当前位置:文档之家› 2021年加工合同(八)

2021年加工合同(八)

2021年加工合同(八)

为进展市场经济,提高加盟者经济收入,甲乙双方两者公平、合理的原则,依据《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,就加工安装打火机事宜,达成以下协议:

甲方:________________________

乙方:________________________

一、甲方权利、义务

1.向乙方提供______,回收产品,现金支付加工费。

2.向乙方提供合格的__________________设备,组装工具。

3.有权要求乙方按市场需求加工_____数量、式样、时间等。

4.向乙方及时供给全套散件。

二、乙方权利、义务

1.向甲方支付充气设备、组装工具等费用款____元。

2.按甲方要求加工合格______。

3.及时支付散件价款。

4.可以自行销售成品______,但应及时告知甲方。

5.乙方自行选择生产场所,保证安全生产。在生产中如出现一切事故由乙方自负。

三、生产标准(依培训标准)

1.____________________________________。

2.____________________________________。

四、未尽事宜协商解决,协商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲方已做充分解释,乙方理解无误,签字生效。

六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

七、可享受免费用设备的优惠条件,具体如下:

1.乙方在甲方批发____散件累计达八万者,若乙方终止合同,乙方可以将设备交还甲方,甲方退给乙方设备压金款的二分之一。

2.乙方在甲方批发____散件累计达十万者,若乙方终止合同,乙方可以将设备交还甲方,甲方退给乙方设备款。

3.乙方在甲方批发____散件累计达十二万者,若乙方终止合同,设备、工具归乙方所有。甲方:______________

地址:______________

电话:______________

乙方:______________

地址:______________

电话:______________

签定日期:__________

加工合同大全文档

2020 加工合同大全文档CONTRACT TEMPLATE

加工合同大全文档 前言语料:温馨提醒,合同是市场经济中广泛进行的法律行为,人议,以及劳动合同等,这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范,不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中,财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 示例一委托方:(以下简称甲方)被委托方:(以下简称乙方)甲方委托乙方加工__________________产品,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。 合同编号:签定地点:甲方(委托方):乙方(受托方):节目名称:母盘刻字号:经协商,甲乙双方就上述节目光盘的加工复制及相关事宜达成协议,签定合同如下:一、甲方委托乙方:图像压缩制作母盘复制切割包装保存母盘、发货二、甲方须向外包加工合同范本甲方:________________________乙方:________________________第一条乙方加工事项,以甲方所交付的外包加工单为凭。第二条乙方须按照外包加工单所列的各项规定,如加工说明、数量、交货日期等确实履行,准时交货。 服装加工合同书范本定作方(甲方):,身份证号:。承揽方(乙方):,身份证号:。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲方委托乙方加工_________,双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经充分协商,达成如下合同条款

合同编号:__定作人:__签订地点:__承揽人:__签订时间:__年__月__日第一条加工物、数量、报酬、交货期限第二条定作人提供的材料材料、规格、计量数量、质量、提供日期、消耗定额等内容第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、买方:联系人:卖方:联系人:经买卖双方友好协商,买方委托卖方加工生产____模具共______套。双方达成如下加工协议模具基本情况:产品名称序号零件名称穴数(模具类型)模具单价(RMB元)交货条件总价:(含17%增值税)以上各套模具使用材质:_____甲方:地址:________________电话____________法定代表人:________________职务:____________国籍:____________乙方:地址:________________电话:____________法定代表人:________________职务:____________国籍:__________甲方(供应方):_____________合同编号:_____________乙方(加工方):_____________签定地点:_____________现经双方友好协商,特制定以下协议:一、签定时间:_____年__月__日交货地点:_____________制单款号货品名称 甲方:××公司乙方:香港××有限公司双方在遵守中华人民共和国政策、法律和特区有关规定的前提下,本着平等互利的原则,就来料加工各款塑胶五金玩具业务进行了充分协商,一致达成了如下合同条款:一、双方责任1、甲 委托方(以下简称甲方):aaaaaaaaaaaaaaa合同编号:20XX-SK-0822-1被委托方(以下简称乙方):xxxxx签订地点:签订时间:xx年xx月xx日根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规

加工承揽合同欠款纠纷案分析

加工承揽合同欠款纠纷案分析 上诉人(原审被告)上海荣虹实业有限公司,住所地:上海市青浦县凤溪镇腾溪综合开发区。 法定代表人张建荣,经理。 委托代理人王虹珍,该公司工作人员。 被上诉人(原审原告)上海东联塑料制品有限公司注销后的债权债务处理人),住所地:上海市连云港路191号。 法定代理人蒋伟民,厂长。 委托代理人蔡式群,上海市功茂律师事务所律师。 上诉人上海荣虹实业有限公司因加工承揽合同欠款纠纷一案,不服上海市浦东新区人民法院(1998)浦经初字第259号民事判决,向本院提起上诉。本院于1998年11月4日受理立案,并依法组成合议庭,1999年3月5日公开开庭审理了本案。上诉人法定代表人张建荣、委托代理人王虹珍、被上诉人委托代理人蔡式群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定,1995年3月起,上诉人与原审原告即有加工业务往来,同时上诉人法定代表人张建荣以原审原告代表人的名义与上诉人签订了多份加工承揽合同。1996年9月×日、9月16日、10月3日、12月5日、1997年1月2日,上诉人法定代表人张建荣又在上诉人、原审原告加工承揽合同的原审原告方代表人栏内签名,并加盖了原审原告的公章。但上诉人方栏内无签名和盖章。期间,上诉人法定代表人张建荣同时兼任原审原告销售员。1996年10月28日,张建荣将上诉人应付原审原告加工款的帐目传真给原审原告,并附说明表示为1996年上诉人应付款。该帐目表明至1996年9月上诉人尚欠原审原告货款32024.73元。1996年10月至1997年3月,原审原告又为上诉人加工制作产品价值人民币27268.63元,1996年10月至次年1月上诉人分三次转帐支 付原审原告加工款35447.36元,1997年2月4日、3月5日上诉人再支付原审原告加工款3369.95元。上诉人尚欠原审原告加工款人民币20476.08元未予支付。原审原告诉诸法院。审理中,上诉人未在规定的期间内向法庭提供证据。 原审法院认为,上诉人法定代表人向原审原告传真的附说明的应付款帐目应予确认。1996年10月至次年3月原审原告向上诉人提供的五笔加工业务予以确认。原审原告要求上诉人支付尚欠部分加工款,依法应予支持。据此判决:上诉人支付原审原告加工货款人民币20476.08元;案件受理费人民币886元,由上诉人负担837元,原审原告负担49元。 原审判决后,上诉人不服,以原审法院一审程序违法,认定事实不清为由,向本院提出上诉。

关于承揽加工合同集锦9篇

关于承揽加工合同集锦9篇 关于承揽加工合同集锦9篇 在人们越来越相信法律的社会中,合同的法律效力与日俱增,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家收集的承揽加工合同9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。 承揽加工合同篇1 签定日期:_______年____月____日 定作方(甲方):______________ 电话:________________________ 承揽方(乙方):______________ 电话:________________________ 经双方协商,签定本加工承揽合同,并严肃履行。 品名 规格单位数量加工费单价金额

定作方供应原材料: 原材料 规格单位数量日期成品单位耗用量 1.技术资料、图纸提供办法:______________________________________________。 2.产品检验标准和方法:__________________________________________________。 3.交货地点及运输办法、运杂费用和负担:__________________________________。 4.货款及费用结算办法及期限:____________________________________________。 5.本合同自双方签订之日起生效,合同履行完毕即失效。 甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):_______________ 承揽加工合同篇2 订做方(以下简称需方): 承揽方(以下简称供方):

订做方委托承揽方加工 25米箱梁芯模模板,根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 一、标的物名称、规格、数量、单价、金额:(此合同单价为税前价) 品名规格数量单位重量(吨)单价元/吨价款(元)备注 箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 约计重量 总计 总金额(大写)柒万柒仟元整 二、技术资料提供方法:需方提供标的物所需施工图,按需方确认的标的物图纸加工; 三、质量要求:供方严格按图纸加工,产品质量符合行业相关规范要求,并配合甲方的监督检查; 四、交货地点:供方厂内验收交货; 五、交货时间:合同签订生效后,第一套芯模10月8日交货,第二套芯模10月13日交货。 六、计量方式:需方以标的物加工过磅重量进行结算; 七、结算方式:合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元,需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项(以实际加工产品数量、品种为准)。

加工合同(八)

加工合同(八) 为发展市场经济,提高加盟者经济收入,甲乙双方两者公平、合理的原则,依据《中华人民共和国 法》经双方协商一致,就加工安装打火机事宜,达成以下协议:甲方:________________________ 乙方:________________________ 一、甲方权利、义务 1.向乙方提供______,回收产品,现金支付加工费。 2.向乙方提供合格的__________________设备,组装工具。 3.有权要求乙方按市场需求加工_____数量、式样、时间等。 4.向乙方及时供应全套散件。 二、乙方权利、义务 1.向甲方支付充气设备、组装工具等费用款____元。 2.按甲方要求加工合格______。 3.及时支付散件价款。 4.可以自行销售成品______,但应及时告知甲方。 5.乙方自行选择生产场所,保证安全生产。在生产中如出现一切事故由乙方自负。 三、生产标准(依培训标准)

1.____________________________________。 2.____________________________________。 四、未尽事宜协商解决,协商不成由甲方所在地人民法院仲裁。 五、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲方已做充分解释,乙方理解无误,签字生效。 六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。 七、可享受免费用设备的优惠条件,具体如下: 1.乙方在甲方批发____散件累计达八万者,若乙方终止合同,乙方可以将设备交还甲方,甲方退给乙方设备压金款的二分之一。 2.乙方在甲方批发____散件累计达十万者,若乙方终止合同,乙方可以将设备交还甲方,甲方退给乙方设备款。 3.乙方在甲方批发____散件累计达十二万者,若乙方终止合同,设备、工具归乙方所有。 甲方:______________ 地址:______________ 电话:______________ 乙方:______________ 地址:______________

产品委托加工合同协议书范本

编号:

产品委托加工合同 甲方: 乙方:签订日期:—年月 日 甲方:

乙方:

第一条:总则 一、双方本着友好合作、平等互利的原则,经友好协商,特订立本协议。 二、甲方以本协议为基准,把协议规定的产品委托给乙方生产, 乙方接受此委托,并保证将合格产品提供给甲方。 第二条:本协议应用范围 一、本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面形式确认的,所有具体的委托加工订货单(见 第三条)。 二、所有书面签署的委托加工订货单,如有不明确、不详尽之处将按此协议相关条款执行。 三、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议, 与此协议具有同等约束力 第三条:委托加工订单 ―、在每次生产前,甲方需开立具体的委托加工订单,其一般条款由本协议规定,补充条款在订 单屮说明,经双方确认签字盖章后生效。 二、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17%增值税)、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求等, 其经双方确认签字盖章后,具有同本协议 同等的法律效力。

费(具体价格乙方另行报价)。 六、甲乙双方根据每次不同型号的新产品就产品加工价格进行一次协商确认。 第四条:项目约定一、甲方委托乙方加工生产之产品为GPS车载等系列产品,乙方保证按甲乙双方确定的委托加工 订单要求进行交货 二、甲方负责制定所生产产品的BOM文件、产品生产工艺要求、包装等产品加工所需的一切资料, 定义制成品测试程序,提供测试规范性文件,并对乙方工程人员作必要的技术支持。 三、甲方负责提供委托加工成品的品质检验标准和验收方法,经乙方确认后作为产品的唯一验收标准。 四、乙方保证不向任何第三方公开或透露甲方产品与乙方的关联,保护甲方产品的独立性,且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方,亦不可授权第三方代为加工。 五、乙方所加工生产甲方委托之产品,其产品技术所有权、知识产权、技术信息、商业信息、财 务信息等所有权均属甲方所有,乙方有保密义务,未经甲方书面同意,乙方不得抄袭、修改或复 制,不得留存技术资料、复制品,不得自行加工销售予第三方,亦不得利用甲方产品技术自行进 行同类产品研发。不得在其后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。 六、印刷钢网及模具由甲方负责提供,如需乙方代制作,属甲方财产,费用由甲方承担。甲方第 一次付加工费同时支付钢网及模具费。乙方代制作钢网及模具时,向甲方提《钢网模具制作申

机械设备加工合同范本

机械设备加工合同范本 机械设备加工合同范本(一) 甲方(委托方): 乙方(制作方): 甲、乙双方经友好协商,现就甲方委托乙方加工制作、装配架空乘人装置及相关设备,达成如下协议: 一、委托方式和范围: 甲方提供架空乘人装置及相关设备产品零部件图纸、装配工艺等技术资料,乙方按照甲方技术资料进行产品零部件的加工、装配,甲方委派专职技术、质检、仓管、物流、采购等相关人员进驻乙方现场,按照技术文件进行检验、验收。 乙方自行安排加工、装配场地,承担零部件加工费用,并免费提供办公室,作为甲方的现场生产协调、质检及发货人员的办公场所。 二、实施细则:

1、甲方自行采购的原材料、外购件及配套件,需按乙方的车间人员的要求集中堆放,其质量问题由甲方负责,如影响乙方装配,则应补偿有关人工费用。 2、乙方免费提供一定一跨车间作为甲方的成品仓储。 3、委托加工期间,乙方作为定点加工单位,需严格按照甲方所提出的技术要求及工艺流程,保质保量的完成甲方所委托的各项产品的加工制作。现场的所有物料(含原材料、外购件及生产工具等)均由甲方采购,但乙方需根据甲方所提供的《生产计划表》提供相应的《材料需求计划》,以供甲方提前进行生产所需物资的准备工作。 4、甲方所委派的质检人员,作为甲方的授权代表,对乙方所加工制作的所有产品拥有否决权,不达标及不合格产品均不得验收入库。 5、甲方委托加工的所有产品的单项价格另行以双方互签的《委托加工件价格明细表》为准。 6、结算:《委托加工件价格明细表》内所定的产品单

价为含税价,结算时乙方需向甲方开具17%的增值税发票,付款方式采用滚动付款,双方协商付款进度。 7、违约责任:按《合同法》规定。 三、附则: 1、本委托加工协议,自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,双方各持一份。 2、未尽事宜,双方另行协商解决。 3、本协议生效后,双方原签订的车间及办公室租赁合同,中止执行。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字): 日期:年月日日期:年月日 机械设备加工合同范本(二)

代料加工协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除 代料加工协议 篇一:带料加工协议书 带料加工协议书 栖霞森源木屋有限公司(以下简称甲方) ____________________(以下简称乙方) 双方本着平等自愿的原则,就乙方承接甲方的委托加工木屋及木制品事宜达成协议如下: 一、概括甲方委托乙方生产加工木屋及木制品,甲方提供其树种均为针叶木、规格板材。产品形态为甲方提供给乙方的工艺图纸为准。加工品各种材料由甲方提供,乙方依据甲方订单负责生产加工,主体包括立柱、圈梁、地板梁、柱头等。 二、 三、 四、合作时限从20xx年_____月_____日到_______年 ____月____日。数量不确定。加工费以甲乙双方提供的价格为准,单价750元/m3。(包括人工费、电费、胶、五金等)第一批加工完后,可协商再行调整。数量由双方验尺确认,

并形成确认书,双方签字后报至各自财务部门结算。 五、如加工生产特殊部件需要特种设备由甲方提供;一年内甲方加工费低于60万,甲方应付给乙方机器、原材料场地占用费5万元/年;如一年内加工费超出60万,取消机器、原材料场地占用费,机器由乙方免费使用。 六、付款方式:甲方给乙方下达订单后,三日内备足原材料并交付30%的预付款,其余款项应在加工结束后出厂前,全部结清。 栖霞森源木屋有限公司_____年____月____日 篇二:来料加工合同样本 来料加工合同样本 甲方(承接方):地址:电话:代表人: 乙方(定做方):地址:电话:代表人: 甲乙双方为开展来料加工业务,经友好协商,特订立本合同。 第一条加工内容 乙方向甲方提供加工________(产品名称)________(数量)件所需的原材料,乙方向甲方支付相应的加工费后,甲方将乙方提供的原材料所加工成的产品交付乙方。 第二条交货 乙方在合同期间,每个月向甲方提供________原材料,并负责运至________车站(或加工地)交付甲方;(代料加

关于生产加工合同范文八篇

关于生产加工合同范文八篇 关于生产加工合同范文八篇 在人们的法律意识不断增强的社会,合同出现的次数越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编整理的生产加工合同8篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。 生产加工合同篇1 合同编号: 生产加工合同 甲方:联系人:乙方:联系人: XXXX无纺布制品厂 电话:黄通秀 134XXXX9965 电话: 甲、乙双方本着真诚合作,互惠互利的原则根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,在友好协商的基础上签订以下合同,以便双方共同遵守。 第一条:甲方接受乙方的委托生产加工以下产品: 第二条:甲方须于年月日前将乙方委托生产加工的产品交付给乙方。

第三条:乙方须先预付给甲方人民币元作为生产货物的订金,剩余金额按合同约定的时间在乙方对货物验收完毕后提货时一次性付清。 第四条:产品质量、款式、规格按乙方的要求及提供的样品生产。 第五条:产品的外包装以防水编织袋为主,如乙方另有要求的,其包装费用由乙方承担。 第六条:发往广州市以外的货物,其一切运输费用由乙方承担。 第七条:甲方须按合同约定的时间按时交货,如逾期按合同总额的2%付给乙方违约金。 第八条:乙方须按合同约定的时间按时付款,如逾期按合同总额的2%付给甲方违约金。 第九条:因人力不可抗拒的因素甲方无法按时交货的,本合同无效。 第十条:本合同未尽事宜,经双方协商后可另拟补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效应。 第十一条:甲、乙双方在履行本合同中如有争议,应友好协商解决。如无法协商解决的,任何一方均可将此争议提交甲方所在地法院诉讼解决。 第十二条:本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。 第十三条:本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

产品委托加工合同模板

委托方(甲方): 被委托方(乙方): 甲方委托乙方全年加工产品,为了维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关委托加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。 第一条委托加工内容 甲方委托乙方全年加工产品,全年总合作量为吨,每批订单量不低于吨,乙方供给甲方的价格为元/kg,合作期间乙方不得私自调高价格(非人为因素的原料价格上涨因素除外)。 产品质量要求如下: 第二条甲方责任: 1、按照合同要求分批次下订单委托乙方加工产品。 2、向乙方提供甲方营业执照、流通许可证、税务登记证等法律证件复印件并加盖公司鲜公章。 3、每次订货需提前给乙方提供订单,并在订单中向乙方表明加工规格、数量、产品标准要求、交货时间和地点等。 4、根据产品规格和每次订单计划量在乙方开始包装前将产品内包装袋、外包装箱运到乙方的辅料仓库。 5、甲方有权对乙方的加工过程、检验过程、原料、辅料、成品仓储过程进行检查监督,

并提出意见和建议。 6、甲方按照甲乙双方确定的样品和产品标准进行验收货品。 7、甲方应严守乙方的商业秘密。 第三条乙方责任 1、严格按照甲方的委托内容及要求进行委托加工生产。 2、按照合同约定的规格、数量、产品标准、生产期限、交货地点等相关要求加工、交货,不得以任何形式和理由超过和短缺订单数量或任意延期交货。 3、负责原材料的采购、验收、加工过程控制,原料符合标准要求,加工用水符合GB 生活饮用水卫生标准要求,加工过程使用任何添加剂应符合GB食品添加剂卫生标准要求,成品应符合标准要求,每批成品交付时向甲方提供质量技术监督部门出具的官方型式检验报告和乙方自己的出厂检验报告。 4、向甲方提供产品说明、生产许可证号、产品标准号、保质期及保存条件、厂名厂址及电话,供甲方包装设计和产品宣传、销售用。如有更改需提前通知甲方。 5、严格管理甲方提供的内包装袋、外包装箱,因乙方管理不善,造成甲方内包装袋、外包装箱等破损、丢失,应承担相应法律责任。不得将甲方提供的内包装袋、外包装箱用于其他人生产。包装过程的包装袋、包装箱损耗应有专人记录并经甲方确认签字。 6、严守甲方的商业秘密,不得将甲方订单的数量、价格告知第三方。 7、乙方应确保所供产品的质量。由于乙方产品质量原因导致甲方在产品保质期内销售过程中出现的质量问题及由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。同时乙方应在48小时内到质量事故发生地处理此事。 第四条付款方式及交货地点:

加工合同模板

时磊Sr亦 合同编号: 委托加工合同 委托方:(以下简称甲方) 被委托方:(以下简称乙方) 甲方委托乙方加工________ (*加工成品名称),为维护甲乙双方利益,本着平等自愿、互惠互利的原则,经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就有关加工事宜达成如下协议: 第一条加工内容 乙方以其自身的设备、技术制作完成甲方要求的加工成品: (*本表格仅供参考,具体明细可按照实际需求调整,产品名称、单

------------------------- 时需Sr彳----------- ------ ---- --- 价、数量、总价为必须项) 第二条质量要求 1.乙方按甲方提供的图纸及技术要求制作加工。产品生产材料,包装物,以及制作的样品,均需经甲方确认后方能投入生产使用。加工成品须符合相关标准,有国家标准的按国家标准执行;无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;无国家和部颁标准的,按企业标准执行;无上述标准,或虽有上述标准但甲方有特殊需要的,按甲 乙双方商定的技术要求进行。 2.在乙方发货前甲方可派员进行初检、终检或随机抽样检验,不合格产品不得出货。 3.甲方对乙方交付的产品验收合格,不免除乙方应当承担的产品质量及权利瑕疵保证责任。 第三条交货时间及地点 1.交货时间:以每笔正式订单上之交货日期为准。如乙方有异议,有权自接到正式订单之日起10日内提出调整,经双方同意,以调整后的交货日期为准。 2.乙方发生任何影响准时交货的生产问题,须于交货日15日前将相关变更书面通知甲方,经甲方书面同意,可延期履行。若乙方未经甲方书面同意,擅自增加、取消、变更生产加工或约定的交货条款,甲方有权取消全部或部分订单,且无需支付相应款项,因此造成甲方实际损失的乙方仍应赔偿。 3.交货地点:甲方指定地点。甲方签收货物前产生之一切费用(包 ------------------------- 时需Sr彳----------- ------ ---- --- 括但不

最新 加工承揽合同纠纷案代理词-精品

加工承揽合同纠纷案代理词尊敬的审判长: 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,辽宁亮法律师事务所接受大连华进进出口有限公司的委托,指派本人担任其在朝阳华龙工业铸钢厂加工承揽合同纠纷一案中的诉讼代理人。接受委托后,本人就本案的有关情况进行了认真的调查,查阅了有关的法律法规,现根据事实和法律,发表代理意见如下: 一、关于本案的本诉部分。 首先,被告提走的部分加工承揽标的物质量不符合双方的合同约定,被告有拒绝支付加工费的权利。 2006年7月17日,原、被告双方签订了一份《生产合同》,约定由原告为被告加工金属铸件,质量标准参照合同所附图纸。随后被告向原告提供了部分订单,约定了铸件的质量、数量及交货期限。原告交付的金属铸件经被告发往日本中山铁工后,经中山铁工实地检验,部分加工件有严重的质量问题。经与原告方协商,原告仍未履行其合同义务,没有按合同约定补齐不良品的数量。庭审中,被告已向法庭提交了大量日本中山铁工发来的加工件的不良照片,以及被告与日本中山铁工、原告与被告之间的电子邮件作为原告发往日本的加工件不良的初步证据,尽管这些证据做为证明原告产品质量问题的证据效力并不十分充足,但基于此被告已向法庭提交了这些产品质量的鉴定申请,根据有关法律规定,人院应该对此申请予以准许,以查清本案的事实,但人民法院却没有对此做出明确的答复。如此,法院应该对被告提供的原告产品质量不符合双方合同约定的证据予以认定。既然原告加工的部分金属铸件不符合双方合同约定的标准,原告根据双方合同约定拒绝支付加工费就是法律赋予自己的权利。 其次,被告未提走的部分合同承揽标的物质量是否符合双方的合同约定尚无定论,人民法院不宜直接判决一方当事人必须履行合同。 在发现原告人发往日本的部分金属铸件不符合双方的合同约定后,被告曾就未发货部分的质量与原告多次沟通,但均未得到其肯定的答复,于是被告便有理由相信原告未发走之加工铸件质量仍不符合双方合同的约定。在原告起诉后,被告也就此部分产品质量问题向法庭提出了鉴定申请,但依旧没有得到批准。如此一来,原告方现存之加工铸件是否符合双方合同的质量约定便没有明确的答案。对是否符合双方合同约定质量标准的加工件,人民法院判决继续履行合同显然缺乏法律依据。 再次,被告并未违约,不应该承担合同约定的违约金。

承揽加工合同范文合集5篇

承揽加工合同范文合集5篇 承揽加工合同范文合集5篇 在人们的法律意识不断增强的社会,我们用到合同的地方越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编帮大家整理的承揽加工合同5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。 承揽加工合同篇1 甲方: (委托方) 乙方: (承揽方) 经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守。 一、产品名称及加工数量。 名称:不锈钢水泥焊接轨道板。数量:附加工图纸36份,按图纸数量要求加工。以上产品由甲方委托乙方才承揽加工。 二、相关事宜: 1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所。乙方按产品图纸规定要求进行加工,其产品质量必须符合技术文件规定要求。

2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题。乙方加工过程的切削余料由甲方回收。产品出厂的运输费用由乙方承担,(甲方提供适当的运输车辆及司机,乙方承担油料耗费及搬运事宜) 3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方承担。 4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正。 三、时间要求: 自甲方提供原材料之后起,乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同,如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时,必须提前通知对方,协商解决。 四、加工费用: 该项目合同总体加工费用20万元,由甲方承担增值税务,甲乙双方不得中途变更。 五、付款方式: 乙方交付产品后,甲方一次性付款,剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后,甲方在一个月内全部付清余额,如甲方违约,则按日向乙方支付2%的违约金。 六、其他事宜: 本合同在履行过程中发生争议时,由甲方协商解决,如双方达不成协议,可

加工合同书通用版

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YW-BH-017401 加工合同书通用版

加工合同书通用版 定作人:______签订地点:_________ 承揽人:______签订时间:__年__月__日 第一条加工物、数量、报酬、交货期限 ----------------------------------------------- |加工物|规格|计量||报酬|交货期限及数量| ||||数量|-----|--------------------------| |名称|型号|单位||单价|金额|合计||||||||||||| |---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||| |---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||| |---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|

-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||| |---------------------------------------------| |合计人民币金额(大写):| ----------------------------------------------- (注:空格如不够用,可以另接) 第二条定作人提供的材料 ----------------------------------|材料|规格|计量||||| ||||数量|质量|提供日期|消耗定额| |名称|型号|单位||||| |--|--|--|--|--|--------|--------||||||||| |--|--|--|--|--|--------|--------||||||||| |--|--|--|--|--|--------|--------||||||||| ----------------------------------(注:空格如不够用,可以另接) 第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限:

产品委托加工合同范本

产品委托加工合同范本 委托方:(以下简称甲方) 被委托方:(以下简称乙方) 甲方委托乙方加工__________________产品,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共 同遵守。 第一条代加工内容 甲方委托乙方为其加工系列产品,加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供,价格由双方协商确定,另在订单上详述。 第二条甲方责任 1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。 2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以 及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件 3、向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交 货时间等。 4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分 季度委托乙方为其加工甲方____________产品。 5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督,并提 出意见和建议,确认的样品验收货品。 6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。 7、甲乙双方严守商业秘密。 8、本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有, 乙方不得为他人生产或提供。

9、甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。 第三条乙方责任 1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。 2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产,生产标准符合____________质量要求,不得以任何形式和理由 超过订单数量和品种。 3、负责原材料的采购、验收、供应,并按照甲方确定的原材料 质量要求进行。 4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商标、饰品及包装等丢失,应承担相应法律责任。 5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。 6、严守甲方的商业秘密。 7、对生产的产品实行三包,三包标准按国家有关规定执行。 第四条付款方式及交货地点 甲方确定委托加工款式、数量、标准后,与乙方签订委托加工通知单,并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的____________作 为预付款,乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款,交 货地点为甲方库房。 第五条验收标准 双方在下订单之前确定生产品种样品,甲、乙双方以此及在生产过程中,质量主管之监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。 第六条违约责任 1、因乙方未按甲方要求的时间交货,乙方应每天承担此批货总 价______%的违约金;如甲方没按合同要求提货,乙方有权扣除甲方 订金。

判决加工承揽合同案例

判决加工承揽合同案例 篇一:最全面的加工承揽合同纠纷民事起诉状 民事起诉状 原告:张××,男,19××年××月××日生,××省××市××镇××村××街××号,系××市××汽车车身修理店业主。 被告:××市××贸易有限公司法定代表人:王×× 住所地:××市××镇××路请求事项: 1 依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。 2依法判决被告从XX年7月1日至还清之日止按照年利率%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至XX年6月30日)计人民币元; 3 本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由: 原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢,原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢,约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收,被告仅以原告朋友购车款相抵。XX年4月,原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后,被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来,原告多次继续向被告催收,被告均无故推诿不支付至今。综上所述,原告认为,原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告,被告理应及时依约付款。但是,被告却无

理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定,特向法院提起诉讼,请求法院依法判决。 此致 ××市人民法院 具状人: 二0××年六月一日证据说明 提交证据人签名:提交日期:材料证据清单 提交证据人:经办人: 年月日年月日 注:提交证据人所提供的证据,须填写是原件或复印件,同时填写《证据说明》。证据纸张大小以本页为准。本清单一式两份,一份附案,一份由提交证据人收执。 篇二:加工承揽合同纠纷案例 加工承揽合同纠纷案例 提要]本文介绍了加工承揽合同纠纷案例,当事人欲打官司时,应当向哪一家法院起诉,是其首先必须面对的问题,否则就可能因为管辖问题引发不必要的周折。8月23日,随着南通市中级人民法院终审裁定书的送达,并提供专业律师进行免费法律咨询... 当事人欲打官司时,应当向哪一家法院起诉,是其首先

材料加工合同范本5篇

材料加工合同范本5篇 加工合同是承揽人根据定作人要求的品种、数量、质量及规格等内容,使用定作人提供的原材料,利用自己的设备、劳动为其加工特定的产品,定作人给付报酬的协议。下面是小编搜集的材料加工合同范本5篇,希望对你有所帮助。 材料加工合同范本(1) 订立合同双方: 承揽方:以下简称甲方 定作方:以下简称乙方 甲方为乙方加工柜台、货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守。 第一条加工成品品名规格(长、宽、高cm)单位数量备注 第二条加工成品质量要求一、材种:柜台、货架一律采用___________________________。 二、用材尺寸:按图纸所标尺寸做。 三、严格掌握木制品的木材干燥程度,榫缝、肩角结构务必严密,坚固、表面务必平整光滑,木材无形变、翘曲、拨缝、松榫;塑料面要求平直、整齐、四周不得有翘起、脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正、平直、安装方便。加工合同范本。四、甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据。 第三条原材料由甲方带给 图纸由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现带给的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方。因此造成的损失,由乙方赔偿。 第五条工程价款按核定价格单计算款_________元。 第六条验收标准和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内务必到厂验收。加工合同范本。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时,由

(完整版)加工合同模板

合同编号: 委托加工合同 委托方:(以下简称甲方) 被委托方:(以下简称乙方) 甲方委托乙方加工_______(*加工成品名称),为维护甲乙双方利益,本着平等自愿、互惠互利的原则,经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就有关加工事宜达成如下协议: 第一条加工内容 乙方以其自身的设备、技术制作完成甲方要求的加工成品: (*本表格仅供参考,具体明细可按照实际需求调整,产品名称、单

价、数量、总价为必须项) 第二条质量要求 1.乙方按甲方提供的图纸及技术要求制作加工。产品生产材料,包装物,以及制作的样品,均需经甲方确认后方能投入生产使用。加工成品须符合相关标准,有国家标准的按国家标准执行;无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;无国家和部颁标准的,按企业标准执行;无上述标准,或虽有上述标准但甲方有特殊需要的,按甲乙双方商定的技术要求进行。 2.在乙方发货前甲方可派员进行初检、终检或随机抽样检验,不合格产品不得出货。 3.甲方对乙方交付的产品验收合格,不免除乙方应当承担的产品质量及权利瑕疵保证责任。 第三条交货时间及地点 1.交货时间:以每笔正式订单上之交货日期为准。如乙方有异议,有权自接到正式订单之日起10日内提出调整,经双方同意,以调整后的交货日期为准。 2.乙方发生任何影响准时交货的生产问题,须于交货日15日前将相关变更书面通知甲方,经甲方书面同意,可延期履行。若乙方未经甲方书面同意,擅自增加、取消、变更生产加工或约定的交货条款,甲方有权取消全部或部分订单,且无需支付相应款项,因此造成甲方实际损失的乙方仍应赔偿。 3.交货地点:甲方指定地点。甲方签收货物前产生之一切费用(包

产品代加工合同模板

产品代加工合同 委托方(甲方):受委托方(乙方): 地址:地址: 负责人:负责人: 联系方式:联系方式: 甲方因生产安排需要,委托乙方代加工产品,乙方同意完全按照甲方要求及供料生产。双方为维护自身权益,经自愿友好协商,就本代加工事宜达成如下协议,以便共同遵守。 第一条代加工细则 1、甲方委托乙方为其代加工产品,加工产品款式品种、标准要求、质量数量、交货期限、原料使用等由甲方提供为准,乙方同意接受甲方委托及要求进行代工生产。 2、在每次生产前,甲方开立具体的委托加工订单,其一般条款由本合同规定,补充条款在订单中说明,经双方确认签字盖章或乙方实际着手试样生产时生效。 3、委托加工订单的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17%增值税)、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求、违约责任等,订单约定与本合同约定相异的,以订单为准。 4、委托加工订单附属本合同,符合本合同中的一般规定,为本合同不可缺少的附件。 5、订单产品代加工价格确认,由甲方根据加工成本和利润,提出报价,经乙方签字盖章或实际着手试样生产时视为确认。 6、甲乙双方根据每次不同型号的新产品,可就产品代加工价格进行再次协商确认。 7、乙方优先安排工人完成甲方交代之生产任务,作到保质保量保时出货。 8、甲方于订单代工产品验收无碍后日内,与乙方结算该批合格产品的代工费用。 9、甲方提供的原材料等由乙方来车送至乙方所在地,成品或者待检品由已方

送到甲方。 10、本合同期暂为年,暂从年月日到年月日。具体以甲方通知确定为准。 第二条甲方责任 1、按生产计划需要,分别下订单委托乙方为其代加工产品。 2、向乙方提供有关代加工产品所需的材料及信息等。包括款式、要求、数 量、货期、原材料、模具、图样等。 3、对乙方的代加工行为进行指导及检查监督,提出意见及建议。 4、按照详告乙方的代工标准进行验收产品。凡不能达到检验标准的,甲方 有权要求乙方重新生产或赔偿损失。 5、严守由履行本合同而知悉的乙方相关商业秘密。 6、按时支付代工费用。 第三条乙方责任 1、接受甲方每次订单代工的安排。签订单后日内先行试样,经甲方确认 后进行正式生产。 2、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。 3、妥善保管甲方提供的原材料、模具、包装物及其他资料等,否则需照价赔偿。 4、节省用料,维持生产原料损耗率在%内。余料及其他资料在该次订单产品验收后,全部退还甲方。 5、代工中出现疑问及时与甲方沟通,接受甲方的检查监督,并按照甲方的建议及意见进行及时调整。 6、积极配合甲方的验收工作。凡不能达到检验标准的,有义务按照甲方要求重新生产或赔偿损失。 7、严守由履行本合同而知悉的甲方相关商业秘密,不得将产品任何相关资料透露或转予第三方,不可授权第三方代为加工,亦不得利用甲方产品技术自行进行同类产品研发生产。 第四条违约条款 1、乙方未能按照甲方要求保质保量保时出货的,应承担违约责任,违约金

关于承揽加工合同范文合集八篇

关于承揽加工合同范文合集八篇 关于承揽加工合同范文合集八篇 在当今社会,人们对合同愈发重视,很多场合都离不了合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编收集整理的承揽加工合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。 承揽加工合同篇1 加承合()字第号 定作方:_______________(简称甲方) 营业执照号码:_____________________ 承揽方:_______________(简称乙方) 营业执照号码:_____________________ 根据《加工承揽合同条例》有关规定,经双方协商一致,订立下列条款,共同信守: 品名或项目 规格、型号

单位 数量 单价 价款或酬金元 金额:仟佰拾万仟佰拾元角分 一、产品的质量、包装、加工方法:________________________ 二、原材料的提供以及规格、数量、质量:________________________ 三、履行的期限、地点和方式:_________________________ 四、验收标准和方法:_________________________ 五、结算方式:_________________________ 六、违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承担违约责任。 1.承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____ %的违约金。 其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。

2.定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途废止合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。 其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。 七、双方约定的其它条款:________________ 八、以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。 九、本合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。 十、本合同一式________份,正本双方各执___________份,副本送工商行政管理局所存查。 十一、本合同有效期限:从双方签章之日起到________年________月________日止。 十二、本合同签订日期:________年________月________日 定作方:________________ 代表:__________________ 开户银行:______________ 帐号:__________________

相关主题