喷泉施工合同书
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容及材料要求：
喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。
四、工程计价方式：
本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。
五、工程造价：小写：元（大写：）
六、工期：天，开工日期为20 年月日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。
七、验收方式及提出异议的期限：
工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。八、结算方式及期限
预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。
九、违约责任：
1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。
2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。
3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。
十、质量保证
产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。
十一、解决合同纠纷的方式：
双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
20 年月日
文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本
简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。
三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
甲方： 乙方： 签订地点： 签订时间： 维修电话： 第一部分电梯参数、维保费用及产地 1、电梯参数、维保费用 第二部分合同期 为甲方提供维护保养的期限于____年____月____日起至____年____月____日。免费服务期限届满后，在甲方认可情况下本公司可以提供有偿服务。若合同在一方对此存有异议，须于合同服务期限满前15天以书面形式告知另一方。 第三部分维护保养 每月1次由乙方专业维护保养人员对电梯进行检查和例行保养。 一、维保范围 机房、井道、底坑、门坎、分割横梁。（只含人工费，配件费由甲方承担）。 二、维保时间
1、甲方与乙方确定固定的维护时间进行常规维护工作。 2、不可抗力引起的停工期间，乙方将不提供紧急故障以外的日常维护工作。 三、维保内容 1.乙方将以新设备的安全标准，维护甲方的电梯，使之达到该标准并通过国家有关部门的年检。甲方有新的要求或政府有关法规条例改变时，在政策允许范围内，对甲方提出新的合同建议。乙方维修人员按照公司规定不对元器件内部进行修理，仅执行更换。 2、运行维护 乙方将按合同要求，依照预先设计特性，维护设备的运行。 3、群控管理系统 检测群控调度系统，保证按设计和安装的要求运行。 4、机械、电气维护 平衡所有曳引绳的张力，维修随动电缆和井道及机房的电线。对扶梯平衡梯阶传动链及扶手带的驱动，修理桁架及机房内的所有接线。 提供各种运动部件的润滑。 周期性检查所有安全设备。 机房设备清洁工作由乙方负责。 月栓 制动器制动时制动轮与制动瓦抱合紧密，松闸时两侧隙一致日不超过0.7mm：线圈温升不超过60℃，制动轮，制动弹簧无裂纹，各紧固连接螺钉无松动，曳引电动机贮油槽油位、油色正常，用皮风箱吹净电机内部积尘；轴承温度不高于80℃，限速器无异常声响，检查导轨导靴衬磨损情况，曳引强张力一致，绳头组合装置无异常，电气设备工作正常，无异常声响、气味；清洁接触器、继电器等电气元件上的灰尘；检查接触器头、机械联锁装置动作可靠。 季检 检查电动机轴与蜗杆连接的不同心度，刚性联接0.02mm，弹性联接0.1mm，制动轮径向跳动不超
甲方：_____________ 乙方：_____________ 甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》等有关法律法规的规定，就甲方委托乙方作为广告服务代理事宜，达成如下一致协议： 一、合作范围 甲方委托乙方进行广告宣传业务服务代理。 二、合作期限 委托期为______年______月______日至______年______月_____日。本协议所拟合作期限届满前一个月，经双方协商同意，双方可续签协议。 三、双方责任与权利 甲方的责任和权利： 1、双方合作期间，甲方应积极配合乙方，及时提供乙方所需的各类图片和文字资料，并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责，如因甲方提供的资料而引起的法律纠纷，其相关的一切责任由甲方负责。 2、甲方有权及时地对乙方所进行的广告宣传提出修改意见和建议，乙方据此进行修改、调整、直至甲方认可方可定稿。 3、甲方应按照本协议的规定及时付款，以保证宣传业务的正常进行。 乙方的责任和权利：
1、乙方承接甲方广告宣传业务，应委派专人与甲方保持紧密联系，经常与甲方交流、沟通，尽职尽责为甲方服务，按时、按质、按量完成甲方委托的各项工作，并为甲方资料保密。 2、双方合作期间，乙方应积极配合甲方的工作。保证宣传稿具有真实性、准确性和完整性。 四、收费条例 结算方式与时间：自双方合同签定之日起2日内甲方将宣传费用 _______________（元）汇至乙方指定的账户。 五、甲乙双方在合作过程中如有未尽事宜，可在协商一致的情形下，以补充协议形式补充其他条款，其法律效力与本合同的条款同等。 六、如在协议执行过程中产生的争议，双方协商解决，若协商不成，任何一方可向签约地的法院提起申诉。 七、本协议一式两份，甲、乙双方各一份，具有同等法律效力。 八、本协议自双方签约日期起生效。 甲方代表：_____________乙方代表：_______________ 签定日期：_____年____月____日 饱食终日，无所用心，难矣哉。——《论语?阳货》
打机井合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关条款规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、工程范围 。设计深度约250米。 二、甲方责任 1、负责协调施工、占地、道路等关系； 2、负责施工进出场的道路畅通； 3、按合同约定支付工程款； 4、负责对工程进度及质量的监督与验收。 三、乙方责任 严格按通用新建机井设计标准施工；2、负责凿井、洗井及设备的拉运；3、负责井管、粘土、滤料及其它辅助材料的采购；4、负责水泵配套及变频设备的采购及安装，保修期3年；5、成井后向甲方提供机井的相关技术资料。 四、工程标准及工期 1、单眼机井初步设计井深为250米左右，按照地层最终确定孔深。成孔后安装长度为4米每节的钢筋砼井管，井管的外包物为塑料网片或铁质网片。 2、乙方积极组织施工，保证工程进度，并于**年**月**日前
完工。 五、收费标准 凿井费为每米按****元计算，单眼机井造价约为******元，最终按照实际井深计算费用。水泵采购配套及安装费用约为******元，自动供水变频机安装******元，单眼井合同总造价约为：*****整（元）（含税）。 六、付款方式 合同总价：，共计****元，付款方式：。 七、甲乙双方要对工作人员进行安全教育，坚决杜绝生产事故 的发生，如出现意外，各自人员各自负责。 八、未尽事宜双方应本着坦诚友好的态度协商解决。 九、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：（章）乙方：（章） 法定代表（签字）法定代表（签字） 2013年4月17日
工程预算书 工程名称： 建设单位： 工程总造价： 施工单位：
单包工程施工合同协议书二 发包人(甲方)：_____________________ 承包人(乙方)： _____________________ 乙方承担甲方B地块小区大门及部份房屋的修建，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规之规定，双方本着平等、自愿，诚实守信的原则，经协商一致，就该工程单包工订立以下合同。 一、工程承包方式 包工不包料。乙方承担B地块小区大门及部份房屋的修建，甲方负责提供修建所需的原材料。 二、工程承包范围 砼基础、钢筋制作、主体工程、内墙粉水、外墙贴砖、屋面水泥沙浆找平、焊接、管线预留预埋、屋面排水管、室内排污管、外墙脚手架等。未说到的，以设计施工图及双方约定为准。 三、工程质量 合格。 四、工期 从20____年____月____日至20____年____月____日，工期共____天。因下雨和不可抗力的自然突害造成的停工，按实际停工天数顺延。 五、工程量 按实际完成的工程量结算。
六、承包价格 单包工承包价格为每平方米____元。 七、安全责任 乙方必须严格按照工程建设相关的安全规定组织施工。加强对现场作业人员的安全教育，对施工的全过程进行安全监督和检查，杜绝一切不安全隐患。如因管理不善和违规操作所造成的伤亡事故和经济损失概由乙方负责。 八、违约责任 甲、乙双方任何一方违约，处工程合同总价款5%的违约金。 九、付款方式 工程量完成60%以上，按完成工程量的总价款的60%支付工程款，工程完工，十日内付清全部工程款。 十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方代表签字和盖章后生效。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 甲方代表签字_____________________ 乙方代表签字 _____________________ 20___年____月____日
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-018415 2020年广告宣传合同书详细
2020年广告宣传合同书详细版 广告公司合同范本 宣传策划合同书 单位：（下简称甲方） 广告商：（下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就甲方委托乙方的宣传策划事宜，达成如下条款： 第一条：甲方委托乙方宣传策划的项目：_________________________ ___________________________________________________________ 第二条：宣传策划原则 乙方按甲方规定，提供全程宣传策划包括广告策划与设计的服务，为甲方市场定位及市场区域提供参改依据，为决策服务。 第三条：代理方式 甲方委托乙方全权全程宣传策划，并委托平面设计、广告代理等业务，全面负责本次项目的宣传策划工作。 第四条：甲方的权利和义务 1、在约定期限内要求乙方提交有关宣传策划方案，从市场调查依据确认后再由
甲方协助组织实施。 2、有权要求乙方在委托范围内从策划角度提供书面意见和建议。(广告宣传合同范本) 3、要求乙方向甲方提供策划方案及调整宣传策略和建议。 4、批准乙方制订的整体宣传策略，承担有关宣传推广、广告等所需的各项费用。 5、按合同约定与乙方结算宣传策划费并按时支付。 第五条、乙方的权利和义务 1、有权按照合同要求甲方支付宣传策划费。 2、负责根据甲方要求和项目进度的不同阶段，提报广告计划，经甲方认可后组织实施。 3、乙方提供： ⑴、项目报纸软性文章撰写；⑵、项目各种展销、促销、优惠活动的策划。 4、承担因乙方过错造成的索赔或其他法律责任。 第六条：代理期限 甲方委托乙方宣传策划期限分为： ______年___月___日至______年___月___日止； 第七条：项目宣传策划费的给付标准和方式 1、宣传策划费共计￥________元（大写______________________）。(广告宣传合同范本) 2、本合同签订后，甲方即向乙方支付人民币￥____________整（大写 ___________________________）为预付款。 3、活动结束后，甲方向乙方支付合同余款，即人民币￥____________________
YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程施工合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：. 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
《打井合同》 打井合同（一）： 打井合同范本 甲方： 乙方：xx钻井队 一.乙方承包甲方打井工程，乙方（包工包料），甲方付款，供水，供电及食宿。 二.甲方确保乙方能够顺利施工，如有外来干涉，施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责。 三.乙方打井采用的材料为______________________管。 四.打井深度______________________米左右。打井费用每米__________元。井出水量为__________吨每小时。上水工具不包含在此价格内。【如水泵、泵管、电线、控制箱】。 五.乙方设备进场后甲方付乙方进场费____________元。其余款项乙方竣工时，甲方一次性把余款付给乙方。 六.备注： ____________________________________________________________________ ____________________________________________。 七.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字生效。 甲方代表人： 联系电话： 年月日 乙方代表人： 联系电话： 年月日 打井合同（二）： 村级打井合同书 甲方：xx村 乙方：xx钻井队
为了保证成井质量及打井工程的顺利进行，经双方协商达成如下协议： 甲方以承包形式委托乙方施工。预计深度单眼米，打井眼以40钢混管成井。承包费以成井深度每米元计算，预计工程造价元。 一、甲方职责及义务 1.负责选定井位，办理好打井审批的有关手续。 2.负责水通，路通，电通及场地平整，按乙方要求及时挖好换水泥坑、填好井台，并承担费用。误工要承担台班费（每台班300元/8小时） 3.负责承担乙方人员的住宿及生活用电，承担乙方的生活费1500元。 4.自一方施工之日起，甲方选派三名跟班作业人员，工资由甲方自付。 5.负责承担下管、填料、台班劳力费用。 6.甲方务必保证乙方用电用水，为防止突然停电停水，甲方要备一台15马力以上的动力（小四轮），并承担其他油料等费用。 7.甲方务必保证乙方下管用电，因停电造成损失，职责全部由甲方承担。 8.在施工中若因停水停电影响进度，甲方应向乙方付误工费（每台班300元）。若造成井孔报废，甲方应按实际钻进深度付给乙方钻孔损失费（钻孔费80元/米）。 9.甲方应先乙方带给地面和空侧资料，作为乙方施工的参考。 二、乙方职责及义务 1.严守操作规程，负责施工中的技术工作，把好各个质量关。 2.按照设计要求，井孔圆、直，下管顺利。 3.根据地层状况，合理采水。力求到达设计出水量，水清砂净，含砂量不得超过万分之二。 4.负责钻孔、备料、成井，配合甲方安装好抽水设备。 5.负责带给成井后的一切技术资料。 6.若在一年内因成井工艺造成机井报废，井队负责重打（因使用造成问题除外）。 三、其他 1.井打到预定深度，因地层不好不成井。甲方应按钻井深度付给乙方钻孔费（80元/米），若甲方同意下管成井，水量达不到要求，乙方不承担职责，甲方应付给乙方打井全部费用，不得有任何理由扣款。
合同编号：YTO-FS-PD210 建筑工程单包工合同书新通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
建筑工程单包工合同书新通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 建筑工程单包工合同书范文篇一 发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，甲方现将承接的和合国际城三期12#楼的木工项目以包工不包料形式委托乙方施工。为进一步明确责任，保障合同双方利益，保证工程顺利进行，经甲乙双方友好协商达成一致。特订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：和合国际城三期12#楼。 2.工程地点：仙桃大道东段与昌升路交汇处。 3.工程规模：地上二十九层加地下一层，框剪结构。 4.工程质量：合格工程。 5.工程工期：根据甲方与建设方制定的合同工期组织施工。 二、承包内容
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
建房单包人工费协议书 甲方用人单位名称： 工程地址： 身份证号： 乙方组织人工名称： 家庭住址： 身份证号： 工程名称：李长林、李长松农村自用自建房,本协议在遵守国家法律法规,经甲乙双方共同协商,甲方将该工程主体全部人工费乙方承包。 工程范围：主体修建木工、钢筋工、泥工所有人工费以及所用工具机械,木板,木方,钉子,铁丝,及所有周转材料。甲方只提供主材（其余不明确小材料,甲方补足500元）。 工程单价：按图纸上建筑面积算,每平方240元,只有滴水之外面积按1/2计算,上至盖瓦,下至散水及内外拌均在这单价内。另±0以下所用人工补助3000元,其它所产生费用均由乙方承担。 工程工期：2015年8月至11月底,高温、雨天顺延正常情况下,必须按进度施工。乙方向甲方提供一份书面进度表。
质量要求：所有工序必须达到国家工程质量要求合格。不得偷漏程序。乙方工人必须服从管理,发现有质量问题,乙方必须修改,如多次不听,甲方有权终止合同并有权拒付工资。 技术规范：钢筋工须一位掌握质量人员,同甲方协商所用钢筋大小、数量、确保本次修建质量,木板必须厚薄一致,确保模平整度和美观。所用材料,乙方必须提前三天通知甲方。确保材料及时到位。 文明安全施工：甲方给乙方买安全保险,配合甲方其它人员协同施工。如电工等。乙方必须高度重视安全,不得违规操作。按规定做好一切安全措施,安全不到位,甲方有权提出整改,如因乙方民工操作失误和民工酒后作业发生工作事故,民工自行负责。如果在施工中乙方造成工作事故,自己员工由乙方自己负责,如甲方另由其他施工必须和乙方协商好才能施工。以防误伤。 施工要求：每项工程完成后,清洁必须到位,不得乱放材料,保证现场整洁。做到现场整洁干净。所产生建渣及时清理。 技术规范：乙方用现有图纸正确配合甲方技术交底,超平、放线确保本次修建质量。 注：乙方为单包不赔偿任何性质返工材料。 其它要求：节约用料,每天拌料必须用完,有重大浪费由乙方负责,乙方必须管理好甲、乙双方所有建筑材料及工具。不得偷、卖或送人,水泥、钢筋等必须盖好。
单位：（下简称甲方） 广告商：（下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就甲方委托乙方的宣传设计策划事宜，达成如下条款： 第一条：甲方委托乙方宣传策划的项目：()宣传广告设计策划项目。 第二条：宣传策划原则 乙方按甲方规定，提供全程宣传策划包括广告策划与设计制作、宣传的服务。 第三条：代理方式 甲方委托乙方全权全程宣传策划，并委托平面设计、广告代理、资料印刷、、大型户外LED广告牌滚动播放宣传内容、宣传车沿街游行宣传等业务，全面负责本次项目的宣传策划工作。 第四条：甲方的权利和义务 1、在约定期限内要求乙方提交有关宣传策划方案，从市场调查依据确认后再由甲方协助组织实施。 2、有权要求乙方在委托范围内从策划角度提供书面意见和建议。 3、要求乙方向甲方提供策划方案及调整宣传策略和建议。 4、批准乙方制订的整体宣传策略。 5、按合同约定与乙方结算宣传策划、设计费并按时支付。 第五条、乙方的权利和义务 1、有权按照合同要求甲方支付宣传策划费。 2、负责根据甲方要求和项目进度的不同阶段，提报广告计划，经甲方认可后组织实施。
3、乙方提供： ⑴、活动策划方案；⑵、项目各种展板设计制作、宣传资料印刷、LED大型户外电子屏播放、广告宣传车沿县城主要路段游行、广播等宣传策略。 4、承担因乙方过错造成的索赔或其他法律责任。 第六条：代理期限 甲方委托乙方宣传策划期为：年月日。 第七条：项目宣传策划费的给付标准和方式 1、宣传策划费含活动策划、平面设计及资料印刷及设备租用费共计￥元（大写 元整）。 2、活动结束后，甲方即向乙方支付人民币￥元（大写：元整）广告宣传设计策划费。 第八条：违约责任 1、因甲方未提供有关宣传内容资料、活动政策而造成损失的，则甲方承担全部责任。 2、如因乙方原因，不及时提供宣传策划方案，甲方追究责任或终止合同。 3、甲方如未按照双方约定支付给乙方宣传策划费，乙方有权解除合同。 4、在合作过程中任何一方泄露商业秘密或将有关资料提供给第三人的，另一方有权要求对方承担相关经济损失并追究相关责任。 5、任何一方单方擅自中止合同或解除合同均属违约行为，需由违约方承担因此给守约方造成的相关损失和违约责任。 6、本合同执行过程中，如有因不可抗力因素影响有关条款之执行的，应由双方协商，妥善解决，在双方达成一致意见的基础上而中止合同或改变合同的有关条款的不视为违约。 第九条：附则
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
YF-ED-J1077 可按资料类型定义编号 凿井工程合同书新实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
凿井工程合同书新实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 凿井工程合同书范文1 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 经甲乙双方商定，甲方委托乙方承建凿井 工程。依据《中华人民共和国合同法》、《中 华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法 规，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原 则，就本凿井工程施工具体事项协商一致，并 签订本合同。 一、工程名称及井位： 二、水井数量、深度及价款
1、井暂定眼，深度暂定米左右。 2、单价每米元。 三、技术要求及质量标准 1、钻井直径700mm。 2、井管直径360mm. 四、出水量及水质标准 1、出水量每小时不低于30方。 2、水质标准：无异味、无沙粒、无色，经权威部门鉴定符合生活饮水标准。 五、承包方式及付款方法 1、承包方式为包工。 2、付款方式为钻机到位甲方付给乙方费用每眼井造价的70%，工程完工后结清。 六、甲方职责：确定井位挖沉淀池提供电源
建房单包合同书 甲方（发包方）：（以下简称甲方） 乙方（承包方）：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程概况 甲方在新家庄有一栋商住楼。一楼为车库3米包板，二楼以上为砖混结构3米包板，楼顶为瓦屋结构。 二、工程承包价格及结算方式 一、以单包形式承包给乙方，每平方米208元整。 二、房屋面积按国家有关标准计算，如有修半层楼，米以下50%计算面积，米以上全面积计算面积，乙方按图纸和甲方实际要求施工。 三、承包内容 1、工程所需一切大小机械设备和所有周转材料（竹架板、木材、铁丝、元钉、马钉等所能拿走的东西全部包括在内）。 2、人工：泥付工、木工、架子工、钢筋工、水电工、防水等。 3、内外墙水泥拉毛，外墙正侧两面瓷砖饰面。 4、墙角及窗边瓷片包角，墙面水泥沙子拉毛（一楼地面拉毛、二楼以上不打地面，3套房子内包拉地面沙子），墙面的平、整、直不能超过1公分，厨房、卫生间，楼梯间均为现浇板。 5、除楼梯间双飞粉、门窗制作安装、楼梯扶手外，其余均属此
项工程范围内。 6、屋顶天沟以上，不算平方米。 7、如基础挖桩及条形基础土石方开挖回填属甲方负责。 8、地面滴水内水沟的制作，化粪池及化粪池外管道50米内的安装均由乙方负责，开挖土方由甲方负责。 9、乙方在施工过程中及时安装好防护网，以防过路行人发生意外事故。 10、乙方不能将社会闲杂人等带入工地，如发现问题处以乙方罚款壹佰元一次。 11、其余增减工程按市场价格计算。 12、基础开挖到位，乙方只负责小部分清理，以外的工程量另计费。 13、人工工资上涨到20%以上按市场行情调整。 四、工程质量达到合格标准，砖二皮一线，三顺一丁，不许有洞口，粉刷均应双面平整垂直，装模不许走模，不能有蜂窝，麻面现象，如达不到质量要求，返工一切损失由乙方负责，达到验收合格为准。 五、安全责任 乙方在施工中，必须注意安全，如施工过程中所发生一切大小安全事故，责任及费用均由乙方负责，与甲方无关。甲方规定，乙方必须有建筑资质以供甲方购买保险所需。升降机不许载人，进入工地必须戴安全帽，违者一次罚款伍拾元。
机械设备采购合同文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及国家有关法律法规。双方经过友好协商，本着诚实信用、平等互利的原则，达成如下合同条款，以资共同遵守。 一、设备名称、规格型号、数量、单价及合同额：
二、交(提)货时间、地点及方式： 交(提)货时间： 2013年11月20日。 交(提)货地点：宁德市蕉城区飞鸾镇蒲岭村。
本合同项下的设备由供方送至需方指定的交货地点，经双方代表对机械设备技术参数进行审核与确认，并组织试车、验收工作，对机械设备试车、验收、随机资料等进行书面确认。 本合同项下的货物由供方送至需方指定的交货地点后，经需方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由供方转移至需方。 三、运输、包装及卸货: 供方应自行准备符合本合同所供机械设备特性要求的运输工具将其运到需方指定地点，指定定点暂定为：宁德市蕉城区飞鸾镇蒲岭村； 供方应对交通情况和当地政府运输时限及通道的限制规定(不论是正常还是临时情况)有充分的了解和理解及准备,不能因此提出索赔或要求延长或不合理地变更交货地点和时限，运输过程中的安全事故由供方全部承担。 供方对提供的全部机械设备及配件须采用相应的国家、国际惯例要求的保护措施进行包装，包装应适用于长途和工程所在地运输（包括海上运输），并具有良好的防潮、防震、防腐蚀、防锈、防爆炸和利于装卸等保护措施，以确保机械设备安全无损运抵指定地点。 设备的运输及运输费用由供方承担。 四、质量要求和配置 ４.1本合同项下的机械设备的质保期为 1 年。 本合同项下的机械设备均应符合中国国家标准及相关行业标准。 在所供机械设备运送到指定地点之前，供方必须保证所供机械设备标有型号及参数的铭牌或钢印标识并向需方提供制造商出具的书面质量保证书。
甲方： 乙方： 甲乙双方就相关事宜，经友好协商达成如下协议： 一、宣传时间： 二、宣传区域： 三、宣传内容：见附件1。 四、费用及付款方式 1、宣传总费用：合计人民币：（大写）元整（即元）。 2、合同签订后当日内，甲方以现金方式向乙方支付预付款，计人民币元整，宣传结束当天支付剩余费用，计人民币元整。付款币种为人民币。 五、甲方责任 1.甲方保证提供乙方宣传时间内所需场地的正常使用，且保证乙方在使用该场地期间不受任何第三方的干扰。 2.甲方负责提供对于本场宣传所需的如：接电、用电、防雨、防风等必要设备予乙方使用。 3.甲方不得随意破坏和非法操作乙方设施设备,如有损坏由甲方承担。 4.如因甲方原因导致本合同终止或未能如期进行或活动日期有所变动（不可抗力因素除外），则视甲方违约，并赔偿乙方因此造成的一切损失。 六、乙方责任 1、乙方需在宣传活动规定日期内进行本合同所规定之宣传活动项目及所需物料，若因乙方原因
导致活动未能如期进行或活动日期有所变动，（不可抗力因素除外）将视作乙方违约处理。并承担因此造成的一切损失。 2、宣传期间，乙方必须在甲方指定范围内活动，不得自行场内任何地方自行活动、参观。若由此发生不必要的事故，一切责任由乙方承担。 七、争议解决 1、因本合同的签订、履行、解除、终止而发生的任何争议，由双方首先通过友好协商方式解决。 2、如双方无法通过友好协商方式解决争议的，任何一方均有权向诉方所在地的人民法院起诉。 3、争议解决期间，与争议无涉的其他合同条款，应当继续履行。 4、如遇天气因素导致活动不能正常举行，甲乙双方应协调商议，并作出合理解决方案。 八、附则 1、本合同经双方法定代表人或授权代表签署并盖章后成立，甲方费用应根据合同约定全部到达乙方指定帐户。 2、本合同及其附件（包括活动所需物料，经双方确认的活动方案等）构成完整的整体，合同正文与附件如有不一致之处，以合同正文约定为准。 3、本合同一式两份，双方各执一份。 甲方：乙方： 法定代表：法定代表： 日期：日期：
YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑工程合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 总承包人：_________(以下简称甲方)，地址： _________，电话号码： 分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包
凿井工程合同书新3篇 New contract for shaft sinking project 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
凿井工程合同书新3篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：凿井工程合同书文档 2、篇章2：凿井工程合同书样本 3、篇章3：凿井工程合同书模板 篇章1:凿井工程合同书文档 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 经甲乙双方商定，甲方委托乙方承建凿井工程。依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就本凿井工程施工具体事项协商一致，并签订本合同。 一、工程名称及井位：
二、水井数量、深度及价款 1、井暂定眼，深度暂定米左右。 2、单价每米元。 三、技术要求及质量标准 1、钻井直径700mm。 2、井管直径360mm. 四、出水量及水质标准 1、出水量每小时不低于30方。 2、水质标准：无异味、无沙粒、无色，经权威部门鉴定符合生活饮水标准。 五、承包方式及付款方法 1、承包方式为包工。 2、付款方式为钻机到位甲方付给乙方费用每眼井造价的70%，工程完工后结清。 六、甲方职责：确定井位挖沉淀池提供电源
( 合同范本大全) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-025896 建筑工程单包工合同书详细版Single contract for construction works
建筑工程单包工合同书详细版 建筑工程单包工合同书(一) 甲方: 乙方: 根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称：农产品加工配送中心项目(包括办公楼、冷库、加工车间及附属设施，具体内容以双方确认的工程图纸为准。) 二、工程地点：城区工业集聚区 三、承包方式：包工包料(包括建筑材料、人工、机械设备、工具用具、周转材料、对焊接头及安全文明设施) 四、承包范围 1、施工图纸范围内自机械挖土人工配合清土破桩头开始到竣工验收(包括门窗、柔性防水、外墙保温、内外墙涂料、消防安装);并包含为完成承包工程所必须进行的其他性辅助工作(如预留孔、预留埋管、上下水工程、暖气管道、建筑
垃圾清理及废料的粉碎与使用、材料堆放与试块的制作)。 2、现场临建的搭拆。 3、小型材料：扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝，垫块支撑、双面胶等。 五、开工日期：年月日。竣工日期：年月日。 六、工程面积及价款： 1、办公楼共X层，总建筑面积平方米。 2、其它建筑面积计算方法按工程图和现行建筑面积计算规则执行。 3、本工程包工包料，执行大包价：每平方米元。 七、付款方式 工程竣工验收合格后，甲方于年月底付清乙方的全部工程款(乙方须提供正式建筑业发票)。 八、双方责任： 1、甲方责任： (1)、每个单体工程向乙方提供叁套完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要损失。 (2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理，给乙方造成一个良好的施工环境，并对工程质量严格把关，对不合格工程勒令乙方期限整改。 (3)、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水。 (4)、为乙方施工提供方便条件，以便保证各种材料物资顺利供应到现场(钢材、商品砼、水泥、大沙、石子、砖等)。 (5)、保证按时给乙方拨付工程款。 2、乙方责任：
门卫劳务合同范本 篇一：门卫保安劳动合同门卫聘用合同甲方：乙方：甲乙双方经平等协商，就确认甲方聘用乙方达成如下协议，以供双方共同遵 守： 一、劳动合同期限 本合同自年月日起至年月日止。 二、对乙方的特殊要求乙方须身体健康，具有良好的体能；无隐瞒病史，无酗酒、吸毒等不良嗜好。 如发现乙方欺瞒病史或有酗酒、吸毒等不良嗜好的，甲方可单方面解除劳动合同。 三、工作内容和工作地点工作内容：乙方的岗位职责是根据甲方的安排，做好门卫保安工作，具体---------------- 精选公文范文---------------------- 下： 1、严格执行公司员工进出厂制度，坚
持原则，一视同仁，按制度办事； 2、严格执行接待和会客制度，来访客人须做好登记； 3、物资出入公司须一律凭放行证明，并检查物、证是否相符； 4、车辆出入公司同样凭放行证明，并且不属于公司的车要加强检查； 5、做好防火、防盗、防破坏、防灾害事故发生，维护企业的安全和秩序； 6、负责大门卫生及对报纸、杂志、来往信件、快递的发放，对急件、汇款 单需要妥善保管、及时发送。 工作地点：公司范围内 四、工作时间乙方的工作时间为全天候24 小时，长住厂内。 五、劳动报酬鉴于乙方的劳动强度较少，工作量不多，经双方协商，乙方每月工资为元，----------------------- 精选公文范文----------------------
该工资已包含乙方的加班费、全勤奖及 其他奖金补贴等。乙方不再向甲方主张 任何加班费、全勤奖及其他奖金补贴。 六、岗位纪律乙方应遵守岗位纪律， 具体如下： 1、乙方必须遵守甲方公司的规章制度和纪律，并不得私自接受他人到公司内停车或办理与公司无关的事宜，不得私自离岗溜岗，违者每次扣除奖金元，屡犯不改或情节严重的，甲方可单方面解除劳动合同； 2、乙方不准在值班室内喝酒，组织、参与打牌，麻将等赌博行为以及进行违法活动，如发现一次扣除奖金元，情节严重的，甲方可单方面解除劳动合同。 七、合同的变更具有下列情形之一的，双方可以变更本合同： 1、双方协商同意的； 2、乙方不胜任合同约定的工作制度和劳动制度的；