CH-2016-01
四川省测绘地理信息服务合同
（示范文本）
四川省测绘地理信息局
制定
四川省工商行政管理局
提示与说明
一、为规范测绘地理信息服务行为，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国测绘法》《四川省合同监督条例》《四川省测绘地理信息市场管理办法》等法律、法规、规章，四川省测绘地理信息局与四川省工商行政管理局联合制定本合同示范文本，供测绘地理信息服务合同双方当事人在订立合同时使用。
二、测绘地理信息服务合同双方当事人在合同订立、履行中，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，相互尊重，充分协商，严格履行。
三、当事人可以使用合同示范文本订立合同，也可以参照合同示范文本订立合同。使用合同示范文本的，不得修改相关内容。参照合同示范文本订立合同的，不得使用合同示范文本的名义或者编号。
使用合同示范文本又签订补充协议，补充协议与合同示范文本的内容相抵触的，不得使用合同示范文本的名义或者编号。
四、本合同示范文本由通用条款和专用条款组成。通用条款是指不能或者不必协商的条款，专用条款是指当事人在订立合同时应当或者可以协商的选择性、填充性条款。
选择性条款中在选项前标示有“□”符号，选择时在该符号内划“√”表示肯定或者划“×”表示否定。选择性条款包含单
项选择和多项选择。填充性条款中标示有下划线，双方将协商达成的一致意见填入，无意见的划“×”或“/”符号。
五、本合同示范文本的下划线部分可以根据实际需要延长或者缩短。表格未尽的，可续表。
四川省测绘地理信息服务合同
合同编号：
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
承包人测绘资质等级和业务范围：
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国测绘法》《四川省合同监督条例》《四川省测绘地理信息市场管理办法》等法律、法规、规章，结合本项目情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
第一条项目概况
项目名称：
采购方式：?公开招标?邀请招标?竞争性谈判（磋商）
?直接委托?其它
资金来源：?财政资金?部分财政资金?其它
项目区域：
其它：
第二条项目工期
本项目于___ 年___月___日开工，___ 年___ 月___日前交付项目成果。
第三条测绘基准和标准
1.测绘基准
（1）平面坐标系统：
（2）高程基准：
2.执行的技术标准
3.技术指标
?执行经甲方审定的技术设计书中的技术指标。?技术指标：
第四条服务费用
1.依据：
2.服务内容和服务费用
服务费用合计人民币（大写）：___________元，（小写）：__________元。
3.最终服务费用核定
?实际完成工作量与本条第2款约定工作量相差_________%以内的，本条第2款约定的服务费用即为最终服务费用；其它情况按实际完成工作量和本条第2款约定的单价核定最终服务费用。
?其他：
第五条服务费用支付方式
支付方式：?一次性支付?分期支付
1.一次性支付
自合同签订之日起______日内，甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定的服务费用。
在按照第四条第3款核定最终服务费用后，双方进行结算，多退少补。
2.分期支付
（1）合同签订______日内，甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%，即人民币（大写）__________元，（小写）__________元。
（2）乙方完成___________（工序或进度）时，甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%，即人民币（大写）__________元，（小写）__________元。
（3）乙方向甲方交付合格的项目成果______日内，甲方向乙方支付按本合同第四条第3款核定最终服务费用的剩余费用。
第六条甲方的义务
1.合同签订______日内，向乙方提供满足项目开展所必需、且来源合法的有关资料。
2.接到乙方编制的技术设计书_____日内，向乙方出具书面审定意见。
3.做好乙方在项目实施过程中必需的协调配合工作。
4.协调安全、保密、军队等有关部门，划定测绘范围，避免乙方在军事禁区、军事保护区、国家安全要害部门等涉密区域违法开展影像获取、数据采集、地理信息调查等测绘活动。
5.按照本合同约定，按时足额支付服务费用。
6.与本项目有关的、所有权属于乙方的成果，未经乙方授权，不用于本项目之外的任何项目，或者以任何方式向第三方提供。
第七条乙方的义务
1.收到甲方提供的有关资料______日内，向甲方提交技术设计书。
2.收到甲方出具的技术设计书审定意见_____日内，开展项目实施工作。
3.在项目实施前，完成项目网络备案登记工作。
4.按合同约定期限交付项目成果。
5.确保所提供的成果不侵犯任何第三方的知识产权。
6.与本项目有关的、所有权属于甲方的成果，未经甲方授权，不用于本项目之外的任何项目，或者以任何形式向第三方转让或者提供服务。
7.做好甲方委托的第三方在项目监理、成果质量评定过程中所必需的配合工作。
8.办理与项目相关的法定手续（测绘航空摄影审批、保密技术处理、地图审核等）。
第八条保密约定
1.双方遵守国家有关保密的法律法规规定。
2.双方互相保守商业秘密。
3.双方另有保密协议的，还需遵守保密协议的约定。
第九条项目分包
?甲方允许乙方依法分包非关键性环节（技术设计、质量控制等属于关键性环节）的业务。
?不允许分包。
第十条项目监理
?实施项目监理。
?不实施项目监理。
第十一条成果质量评定
甲方在乙方提供项目成果____日内，组织开展成果质量评定，否则，视为完成成果质量评定。
?甲方委托测绘成果质量检验机构承担质量检验和成果质量评定工作。
?甲方组织专家评定成果质量。
?其他评定方式：
第十二条项目验收
?以成果质量评定代替项目验收。
?甲方在成果质量评定合格____日内，组织开展项目验收，否则，视为完成项目验收。
?甲方在乙方提供项目成果____日内，组织对项目成果质量进行评定和项目验收，否则，视为完成项目验收。
第十三条项目成果的所有权、使用权和著作权归属的约定
第十四条成果资料交付
乙方在项目成果质量评定合格______日内，向甲方交付下列项目成果：
第十五条成果汇交
双方按照国家有关基础测绘成果汇交的规定，向测绘地理信息主管部门汇交成果副本，约定如下：
?甲方汇交。
?甲方委托乙方汇交。
第十六条甲方违约责任
1.因甲方原因导致合同终止的，按乙方完成的实际工作量支付服务费用，并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2.因甲方未履行本合同第六条第1、2、3款义务而造成工期延误或项目中断的，甲方按日向乙方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金，项目工期顺延。
3.承担因甲方未履行本合同第六条第4款义务引起的损害赔偿责任。
4.甲方未按合同约定期限支付乙方服务费用，逾期____日以内的，自约定的支付期限届满次日起至实际支付之日止，甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之____ 的违约金，合同继续履行。逾期____日之上的，乙方有权解除合同。解除合同的，乙方
书面通知甲方，甲方自解除合同通知送达之日起____日内按照乙方完成的实际工作量支付服务费用，并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金；乙方不解除合同的，甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之____的违约金。
5.甲方未履行本合同第六条第6款约定的，赔偿乙方损失。
6.甲方未履行本合同第八条约定的，赔偿乙方损失。
7.其他违约责任：
第十七条乙方违约责任
1.因乙方原因导致合同终止的，乙方向甲方返还已收到的服务费用，并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2.乙方未履行本合同第七条第1、2款义务而造成工期延误或项目中断的，乙方按日向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
3.乙方未按合同约定期限交付质量合格的项目成果，逾期____日以内的，自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止，乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金，合同继续履行。逾期____日之上的，甲方有权解除合同。解除合同的，甲方书面通知乙方，乙方自解除合同通知送达之日起____日内向甲方返还已收到的服务费用，并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金；甲方不解除合同的，乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
4.乙方未履行本合同第七条第5、6款义务的，赔偿甲方损失。
5.乙方转包、擅自分包合同业务，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
6.乙方未履行本合同第八条约定的，赔偿甲方损失。
7.其他违约责任：
第十八条不可抗力的处理
由于不可抗力致使合同无法履行时，双方按有关法律规定协商处理。
第十九条合同变更
本合同履行期间，甲、乙任何一方需要变更本合同的，及时书面通知对方，征得对方同意后，双方签订书面变更协议。未经双方签订书面变更协议，任何一方无权变更合同，否则承担由此造成对方的经济损失。
第二十条补充协议
本合同履行过程中的未尽事宜，双方本着实事求是、友好协商的原则解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第二十一条争议的处理
合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可申请相关部门调解；不愿协商、调解或协商、调解不成的，按下列第____种方式解决：
1.向仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第二十二条其他约定
_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 第二十三条附则
1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费用结算完成后，本合同终止。
2.本合同一式____份，甲方____份，乙方____份。
发包人（盖章）承包人（盖章）
法定代表人（授权代表）：法定代表人（授权代表）：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
联系人：联系人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号: 账号:
合同订立日期：____年____月____日，地点：
信息公开选项：主动公开
四川省测绘地理信息局办公室2016年12月1日印发
四川节约能源管理实施细则 我国新节约能源法自2008年4月1日施行,经历了新旧更替,节约能源法从而注入了新鲜的血液,使我国的节约能源向新的方向发展。下文是四川省节约能源管理实施细则，欢迎阅读! 四川省节约能源管理实施细则最新版第一章总则 第一条为贯彻国家对能源实行开发与节约并重的方针和国务院《节约能源管理暂行条例》(以下简称《条例》)，降低能源消耗，提高经济效益，结合我省实际，制订本实施细则。 第二条本细则是贯彻《条例》的具体措施，是我省强化节能管理的准则。凡使用能源的单位和个人都必须遵照执行。各有关部门要各司其职，保证本细则的贯彻落实。 第三条本细则所称能源，是指煤炭、原油、天然气、电力、焦炭、煤气、蒸汽、汽油、煤油、柴油、燃料油、沼气和薪柴等。 本细则所称节约能源，是指通过技术进步、合理利用、科学管理和经济结构合理化等途径，以最小的能源消耗取得最大的经济效益。 第二章节能管理体系 第四条各级人民政府、各级主管部门、各重点耗能企业
都要有一名主要负责人分管节能工作。 第五条省、地(市)两级应当建立节能工作办公会议制度，研究和审查贯彻国家能源工作方针的有关政策、办法，讨论和解决有关节能工作的重大问题，布置和协调节能工作。 第六条省、地(市)、县应当建立健全节能工作办公室。人员编制应根据各地实际耗能的多少，节能任务的大小和已有人员的实际情况合理确定。 节能工作办公室是在地方政府领导下管理节能工作的综合部门，日常工作在计经委(经委)指导下进行。 第七条年耗标煤一百万吨以上(含一百万吨)的厅、局，应建立健全能源管理专职机构，年耗标煤一百万吨以下的厅、局应有专人管理节能工作。 省、地(市)两级供能部门都应当建立节能管理机构。 第八条各级节能管理机构主要负责贯彻执行国家有关节能的方针、政策、法规和标准;制定本地区节能技术政策和改造规划;组织、指导节能技术开发、技术改造;检查、督促所属企业和其他用能单位改进节能管理、统筹、协调节能工作;完成地方政府交办的有关节能的其他事项。 各部门能源管理机构主要负责贯彻执行国家有关能源的方针政策、法规、标准和地方政府的有关规定;制订本行业节能技术改造中、长期规划和年度计划;组织、指导所属
编号： 建筑工程施工委托合同 甲方： 乙方： 依据建设单位签订的建设工程施工合同，本工程实施项目承包管理方式，甲方委托乙方全面负责该工程施工管理。经过甲乙双方协商、特签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、开竣工日期： 5、质量等级： 6、合同总价： 二、甲方的权利和义务 （1）提供乙方所需与工程相关的资料；审核施工组织设计、专项技术措施、组织图纸会审及技术交底、并协助乙方办理各种经济签证、设计变更； （2）甲方对整个工程实行全面监管，有权要求乙方按施工文件、规范、质量标准、安全生产的政策法规、法令组织施工； （3）协助乙方联系对外业务（设计院、建设单位、结算审计部门、监理公司等相关部门）；
（4）工程结算以乙方提出为主，甲方协助，最终以建设单位审定结算作为甲方和乙方确定工作量的最终依据。 三、乙方权利和义务 （1）乙方严格按照按施工图纸、施工组织设计、专项技术措施、国家及自治区有关技术规范和项目要求组织施工，保证工程质量达到规定标准； （2）乙方应重视工程质量、安全管理，严格按国家现行施工规范、建筑工程安全生产管理条例组织施工，确保分部分项工程质量和总体工程质量达到规定的质量标准和等级； （3）乙方需全面履行甲方与建设单位签订合同中所约定的各项条款，服从建设方、监理、甲方的管理，保证安全文明施工，积极配合各监管单位的检查；（4）在组织施工前要落实安全保护措施，消除安全事故隐患，组织施工人员开展安全教育，施工过程中要严肃现场纪律，规范安全施工行为； （5）乙方必须按甲方要求及工程需求配备项目安全管理人员。 四、其它 1、本协议属于公司内部管理协议。 2、本协议自签订之日起生效，至工程保修期满、价款结清后失效。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 负责人：（签字）负责人：（签字） 年月日年月日
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 关于承包施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：乙方：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就____县豆叩镇华丰村龙泉XX，新厂建设一事 达成一致，签订本合同。 一、工程概况 1. 1、工程名称：____县豆叩镇华丰村龙泉XX新厂建设及场平工作 1. 2、工程地点：____县豆叩镇华丰村 1. 3、工程内容： ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理（92米70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5）。 ②、厂区场平后保坎建设（92米8米高2。5米宽均距）计：18403。 ③、厂区道路硬化建设（130米10米）计：1300平方米。 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理（承裁30吨）。 ⑧、办公区域的装饰部分。 1. 4、工程承包范围：上述工作范围。 1. 5、工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质量要求：合格。 三、工程工期约定：________年____月____日进场，竣工日期________年____月____日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。
五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。 六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516。3万元（大写：伍XX拾陆万叁仟元整）。支付情况： 1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付（每月____日结算当月工程量）； 2、工程完工后，甲方将工程款在____月内（25工作日内）付至97%； 3、剩余工程款3%为保修金，保修期为________年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件：组成合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF—1999—0201合同范畴的通用条款和专用条款； 3、标准、规范和有关技术文件； 4、图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。 九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。 十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ ________年____月____日 ________年____月____日
合同编号：YT-FS-4390-54 监控施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
监控施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包单位： 承包单位： 甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。 一、工程概述： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、分包形式： 二、工程项目期限： 自 20xx 年月日起开工至 20xx 年月日止完工。 三、协议内容： 1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、
企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。 2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场： (1)工程项目应由甲方编制施工组织设计; (2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。 4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。 5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-033198 项目管理服务合同样本(合同
项目管理服务合同样本(合同示范文 本) 项目管理服务合同范文一 委托方(甲方)： 项目管理方(乙方)： 签订日期： 合同内容 委托方(甲方)： 项目管理方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程管理服务事项协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：居然德胜家居广场 1.2 建设地点：茵特拉根广场 1.3 建设内容：室内外装修
1.4 预计的建设工期：60天 第二条项目管理工作范围 2.1 设计管理 内容包括平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。 2.2 变更管理 内容包括对设计文件质量的控制、在项目的设计管理、进度管理以及合同管理。加强与业主方、设计方、施工方及相关部门的协调沟通，尽量减少项目变更的发生。一旦发生设计变更，应加强技术把关，审核设计变更的必要性和科学性。 2.3 施工管理 内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理，侧重对监理单位的监 督、协调施工现场各方的关系。 2.4 资料管理 根据建设过程资料专业性、及时性等特点，应按照国家有关建设工程资料管理的规定，对工程管理过程中有保存价值的各种文字、图表的声像等有关材料进行搜集、积累、整理和归档，直到工程管理过程完成，移交形成一整套文件档案。 第三条项目管理服务费及其服务期限 3.1 项目管理服务费 经双方友好协商，本合同的项目管理服务费用为人民币：万元整( 万元) 3.2 服务期限：预计的项目建设工期 3.3 支付方式 3.3.1 本合同生效后个工作日内，甲方支付项目管理服务费总额的 %，计万元。
2019年四川清洁能源龙头川投能源的成长潜力分析
目录 四川清洁能源龙头，内生外延不断拓展 (1) 四川清洁能源龙头，水电表现突出 (1) 清洁能源定位明确，内生外延不断拓展 (2) 雅砻江资产异常稀缺，中游开发投运将近 (3) 独揽雅砻江流域开发，两家公司核心资产 (3) 雅砻江水电高度稀缺，盈利能力突出 (5) 下游开发已完成，调节性能优势突出 (7) 中游开发临近投产时点，补偿效应突出提升项目回报 (9) 高股息特征突出，公司合理价值为545亿元 (13) 稳定高股息可持续，类债券防御属性突出 (13) 分部估值得出公司合理价值约545亿元 (14) 风险因素 (16)
插图目录 图1：2010-2018年川投能源营业收入、归母净利润及增速 (1) 图2：2010-2018年川投能源投资收益及利润总额对比 (1) 图3：川投能源股权结构图 (2) 图4：2014-2018三峡新能源装机容量快速增长 (3) 图5：雅砻江公司股权结构图 (4) 图6：雅砻江流域梯级电站规划图 (4) 图7：2012-2018年国投、川投及雅砻江装机容量对比 (5) 图8：2012-2018年国投、川投及雅砻江归母净利润对比 (5) 图9：A股主要水电上市公司水电装机容量 (5) 图10：江苏省外来电占省内用电量比重 (6) 图11：2016-2018年主要水电上市公司利用小时对比 (6) 图12：2016-2018年主要水电上市公司水电平均电价 (6) 图13：2016-2018年主要水电上市公司水电度电成本 (6) 图14：2011-2018年二滩水电站单季度发电量 (8) 图15：2013-2018年锦屏一级水电站单季度发电量 (8) 图16：2013-2018年官地水电站单季度发电量 (8) 图17：2015-2018年桐子林水电站单季度发电量 (8) 图18：2015~2018年雅砻江公司上网季度均价 (9) 图18：雅砻江水电各电站造价 (10) 图19：两河口电站归母净利润及ROE预测 (13) 图20：公司2013~2021年股息率变动趋势 (14) 图21：A股主要水电公司2018年股息率对比 (14) 图22：2013~2019年公司P/E Band (16) 图23：2013~2019年公司P/B Band (16)
委托施工管理合同(合同示范文 Entrusted construction management contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-014465
委托施工管理合同(合同示范文本) 说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 委托施工管理合同范文 1 委托人：（以下简称甲方） 代理人：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章的规定。委托人与代理人就南花园金世界项目一期的招标确定施工单位事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。 一、工程概况： 1、项目名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 4、总投资额：
二、招标代理业务范围 1、委托代理招标内容： 南花园金世界一期施工单位确定。 代理期限： 2、委托代理的事项： (1)负责编制资格审查文件，对投标单位进行资格审查; (2)对投标单位的有关资质证件、社会信誉、业绩等相关内容进行审查; (3)在认真考察的基础上组织评审机构，按评审标准和办法确定资格预审合格单位，并发放资格预审合格通知书，确定投标人; (4)负责编制招标文件，发布招标公告(发出投标邀请书)，并办理招标文件的备案工作; (5)组织接收投标人报名，负责组织招标人进行现场踏勘、对招标文件答疑及补充。作好会议纪要，作为招标文件组成部分在规定的时间内发给各投标人; (6)根据委托人委托，负责编制标底并负责对其保密; (7)组织开标、评标会; (8)协助委托人组织召开定标会议，发放中标通知书; (9)可参与施工合同的签订，编制工程量清单，根据招标文件及中标人在投标文件中明确地各项承诺，组织关于合同条款的各项谈判; (10)负责编制招标工作报告，还应将代理过程中直接形成的各种原始记录、系列文件及时装订、整理、存档并报工程招投标监督管理机构备案; (11)将所有的备案资料在招投标监督管理机构备案通过，完成施工合同的等所有文件备案并交纳相关费用;
------------------- 1 I 发址4大小\1 I 单位名称（章）： I 单位地址： 建筑工程承包合同示范文本 甲方：XXX （写明名称、法定代表人和住所）（发包方） 乙方：XXX （同上） （承包方） 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条 例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。 第一条 承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和 竣工日期、质量等级等内容） 第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律 （本条主要是用于涉 外方面的） 第三条 图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等 ） 第四条 甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务） 第五条甲乙双方的基础工作 第六条工程进度计划 第七条 工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等） 第八条人事同价款及其调整 第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条工程验收 第十一条决算 第十二条保修 第十三条争议处理 第十四条违约责任 第十五条双方约定的其他内容 第十六条 本合同一式—份，当事人各执—份。本合同自—年—月—日（写 明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订 立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 I ------------------------------- 自承编辑\方最新最热| \标准模极意见 I 单位名称（章）： I
I单位地址：I经办人： 法定代表人：丨法定代表人：丨鉴(公)证机关 委托代理人：丨委托代理人：丨(章) 电话：丨电话： 1 年月曰 电报挂号：丨电报挂号：丨〔注：除国家另有规定 1 开户银行：丨开户银行：丨外，鉴(公)证实行自1帐号：丨帐号：丨愿原则〕 邮政编码：丨邮政编码：1 年月1 1 年月 1 日 1 1 1 2. 说明建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。 因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。 一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的： (1)作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。 (2)作为发包方，应当审查承包方的资质等级，是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。 (3)发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容; 对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。
护国景苑小区公共设施施工合同甲方： 乙方： 甲方现委托泸州市景安电子科技有限公司（以下简称乙方）承担安防监控系统、车辆出入管理系统、门禁系统、不锈钢大门、移绿地平地平工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下： 一、工程概况： 1．工程名称：护国景苑公共设施施工 2．工程地址：护国景苑小区 3．工程概况：安防监控系统、车辆出入管理系统、门禁系统、不锈钢大门、移绿地平地平，安装及调试。 二、甲乙双方的责任和义务 1．甲方负责提供整个工程施工场地的用电和用水；并安排工作人员做好施工现场安全措施，以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务： 2．乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料；在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： ●设备的安装调试: 三、工程时间和进度 1、自合同签订之日起，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后乙方技术人员入场。
2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。 3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好协商解决。 四、工程及工程量的变更 1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。 2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求甲方按照原设计方案施工。 五、工程验收 1．采用完工总验收的方式。 2．工程验收标准。 ●图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。 ●a.根据甲方要求，甲方可请权威机构对本系统进行验收，并出示测试报告及结论，其测试费用由甲方承担。 ●b.若权威机构对乙方为甲方所做的布线工程出示了不合格的信息点，乙方将在规定期内进行整改。 3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。
篇一：江苏省建设工程项目管理服务合同示范文本（征求意见稿） 江苏省建设工程项目管理服务合同示范文本 （征求意见稿） 江苏省建设厅 二00 九年八月 第一部分建设工程项目管理服务合同协议书 委托方（全称）：项目管理方（全称）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况委托方委托项目管理方服务的工程概况如下： 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程规模： 4. 建设内容： 5. 工程总投资： 6. 建设工期（自正式开工之日起计）： 二、项目管理工作范围 三、项目管理工作期限（①合同签约②具体实施日期）后（① 个日历天②至本项目前期 工作结束③至竣工验收交付使用④本项目竣工验收交付使用后年）。 四、质量标准 五、项目管理取费： 取费基价：费率：％金额=取费基价X 费率金额（大写）：元人民币。 Y：元。 在项目管理实施过程中奖励、附加工作、额外工作的取费按专用条款及通用条款有关约定执行。 六、履约保函、保险及担保 选项a:在项目管理实施过程中为保证项目管理方切实履行职责，项目管理方向委托方提供 （①履约保函②保险③担保），额度为（①总合同额的9②万元）。 选项b :本合同项目管理方不需提供履约保函、保险及担保。 七、双方承诺 1、委托方承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同约定的期限、方式和币种，向项目管理方支付项目管理服务酬金。 2、项目管理方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照项目管理的工作范围和内容，为实现本合同约定的项目目标，提供项目管理服务。 八、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条款、专用条款中的定义相同。 九、合同的订立及生效 合同订立时间: 年月日 合同订立地点:
四川省能源消费与经济增长关系实证研究 采用1978年～2012年期间四川省能源消费与经济增长的数据，运用协整分析技术和格兰杰因果检验等方法对二者之间的关系进行实证研究。结果表明：四川省能源消费与经济增长之间存在长期的协整关系；四川省能源消费对经济增长具有显著的单向格兰杰因果关系。 标签：能源消费；经济增长；协整检验；Granger因果检验 1引言 近年来，四川省凭借其丰富的资源，重要的战略地位以及巨大的市场潜力，其经济发展已经呈现出蓬勃之势，与此同时，四川省每年的能源消费总量也逐年上升。2012年，四川省的地区生产总值23872.8亿元，比2008年增长了8945%，平均年增长17.32%。在经济快速发展的同时，能源消费量也快速增长，达到20575万吨标准煤，较2008年增长了35.85%，平均年增长7.96%。 目前，国内外学者对能源消费与经济增长的关系进行很多研究。国外研究主要有：Arthur Craft和John Craft（1978）通过对美国1947～1974年数据研究发现从国民生产总值到能源消费的单项因果关系。国内学者韩智勇等（2004）运用协整分析及因果分析研究中国1978～2000年数据得出中国能源消费与经济增长之间存在双向因果关系。皮伟能等（2009）以江苏省1985-2007年间数据位基础，运用协整分析和Granger因果检验证实能源消费与GOP之间存在稳定的双向因果的均衡关系。本文基于前人的研究成果，运用协整分析技术和格兰杰因果检验等方法，采用1978～2012年期间数据对四川省能源消费与经济增长二者之间进行实证研究。 2实证研究 2.1变量选取与数据来源 在四川省能源消费与经济增长的关系研究中，本文选取的变量为能源消费总量（EC）、地区生产总值（GDP），数据为1978年-2012年四川省能源消费总量（EC，单位：万吨标准煤）和四川省地区生产总值（GDP，单位：亿元）。同时为了消除变量异方差的影响，对能源消费（EC）和地区生产总值（GDP）进行自然对数变换，分别记为LEC、LGDP。数据来源于《中国能源统计年鉴》和《四川统计年鉴》。 2.2单位根检验 为防止“伪回归”现象的发生，对时间序列数据需要进行平稳性检验，本文采用ADF检验进行单位根检验。其中，DLEC、DLGDP代表LEC、LGDP对应序列的一阶差分序列，D（DLEC）、D（DLGDP）代表LEC、LGDP对应序列的二
委托设计施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日 第1页共3页
甲方：乙方： 根据甲方提出的《江苏常熟商业街》灯光设计要求，作出相应的灯光效果图及相灯具选型说明（电子版），为明确责任，分工协作，经甲、乙双方协商，已双方签订合同后3天内完成（不含节假日），特签订本合同，以便共同遵守。 一、设计内容： 1、甲方要求对效果图里面的三栋楼做灯光效果设计 2、甲方要求对效果图作出灯具选型说明 二、甲方义务： 1、甲方应及时向乙方提交设计具体要求; 2、将更改通知及时通知乙方; 三、乙方义务： 1、向甲方提供照明设计效果图（电子版）。 2、向甲方提供针对该效果图的灯具选型方案（电子版） 3、有义务根据甲方要求完善设计。 四、收费标准： 根据实际设计图工程量的价格为（ ________ ）元，即大写人民币（ _______ 元整）。 五、付款方式：甲方在乙方设计效果完成后一次性支付全部款项。 六、违约及违约责任： 1、由于甲方不能按时、准确地提供有关设计资料致使乙方无法进行设计或造成返工，乙方
可将设计文件交付日期顺延。 第2页共3页
2、由于乙方原因，延迟设计文件的交付时间每延误_________ 天，乙方应向甲方偿付设计费3%的违约金，甲方可在设计费中扣除。 七、其它： 1、本合同自双方签字后生效，设计费全部结清后失效。本合同未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力; 2、在执行合同中如发生异议，双方另行协商解决，协商不成时，可向深圳仲裁委员会申请仲裁; 3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执两份。 甲方（公章）：____ 乙方（公章）： _____________ 法定代表人（签字）： ____ 法定代表人（签字）：_________ ________ 年 __ 月___ 日___________ 年______ 月___ 日
编号：HL202084691 项目承包施工合同范本2020 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
项目承包施工合同 甲方：某某装饰工程有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况分包范围：工程分包方式：工期：年月日——年月日(共天)。 工程质量：本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工， 施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)￥ 二、甲方责任： 1)由甲方工地项目部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、安全交底等，对隐蔽工程进行专项验收及变更签证 等其它管理工作。 2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作，协调各分包工队之 间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。 三、乙方责任： 1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训，佩带胸牌。安全帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费XX元，XX元押
编号： 安防监控工程合同 甲方（签字）： 乙方（签字）： 签订地点： 签订日期：
安防监控工程合同 发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律，甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等（详见本合同附件）。 4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。 5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期日。（具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。） 二、合同价款及支付方式 1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：￥元，人民币大写：（费用明细详见合同附件 )。 2、付款方式：采取转帐方式支付；待本工程安装调试完毕经验收合格后 2 个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的 95 %；余款为质保金，待本工程经验收合格满六个月且期内无质量问题时，甲方于2个工作日内一次性付清（不计息）。 三、工程变更及结算 1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方根据现场实际情况需进行工程变更，乙方不得拒绝。 2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定，结算时予以调整。 3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料；甲方应自收到合格的结算资料之日起7日内完成审核。 四、工程验收与保修服务
1、工程完工后2日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收；甲方应收到乙方书面通知后的 2 日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格;甲方未验收自行使用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入使用当日为准； 2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。 3、自工程完工验收合格交付使用之日起，乙方为本工程提供为期一年的免费维修及售后服务；本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。 4、以上设备、线路的免费维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下，若有明显人为损坏情况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。 5、免费保修期满，双方再另行商议签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。 五、甲方责任 1、甲方指定（联系电话：）为甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。 2、在合同签订之后甲方应及时安排现场，并尽快协助乙方办理临时用水、用电。 3、甲方应及时办理变更签证手续，按约支付。 六、乙方责任 1、乙方须提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，乙方不得随意更改方案。提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。 2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，产品进场时须提供供货证明，经甲方验收后进行施工。若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。 3、乙方应严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》（GB50198-94）进行监控系统的布线施工。设备的安装、调试，应做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。 4、乙方应按相关要求采取安全文明施工措施，自行承担相关安全文明施工责任。 5、甲方提出工程变更或者项目增减时，乙方应在 6小时内提出
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 项目管理承包合同(合同示范文 本) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract
项目管理承包合同(合同示范文本) 甲方：__________________乙方：__________________ 为提高工程建设管理水平，有效保证工程进度、质量、安全和投资效益，规范建筑市场秩序，根据国家建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》大力推进项目管理的要求，在深入调研分析政府投资公益性项目各种组织实施模式的基础上，结合本项目特点，决定____________公司为建设项目（以下称本项目）项目管理承包实施单位。为明确双方的权利义务关系，本着平等互利，公平公正，诚实守信的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守。 一、本项目概况1．1 项目名称：__________________1．2 项目地点：____________________________________。1．3 项目规模1．3．1 用地面积：____________1．3．2 建筑面积：____________，其中地下部分建筑面积____________平方米，地上部分建筑面积
____________平方米。1．3．3 绿化率：____________ % 二、项目管理范围及要求1．工作模式本项目采用委托管理的方式实施，甲方将整体工程的项目管理工作一次性委托乙方进行，乙方按合同约定成立专业的项目管理组（名单见附件一），承担项目报批、招标代理、设计管理、采购管理、施工管理、设备及系统试运行管理、组织竣工验收等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等的管理和控制，承担相应的管理责任。本项目所涉及的施工、采购等招投标决策事宜包括重大合同的审定以及重大变更事项，由浙江美术馆工程建设招标领导小组研究决定，特别重大的事项由招标领导小组提请省美术馆建设协调小组审定。2．工程范围本项目工程范围：项目建设用地范围内除二次装修及布展以外的所有建设工程（以最后审定的设计图纸为准）。3．工作内容3．1 施工前期及施工中除项目立项、用地手续以外所有审批手续的办理。3．2 设计管理，组织初步设计、和施工图设计的管理及外部审查、修改、会审、批准等管理工作。设计的详细内容详见附件二《建设工程设计合同》。3．3 施工全过程的管理，协调设计、施
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
甲方： 乙方： 双方经友好协商同意，签定本合同。 第一条、工程项目 工程名称： 工程地点： 第二条、工程期限 工期共天，自乙方收到甲方进场通知书之日起计算，甲方提供的全部主材料必须在开工后_ 天内到齐，否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素（如火灾、地震、水灾等）影响工期，双方另行商定解决。 当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。 在施工中如因甲方原因造成工期延误，中途停建、缓建，乙方工期顺延。 第三条、工程费用 1、本工程合同总价为人民币元（大写：元整）。 2、分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。 3、此合同总价为含税价格，不包括所有此部分费用由甲方负责。 第四条、工程费用支付与结算 1、本合同签定后，甲方付工程设备预付款，元（大写： 元整）。 2、工程进行到设备调试完毕，系统运行正常后甲方累计向乙支付合同总价的10 %安装费，即_ _元（大写：）
3、乙方负责本工程一年质量保修，一年质量保修期后。双方可签订维保合同。第五条、甲方工作 1、甲方负责协助乙方办理相关施工手续，提供施工材料存放场地； 2、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工； 甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。 第六条、合同的生效与终止 本合同自甲、乙双方法签字后生效。维护保养期满，本合同自行终止。 第十条、其他 1、由于甲方原因造成工期拖延的，给予顺延； 2、合同未尽事宜，双方根据具体情况结合有关规定友好协商解决； 3、本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份。 甲方：乙方： 年月日年月日
监控系统设备配置报价单 另行计算。 设备确认清楚后，货到施工地点付清，以后余款施工完毕并确认调试好后付清。
工程建设项目管理合同 工程项目名称：石家庄广播电视采编播综合业务大楼委托方：石家庄广播电视局（总台） 服务方：石家庄汇通工程建设监理有限公司
工程建设项目管理合同 建设单位：石家庄广播电视局（总台） 项目管理单位：石家庄汇通工程建设监理有限公司 根据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体情况，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方对第二条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下一致协议。 第一条词语定义 1.1业主：在协议书中约定，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.2项目管理单位：在协议中约定的，具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的，接受业主单位委托的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.3项目经理：企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的委托代理人。 1.4设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.5监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.6代理单位：指受发包人的合法委托，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。 1.7承包单位：在协议书中约定，被项目发包人接受的具有工程项目施工承
包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。 1.8造价咨询单位：指业主委托的负责本工程造价咨询并取得相应工程造价咨询资质等级证书的单位。 1.9工程：指业主和管理单位在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.10项目管理酬金：指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。 1.11工程前期：指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。 1.12施工准备期：自施工图设计开始起至签发开工令为止的阶段。 1.13施工实施期：自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。 1.14竣工验收期：承包人按施工合同完成了项目全部任务，提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。 1.15造价咨询：指具有造价咨询资质的单位受发包方的委托对工程项目进行造价控制的活动。 1.16施工监理：指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、安全文明施工进行控制的监理活动。 1.17管理期限：协议书中约定的服务期限。 1.18开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.19竣工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.20图纸：指发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施
工程施工委托协议书范本x篇 亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档工程施工委托协议书范本x篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 工程施工委托协议书范本x 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。 第一条：拟建住房建筑面积约平方米毛坯房（以最后实际测量的建筑面积为准），项目位于项目一期的第号楼第单元第层房，价格每平方元，房号为，共计套。合计建房款人民币（小写）元，金额（大写）。 第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的x0%即元，金额大写。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元，金额大写。 第三条：拟建住房竣工时间为：年月日前。
第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次（免费更名），甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。 第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方 可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。 第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的建房款无息退还。 第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。 第八条：乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是（执业证号：电话：）。 第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。 甲方：乙方： 电话：法定代表人：