网络综合布线工程合同
工程是科学和数学的某种应用，通过这一应用，使自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程，是以最短的时间和最少的人力、物力做出高效、可靠且对人类有用的东西。今天为大家精心准备了网络综合布线工程合同，希望对大家有所帮助!
网络综合布线工程合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
工程名称:XXXXXX办公区综合布线工程
建设地点:
第二条工程内容及承包范围
1、工程内容:针对XXXXXXX新建大楼各办公室生产网、办
公网、互联网以及电话网络进行综合布线、跳线制作、办公桌
配电以及桌面交换机供货安装(详见本合同附件一);
2、承包范围:按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材
供货、安装、调试、验收和培训。
第三条设备安装开工和竣工期限
1、本承包工程的开工日期为乙方收到甲方通知后，竣工
日期为工程开工后二周内。
2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做
调整。
(1)重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生
在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认;
(2)甲方书面通知的计划工期改变;
(3)不可抗力;
第四条承包方式、造价及造价调整
1、承包方式:采取包料、包工期、包质量、包材料市场差
价及各系统的工艺设计，并达到甲方要求，若因甲方功能要求
发生的变更造成价格增减将以补充协议形式办理。
2、本工程总造价:￥元
人民币(大写)元整(详见本合同附件一)
3、发生下列情况之一时，经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价:
(1)由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容。
(2)不可抗力。
发生以上情况时，乙方应在3天内，及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方，甲方应在收到报告后5天内给予答复。
(4)除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。
第五条双方责任
甲方责任:
1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地的有关情况，以便乙方进行施工工作。
4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。
5、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划。组织工程竣工验收。
6、负责现场的协调管理，定期召开生产协调会。
7、负责甲方验收移交后的成品保护。
乙方责任:
1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划，书面报甲方审核确认后严格执行。
2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人，根据合同规定处理现场有关事宜，项目负责人或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会，并代表乙方做出决定。
3、工程未经验收、交付业主使用之前，做好成品保护工作。
4、自全部工程竣工验收合格之日起，乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责免费保修和质量保证，如发生任何质量问题，由乙方全权负责。
5、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须承担全部责任。
6、不得损坏其他单位的施工内容，如有损坏乙方负责赔偿。
第六条材料设备供货
所有材料设备均应按合同附件所确定的品牌、型号、厂家供货，并符合规范及系统功能要求所规定的种类标准，并提供有关质量合格证明。
乙方工程设备材料到工地前，需提前24小时通知甲方进行开箱检查，依据供货单、装箱单清点数量。设备的型号规格须符合设计要求，并与合同一致。
材料、设备需要从国外采购的，乙方应负责关税、商检、报关和报关后的提货、运输和保管，并运至本工程现场，上述一切费用由乙方承担。
各项设备，设备费及工程费详见工程报价清单(见附件，并与本合同一起盖齐逢章为准)，此清单是验收设备和工程材料的一个依据。
第七条工程施工、质量检验及验收
乙方应按甲方要求和国家有关规定及时提供本工程的有关技术资料。
本承包工程要求达到施工安装质量等级:优良。
质量等级评定应根据国家规范执行。本合同工程材料的质量要求、检验方式必须完全符合以下标准的要
求:(1)YD/T926.1-1997标准，YD/T926.2-1997标
准;(2)ISO011801标准;(3)EIA/TIA568A标准;
隐蔽工程乙方应在自检合格基础上提前24小时通知甲方验收，未经甲方现场监理签证不得隐蔽。
工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求;甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收，超过3日不组织验收，视为甲方验收合格，验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方，移交后甲方方可使用。
第八条工程保修
乙方自全部工程竣工验收单签发之日起，一年内对本工程负责免费维修保养，并于一年内向甲方提供维修保证书及厂家提供的质量保证书，一年后乙方对本工程实行终身维修(只收成本费)。
保修期内乙方应在接到甲方发出的修理通知24小时内到达现场内进行维俢。
如果在保修期结束之前工程发生质量缺陷，经调查非甲方人为因素造成，则由乙方负全部责任。
第九条工程价款支付及结算
工程开工前预付30%，竣工验收后付70%。
第十一条不可抗力
发生诸如自然灾害、突发事件、政府行为等人力不可抗拒的情况，甲乙双方应积极采取措施减少损失，并及时报告受害情况和修复费用，工程本身的损失由甲方承担，机械设备的损坏以及乙方停工损失均由乙方承担。
第十二条争议的解决
双方就合同条款的解释、执行及与工程密切相关的事项发生争议，应在10天内友好地协商解决，协商不成，双方同意提交中国国际贸易促进委员会按其规则仲裁，对仲裁结果双方不得再提出异议。仲裁费由败诉方承担。
合同文件及解释
合同文件及解释顺序为;
合同条款及附件(设备清单);
双方签订的洽商变更单、工程记录;
国家关于施工合同管理及确定工程造价的有关规定;
国家施工技术规范及验收规范。
上述文件应能保持一致或互为补充说明，当发生歧义或模糊不清时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
甲、乙双方的任何一方不得将上述任何文件(全部或部分地)做本合同以外的其它用途。
第十四条其它
本承包工程不允许转让和非法分包。
本合同自甲方、乙方签字盖章后确认之日起生效，工程完工结清全部价款和签订保修协议后失效。
本合同一式肆份，双方各执贰份。
本合同的补充协议和附件与合同具有同等的法律效力。
本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。甲方(盖章): 乙方(盖章):
委托代表(签字): 委托代表(签字): 电话: 电话:
签约日期: 签约日期:
网络综合布线工程合同
供方：
一工厂地址：
二工厂地址：
商务部地址：邮编：
电话：传真：
需方：
收货地址
电话
邮编
收货人
要求发货日期
改变合同货运方式是否付费
□同意□不同意
合同内容:
今向供方订购以下产品：
产品名称
规格、型号
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计人民币：百拾万千百拾元角分整￥付款日期
付款方式
付款金额
开票日期
开票金额
支、现、电汇、其它
支、现、电汇、其它
渠道部签字：商务部签字：
财务部签字：
营销中心主管签字：
备注
出库单号
订货条款：
1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。原件必须在一星期内寄回公司商务部。
2.本订单传真件有效。具有同等法律效力。
3.货物所有权在货款支付清前属于供方，付清后转移给需方。
4.供方在受到需方盖章确认后，天内发货。自发货之日起(以货运公司运单为凭证)，一周内供方未收到需方提出的书面异议，则视为收到订货。
5.本订单同时遵照供需双方之间的代理协议内容执行。
需方(盖章)：供方(盖章)
日期: 日期:
网络综合布线工程合同
甲方：_________ 乙方：_________
甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
编号：_____________市政工程施工合同 发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式： 二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。 三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。
合同编号：YTO-FS-PD300 网络综合布线合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
网络综合布线合同通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 网络综合布线合同（一） 客户方：沈*神秘树网吧（以下简称甲方） 承接方：沈阳恒海科技有限*司（以下简称乙方） 一、合同总则 1.1工程名称：沈阳神秘树网络布线综合布线工程，以下简称"本工程". 1.2工程地点：沈阳市和平区 二、合同范围 2.1乙方负责甲方共200个网络信息点的设备提供，安装和卡接测试。 2.2乙方负责甲方共10交换机的设备提供，安装和卡接测试。 2.2根据甲方对点位的要求，布线后由乙方负责出详细的网络点位分布图和路由图。 2.3甲方根据乙方要求，负责协调双方人员的工作，以使施工顺利进行。 三、价格
3.1工程的总价款为人民币￥元（人民币大写：元整），包括以下内容：网络设备费￥元（人民币大写：元整）（未税）服务器设备费￥元（人民币大写：元整）（未税）电脑配置报价￥元（人民币大写：元整）（未税）工程费￥元（人民币大写：元整）（未税） 3.2详细的工程费用清单见附件一《神秘树网吧网络项目配置及施工价格》。 3.3详细的服务器配置清单见附件二《神秘树网吧服务器配置及价格》 3.4详细的服务器配置清单见附件三《神秘树网吧电脑配置报价》 3.5根据实际材料使用情况，双方进行决算，以决算结果为准，多退少补，并调整尾款付款。 四、付款方式 本合同第二条中所述全部工程款项将按下述原则由甲方分期付给乙方。 4.1在本合同签订之日起，甲方需将相应的合同总款的60%作为预付款付给乙方。 4.2乙方进驻施工现场，布线工程实施完毕，工程验收合格后2个工作日之内，甲方将合同总款的30%付给乙方。 4.3试运行期（自工程验收合格之日起1个月）结束后
建设工程施工承包合同书 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
网络布线合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 甲、乙双方经多次讨论、友好协商，本着平等、互利、互惠的原则，就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成，特签订本合同。 甲、乙双方共同认可并同意本合同的各项条款。 一、时间： 1．签订合同时间：__________________； 2．验收内容：按甲方要求________________________________________________ ________________________________________________________________________。 二、结算方式及期限： 1．本合同签订后,甲方应付工程总额50%工料费给乙方，工程施工完毕,甲方结清剩余50%工程款。 2．对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。 三、双方责任和义务： 甲方： 1．按照合同约定，按时支付相应费用； 2．严格按照双方事先约定，积极配合乙方工作，完成协作事项并协助与其它工程队配合施工及其它管理，并提供必要的施工条件。 3．按照合同约定的内容进行工程验收。
乙方： 1．按照合同约定，在深入了解甲方需求的情况下，负责网络设备的采购、安装、调试、进度安排； 2．严格按照合同约定，对甲方有关人员提供咨询等服务，并保证按期圆满完成网络布线工程。 四、施工时间：_________________ 五、合同总额：_________（含税） 六、违约责任 1．甲方若不能按时付款视为违约。拖延三天以上，甲方每日支付给乙方合同总额的5%作为滞纳金。 2．乙方若不能按合同约定的内容完成系统布线，视为违约。乙方支付合同总额的5%作为违约金。 七、合同的变更与解除： 1．如发生不可抗力事件，本合同自动解除； 2．本合同未尽事宜，由双方协商解决； 八、如有纠纷，由双方协商解决。 九、合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方代表签字之日起生效。 甲方: 乙方: 授权代表: 授权代表: _____年____月____日_____年____月____日
办公网络综合布线工程协议书 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 甲方: 乙方： 甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就综合布线工程达成如下协议，双方共同遵守： 第一条：合作范围 乙方为甲方提供全部综合布线的设计与施工，甲方同时配合乙方上述产品的现场制作工程及安装调试。在协议期内，乙方将向甲方提供旨在使甲方协议范围内设备保持正常办公网维护应用的各项维护服务。 第二条：工程范围 1. 采用全铜五类或超五类材料和全铜五类或超五类材料敷设。 2. 总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3. 计算机主机房电缆的连接。 4. 各信息点的安装和连接。 5. UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。 第三条：收费标准、结算方式 1、收费标准： 材料费：元 节点费：元 2、结算方式：签订本当日以现金预付总价款的性付清予。 第四条：甲乙双方的权利和义务 （一）的权利和义务 1、负责提供必要的协助。 2、负责维护工程期间保障工作人员的人身安全，财物保管。
为定金，工程验收后余款以现金一次 3、应按约定如期向费用，愈期3天无故不支付，则按每天％的标准向支付滞纳金。 （二）的权利和义务 1、工作人员在场所工作期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守的规章制度，配合管理人员的 安排。 2、必须根据要求按时、按质、按量地完成相关作业。 3、有权根据活动内容及质量提出合理建议，需积极与进行协商，并根据协商结果作相应调整。 4、应在约定时间内完成内容中的所有工程项目，如因不可抗力因素阻碍活动进行，经同意后可 中止活动，已安排提供服务的活动项目费用需照常支付费用。 第五条：违约责任 1、未能按规定时间保质保量完成相关作业，则均属违约，应给予经济赔偿，赔偿金额按法有关 规定执行。 2、若未能够按期付款，则按法规定给％滞纳金。 3、本委托内容确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何 一方违约，违约方须赔偿对方。 第六条：其它 1、本一式份，甲乙双方各执份。均具有同等法律效力 2、本中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充。 3、本自签定之日起Th效。 甲方签字： 乙方签字： 日期：
甲方： 乙方： 甲乙双方就承建甲方：综合布线系统，经充分友好协商，决定由甲方委托乙方承建，为了明确双方各自的目的责任和权利义务关系，根据《中华人民国共和合同法》的有关规定，特订立以下合同条款，共同信守遵行。条款如下： 一、工程项目 二、工程内容 包括按照甲方的设计、布线、安装、调试、培训、竣工验收、售后服务。如有变更需要双方负责人签字确认。 三、开工日期和竣工日期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：乙方开工后天内竣工。若因甲方原因或不可抗力影响造成延期竣工，需双方书面签字，确认顺延日期。 四、设备交货及验收 1、交货货物指建设方案中设备清单上列的系统设备。 2、交货时间以前，乙方备齐合同所列全部设备，并将设备运抵甲方在地。 3、乙方按合同规定的交货时间、地点、货物，准时交货，并配合甲方进行验收。 4、货物验收方式为甲方现场验收，按照建设方案中《配置清单》上所列物品验明货物。要求设备为原装产品，有产品合格证书等，附件齐全。设备清点合格后，甲方签写收货单。
五、工程验收 工程竣工后，乙方提供书面申请验收，甲方应于乙方通知后尽快组织验收，并出具书面验收合格证明，如甲方第一次验收不合格，应于三天内书面提出整改意见，属不合格部分，由乙方免费返工。乙方工程保修期为年，属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查实非乙方责任的不在此限。 六、双方职责 （一）乙方责任及义务： 1、乙方保证按照建设方案达到系统要求及效果。 2、乙方保证所提供产品均为原厂、原产地、原装正品新货。 3、乙方保证为甲方提供一年质保。一年内出现系统故障，免费更换零配件；质保期后，只收取零配件费用。 4、乙方保证接到甲方维护电话后，在24小时内派专业工程师上门服务。在保修期内，如因设备问题，必须在48小时解决。 5、确保工程质量及施工安全，安全问题由乙方自行负责。 （二）甲方责任及义务： 1、甲方办理工程所需全部审批、报建手续及承担相关全部费用。 2、甲方保证配合乙方的施工，提供所需水、电源、方便施工之人员、机器、材料进出畅通；甲方必须提供临时场地给乙方存放施工材料及施工工具，以保证乙方顺利施工。 七、工程总造价 工程总造价为：大写：元整 八、付款方式 1、签订合同开工后即预付工程总造价的％（即：元）。 2、工程竣工后经验收合格即付工程总造价的％（即：元）。 3、工程竣工后一年内付工程总造价的%（即：元）。
工程施工合同签订注意事项 建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。 目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面： 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件
编号: 网络综合布线系统工程施工合同 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 （以下称甲方） 发包方: 承包方：（以下称乙方）
经招标甲方现将公司办公楼等网络综合布线系统工程委托给乙方施工 为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具 体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：公司办公楼等网络综合布线系统工程。 二、工程地点：公司厂区内。 三、工程范围和内容： 公司办公楼等网络综合布线系统工程，具体内容详见招标文件附件。 第二条工程期限 1、工程开工日期：以甲方通知的开工日期为准。总日历工期为天。 2、由于甲方原因和不可抗力等因素所延误的工期，由乙方记录，自发生之日起24小时内报现场监理工程师认可后，工期则相应顺延。 3、乙方必须按工期编制出详细的施工进度计划，包括网络计划和关键控制日期表提交甲方，甲方以此为依据检查乙方的施工进度，如达不到要求，甲方将督促乙方加班加点完成进度。 第三条合同总价和承包方式 本工程合同总价按中标价万元包干（即人民币元整），此价格为本工程最终结算价，在施工期间无论发生何种情况此价格均不得调整。 第四条物资供应 一、本工程所需的设备、材料由乙方自行采购。 二、用于本工程的材料必须符合质量要求，并附有合格证或试验报告。乙方必须按设计和规范进行
复验，合格后才能用于工程，并保存复验纪录。 三、进场的设备、材料，供应方应提供合格证书或试验报告，并委托公司进行检验和验收。对于不合格材料，乙方不得使用，并由此承担发生的一切费用。 第五条工程质量和检查验收 一、乙方必须按GB/T50321-2000、DB44/114-2000所规定的施工标准和验收规范进行施工。 二、乙方在施工中应接受现场监理工程师的监督和检查，按工程进度及时向现场监理工程师提供有关的工程质量技术资料和报表。 四、隐蔽工程具备隐蔽条件后，乙方应自检合格并做好记录，并提前24小时书面通知现场监理工程师进行检查并签字验收。如现场监理工程师未能按时到场检查，乙方有 权检查隐蔽，但应做好隐蔽检查记录，甲方应予以确认；如甲方事后提出复查时，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，限期整改，并重新验收，其费用由乙方负责。 五、已完工的工程，在交工前由乙方负责保管。 六、本工程全面完工后，由乙方提出竣工验收通知，甲方接到通知后十天内组织交工 验收。乙方按XX总公司规定整理交工资料，一式三份装订成册（含竣工图二份）。交 付给甲方，甲方在交工验收证书上签字后返回乙方一份，存档备查。 七、工程竣工验收后，乙方对施工的工程负责保修，保修期及有关责任按国务院令279 号《建设工程质量管理条例》规定执行，如发生的质量问题要查明原因，属设备、材 料缺陷及施工质量问题时，由乙方无偿修理 第六条售后服务及培训 1、乙方接到甲方要求服务电话后，先提供电话支持，在甲方要求现场解决时，乙方要在4小时内到达现场，超过4小时还未到现场的，用户有权请第三方代为维修，维修费用由供应商承担，具体费用（以维修发票为依据）从乙方交纳的履约保证金中扣除。
合同编号： 弱电综合工程合同书 甲方：_____________ 乙方：_____________ 为完成甲方委托乙方承接的弱电综合工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下： 一、工程概况 1、工程名称：弱电综合系统工程。 2、工程地点：枣庄市张范宝马4S店 3、工程范围： （1）宽带网络和电话的安装、调试。 （2）视频监控背景音乐的安装、调试。； 二、工程进度及验收 1、工程范围 1）监控视频线，电话线背景音乐以及网线的敷设。 2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。 5）UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。 2、甲乙双方的责任 甲方的责任 1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。 4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。 5）指派________同志为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。 乙方的责任 1）乙方应按合同规定的时间及时提供全部工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。 2）乙方负责提供布线工程系统配置设计方案，布线施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。 3、工程时间和进度 自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为__天（从
合同编号：_______________ 综合布线工程合同范本专业版 甲方：_______________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：______ 年_____ 月____ 日
发包人（全称）：法定代表人： 住所： 联系电话： 承包人（全称）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条工程承包方式 第三条工程期限 在甲乙双方协商下，计划在________________ 年___________ 月_____________ 日前全部
完工。 若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 第四条合同的价款 1、总价：工程总价为人民币大写： _________________ 万元整（Y: _________ 元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整编费、总承包配合费（合同总价的1.5% ）、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用； 2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。第五条甲乙双方的责任 和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： （1）完成_________ （地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约—米金属桥架安装；约米的管路铺设；约个信息点布线安装；约个机房信息点布线安装；约条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。 （2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档
编号：_____________彩门工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。 第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。 第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米
篇一：综合布线工程合同书 中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 综合布线工程合同书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况 1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质：结构化布线系统。 4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围 1）屏蔽网线和光纤敷设。 2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机到主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。 5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。三、工期：乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。四、合同报价： 合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后）。五、结算方式： 1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：____________________； 2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。六、质量保证及保修： 1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用； 2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费； 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。七、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款； 2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收； 3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）； 4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止； 5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。 甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。附：详细清单。 甲方：乙方： 盖章：盖章： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日年月日附：详细清单 篇二：弱电综合布线施工合同 有限公司无线网络施工 合
综合布线工程合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
发包人（全称）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 承包人（全称）： 法定代表人： 住所： 联系电话： 发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条工程承包方式
第三条工程期限关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 以提交竣工验收申请报告的日期为 在甲乙双方协商下，计划在 _____________ 年_________ 月_________ 日前全部完工。 若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 第四条合同的价款 1总价：工程总价为人民币大写：_________________ 万元整（Y: ___________ 元整）；总价包含且不限于设备费、材料费、包装费、运输费、人工费、保险费、文明施工费、水电费、资料整 编费、总承包配合费（合同总价的 1.5%）、测试费、利润、税费、验收费及完成本工程不可 缺少的全部工作内容而必须发生或可能发生的一切风险费用； 2、本工程总价为最终结算价，合同履约期间，合同总价不做任何调整。 第五条甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： （1）完成________ （地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约_________________ 米金属桥架 安装；约 ___________ 米的管路铺设；约____________ 个信息点布线安装；约_____________ 个机房信 息点布线安装；约 ____________ 条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。 （2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用
建设工程施工合同 第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：工程。 2.工程地点：河南省新郑市。 3.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 4.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。 二、合同工期 开工日期：年月日。 竣工日期：年月日。 工期总日历天数：日历天；工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。适用于工程的验收标准包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，以高者为准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为：固定总价人民币（大写）： ￥元，工程结束后，乙方应得工程款以甲方最终审计结算为准。 其中：该合同价包含但不限于安全文明施工费、材料和工程设备费、住宿、质量工期、一切险和第三者责任险、有关政府部
门验收通过、维护、移交、组织实施工作和资料整理、施工风险、质量保修期保修、管理费和利润税金等一切费用。 合同价格形式：固定单价合同±设计变更±现场签证。 例外情形是否适用：。 例外情形：承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准价格（即新郑市每季度发布的材料信息价）的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5﹪时，其超过部分据实调整。 合同价款支付 工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完成至并经甲方验收合格后，支付合同总价款的%；工程完工并经甲方验收合格后，付至合同总价款的%；经审计决算完成审定后，付至合同总价款的95%，质保期满后余款一次性付清。 承包方指定的收款账户基本信息如下 开户行： 户名： 卡号： 发包人付款前，承包人必须提供与付款金额一致的且符合发包人要求的发票。 六、双方责任 （一）甲方责任 1、协助提供施工用水、用电联接点；安排施工进度及协助乙方于相关方的关系。 2、组织人员对工程竣工进行验收，按照合同约定支付工程进度款；以及办理工程结算。 3、提供施工方所需要的条件，负责提交与工程相关的各类基础性资料、施工图纸等。 4、发包人代表：；身份证号：；职务：；联系电话：。发包人更换发包
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程范围：网络综合布线 工程内容：设备购置、系统综合布线、设备安装和调试 签约地点： 第二条设备要求及设备清单 乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。 设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。 第三条工程款及支付方式 本合同项下的工程款总额为￥元整，大写：人民币整。 甲方应在合同签署之日起3个工作日内，将款项按下列支付方式支付至以下其中一个账户。 1.对公账户： 开户名称： 开户银行：
账号： 2.对私账户： 开户名称： 开户银行： 账号： 工程款支付方式为： 1、本合同签定后 3 日内，甲方支付乙方总工程款的 30% 作为预付款，即 ￥元整，大写：人民币整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。 2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的5天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的 30％，即￥元整，大写：人民币整。 3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在 5 日内支付乙方总工程款的 35% ，即￥元整，大写：人民币元整。剩余工程款总额的 5% 做为两年质保金，保修期一年届满后 5日内支付5%， ￥元整，大写：人民币元整即给乙方。 4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。 第四条工程建设期限
XX公司综合布线工程合同书甲方：_____________ 乙方：_____________ 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合布线工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定如下综合布线合同： 一、综合布线工程概况 1、工程名称：XX有限公司综合布线工程 2、工程地点：XX有限公司 3、工程性质：结构化布线系统 4、工程范围：结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括：系统方案设计、工程督导、系统测试及保证) 二、工程进度及验收 1、工程范围 1)综合布线线缆敷设 2)总配线架和交换机的安装及线缆连接 3)计算机主机房电缆的连接 4)各信息点的安装和连接 5)UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试 2、甲乙双方的责任 甲方的责任 1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。 2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。 3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。 乙方的责任 1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。 2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案，综合布线施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。 3、工程时间和进度 自综合布线合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，配合大楼的内部装修进度，实际有效工期为10天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。 三、综合布线合同总额及付款方式 3.1工程总价及费用构成 设备费：￥14625元 工程费：￥1901.25元 管理服务费：￥1170元 税金：￥1415.7元 总造价：19111.95元 根据实际材料使用情况,双方进行决算,以决算结果为准,多退少补。合同价格明细见附件。 3.2付款方式： 本次综合布线合同全部工程款项将按下述原则由甲方分期付给乙方： 工程施工完毕且经甲方验收合格后,甲方将工程实际发生总金额的 90%支付给乙方，金额为￥17200.755元人民币，乙方向甲方开具全额发票;甲方验收合格之日起 12 个月内，甲方向乙方支付本项目工程实际发生总金额的 10%，金额为￥1911.195元人民币，此项金额为质保金;付款方式为支票,现金,电汇或乙方所认可的其他付款方式，若有其它事先未预计之费用,双方另行讨论解决 四、人力不可抗拒事故
弱电-综合布线工程合 同模板 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
合同编号： 2014061802 网络布线施工合同 发包方: ***科技有限公司 承包方: ***科技有限公司 工程名称: ***科技有限公司网络及布线工程 日期： 2014 年 06 月 18日
甲方（发包方）：***科技有限公司 地址： ***工业制造城 乙方（承包方）：***科技有限公司 地址：深圳市福田区 委托代理人： *** 联系电话： 0755-****** 经甲乙双方平等协商，现甲方将***科技有限公司网络及布线工程委托乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。 一、工程名称：***科技有限公司网络及布线工程 二、工程地点：***工业制造城 三、工程内容: 网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。 四、网络及布线工程量清单见附件1，技术方案见附件2。 五、合同工期 合同总工期为： 60 个工作日。 六、合同总价 1、工程总价（含税）：人民币 217175.00 元（大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整） 2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式： 乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。 八、工程款项支付时间和方式 1、在双方签订合同之日 3 个工作日内日，甲方预付合同总价的 30 % 即 65152.5 元（大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角 整）。 2.乙方开工后 3 个工作日内，甲方预付合同总价的 35 % 即76011.25 元（大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整）。 3、乙方施工完毕后，甲方组织验收；工程验收合格之日起 3 个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的 30 %即65152.5 元（大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整）。 4、余款即合同总价的 5 %即 10858.75 元（大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整）作为工程的质量保证金（不计利息，自验收合格之日起）；一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。 5.付款账号：公司名称：***科技有限公司 开户银行：中国民生银行深圳**支行 银行帐号： ****** 地址：深圳市福田区***。 九、双方责任