 3、交货日期: 从2017年7月14日起开始供货，以甲方通知为准，甲方的需货计划，应提前48小时通知乙方，乙方在收到甲方的供货通知后48小时内，保证供货到现场。以物资实际运送到合同指定地点的日期为乙方的实际交货日期，若逾期超过2天对甲方造成重大损失或停工，乙方应赔偿一切损失。 4、按甲方需用计划的要求，将本合同约定的材料保质、保量（乙方应具有应对施工高峰期和汛期的应急措施）、及时、齐备配套地供应到甲方指定地点。 5、乙方供应物资应根据工程进展情况需要使用前预计足够时间（必须符合甲方的要求）运抵现场，以确保甲方负责施工的工程竣工工期不会出现任何延误。 6、乙方必须按甲方随时发出的通知要求的日期进行交货，若未按甲方规定时间交货，乙方将负责因此造成的损失,且甲方有权核减乙方供应量直至终止与乙方的合同。 7、乙方进入甲方现场人员必须听从甲方管理人员的管理，进场车辆必须听从调度，遵守甲方现场文明工地等有关管理制度。
零配件销售合同范本 卖方(以下简称甲方)： 买方(以下简称乙方)： 经协商一致，甲乙双方就甲方向乙方销售货物事宜达成以下协议： 一、货物的品名、规格、数量和价格： 详见正式的采购订单 二、产品的质量标准：依甲方产品承认书为标准。 三、供货方式： 1、分批供货： 2、订单取消： 四、交货地点、方式及运费承担： 1、交货地点：乙方公司 2、交货方式：甲方委托货运公司运输，运输费用由甲方承担; 如乙方急料需甲方空运或快递，则费用由乙方自行承担。 如因甲方交期延误需要空运或快递的，则费用由甲方承担。 五、产品的价格调整： 六、产品的验收： 1、乙方收货后，当场清点来货件数，验收无误后出具收货单据。对产品的名称、规格型号、数量等进行验收在一周内完成。 质量异议期
2、如乙方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为甲方交付的产品质量符合本合同第二条约定的质量的要求。 七、付款方式及条件： 1、付款方式： 2、付款条件： (1) 付款频次、时点及对账安排。 (2) 若乙方逾期支付货款，每逾期一日，支付总货款%的违约金。 (3) 乙方同意以地处于房产抵押给甲方，为本合同及补充文件项下甲方债权提供抵押担保。 八、违约责任：本合同系双方真实意愿的表达，双方均应自觉遵守，若一方违约应向非违约方承担违约责任。 九、合同纠纷的解决： 1、本合同未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》执行。 2、若本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，双方均可向原告所在地法院起诉。 十、其它约定事项： 1、若本合同附有技术协议的，该技术协议作为本合同的附件，是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 2、双方在履行本合同过程中的传真、订单、往来信函均为本合同的补充文件，与本合同具有同等法律效力。 3、本合同有效期自年月日起至年月日止。
工程质量保修书 发包人:（全称）池州市贵池区殷汇中心学校 承包人:（全称）池州市盛源建筑安装有限公司 为保证贵池区殷汇镇汇丰小学教学综合楼工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。 1．质量保修范围 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下： 2．质量保修期 2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为五年； 3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为贰年； 4．供热、供冷系统工程为/个采暖期、供冷期； 5．装饰装修工程为壹年； 6．其他项目/ 。 3．质量保修责任 3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。 承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。保修费用从质量保修金内扣除。 3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。 4．质量保修金的支付 工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为决算总造价的百分之五（大写）。质量保修金银行利率为0%。 5.质量保修金的返还 发包人在分项工程质量保修期满后15天内，将该分项工程剩余保修金返还承包人。 6．其他 6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：/ 6.2 本质量保修书作为本合同的附件, 由施工合同发包人承包人双方共同签署。 6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人：（签字）法定代表人：（签字） 联系电话：联系电话： 年月日年月日
__________________________________________________ 内外墙涂料购销合同 甲方： 乙方： 合同签订日期： 经甲、乙双方共同协商，一致同意就项目内、外墙涂料购销达成以下条款，作为双方履行购销合同之准则： 一、产品名称、商标、规格、数量及金额 2、供货数量以实际为准。 二、供货方式 由乙方帮助组织送货到甲方指定库房，由甲方负责组织卸车及费用。 三、供货期 当本合同生效后，甲方发出书面订货单，乙方收到甲方的每次订货单之后7日内按订货单数量供货（不可抗力因素除外）。 四、付款方式 当本合同生效后，甲方提交要货计划，同时甲方应向乙方支付全部货款的30%做为定金，乙方根据此计划安排生产、送货，货到工地、签收手
方可卸货，甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。 五、验收 甲方在验收时当场签收（盖章或签字），作为结算的依据。 甲方指定的现场签收人为 六、技术要求 甲方在施工之前，乙方对施工操作、注意事项进行指导，并提交有关施工技术、产品性能的详细资料。甲方必须按技术要求施工，如违背施工技术要求施工，造成的质量问题由甲方负责。如乙方出现产品质量问题而造成的相关责任由乙方负责。 七、违约责任： 甲方如不接受合格的货物，则无权收回已支付货款；如乙方提供的产品不合格，甲方可以拒绝收货并拒付货款。 八、解决合同纠纷的方式 甲、乙双方以合同内容为依据，本着相互谅解，相互合作的精神协商解决，如协商无效可向有关合同仲裁机关申请仲裁，也可向法院提请诉讼、裁决。 九、其它约定事项： 十、1.本合同从签署之日起立即生效。 2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份合同，具有同等效力。 3.在甲方未付清订单的所有货款前，该订单所列之货物的所有权为乙方所 有。 4.已调色的产品概不退换。 甲方签章：乙方签章： 代表人：代表人： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： ,我国中小企业融资的现状和问题 摘要 中小企业是我国国民经济的重要组成部分,在经济社会发展中具有大企业