（合同知识）供电配套合同
供电工程建设总承包合同
二O壹O年八月
供电工程建设总承包合同
发包方：湖南楚天房地产开发XX公司（以下简称甲方）
承包方：长沙市久安电力工程XX公司（以下简称乙方）
甲方为解决楚天世纪城（楚天五期）项目供电问题，确保该项目安全、规范、可靠的正式供电，现委托乙方按公变、专变结合方式进行此项目的供电配套设计、建设（安装）、验收且送电。为明确双方职责，确保供电配套工程的顺利进行，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、供电配套工程的行业特殊情况和《长沙市新建住宅项目供电设施建设管理办法（试行）》的关联规定，考虑甲方建设工期及交房问题，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商壹致，签订本合同。
第壹条工程项目
壹、工程名称：楚天世纪城（楚天五期）配电工程
本项目规划建筑总面积约38 万㎡。建筑面积详见《建设工程规划许可证》。
二、工程地点：长沙县星沙大道和漓湘路交汇处东南角。
三、工程范围和内容：
1、工程范围为本项目外部配套供电线路、配电间（变压器）至住宅集中表箱（单相壹户壹表）和公共建筑配电间的所有供电配套设施及安装工程[不含小区红线范围内征地、拆迁、配电房（变压器）建筑土建工程及电缆沟、管（预埋管道）土建、电缆通道路由、桥架工程及关联工程材料]。
2、乙方负责代办本项目供电所需的全部用电手续（包括工程用电协议、办理壹户壹表的每户用电手续及专变用电手续等）。
3、乙方负责按规范及甲方要求进行本项目配电系统规划设计审查及供电配套工程的施工图设计、审查（外部供电线路方案以长沙电业局供电方案为准）。
4、乙方负责实施本项目住宅部分的供、配电系统，按单相壹户壹表方式（以下简称“公变系统）建设安装调试、验收合格且按时送电。
5、乙方负责实施本项目公共建筑部分的供、配电系统，按集中配电间方式（以下简称“专变系统”）建设安装调试、验收合格且按时送电。“专变系统”负责施工至配电间低压柜出线开关端点止。
6、乙方负责本项目配套的外部10千伏电力线路的建设。
7、乙方不负责本项目基建电源建设，不负责本项目正式用电配电间土建部分的建设（基础槽钢除外），不负责本项目路灯和亮化系统建设。
四、供电方案及供电容量的计算标准：
1、供电方案按长沙市城市居住区供配电设施建设技术导则（试行）执行。
2、供电方案按经审定的该工程10千伏/0.4千伏配电系统初步设计执行。
3、供电容量的计算标准按规范执行（0.4千伏电压等级配置的可用容量）。
4、供电容量按长沙电业局配电设施规划设计计算为准。
六、供电配套工程造价：
1、乙方承包范围内的配电工程项目总建筑面积约38万㎡,造价单价为85元/㎡（含税）,共计工程造价约人民币叁仟贰佰叁拾万元（面积以建设规划许可证核定的面积为准）；本工程是分期开发，以甲方要求正式供电的住宅数量为壹期，分期面积以建设规划许可证核定的面积为准（含住宅区内要求正式供电的公共设施用房和运营性用房面积）；每期工程造价按每期建筑面积乘以造价单价（85元/㎡）确定。
2、本项目供电配套建设专变容量部分的高可靠性供电费不计于供电配套工程施工费内，需另行按330元/千伏安交至长沙电力局，除此外甲方不需向乙方或电力部门支付其它任何费用（电费或电费预付金除外）;若发生，则由乙方负责承担。
第二条工程期限
壹、经双方商定，本合同项目工程施工周期于相应施工图确定后，由双方协商确定，总体原则是乙方必须按甲方要求确保各期按时送电。
二、施工工期：每期交房时间前壹周确保送电。
三、本工程为交钥匙工程。
四、于各期施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限应由双方及时协商且签订协议。
1、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的；
2、因甲方变更建设计划、项目规模或变更施工图，未及时提供
关联资料而不能施工或不能继续施工的；
3、项目红线内土建施工未具备电气施工条件。
第三条物资采购供应
壹、工程所需的设备材料由乙方负责采购，乙方采购的材料设备的品牌、规格、技术参数等应符合国家关联规范及长沙电业局要求。
二、乙方按施工图及电力行业有关技术规定负责采购设备材料，所有产品质量必须符合国家有关质量标准且有“三证”。
三、由乙方负责供应的材料和设备，如规格、质量、品牌等不符合关联规定和要求，由乙方承担相应责任和费用。
第四条工程款支付
考虑甲方开发时间较长，供电时间不壹（以甲方取得的建筑施工规划许可证为准），双方约定按现场实际分期施工，分期结算分期付款；每期付款方式如下：
壹、合同签订后乙方开始办理本项目用电手续，乙方办理完本项目于长沙电力局的报装手续且得到《供电方案答复通知书》后，甲方支付乙方该期工程造价总额的10%。
二、乙方完成本项目配电设计且经关联电力部门认可盖章后，甲方再向乙方支付该期工程造价总额的20%。
三、主配电设备（含高压环网柜、高低压电缆、变压器、高低压配电屏）到场后甲方再向乙方支付该期工程造价总额的20%。
四、经长沙电力局关联部门验收合格且送电后，甲方于五个工作日内向乙方支付至该期工程造价总额的100%，但专变部分需预留20
万元作为质保金，质保金于质保期满壹年后无质量问题全额退仍（不计利息）。
第五条设计、设计变更
壹、乙方所设计的施工图应符合甲方项目的总体规划及单体建筑设计的要求，施工图设计完成后应邀请甲方及长沙电力局关联部门进行施工图汇审，经双方及长沙电力局关联部门书面认可后方可实施。
二、乙方所设计的本项目外部电缆走向应遵循就近原则，以长沙电力局供电方案为准。
三、供配电安装工程的施工质量，均按国家现行规范和电力行业标准及有关规定进行施工。施工期间甲方明确为该项目现场负责人。乙方明确为该项目现场负责人。
第六条竣工验收和保修
壹、“公变系统”建设安装调试后，由乙方组织关联电力部门及甲方和监理方进行验收，且将产权移交关联电力部门，由电力部门负责“公变系统”的保养、维修、管理等工作。
二、“专变系统”建设安装调试后，由乙方组织关联电力部门及甲方和监理方进行验收，且移交甲方或者甲方指定的物业管理公司管理。
三、于进行竣工工程验收时，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，且于双方议定的期限内完成，经验收合格后，再行移交。
四、于进行竣工验收时，乙方应于验收前7天向甲方提供供电配
套工程竣工图肆套，供用电合同以及其它各项用电手续文件。
五、“专变系统”工程竣工验收后，乙方对“专变系统”工程质量负责保修俩年。
第七条违约责任和仲裁
壹、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工送电（以竣工验收合格后送电之日起计算）每逾期壹天，应偿付给甲方按本期供电配套建设工程造价总额万分之壹的逾期违约金，同时乙方应承担由此可能给甲方造成的工程延期交付业主所产生的损失和责任。
二、于进行竣工验收时，乙方不向甲方提供供电配套工程竣工图、供用电合同以及其它各项用电手续文件的，每逾期壹天，乙方应偿付给甲方按本期供电配套建设工程造价总额万分之壹的逾期违约金。
三、甲方不得借故拖欠应付款项，如延期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金，且承担由此造成的延误工期责任。
四、供电配电工程合同发生纠纷时，甲乙双方协商解决；协商不成，双方均可申请当地仲裁委员会进行调解；调解不成，双方可向当地人民法院申请诉讼解决。
第八条“公变系统”移交和维护管理壹、本项目每期供电配套工程建成投产后，为保证其安全、正常运行，甲方将该期“公变系统”产权移交关联电力部门，由关联电力部门统壹维护管理。
二、第六条第壹款工作完成（“公变系统”验收送电）时，“公变
系统”的维护管理、事故抢修即开始由关联电力部门负责。
三、对移交后的“公变系统”，关联电力部门于不降低本项目用电容量、不改变“公变系统”土建结构和不影响本项目正常用电的前提下，可根据电网规划、行业标准的要求使用、改造、扩建该供电设施。
四、“公变系统”移交后，维护管理分界点及计量分界点为住户壹户壹表处，壹户壹表出线处后至住户内部的供电设施不由乙方维护管理。
五、“公变系统”移交的具体供电设施以“公变系统”竣工图为准，验收签字即视同甲乙双方的移交完成。
第九条其它
壹、其它未尽事宜，双方协商解决。
二、本合同壹式陆份，甲方双方各执叁份。
三、本合同自双方签字盖章之日起生效。
发包方：湖南楚天房地产开发承包方：长沙市久安电力工程
XX公司XX公司
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
年月日年月日
电力工程施工合同 甲方：辽宁省XXXXXX供电公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程内容： 三工程地点： 四设计单位： 五工期： 六质量标准： 七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一合同语言：汉语 二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力
工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一甲方项目负责人： 二乙方项目负责人： 三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。第四条甲方工作 一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。 四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 第五条乙方工作 一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
商丘建工集团国基公司 2013 版建筑工程施工合同示范文本知识竞赛复习题 1、合同文本中工程概况包括哪些内容？ 答：1.工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程立项批准文号： 4. 资金来源： 5. 工程内容： 6. 工程承包范围： 2、合同文件由哪些内容构成？ 答：（1）中标通知书； （2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 3、合同生效时间是怎样规定的？ 答：合同自双方签字盖章后生效。 4、合同签订时间能否在工程开工日期以后？ 答：不能
5、什么是合同协议书？答：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”。 6、什么是中标通知书？答：是指发包人通知承包人中标的书面文件。 7、什么是投标函？答：承包人填写并签署的用于投标的文件。 8、什么是已标价工程量清单？答：由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 9、合同当事人包括哪些？ 答：指发包人和承包人。 10、什么是发包人？答：指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 11、什么是承包人？答：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 12、什么是监理人？答：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。 13、什么是分包人？答：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 14、什么是发包人代表？答：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 15、什么是项目经理？答：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 16、什么是永久工程？答：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，
电力配套工程合同 甲方（单位全称）： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 乙方（单位全称）： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程施工建设范围：
厂房单体、水泵房、门卫、电信弱电机房、物业用房、垃圾房、绿化浇灌、景观照明等配电。开关站设备及安装、10 KV 电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV 低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。 四、承包方式： 合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整；不因供电部门价格变化（含材料调价）及供电部门预算、设计、工询方案变化而变更。 五、工程期限： 自年月日进场施工至年月日电力排管和设备安装竣工（在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保月日送电至用户终端）。 六、工程总造价： 合同一次性包干总价为人民币元整（元）该总价已包括：开关站设备及安装、10 KV电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基
础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。即完成上述内容而向电力公司支付的所有配套费用。 七、付款方式： 1、合同签订后十日内甲方向乙方预付人民币万元。 2、甲方支付给电力公司的用于电力配套费用（该电力配套费用由甲方直接支付电力公司，并在本合同总价中予以扣除，不足部分由乙方支付）。 3、在工程验收合格且送电后三十日内结算余款（如有）付至总造价的%。 4、%余款（如有）在竣工备案通过后的二年保修期到期后个工作日内付清。 八、设备、材料、质量认定： 1、乙方供应的材料、设备明细表见附件（含数量、技术参数及指标）。 2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，
《合同法》课程指导性教学大纲 一、课程名称：《合同法》 二、课程类型：专业课 三、适用对象：高职高专 四、课程标准：合同法是关于合同的法律规范的总称，是民商法的重要组成部分。在市场经济条件下，一切交易活动都是通过缔结和履行合同来完成的，合同关系是市场经济社会最基本的法律关系。《合同法》的颁布和实施，结束了三足鼎立的合同法时代，实现了合同法律的统一对维护市场经济秩序和保护交易当事人的合法权益将发挥巨大的作用，同时也为交易的发展和市场的繁荣提供了重要的保障。本学科为法学专业学科体系中的一门既有理论性又有实践性学科，通过对合同法理论及其实际应用的研究和学习，使学生系统掌握合同法的基本理论、基本制度、基本原则，培养学生运用合同法理论和知识以及有关法律、法规分析和解决经济生活中的实际问题的能力；同时引导学生树立意思自治、诚实信用、公平正义的理念，以推进我国社会主义法治建设的步伐。本课程主要讲授合同和合同法的概念，合同法的基本原则，合同的订立制度，合同的效力，合同的履行，合同的变更和转让，合同权利义务的终止以及违约责任制度等内容。通过学习,使学生系统地、准确地理解和掌握合同法的基本原理、具体法律制度及其相应的规范，并能够在实践中灵活地运用，分析和处理各种合同实务问题。 五、总课时： 本课程共64课时，课时分配如表：
六、课程具体教学内容与要求： （一）合同法概述 【教学内容】 1、合同法的概念和本质 2、我国合同法的发展 3、合同法的总则和分则 4、合同法的基本原则 【教学要求】 1、了解合同法的基本概念和调整对象 2、掌握刑法的基本原则 【重点、难点】 重点：合同法的基本原则 难点：诚实信用原则的理解和适用 【教学方法】 听课（含授课2与案件讨论、作业1）3学时 【重点习题】 如何理解合同法的基本原则？ （二）合同概述与合同的订立 【教学内容】 1、合同的分类 2、合同成立概述 3、要约 4、承诺 5、格式合同 6、合同的形式 7、合同成立的时间和地点 【教学要求】 1、了解合同的几种及其意义 2、掌握合同成立的构成条件和格式合同的特殊法律规定 【重点、难点】 重点：合同成立的构成条件 难点：格式合同的特殊法律规定 【教学方法】 听课（含授课5与案件讨论、作业1）6学时，模拟法庭4学时【重点习题】
最新采购合同范本4篇 随着我国经济与世界经济的接轨,任何企业的生产都不可能脱离国际市场而独立存在,这使得原料采购活动将在更多、更广泛的企业间竞争,同时也受到国际上如战争、金融危机等诸多因素的影响,价格波动十分激烈。采购过程每一步都充满了潜在风险和不确定性因素。基于此，以下小编为大家精心准备了：4篇最新采购合同范本，希望可以帮助到大家! 最新采购合同范本一 甲方(采购单位)：，电话： 乙方(供货单位)：，电话： 甲乙双方根据年月日****政府采购中心第号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守： 第一条甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：人民币元) 物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元) 合计(大写)￥ 免费配送物品： 甲方不再另付任何费用。 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。 2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。 3、乙方售后服务响应时间：。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。 4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。 第三条交付和验收 1、交付时间：;交付地点：。
2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料;并承担由此产生的全部费用。 3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。 4、验收标准： 1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证; 2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。 第四条货款的结算 1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告 2、结算方式： 第五条乙方的违约责任： 1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金; 2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用; 3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 第六条甲方的违约责任： 1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金; 2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。 第七条不可抗力 甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 2020标准供电工程施工合同(完 整版)
2020标准供电工程施工合同(完整版)合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的***项目供配电工程按期保质完工，经双方友好协商，订立本合同，共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包内容及范围 1、。 2、。 三、乙方负责采购的设备及材料 1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业有关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证，产品应通过“3C”认
证并通过电力管理部门批准的入网产品。若因乙方采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的乙方应在甲方指定期限内整改到位。 2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包，质量保证期为壹年(从送电之日起计算)，送电并将小区转为当地供电局直供电后，产品如有非人为因素损坏的质量问题，乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备，并保证提供产品的全套性和正常运行。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.
.（.....） 25万份精华治理资料，2万多集治理视频讲座.（.....）专业提供企管培训资料 建筑企业合同治理 建筑市场有关法律法规和规章 1．《建筑法》 2．《招投标法》 3．《合同法》 4．《建设工程勘察设计治理条例》 5．《建设工程质量治理条例》 等22部 差不多建设程序制度 1）施工图设计文件审查制度； 2）招标投标制度； 3）施工许可证制度； 4）工程建设监理制度；
5）合同治理制度； 6）工程质量安全监督治理制度； 7）工程竣工验收备案制度。 等 差不多建设流程 1）初步立项：项目建议书 2）项目评估：编制可研报告、初步设计、环评报告 3）责任部门落实：a）招标代理；b）勘察设计；c）施工监理4）招标预备（I）：施工规划、工程预算、招标要点、分包打算5）招标预备(II)：编制商务和技术标书 6）招标过程：a）广告；b) 发标；c)开标；d)评标；e)授标； f)签约 7）施工和采购：专业承包或总承包 8）竣工和验收：竣工验收和竣工后验收 9）项目验收：业主验收 10）项目后评估 合同承包形式
1）项目治理总承包：包括代建制 2）施工承包：Construction Contracting (Works) 3）供货合同：Supply and Delivery (Goods) 4）供货安装：Supply and Installation 5）设计建筑：Design and Building (DB) 6）设计采购施工：Engineering, Procurement and Construction (EPC/T) 7）建筑运营移交：Building, Operation and Transfer (BOT) 工程计价方法 1）工料单价法：传统定额单价法； 2）实物法：定额量，市场价； 3）综合单价法：分部分项工程的全费用单价。 合同价格形式 1）总价合同(Lump-sum)：A. 固定总价； B. 浮动总价。 2）单价合同：(Unit Price): A.固定单价；
合同编号： 【XXX采购合同】 甲方： 乙方：
签订时间：【具体年份】年【具体月份】月【具体日期】签订地点：
使用说明 一、本合同示范文本，适用于一般商品的采购所订立的合同。 二、本合同示范文本所表述的“【】”和表格中的内容，请根据具体情况填写。 三、本合同示范为本所表述的“”中的内容，请根据具体情况填写；无需填写的，应当注明“无”的字样。 四、本使用说明、本合同示范文本所表述的“【】”的符号和所表述的“注释”部分，在具体订立合同时应当予以删除。 四、在具体订立合同时，可视情况在本合同范本中增加条款。
本合同由下列双方签署： 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 甲方和乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议： 一、货物名称、计量单位、具体规格型号、数量。 1.货物的质量标准，按照【】（国家标准、行业标准、企业标准）执行。 2.货物的包装物的供应：包装物随货出售，由乙方负责货物包装物供应。乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防
止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。 二、交货规定 1.交货方法：由乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按双方协议执行)； 2.运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由【】负担。货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。 3.交货地点： 4.交货日期：乙方应在合同签订后【】天内完成交货，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。。 5.当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交货日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。 三、验收方法 1.所有货物由乙方送到交货地点且甲方确认收货后【】天内，由甲乙双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行验收，签署检验报告。如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，应视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认。验收标准执行合同规定的货物质量标准。 如发现乙方所交的货物有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为甲方向乙方提出维修或退换货的依据。 检验报告仅证明乙方所提供的货物截至出具检验报告之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对货物内在质量认定的依据。 2.乙方所提供的货物应充分满足甲方使用的要求,确保供货货物的尺寸、规格、质量符合合同规定，甲方发出的询价函与乙方发出的报价书中规定的内容与合同具有同等的约束力。本合同内的货物质量保证期为【】月，自验收通过之日起计算。质量保证期间如货物出现质量问题，甲方有权要求乙方维修或退换货，乙方应在接到甲方通知后【】天内免费派人维修、退换符合质量要求的货物。
供电工程施工合同范本_电力施工合 同模板 本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内，其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。今天小编就给大家整理了供电工程施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 供电工程施工合同1 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 一.工程。 二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。 三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。
四.工程工期： 1、开工日期：(以乙方工人开工算起)。 2、竣工日期： 五、工程总造价：(人民币)每平方8.5元，面积按照图纸国家统一规范计算。 六、甲方的权利和义务： 1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。. 七、乙方的权利和义务： 1.乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工。 3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。 八、付款方式： 1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。
2.变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。 3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款。 十、违约责任： 1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。 十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在 十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 供电工程施工合同2 甲方： 乙方：
合同编号: ________________ 项目 供电工程 施 工 合 同 发包人（以下简称甲方）：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：____________________________________
二0—三年X月
发包人（以下简称甲方）：_______________________________________ 承包人（以下简称乙方）：_______________________________________ 甲乙双方就 _____________________ 项目供电工程，本着友好协商，互惠互利的 原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成了一致意见并签定本合同，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：__________________________ 项目供电工程 2、建设地点：__________________________________ 3、建设规模：本期开发总建筑面积约___________ 平方米，其中住宅/公建__________ 平方米，地下车库________ 平方米，其余开发面积甲乙双方另行签署补充协议。 第二条：承包内容及范围 甲方委托乙方负责甲方开发的 _______________ 项目的临时用电和永久用电的设 计、施工、用电手续的办理直至竣工供电，以及供电后向沈阳供电公司移交托管。 1、临时用电工程 临时用电，从上级电源供电分界点到低压计量箱的所有供配电设施。包括线路架设、箱式变电站的购置安装及其附属设备低压计量箱等的购置安装，且乙方负责办理用电手续，甲方配合提供办理所需的资料。 2、正式用电工程 正式用电，从上级电源出线到开闭所以及各个箱式变电站电缆敷设（开闭所土建不含在内），最后由箱式变电站到供电局规定的低压电源分界点，包括供电设计、箱式变的土建和设备、电缆的敷设、配套设施（低压电缆分接箱）安装及调试等。 具体详见设计图中的全部内容
自考合同法复习重点 自考合同法复习重点【1】 第一章合同与合同法 一、合同：法律特征： 一、债：其产生的原因： 它起源于，当时将其分为 其法律特征 二、合同关系的组成要素： 合同关系的相对性(债的相对性) 合同的相对性规则内容： 三、合同法的调整范围：合同法的特征： 合同法与特权法关系： 四、1950年9月27日，政务院财政经济委员会颁布了我国第一个合同规章 1999年3月15日，九届全国人大第二次会议通过了《中华人民共和国合同法》，共428条，于1999年10月1日生效 十、《民法通则》作为合同法主要渊源和基本规则主要体现： 十一、合同种类—A、双务合同：单务合同： 区分二者的法律意义：
B、有偿合同：无偿合同： 区分二者的意义： C、有名合同：无名合同： 种类：区分二者的意义： D、诺成合同：实践合同： 二者的区别： E、要式合同：不要式合同： F、主合同：从合同： G、本约(本合同)：预约(预备合同)： H、为订约人自己订立的合同和为第三人利益订立的合同 第三人利益合同的法律特征： 十二、事实行为：民事法律行为： 自考法律专业合同法复习指导【2】 第一章合同与合同法 本章是关于合同及合同法的基础知识。 又叫契约，是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 它具有三个方面的特征： 第一、合同是一种法律行为，是引起当事人之间民事权利义务关系产生、变更、终止的合法行为，而非事实行为。
第二、合同的目的和宗旨是在当事人之间设立、变更和终止民事权利义务关系。 第三、合同是当事人意思一致的;示，是他们之间的协议。 这里的意思表示一致是要求两个或两个以上的当事人均要作出意思表示，且其意思表示是平等、自愿、真实和完全一致的。 合同是债发生的最重要、最常见的原因之一 在债的法律关系中、债的主体、客体和内容都是待定的债的主体是指债的当事人，具有特定性和相对性债的客体是主体的权利和义务所共同指向的对象债的内容则是主体所依法享有的权利和义务。 由合同引起的债叫合同之债。 但无论是债的关系或合同关系，均须纳人法的调整范围之中。 合同法就是调整合同关系的法律规范的总称。 我国合同法是调整平等主体之间的交易关系的法律，是我国民法的重要组成部分。 它确认了我国现实法活中的15种有名合同，并进一步强调无名合同也适用其总则的热定、但值得注意的是，合同法只调整平等主体之间的交易关系。 婚姻、收养、监护等有关身份关系的技议应用其他法律的规定，而不适用合同法。
正规采购合同(合同范本) Formal procurement contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-027636
正规采购合同(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 正规采购合同范文 1 甲方：××××× 乙方：××××× 依据《中华人民共和国政府采购法》、乙方在此次青铜峡市政府采购中心关于青×××××医院××××竞争性谈判，经甲乙双方平等友好协商，达成如下协议，以供双方共同遵守。 输费、安装费、培训费、技术服务费(包括技术资料、图纸提供等)、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。乙方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则甲方无须再为实现本合同目的的另行支付任何费用。
二、付款条件及方式 当乙方履行合同，并向甲方提交了付款所必需的凭证和相关文件，甲方对乙方所提供货物进行验收，合格后，首次向乙方支付合同款的60%，即元，余款作为质量保证金，质保期内无质量、使用问题或乙方已全部妥善解决完毕保证期 内的相关质量问题后，剩余 40%即元一年内付清。 三、质量保证 1、乙方保证合同项目下产品全新、质量优良、设计先进合理、材料及工艺无缺陷，数量无短缺。 2、乙方保证合同项目下产品按照相应技术规范安装、调试后符合国家标准和乙方承诺高于国家标准的乙方标准。 3、乙方保证合同项目下产品符合国家技术标准对制造商的要求。 4、备装箱清单、整套操作、维修手册及品质保证书。需妥善包装并随产品一同发运。 四、乙方误期赔偿 1、乙方承担的项目须严格按照其在报价书中确定的交工日期完工，并经相关各方验收合格后交付甲方使用。 2、乙方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知甲方。 五、不可抗力 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等，不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力时间影响合同旅行时，履行合同的期限可予以延长，延长期限应相当于事件所影响的时间;如不可抗力时间导致整个全部或部分合同无法
【标准专业版】 本合同或协议依据特定条件情况设立，下载后可直接使用。在实际使用过程中，此合同或协议具体条款、权利义务等内容，也可根据需要适当修改后使用。本文档为Word版本【下载后可任意复制修改】 供电施工合同 甲方（发包人）：____________ 统一社会信用代码：____________ 乙方（承包人）：____________ 统一社会信用代码：____________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。 第一条工程概况： 一、工程名称：。 二、工程地点：。 第二条工程承包范围 (1)安装、调试试验3台欧式箱变； (2)10KV高压电源搭接引入及计量工程； (3)10KV高压电缆安装、调试、试验； (4)3台欧式箱变接地工程； (5)电力电缆及箱变防火工程； (6)一期800KVA箱变1台拆迁、过户、接地、计量工程，3×240电缆回收工程。 施工图纸详工程图纸，见下表：
注：施工图纸由乙方负责保送供电部门图审 第三条合同工期 合同签订后，5个工作日内乙方负责完成电的申报、审批等手续。施工工期以工程预付款到帐为准。年月日前完工。完工后7日内办理完各项验收手续（如遇天气原因无法施工，以甲方鉴证为准，工程给予顺延），相关工程验收资料同时交付。如不能按上述时间完成，乙方承担每天合同总价款%的违约赔偿。 第四条合同价款 工程按《全国统一安装工程预算定额（省单位估价表）》进行预（决）算编制，取费按所在地区最新版定额。工程总价经双方协商，确定为万元（大写：，总价包干，含工程安全防护、文明施工措施费，税金等一切费用，交钥匙工程，乙方需要正式建安发票）。 第五条付款方式 一、乙方办理完甲方用电申报、审批等手续后，甲方先预付工程款的%，工程款到帐后乙方即开始施工。在乙方完成电缆敷设及3台欧式箱变安装、调试后，甲方付%工程款。待工程完工，供电部门和甲方验收合格、资料移交
建设工程施工合同 建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的 施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。 国家2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)已由住建部、国家工商总局于2013年联合发布使用，原《建设工程施工合同(示范文本)》 (GF-1999-0201)同时废止。 1 内容 目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款，由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布，主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件:《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》。 建设工程施工合同的主要内容包括以下几项: 1、工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。 4、工程质量。 5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体约定执行的定额、计算标准，以及工程价款的审定方式等。
合同编号： XX小区送电工程建设协议书 工程名称：XX小区二期送电工程 建设单位：XX开发有限公司 实施单位： 签订日期：2013年4月3日
兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。 合同双方当事人： 建设单位:XX有限公司（以下简称甲方） 法定代表人（签章）：联系电话： 委托代理人（签章）：联系电话： 实施单位:（以下简称乙方） 负责人（签章）： 委托代理人（签章）：联系电话： 第一条：乙方承担的送电工程建设任务 工程名称：XX送电工程 工程地址：XXXXXXX 工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。 第二条：甲乙双方责任 甲方责任如下： （一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。 （二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。 乙方责任如下：
（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。 （二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。 （三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。 （四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。 第三条：合同金额及付款方式 经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。） 甲方先交伍拾万元做为前期费用。 如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。 第四条：规划、设计变更的约定及违约责任 合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。 第五条：质量保证 （一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。 （二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。
年商品采购知识产权保护合同协议书范本
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
编号：_____________商品采购知识产权保护合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 鉴于甲乙双方签订了相应商品(含设备)采购合同，为保证双方的长期合作，维护甲、乙双方的合法权益，经双方协商一致，就知识产权保护达成如下协议： 一、乙方对甲方知识产权的权限： 1. 根据双方所签合作协议，乙方视情况可使用甲方拥有的或有权使用的以下知识产权的一种或数种： 1.1专利权：包括发明、实用新型、外观设计； 1.2商业秘密(包括但不限于专有技术)：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验资料、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电等等。 二、乙方对甲方知识产权的保护履行下列义务： 1.乙方拥有甲方所提供的产品设计数据，乙方有权按产品设计数据进行生产加工，但产品只能是销售给甲方。 2.主合同期满，乙方无权再使用产品数据进行生产、销售，并应销毁原有合同专用的模具、样板、图文、数据等生产工具(费用由乙方承担)。 3.乙方不得仿制、假冒甲方产品；不得将甲方提供的或具有甲方知识产权的任何模具、工装、图文、数据等转让、出借或以其他方式给他人使用；不得将相应的产品包括正品、副品及利用上述模具、工装生产的零配件转售他人。 4.如知悉第三方侵害甲方专利权及商业秘密的行为，乙方有义务提供线索并配合甲方进行调查取证，协助工商、司法机关查处侵权行为。 三、不侵权保证：
临时用电工程合同 建设单位：（简称：“甲方”） 施工单位：（简称：“乙方”） 为了完成双方约定的电气安装工程，明确甲方与乙方之间的权利、义务关系，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规之规定，双方经协商一致特签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称 。 第二条工程地点 。 第三条工程范围 。 第四条工程主要内容 4.1 临时用电工程方案设计，包括但不限于建筑红线外电网公司供电点至红线内用电点敷设设计，根据工程用电需要配置相应规格变压器及其布设位置，电缆电线预埋管方式设计等。 4.2 根据设计方案施工，包括但不限于临时用电工程设备采购及安装、设备基础施工、相关电缆电线敷设工程、裕度井等相关电缆井的砌筑、管线土方工程、道路破坏与修复、停复电相关手续办理、工程调试。 4.3 保证一次性验收通过，电网公司正常入网备案，保证通电使用。 第五条承包方式 。
第六条工程期限 本工程工期为：。 本工程在下列情况下工期顺延： 6.1 不可抗拒的自然灾害而影响施工进度。 6.2 其它不可控制因素而影响施工进度。 第七条技术资料 以电力技术安装规范为准。 第八条工程质量标准 8.1 按国家颁发的现行质量检验评定标准及有关反措要求； 8.2 按业主要求及有关文件、技术资料； 8.3 产品生产厂质保书及出厂说明书原件； 8.4 合格率100％。 第九条工程管理 9.1 乙方应按要求供应设备，精心组织，精心施工，确保工程安全、文明、优质、高效地实施创优目标。 9.2 甲方需提供给乙方施工存放场地，以便规范施工条理。 9.3 工程签证：在供电局供电方案协议书不变情况下发生的方案设计调整、变更签证应该不再额外索赔，含在风险报价中。若因供电局供电方案协议书变更或甲方原因要求方案调整、设计变更、变更签证等，应增加额外费用。 第十条工程造价（RMB） 10.1 本工程合同价为人民币（大写）（￥元）。 本工程预算书详见附件一：工程预算书。 本工程采用基于提供方案的、含税总价包干形式，此价格包括但不限于方案设计费、施工人工费、材料费（主材及辅材）、机械费、设备费、措施费、管理费、利润、税金（需在
供电工程委托协议书 甲方：宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司 乙方：承德市东飞建筑电力设备安装工程有限公司 为了确保宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司电力工程保质、保量按期完工，本着优质、经济的原则，经双方友好协商达成如下委托协议： 一、甲方委托乙方代理如下电力相关事宜： 1、就甲、乙双方确认的供电方案和计量方案，乙方代表甲方协调承德市相关电力部门关系，保证其通过批准时的最优，。 2、乙方根据上述已经批准的供电方案和计量方案，向甲方提供相应的工程设计方案，由甲方最终书面确认后方可实施。 二、甲方委托乙方的电力施工范围： 1、小区外电源工程。 2、小区内所有楼房变配电室设备安装工程。 3、小区内所有楼的单元总配电箱，所有配电电缆的敷设、连接，电缆管道沟及检查井的挖填工程。 4、小区内所有住宅一户一表的安装。 三、乙方施工工程中所需的电力设备及辅助材料应本着优质价廉的原则，所购设备及材料必须具备合法有效的产品合格证和电力入网许可证，并能达到承德市相关供电部门验收合格的标准。 四、对于甲方所委托的施工工程，乙方承诺积极安排施工，确保工程进度，并负责与承德市相关供电部门积极协调，保证各栋号电气工程
竣工前的正式电投用。 五、工程总造价、施工工期、工程质量保障，后期维修、付款方式等内容待工程施工图、预算、施工组织设计等工作如约完成后，正式签订工程施工合同明确。 六、乙方承诺将帮助甲方协调相关供电部门。此合同签订后，小区内所有电气工程（电器材料、电缆、高压柜、低压柜及变压器等）由乙方采购，在保质保量的同时按预期完成电气工程。确保在甲方房屋交工前提前送电。 七、为保证工程顺利进行甲乙双方协议后，要严格按协议内容执行，任何一方不得私自修改协议，如有异议双方协商解决。但如甲乙双方任何一方违反本协议约定，则另外一方有权单方解除本协议。届时，另外一方有义务3日内书面通知违约方，并由违约方支付人民币20万元整的违约金，本协议自乙方电气工程完毕后终止。 八、协议一式四份，甲乙双方各执两份。 委托方（盖章）：宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司 代表签字： Adidas阿迪达斯14新款男户外休闲多功能越野跑步鞋M20293 委托方（盖章）：承德市东飞建筑电力设备安装工程有限公司 代表签字： 2014年06月10日
第一章合同与合同法 本章是关于合同及合同法的基础知识。所谓合同。又叫契约，是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 它具有三个方面的特征： 第一、合同是一种法律行为，是引起当事人之间民事权利义务关系产生、变更、终止的合法行为，而非事实行为。 第二、合同的目的和宗旨是在当事人之间设立、变更和终止民事权利义务关系。 第三、合同是当事人意思一致的；示，是他们之间的协议。这里的意思表示一致是要求两个或两个以上的当事人均要作出意思表示，且其意思表示是平等、自愿、真实和完全一致的。 合同是债发生的最重要、最常见的原因之一所谓债是发生在特定主体之间的，以请求为特定行为的法律关系，是按照合同的约定或依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系享有权利的是债权人，负有义务的是债务人。在债的法律关系中、债的主体、客体和内容都是待定的债的主体是指债的当事人，具有特定性和相对性债的客体是主体的权利和义务所共同指向的对象债的内容则是主体所依法享有的权利和义务。由合同引起的债叫合同之债。但无论是债的关系或合同关系，均须纳人法的调整范围之中。 合同法就是调整合同关系的法律规范的总称。我国合同法是调整平等主体之间的交易关系的法律，是我国民法的重要组成部分。它确认了我国现实法活中的15种有名合同，并进一步强调无名合同也适用其总则的热定、但值得注意的是，合同法只调整平等主体之间的交易关系。婚姻、收养、监护等有关身份关系的技议应用其他法律的规定，而不适用合同法。学员学习本章内容时，应了解合同的概念和特征，债的概念及特征，了解合同关系的要素及相对性原理，理解合同的分类，了解合同法及其特征。 需要注意的具体问题是：（1）基础知识：合同的概念及特征；合同的要素；合同的分类及划分依据，并能举例说明之；合同法的概念及适用范围；合同法的特征：合同法的历史发展。（2）重点及难点问题包括：合同与经济合同的关系；债的概念及法律特征；债与合同的关系，合同关系的相对性原理；债的关系的三要素及其内容；合同法与物权法的关系；合同法与民商法的关系等。 第二章合同法的基本原则 第二章合同法的基本原则 合同法的基本原则是贯穿于整个合同法的根本性准则，其内容不仅适用于总则部分，对于分则也同样具有指导意义。在处理具体问题时，如果合同法的分则没有规定时，可以按照合同法总则中所确定的原则精神去处理。因此，合同法的原则在合同法中具有非常重要的地位。 我国合同法确立了下述四项基本原则： 一是合同自愿原则。其基本涵义是指当事人依法享有在缔结合同、选择相对决定合同内容以及在变更和解除合同、选择合同补救方式等方面的自由。即在法律规定的范围内，当事人是否订立合同、与谁订立合同、订立什么样的合同以及是否变更或解除合同、选择合同补救方式等方面享有完全的自主权，任何单位、个人不得强迫、阻止或干预当事人订立、变更或解除合同。这一原则在我国合同法第4条作了明确规定，且在合同法的总则和分则均具体现出了这一原则精神。 二是诚实信用原则，该原则简称诚信原则。是指当事人在从事民事活动中诚实守信，以善意的方式履行其义务，不得滥用权利及规避法律或合同规定的义务。它同自愿原则一样，不仅是合同法的原则，同时也是民商法的基本原则之一。该原则对于保持和弘扬传统道德及