沥青路面分项工程承包合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
甲方将承建的的沥青路面分项工程承包给乙方，现甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、承包方式、承包范围和内容、承包价款、工期：
1、承包方式为包工、包料、包机具设备、包质检资料、安全责任、
税收等大包干形式。
2、工程承包范围和内容：⑴、承包范围：基层K + －K + 、面层
K + -K + （具体施工标准以施工设计图纸、施工规范、验收评
定标准等为准）。⑵、承包内容：图纸所涵盖的全部内容（路
面基层、面层及桥面沥青砼铺装层等）施工工序。
3、合同工期：总日历工期30天，从甲方指定开工日开始计算，
在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。因
甲方因素或气候条件因素工期顺延。
4、工程承包价款：
经双方商定，乙方按照甲方与业主签订的投标文件路面工程总价扣除10%管理费给甲方，最终合同总价以经业主和审计部门核定为准，税金由乙方负责承担。
5、工程计量：经业主、监理现场确认的工程量，最终合同总价
经业主和审计部门核定为准。
三、工程质量及验收标准：
1、基层质量要求：选用质地坚韧、无杂质碎石、砂砾、石屑或砂，级配应符合要求。配料必须准确，塑性指数必须符合规定。混合料拌合均匀，无明显离析现象。碾压应遵循先轻后重的原则，晒水碾压至要求的密实度。压实度、平整度、中线偏位、纵断高程、横坡应符合规范要求，弯沉值应符合设计要求。基层每道工序完成后乙方必须经监理、现场管理人员、业主统一验收。
2、乙方所承包工程必须同时达到以下质量标准：1、沥青混合料的矿料质量及矿料级配应符合施工设计图纸、规范要求和施工规范的规定；2、拌合后的沥青混合料应均匀一致，无花白、无粗细料分离和结团成块的现象
3、摊铺时应严格控制摊铺厚度和平整度、避免离析、注意控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。
4、压实度、平整度、中线偏位、纵断高程、横坡应符合规范要求，弯沉值应符合设计要求。每道工序完成后乙方必须经监理、业主、现场管理人员统一验收。
3、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。
4、乙方所采用的工程实体原材料（含改性剂）检测报告及合格证、稀浆封层及水泥稳定级配碎石和沥青砼设计配合比、施工组织设计必须在乙方进场施工前7天报甲方审批备案，上述资料均需签盖乙方单位公章及乙方代表签字，做为乙方工程施工、验收的标准之一。同时乙方应在各阶段工程施工时应将其施工组织设计中明确配置的稀浆
封层车、摊铺机、钢轮及胶轮压路机等机具设备以及带金属探测针的温度计等相关检验检测设备提前1天进场，保证其施工时机具、设备可正常使用。
甲乙双方指定检测单位：十堰康路工程测试有限公司做为乙方施工过程的试验、检测单位，乙方所承包的路面工程发生的一切检测费用由乙方支付。
5、各阶段验收：
5.1 沥青砼成型质量：每次施工时应有甲方及监理单位旁站进行拌合厂取样，对沥青砼半成品取样，取样后送指定试验检测部门对沥青用量测定，对稳定度、流值、密度、孔隙率进行马歇尔试验检测；
5.2 摊铺、碾压质量：乙方沥青砼的摊铺、碾压温度不得低于130℃(上面层不得低于140℃)，沥青砼施工时乙方必须提供经标定的带金属探测针的温度计供甲方、监理单位对其施工温度进行检测，检测不合格的砼料视为不合格料，由乙方自行负责处理；乙方必须按照其施工组织设计明确的品牌、规格、型号、数量、配置摊铺机、压路机等机具，包括稳定级配碎石、稀浆封层的拌合、摊铺、碾压机具，其机具现场配置不足时不得施工，否则视为乙方违约；
5.3路面成型质量：按约定规范要求检查频度进行钻孔取样，并进行厚度、沥青用量、压实度、平整度检测，厚度偏差以绝对值控制，压实度采用重型击实试验法检测不小于马歇尔试验密度的98%，；其成型厚度各层厚度不得超出-5mm的偏差；其上面层检测平均厚度超出-4mm的偏差；出现上述因压实、面层厚度超出承包要求时，视为质量不合格。
各面层施工平整度、坡度、泛油等表观质量均按照本合同约定标准验收。
上述因厚度、沥青用量满足不了承包要求的结算方式同时适用各自出现的情况，也并不因此免除本合同约定的其他乙方应承担的责任(包括质保期责任)。
5.4 交工验收：在各阶段验收合格及乙方试验、施工记录等资料提供完毕且经签字认可、归档后(含电子版资料)方可进行交工验收，验收时应会同甲方、监理单位、质监单位、建设单位一起验收。
6、由于乙方未按照本合同约定质量要求进行施工造成的返工，其返工费用由乙方承担，由此造成的甲方一切经济损失由乙方承担。
7、本合同约定的质保期为2 年，质保期自交工验收合格之日起为准。
四、支付及结算约定：
1、履约保证金：乙方须在进场开工前3天内向甲方交付履约保证金计200000元，该保证金必须打入甲方指定的银行帐户。所交纳的履约保证金在主体工程交工验收后退还给乙方。
2、甲乙双方签订协议后,路面基层铺筑完，甲乙双方签证验收后再办理施工决算资料，工程完工经业主、监理验收合格、业主解决工程款后，甲方在10日内按工程的款比例支付乙方工程款，以此类推。
3、工程结算款支付的特别约定：
（1）乙方在结算工程款时，必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理，结账时必须提供同等数额的正规发票。
（2）乙方委托（身份证号码：）作为结算报销凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。
⑶若乙方承包范围内的工程在现场验收期内产生了维修费，则甲方将从工程尾款中扣除；若工程尾款不够扣取，则由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。
五、甲方责任
1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，提前为乙方提供施工必需的工作面。
2、提供施工用水、用电接口（水电费用由乙方承担）。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。
4、负责乙方的工程量计量、结算审核工作，并负责乙方实际完成工程量的签证收方工作。
六、乙方责任
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保质量达标。
2、制定工程进度计划，确保工程按合同工期如期完工。
3、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位、质监单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承担500元罚款。
5、乙方不得将本工程转包或分包，对本工程自负盈亏，不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹（要求补偿损失），不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
6、负责保护好已完工程工作成果，不得损坏，施工时必须保证底层砼面层、粘层、封层的清洁及成品保护。
7、乙方应及时向工人发放工资，因农民工工资拖延造成的一切损失均由乙方承担。
七、安全责任
乙方进场时必须配合甲方对工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在施工过程中的一切伤、残、病、死等
事故，均由乙方自行负责和承担费用，甲方不负任何由此所引起的连带责任和其他任何法律责任。
八、质量保修约定
1、属于路面工程保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，若质保金费用不够维修费用时，乙方应在10日内补足维修费用。
2、发生须紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。
3、因乙方原因至使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
4、质量保修完成后，由甲方组织验收，质保金在质保期结束后10日内退回乙方。
九、违约与违约责任
1、工期延误：如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程，超过3日以上的，每延误一天乙方向甲方承担两千元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。施工期内未经甲方同意，乙方不得擅自将自由机械、设备撤场，否则甲方有权每次处以3000元罚款，且施工期内乙方不得以任何理由向甲方索取任何机械、人工窝工费用。
2、乙方承包工程后不得将承包的工程转包和分包，否则，甲方没收其全部的履约保证金，有权单方解除合同，且按已完工程款的85％作为双方的总结算款，其余工程款作为乙方的违约金；
3、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排，或者其承包的工程质量检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上（含2天），甲方就有
权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按10000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮85%付给乙方，剩余15%工程款作为乙方的违约金。
4、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约；
5、因乙方施工质量不合格达不到验收标准时，乙方应负责在接到甲方通知10日内整改到位并达到验收标准，否则视为乙方质量不合格；乙方质量不合格时，乙方应支付已完合格工程部分总价的20%的违约金，并不免除乙方在甲方指定时间内的整改责任及本合同约定的乙方应承担的其他责任。
6、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
十、其它约定
1、因甲方路基压实度不合格、路基不均匀沉降造成的路面病害责任人为甲方，路面工程施工时甲方提供路基的相应高程、弯沉检测资料供乙方参考，路基高程数据做为计算依据。
2、施工期内，甲方配合乙方协调交通及建设单位、监理单位相关关系，若发生费用由乙方负责。
3、乙方承诺：具有从事承包路面施工能力，如因乙方不具备施工能力，乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义，在平等、自愿的基础上签订本合同。
4、因本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
5、本合同价款不因柴油、沥青等材料价格上涨或供应紧张及税金上调、施工期间天气气候影响、机械设备窝工而做任何调整。
6、本合同一式二份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执壹份。质保期结束后，本合同即自行终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：