停车场设施安装施工合同书
甲方（发包方）：_________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方（承包方）：_________________ 签订日期：______年____月___日
身份证号码：_____________________
甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就停车场设施安装施工事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条工程地点
工程地点位于________________________。
第二条承包方式
本停车场设施安装施工工程承包方式为________________。
第三条设计
工程设计图由乙免费提供(具体设计图略)。
第四条工程预算
1．工程造价预算为人民币元整（大写：）。具体预算表（略）。2．预算总造价只作为工程造价参考数据，最终结算以工程实际使用材料、施工情况等为依据的决算造价为准，但决算单价应与预算单价符合。．
第五条质量标准及验收
1．乙方参照公安交管部门认可的国标标准施工，按照相关行业标准安装，由甲方验收即可。
2．在乙方提供竣工后的决算造价单的日内甲方应履行验收责任(否则视为验收合格)，验收后如无异议，视为交付工程及产品符合合同规定，乙方负责年内的免费维修并预留总造价的％做为质保金。
第六条结算方式
1．合同签订后甲方即向乙方预付预算造价的____％款项。2．验收合格后的天内甲方向乙方支付决算总造价的____％款项(含预付款)。
3．本合同签订日起的第天甲方向乙方支付决算总造价的____％质保金。
4．甲方逾期违约按每日____%加收滞纳金。
第七条工期
在乙方收到甲方的预付款后，自____年____月____日至____年____月____日为合同工期。除不可抗力因素外的乙方原因造成工期延误，按每日____%加罚延误金。
第九条违约责任
本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行或未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任。
第十条不可抗力
1．在本合同履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。．2．任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十一条法律适用与纠纷解决方式
1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十二条附则
1．本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
2．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。3．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（签字）：
____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：
________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：
________________________
联系电话：________________________ 联系电话：
________________________
传真：____________________________ 传真：
____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：
________________________
开户银行：________________________ 开户银行：
________________________
账号：____________________________ 账号：
____________________________
停车场项目施工合同范本 * 甲方：（出租人） 乙方：（业主） 就乙方需租赁___ 停车位，与甲方协商一致后达成乙方租赁停车位的如下协议： 一、甲方向乙方提供 _______ _ 停车场，停车位号码：___________ ,用于停放车型： ________ , 车牌号码：________ , 车身颜色：__________ 。 二、用期限及车位租金：自 _____ 年______ 月 ____ 日至_____ 年______ 月____ 日止 共_____ 个月,月租金： ______ 元（人民币），乙方须于每月30日前交付下个月的车位租金。 三、甲方收取的停车费只限于该停车位场地使用租金，不包含车辆保管费，即双方只构成车位场地租赁关系，不构成保管关系。该车辆的保险费用由乙方购买。 四、租约期满，车主若需继续租赁，应在协议到期前十五天到管理处办理租手续; 否则，将视乙方自动终止协议，该车位转租他人时不再另行通知。 五、租约到期后仍未办理续租手续的车主，该车辆进出时一律按《xxx 市机动车停车服务收费管理办法》收费，乙方不得以任何理由拒付停车位费，否则，甲方有权拒绝其车辆进入小区停放。 六、乙方承诺并遵守甲方《停车场管理规定》，不得乱停乱放，占用道路或他人车位，凡进出小区停车场的车辆必须服从当值保安员的指挥; 并凭业主证、住户证刷卡出入，否则保安人员有权不予放行。若乙方业主证、住户证遗失请及时到住户服务中心报失，在乙方报失前发生车辆丢失甲方不负任何责任。 七、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效，双方不得异议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期： 甲方：乙方：乙方：鉴于:来往车辆停放混乱无绪，致患者、医院及职工无法正常使鉴于用之情形。甲、乙双方本着平等自愿的原则、经友好协商，就医院停车场合作经营、管理及其它事宜达成如下协议，以期共同遵守： 一、合作内容医院停车场项目。 二、停车场的经营与管理 1、乙方负责购买、安装、调试、维护上述项目所需的一切设备，包括入口设备、出口 设备、监控设备、管理中心设备、线材线管材料、岗亭设备、空调等，并负责停车位、指示线、分道线等的画线及维护。 2 、乙方对上述项目设备拥有完全所有权，合同解除或终止时由乙方负责拆解并收回。3 、乙方负责停车场的日常经营与管理，包括项目收费、缴纳税款、场地管理、人员管理、车辆摆放、设备维修、消防安全等。 4 、乙方设备如连接甲方电源，乙方需安装计量电表，并每月按实际流量费用支付给甲方。5 、医院北侧入口为医院员工专用通道，乙方负责发放免费通行卡方便进入，乙方还需按甲方要求规划外来车辆限制区并安装自动感应道闸门禁系统。 6 、重要接待、vip 客人、相关政府机关实行免费进出。 三、项目收益与分配 1、依据对停车场实地测试统计的数据、天津市物价局收费标准的规定和该项目运营的
甲方单位： 乙方单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商签订本协议书。 1.工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程工期：___________年___________月___________日至___________年___________月 ___________日 2.工程造价：___________元/m2。 2.1 以上单价为包干价，结算以现场实际施工建筑面积计算。 2.2 工程进度款按建筑面积___________m2计算。 2.3 以上单价包含乙方施工时产生的一切费用，如人工、材料、机械、材料搬运上楼及税金等一切费用。 3.工程结算及进度款支付：乙方材料及人员进驻工地现场之日，甲方支付乙方工程总价30%；乙方施工完毕之日，甲方支付乙方工程总价50%；工程验收合格及结算完毕之日，按照实际完成工程量支付至工程总价97%，工程质保金为工程实际总价的3%。 4.施工质量标准：施工质量以甲方及质检站验收合格为准。 5.双方义务及权利：施工现场安全及施工过程管理由甲方负责。 6.甲方委派__________(联系方式：______________)为驻现场项目经理； 乙方委派__________(联系方式：______________)为项目负责人。 7.协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。
甲方单位：（公章）乙方单位：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行 账号：账号： 合同订立时间：________年______月______日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工
装修工程合同范本简单版 装修是一个大的改动，期间可能会有各种的事情发生，为了不为了这些事发生纠纷，签订一份详细的合同是非常有必要的。下面是由为大家整理的“装修工程合同范本简单版”，仅供参考，欢迎大家阅读。 装修工程合同范本简单版(一) (发包方)甲方:__________________ (承包方)乙方:__________________ 按照、的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称:_____________室内装饰工程 2、工程地
点:____________________________________ 3、承包范围:____________________________________ 4、承包方式:施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、工期:本工程自______年____月____日开工，于______年____月____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。 6、工程质量:按本合同第五条约定标准。 7、合同价(人民币大写):_________元整。 二、甲方义务 1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验
收、变更、登记手续和其他事宜。 三、乙方义务 1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
设备安装合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装 _______ 设备设备达成如下协议： 编号 号：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况： 产品名称 ________________ 规格型号 _________________ 单位 _______________ 数量 2、安装工程概况： （ 1）工程地点及面积： __________________ （ 2）工程造价： ____________________________________________________ 元； （3）开工日期： __________________ 年 ________________ 月 ________ 日； （4）竣工日期： __________________ 年 _________________ 月 ___________________ 日； （ 5）付款方式： （ 1）现金 _________________________________ （2）转帐支票 第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试 _______________________ 设备完毕，甲 方现场验收合格，并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字 , 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责 __________________ 设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1） ________________ 年 月 ________ 日之前，乙方派出工程技术及 施工人员到达工地现场开始安装施工； 月 （2） ________________ 年 ________ 日之前，完成前期隐蔽工程施 工并验收； （3） ________________ 年 月 ________ 日之前，完成设备安装及系统 的调试运转； 全部 __________________ 设备工程完工及验收， 与装修竣工时一同进行。 所需材料均 按双方约定时间进场到位 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工 程竣工当天通知甲方验收， 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收， 认定工程质量 和工程内容符合要求的， 双方代表在工程验收单 （表） 上签字盖章。 乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、 产品保修单、 日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲 方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应 签定合同的补充文本加以确认。
设施安装施工合同 工程项目名称： 甲方（发包者）： 乙方（承包商）： 现甲方将停车库交通安全设施工程发包给乙方施工安装，工程项目含材料、施工等全部内容。双方经过充分协商，为保护各自合法权益，签订本合同。 一、工程设计图由乙方免费提供。 二、工程造价预算如下：
三、预算总造价只作为工程造价参考数据，最终结算以工程实际使用材料、施 工情况等为依据的决算造价为准。但决算单价应与预算单价符合。 四、乙方参照公安交管部门认可的国标GB5768-2009标准生产，按照相关行业 标准施工安装，由甲方验收即可。在乙方提供竣工后的决算造价单的三日内甲方应 履行验收责任（否则视为验收合格），验收后如无异议视为交付工程及产品符合符合 规定，乙方负责一年内的免费维修并预留总造价的5%做为质保金。 五、结算方式： 合同签订后甲方即向乙方预付预算造价的20%款项；材料全部到场经甲方验收后付预算造价的30%款项；验收合格后的七天内甲方向乙方支付决算总造价的95% 款项（含预付款）；本合同签订日起的第365天时甲方向乙方支付决算总造价的5% 质保金。甲方逾期违约按每日千分之五加收滞纳金。 六、工期：在乙方收到甲方的预付款后，在年月日至年月日 为合同工期。除不可抗力因素外的乙方原因造成工期延误，按每日千分之五加罚延 误金。 本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同执行期间双方必须全面履行，不得变更。未尽事宜以本合同附件形式另行签订，法律效力同等。 任何一方的单方面解除合同，应付给另一方本合同造价的20%违约金。发生争议诉讼由法院仲裁解决。 甲方单位：乙方单位： 单位盖章：单位盖章： 单位地址：联系电话： 联系电话：用户名：王建军 开户银行： 银行帐号： 年月日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实信用原则，签订本安装工程施工合同，以供双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：_________________________________改线工程 2、工程地点：_________________________________. 3、工程内容及承包范围： 钢管∮2800×22单向7.982㏎(双管15.964㏎);∮2500×20共计50M;∮2400×20共计50M的布管下沟、对口焊接、焊后防腐补口、施工过程中的排水降水工作（特殊情况除外）。 二、工期： 1、本工程从___________年___________月___________日开工起至___________年___________月___________日止，工期为___________天，如遇特殊原因（如大雨、地震材料等原因）按期顺延。 三、工程质量： 1 因为本工程属于压力管道，乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准提供具备压力管道焊接资质的焊工施工，并接受质量检查部门及甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件并予以积极配合，对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。 2 工程质量必须达到专业质量检验评比标准规定的分项（单项）工程质量标准,第一个月焊缝合格率不低于85%，第二个月以后不低于92%。
3 管道的对口、焊接施工方法须符合现行国家标准的要求。 4焊缝对口的错边量不得超过±2MM,焊缝100%超声波检测B1级合格，20%射线探伤抽检应达到Ⅱ级焊缝要求，焊缝表面不能有其他不允许的缺陷。 五、安全施工： 1、乙方应按现行国家相关规定进行安全文明施工，加强施工安全管理，不得违章作业。 2乙方必须对所有施工人员购买工伤劳动保险。 六、工程计价： 1、本工程为计价不计量，承包价格为每个焊缝___________元计价,以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程结算.结算款为当月完成量总价的90%，余款待施工队撤离现场时一次结清。如因检测滞后造成的工程量统计误差可根据以往合格率计入当月结算工作量。 2、施工队承担每个月四天的雨天误工费用，如每个月下雨超过四天时，甲方承担50%的误工补贴（按实际人数及工资额计算）；如因甲方材料、机具、作业面问题出现误工不超过四天时，由乙方负责；超过四天以后由甲方负责。 3乙方人员进入现场后开工前为甲方所作的零星工作由甲方支付人工工资. 4工程完工后如甲方需要乙方留下进行水压试验等工作时, 人工工资由甲方支付. 七、工程承付款方式： 1、工程款当月结算,第一个月为45天,以后为35天。 2、工程量由甲方现场技术人员共同测量确认，由甲方技术负责人审核，作为工程结算的依据。所有工程量以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程进度结算.结算款为当月完成量的90%。 3、余款待施工队撤离现场时一次结清。 八、双方责任： 1、甲方责任：
简易水电安装合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
简易水电安装合同模板 甲方：（发包方）_________________________________ 乙方：（承包方）_________________________________ 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程名称_________________________________ 2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积___________元一次性全包。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现
场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
编号：_____________设备安装合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（以下简称甲方）：_________________________________________ 承包方（以下简称乙方）：_________________________________________ 经甲乙双方协商，甲方将___________________委托给乙方设计、安装。具体达成如下协议： 一、设备安装总资金为人民币：_________元（大写：________________）。 二、甲乙双方签定协议____内，甲方支付预付款________元（大写________________）作为乙方采购设备和材料之用。 三、设备安装调试完毕，验收合格无故障运行____内，甲方向乙方支付余下的全部资金，即_______元（大写：_________________）。 四、甲方应按照双方约定的时间和金额，向乙方支付款项，款未按协议程序支付，乙方拥有设备的所有权。 五、设备安装完备后，乙方对甲方的有关人员进行培训、讲解，以便日后的设备管理和使用。 六、设备安装期限为______年____月____日至______年____月____日完工，在履约过程中若遇到不可抗拒因素，工期相应顺延。 七、设备安装完毕从验收合格之日起一年免费保修，设备终身有偿维修，人为损坏或
遭遇地震、雷击等不可抗拒的因素除外。在正常使用过程中设备如出现故障，乙方须与甲方在约定时间内派人前往维修。 八、本协议未尽事宜双方协商解决。 九、本协议一式两份，具有同等法律效力。甲乙双方各执一份，签字后生效，验收合格结清全部款项后失效。 甲方：乙方： 代表（签字）：代表（签字）： 年月日年月日
***停车场系统供货安装合同 甲方：山西玄辰房地产开发有限公司 乙方：江西百胜门控设备有限公司 依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就金龟大厦停车场系统供货及安装工程事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：****车场系统供货与安装工程 2、工程地点：******** 3、工程内容：金龟酒店前广场道闸供货、安装、系统调试等全部工程。 二、质量要求 乙方所供设备质量不得低于投标报价时提供的样品机，设备质量达到或超过国家现行质量标准、技术要求并符合甲方招标文件的约定。设备质量不符合本合同的约定，甲方有权要求更换整台设备，直至解除本合同，乙方应对此承担全部责任并应赔偿甲方因此造成的损失。 三、运输方式、费用及交货时间、地点： 1、采用汽车运输，运输由乙方负责并承担相应运输费用。设备出厂具有运输所需的防护能力的包装，若因运输过程中损坏由乙方负责。设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期限内尽快补货。。 2、交货时间、地点：合同签订后预付款到账15个工作日内到甲方工地。乙方应于交货同时提供设备详细使用说明书、产品合格证等本合同所要求的设备相关技术文件.
四、供货范围：详见合同附件—停车场系统清单表。 五、验收、安装、调试 1、设备到达后，甲方对设备数量清点和包装查验，无论甲方是否对数量和包装进行检验不影响设备的安装，甲方对外包装检验合格不代表乙方设备质量验收合格。设备在交付甲方使用前非因甲方责任而造成受损或灭失或者造成第三者受损时，由乙方承担相应损失或负责赔偿。 2、设备的调试和安装验收 2.1 设备安装过程中，甲方应予以配合，甲方需负责提供停车场系统所需电源，停车场系统中道闸安装的土建工程。 2.2 乙方负责停车场设备安装以及系统调试工作，整个安装调试工作应在设备到位后十日内完成。 2.3 设备调试运行后，甲方和乙方应共同对设备进行整体验收。整体验收内容包括设备验收和软件联机验收，以确保设备符合招标文件规定的要求及标准，并能够正常运行。设备经整体验收合格后，由双方共同签署设备验收合格单。 2.4 设备在安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担。 3、施工范围： 甲方负责范围： 3.1设备用电源：甲方负责提供从配电箱至设备用电配管及配线。 3.2设备岛土建工程：甲方负责设备岛混凝土浇筑及石材铺贴。 乙方负责范围： 3.3包工包料完成全部停车场系统清单内所有工程的安装及调试工作。 3.4乙方需提供设备岛混凝土浇筑平面布置图，并配合现场混凝土浇筑时现场预留预埋管线工作。
项目工程施工合同书 编号： 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、互利、公正的原则，甲方将×××行政中心接待楼、消防设施安装工程中的消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统及水泵房系统安装以包工的方式委托乙方负责施工，同时依据合同法相关规定，签订本项目工程施工合同书，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称：×××行政中心接待楼 2.工程地址：××× 3.工程内容：该工程内容包括消火栓系统安装、自动喷淋系统安装、火灾自动报警及水泵房系统安装。 一、项目施工工期： 1.开工日期：2014年6月15日（具体时间依据现场施工情况确定） 2.竣工日期： 2014年8月18日（具体时间依据现场施工情况确定） 二、合同价款 金额（人民币大写）：拾壹万圆整（人民币小写）：110000.00元： 三、合同价款支付方式 支付程序：项目经理出据，工程部经理核准，公司总经理审批后财务部支付。 支付办法： （1）完成消火栓系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （3）完成自动喷淋系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （4）完成火灾自动报警（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；
（5）完成水泵房系统安装（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （6）本安装工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。 五、甲方责任： 1．开工前组建项目部，确定项目部其他成员。 2．提供给乙方施工图及相关资料壹套，组织图纸会审，对乙方进行安全技术及施工规范交底。 3．对项目质量、安全、进度进行全过程监督、指导。 4．及时支付承包费用。 5．甲方有权在确认乙方无能力按时完成本工程时，将直接调派其他队伍或人员进场施工，其发生费用由甲方确认后，在乙方的工程款中直接扣除。 六、乙方责任： 1．严格按图和施工规范进行施工，确保工程施工质量。 2．严格执行安全施工操作细则，杜绝安全事故。 3．文明施工、不准赤膀、穿拖鞋、喝酒、不戴安全帽上岗、不准在工地打架斗殴、赌博等现象出现，如发现一次，视情节严重最低予以贰佰元处罚。 4．认真接受业主、监理公司及甲方的指导、监督、不符合质量要求乙方无条件整改，直至达到质量标准为止。否则，甲方将采取经济处罚并在当月工程款中扣除。 5．及时向甲方提供设备、材料采购清单和到货时间。 6．做好每天下班的卫生工作关好水电、门窗。 7．协助甲方做好竣工图编制。 8．在施工合理使用材料，保管好已领出的材料和设备。凡超出国家规定的合理消耗的，乙方承担赔偿责任。 9．甲方向乙方已下发的工程款，乙方未按期下发给现场施工工人，因此问题给甲方造成名誉及工程进度上的损失，乙方需承担一切后果，并视情节严重的甲方有权中止合同及给予乙方工程款总价的10%的罚款，乙方所欠现场施工工人工资，甲方有权直接从乙方工程款给予扣除并由
施工合同 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把（承包给乙方，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包方式：包工包料。 3、承包价：元 （大写：_ ）。 二、工程期限 本工程经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延） 开工日期为年月日至年月日，总工期天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工； 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1：甲方承担的安全责任、权利 （一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程； （二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标
准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案； （三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚； （四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2：乙方的责任、权利 （一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度； （二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责； （三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作； （四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 身份证号：身份证号： 公章公章 年月日年月日
设备安装工程合同 定作人：西双版纳南扬商贸有限责任公司（以下简称甲方） 承揽人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称： 1.1.2 施工地点：西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起40天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 1.4.2以上价格包含：见合同附件（设备安装施工图）。 1.5 价款支付：
1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。 甲方：乙方： 联系人：联系人： 电话：电话： 年月日
编号：GR-WR-36949 安装工程合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
安装工程合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 于____年____月____日，_____有限公司（简称甲方），与_____有限公司（简称乙方），签订安装主机的项目合同。 1．安装工程名称：_________。 2．工程地点：甲方_______港口。 3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。 4．完工期限：本安装工程将配合甲方_______在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括_____主机试验运行。 5．安装工程总价格：______美元整。 6．安装工程付款进度： 第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价_____％，即_________美元整； 第2期：甲方在A港口造船工程开始时，付给乙方工程总价_____％，即________美元整； 第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价_____％，
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方： 代表：代表： 年_____月_____日年_____月_____日
设备安装工程施工合同书合同编号：（2018)第号 工程名称： 工程地点： 建设单位： 地点： 电话： 施工单位： 地点： 电话： 签订时间： 施工单位： 法定代表人： 地点： 电话： 邮编： 签订时间： 建设单位： 地点： 电话： 邮编：
签订时间： 为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的安装工程，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成以下条款，以资双方共同遵守。第一条：总则。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围及内容：. 3.1工程范围：酒店A 、B区设备安装施工蓝图内所有的空调风 系统、水系统、东区大堂地面采暖系统，生活热水主机系统。 3.2、工程内容： 3.2. 1空调、采暖、冷热水工程 3. 2. 2通风系统 3. 2. 3设备配电部分：甲方应完成所有设备电源部份，乙方只负责接线。 4、承包方式：包工包料，主要材料由甲方指定三家以上品牌（见本合同附件1) 5、合同总价：合同包干总价为人民币万元整（Y 元整），该价己含设计费及税金。
第二条?.工程合同文件。 1、包括本合同和确认或修改本合同任何的补充协议、设计资料、设计图纸（经甲方修改后的施工图）、往来函件、开竣工报告（令)、预决算、验收记录、签证、工程商务技术资料等。 2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的，以最新文件资料为准。 第三条：双方驻工地代表。 1、甲方任命黄万平为驻施工现场的代表，代表甲方与乙方协调沟通； 2、乙方任命林福忠为驻施工现场的代表，代表乙方与甲方协调沟通； 3、乙方工地代表应以书面形式给对方确认，严格按图施工，如有变更，应及时书面变更。 第四条：双方权利及义务 1、甲方权利及义务 1.1负责施工现场的三通一平和施工现场施工的总体管理及协调； 1.2在开工前组织设计、施工单位会审图纸和进行设计交底，并将完整的施工图纸交给乙方。 1.3有权组织监理对进场材料质量确认，对不合格和非甲方指定品牌材料有权拒绝进
发包人（甲方）： __ 承包人（乙方）： ___ 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，就乙方承包甲方“XX”地下停车场管理系统工程施工的有关事宜，为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任，保护双方的合法权益，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。 第一条、工程概况 1.1、工程名称：XX地下停车场管理系统工程 1.2、工程地点： 1.3、承包范围：建筑面积约2151平方米。 1.4、工程承包方式：包工、包料、包设备、包工期、包质量。 第二条、工程造价 本工程总造价为人民币伍万伍仟元整（RMB：55000元）。 第三条、工程内容 本工程为XX地下一层停车场系统工程，具体内容包括停车场智能管理系统设备安装、下车库设备及安装、岗亭。凡设计图纸或施工图纸裁明的、隐含的或按照施工惯例应当由乙方完成的工作均属于本合同的工程内容。 3.1、停车场系统说明： 3.1.1一般说明： 须按规范及甲方要求完成整个停车场管理系统的设计及说明，乙方须于施工前呈交完整系统操作说明和施工图纸，经甲方签字确认方可生效。 3.1.2系统概括说明：
本系统由一进一出的1通道组成，具备读写卡和临时计费功能，采用人工对比方式；出入口设置管理机。 （1）入口机：入口发卡机须能发出临时卡，卡上应有时间包括年、月、日、时和分；发卡时间应有储存功能；发卡机须为自动操作及适合户外各种天气环境下工作。 （2）入口道闸应为全自动操作及适应户外各种天气环境下工作，唯当电源失效时，道闸应可人工手动开启并固定再开启状态，当汽车抵达入口道闸前而又取得临时卡或把长期卡提供给卡机辨认后，道闸应迅速生起。当一部汽车驶过后，道闸应迅速放下，所有汽车感应器须为线圈型暗藏地下。 （3）收费组合应包括计算机、发卡机等。 （4）出口机应能阅读临时卡及长期卡的储存记录，能辨认卡上的资料及肯定卡上资料正确与否，出口机须没收过时卡及临时卡；出口机应为自动操作及适应户外各种天气环境下操作。 （5）停车场收费系统须具备以下功能，自动计算进入和驶出的车辆数目及进行分类（临时和长期）；自动计算停车场内的空置车位数目，当没有车位时，满指示牌自动亮起；具有车辆人工对比功能。 第四条、工期 4.1、开工日：本合同签订之日；竣工日____年____月____日，总工期为____个日历日。 4.2、乙方应当严格遵守本合同及乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的开工日期、竣工日期、总日历工期、各阶段工期。前述工期中已包括法定节假日、乙方的设计及设计审批时间、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交
合同编号： 建设工程安装合同 签订地点： 签订时刻：年月日 发包人（以下简称甲方）： 法定代表人（负责人）：
住所： 承包人（以下简称乙方）： 法定代表人（负责人）： 住所： 资质等级: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，经双方协商一致，订立本合同。 1 定义 1.1 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.2 承包人：指被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.3 设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.4 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指
定的履行本合同的代表。 1.5 项目经理：指承包人在指定的负责施工治理和合同履行的代表。 1.6 工程：指发包人承包人在合同中约定的承包范围内的工程。 1.7 合同价款：指发包人承包人在合同中约定，发包人用以支付承包人按照约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.8 工程期限：指发包人承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1.9 开工日期：指在合同中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.10 竣工日期：指在合同中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.11 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套讲明和有关资料）。 1.12 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场因此及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.13 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等能够有形地表现所载内容的形式。 1.14 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.15 小时或天：本合同中规定按小时计算时刻的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时刻）；规定按天计算时刻的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日或者其他公休假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时刻为该日24时。
简单水电安装合同_水电施工合同范 本 本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。今天小编就给大家整理了简单水电安装合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 简单水电安装合同1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 一、工程概况。 1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、 1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸
1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。 1.3、承包范围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。 2、开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 3、质量等级：国家标准合格等级。 4.1合同语言：汉语。 4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。 4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。 5、图纸。 5.1图纸提供日期：进入施工现场当日 5.2图纸提供套数：壹套 二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。
1、甲方驻工地代表及委派人员名单： 2、乙方驻工地代表及委派人员名单: 3、甲方工作。 ①施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位，积极协调现场事物。 4、乙方工作。 技术交底制度，提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作，按有关规程操作。由于乙方的操作 2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发现将立即勒令停止使 ③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100～500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。 三、工程质量要求及工程施工进度要求 1、工程质量等级：合格以上标准;
关于停车场施工的合同范文 关于停车场施工的合同范文 甲方：（出租人） 乙方：（业主） 就乙方需租赁____停车位，与甲方协商一致后达成乙方租赁停车位的如下协议： 一、甲方向乙方提供 _______ _ 停车场，停车位号码：_______ ，用于 停放车型：_________ ，车牌号码：_________ ，车身颜色：___________。 二、用期限及车位租金：自_______年______月_____日至_______年 ______月_____日止共_____个月，月租金：_________元（人民币），乙 方须于每月30日前交付下个月的车位租金。 三、甲方收取的停车费只限于该停车位场地使用租金，不包含车辆保 管费，即双方只构成车位场地租赁关系，不构成保管关系。该车辆的 保险费用由乙方购买。 四、租约期满，车主若需继续租赁，应在协议到期前十五天到管理处 办理租手续；否则，将视乙方自动终止协议，该车位转租他人时不再 另行通知。
五、租约到期后仍未办理续租手续的车主，该车辆进出时一律按《xxx 市机动车停车服务收费管理办法》收费，乙方不得以任何理由拒付停车位费，否则，甲方有权拒绝其车辆进入小区停放。 六、乙方承诺并遵守甲方《停车场管理规定》，不得乱停乱放，占用道路或他人车位，凡进出小区停车场的车辆必须服从当值保安员的指挥；并凭业主证、住户证刷卡出入，否则保安人员有权不予放行。若乙方业主证、住户证遗失请及时到住户服务中心报失，在乙方报失前发生车辆丢失甲方不负任何责任。 七、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效，双方不得异议。 甲方：乙方： 电话：电话：