沥青路面摊铺碾压承包合同

甲方：

乙方：

一、总则

1、总合同：甲方与业主签订的合同协议书（除清单外）及招标文件（以下简称总合同），乙方均予以承认。在总合同的基础上，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商，乙方自愿在甲方管理下承包本工程的部分工种的施工工作，为明确双方在执行合同中的权利、义务和经济责任，签订本合同以共同遵守。

2、本施工合同，要求乙方自备必要的、必需的人员、设备等。

二、与本工种有关的事项

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围及内容：沥青路面面层摊铺、碾压。）

（1）住宿：由甲方提供。

（2）准备工程：根据甲方路面施工要求乙方所配备的设备应按本合同约定的数量于年月日进场等待验收。在施工过程中因甲方原材料短缺、路基、路面交验不及时地方施工环境等甲方原因造成的人员、所造成的人员设备停滞设备闲

置每月不超过天，超过部分应市场日租计算补偿租金（日租每天租金为：元）设备、人员进出场费用不另行计价（含现场设备倒运、搬场拆装平板等）。进场人员要求：乙方提供机械队长1名，机械加油人员1名小车及司机1辆。（3）沥青路面设备要求：本项工程按业主及施工指导意见要求的机械设备进场，满足施工要求，如因工程需要增加机械，乙方必须无条件乖加相应设备，费用甲乙方支付。（4）乙方设备应按本合同约定的数量进场，其进出场费乙方自负。

（5）设备所用各类燃油均由乙方自行承担，甲乙双方确定柴油现行价格为元/吨，柴油价格波动在此基础的5%内，风险由乙方全部承担，价格波动超出该价格的5%，则甲方根据实际情况对合同价格进行上调或下调。

4、施工工程量清单及价格：

清单中工程数量最终以实际发生的甲乙双方签字认可的工种数量为准。清单中单价为相应工程施工完工的全部报酬。

6、工种期限：根据业主要求甲方的工期至内完工，非乙方原因造成的工程延期甲方应予以补偿元/天。

三、材料供应和设备使用：

1、由甲方统一供应合格的拌合成品料并运至施工现场。由于乙方原因造成混合料浪费，甲方从乙方工种款中扣除。

2、设备使用：所有机械设备原则上由乙方自行解决，如遇特殊情况由甲方协调解决，机械租用单位执行双方确定的单价。

四、甲、乙双方权利、义务：

1、甲方权利、义务

（1）在施工过程中，如因乙方施工管理、施工进度等达不到甲方的要求，甲方有指令乙方返工或停工整顿，若乙方在甲方发出整改书三天内仍未整改或没有按规定整改甲方有术停止支付并对其工种进行分割，直至整体收回本工程，清退施工队伍，其后果及造成的一切损失均由乙方负责。甲方保留追究其经济责任的权利。

（2）在施工过程中乙方擅自撤场，给甲方造成损失，甲方将乙方未能计量的工程款作为甲方的损失补偿。

（3）甲方下达的文件、指令、会议纪要等书面或口头通知，乙方应遵照执行。

（4）甲方有权对乙方自用机械设备进行管理，对乙方的机械设备状况及持证上岗情况每月进行检查，特种设备还需进行不定期的抽查。

2、乙方的权利、义务

（1）乙方投入到本工程的所有进出场费、机械调遣费一切均由乙方承担。

（2）乙方投入到本工程的人员和设备等必须满足甲方和监理工程师的要求。

（3）乙方派驻现场的施工负责人及相关的施工机械未经甲方批准不得擅自离开施工现场。如现场施工负责人擅自离场，每发现一次罚款500元；如乙方施工机械未经甲方同意私自调离，每台机械每次罚款1000元。

（4）乙方对本工程工期负责，要根据甲方的总体计划和关键工序工期控制点在人力、资金、设备等方面予以充分保证。必须按照本合同规定的工期按时交工，否则视为违约。因甲方原因造成的施工延期由甲方负责。

（5）乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督与管理。如乙方违背国家安全法律、法规及甲方安全管理制度等进行违规作业，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，如因甲方责任的由甲方承担全部责任。

（6）乙方必须做到现场文明施工和环境保护，现场文明安全施工，必须按甲方要求布置实施，如达不到要求，甲方可强制执行，所发生的费用从结算款中扣除。

（1）乙方负责分包工程的施工。绝对禁止再次转让，如发

现立即终止合同，损失由乙方自负。

（2）施工队的所有人员在到场5天内，将所有人员的花名册和身份证复印件交到项目部的安保部门并到当地公安机关办理暂住证，临时增加人员也要随到随补，否则所发生的一切后果由乙方自负。在施工期间，乙方应工人遵纪守法，不滋事、不扰民，如果与当地村民因此发生任何纠纷均由乙方自负；如因乙方管理混乱，给甲方造成不良影响，甲方有权解除合同；乙方退场前，必须处理好与当地的相关事务。如因地方事务处理不彻底，给思考方造成损失的，乙方要承担因此给甲方造成的全部损失。

（3）乙方自用机械设备必须服从甲方的管理，将所有机械设备状况及司驾人员的姓名及持证上岗情况上报甲方。

五、工程计量支付：

1、本工程甲方在乙方进场前支付乙方元预付款。乙方施工用柴油应由甲方垫付并从乙方当月工程款中扣除。

2、工程计量：每月20日—25日，乙方持手续完备的“工程数量签认单”到甲方工程部或甲方负责人开据结算单后次月5日内付款。

3、甲方每期支付乙方80%--90%工程计量款，乙方结算时应出具正式收据。（乙方不提供发票）

4、甲方结算时半每月扣留当期结算款10%作为保留金，乙方全部完工并经验收合格后，没有发和安全事故，与当地没

有发生各种经济纠纷时，一个月内全部支付给乙方。

六、违约责任：

1、乙方应保证设备的完好性，如因乙方设备等自身原因造成工期延误，则按合同总价的5‰（每延期一天）进行罚款。

2、甲、乙双方如不能认真执行合同，给对方造成损失的，按实际发生的费用支付违约定金。

七、其它约定事项：

1、本合同未尽事宜一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商解决，合同执行期间甲乙双方达成的任何协议均作为本合同的附加款，同样具有法律效力。本合同所发生的任何争议，双方先协商解决，若协商不成的，双方可向原告方所在地人民法院进行诉讼。

2、合同签订后，乙方按甲方要求的人员及机械设备进场并经甲方确认后合同生效。

3、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。本合同工程完成工程款付清后本合同自行失效。

4、本合同解释权归项目。

附：人员、机械设备及试验器具进场表

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

日期：日期：