编号：
内部劳务承包协议书
（二次结构工程）
工程名称：
劳务使用单位：
提供劳务单位：
签订时间：年月日
二次结构工程承包协议
发包方：（以下简称甲方）
分包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议：
第一条分包单价：
1、甲方将本项目
二次结构工程承包给乙方，承包工程量按实际砌筑方量计算。
1）包干单价按照砌筑工程量元/m3计算。
2）在乙方承包的工作范围内无任何零星用工，但必须按项目部要求完成自己承包范围内的工作。如不服从安排，则甲方扣除乙方相应工作量的人工费。
3）如发生图纸范围内的变更，所产生的增减工作量甲方不另行计算，即包含在承包价范围内(工期不顺延)。
对分包单价的明确：单价均含现场施工所用的辅材、机具等；单价确定后不随任何文件或市场环境而调整。
第二条单价内容：
本单价包含以下内容：
1、本工程图纸范围内所有二次结构的工作内容。具体承包内容包括但不限于：砌体、二次结构中的混凝土构件等；场内材料二次倒运，二次砼浇筑时基层的冲洗、配合放线、按图纸施工，内架搭、拆，材料的节约及成品保护等。
2、二次结构钢筋的制作、绑扎。具体承包内容包括但不限于：钢筋切割、弯折、绑扎、焊接、植筋、场内材料二次倒运等。
3、二次结构模板的制作、安装。具体承包内容包括但不限于：模板、木方制安、拆除及搬到指定地点堆放；钢管、扣件搭设及加固；模板限位焊接及拆除；每道工序施工前后的垃圾清理；模板涂刷脱模剂；施工缝的隔离网制安及拆除、清理；砼吊摸；砼构造柱、圈梁、泵管洞、放线洞、挑架槽钢洞、腰带、预留洞的模板安拆；场内材料二次倒运。
4、二次结构砼浇筑：浇筑采用商品混凝土，砼浇捣时指派专人值班护模；砼浇捣后跑模砼打凿、磨光。施工完毕后楼层及地面材料的及时清理、拔钉、吊运、归堆；开工周转材料
（钢管、扣件、丝杆、模板、木方等）的计划数提供、场内运输及装卸车、分规格堆放指定地点、现场文明、场内材料二次倒运等。
5、二次结构工程施工期间所有辅料，包括但不限于：铁丝、铁钉、扎丝、海绵条、双面胶带、切割片、磨光片、电锯片、垫块、水平管、水管、模板隔离剂、扫帚、墨斗、红蓝铅笔、粉笔、线绳、铁锹、洋镐、工程用其它辅料。
第三条分包方式：
甲方提供以上承包内容所需的主要材料，乙方提供完成以上承包内容所需的工具、小型机具，辅助材料。以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工的一次性包干单价的方式进行分包。
第四条合同工期：
1、乙方无条件的服从甲方的工期要求,甲方要求乙方的任何抢工费用均已包含在单价中,乙方不得以任何借口要求增加其费用。
2、乙方保证所承担部位的阶段工期和工程的整体工期如期实现:如因乙方原因造成的阶段工期延误,一次罚款5000元；如因乙方原因造成的整体工期延误,甲方将扣除10元/m3（按砌筑工程量计算）。
3、根据工期需要及现场的实际情况,甲方认为需要加班施工的地方,乙方必须无条件服从,如甲方安排乙方加班而乙方不加班或减少加班人员数量及工程工作量的,一次罚乙方1000元。
第五条提供作业人员：
乙方根据工程需要及甲方工期安排，提供符合要求的作业人员。
第六条付款条件
按照总包方和甲方合同约定的付款节点支付已完产值的,最终结算款在办理完结算手续后付至结算金额的%，其余在保修期满后日内无息付清。
第七条工程计算
施工过程中乙方应和甲方有关人员办理施工部位手续,一层或一个施工阶段结束后立即和甲方负责结算的人员办理确认手续,工程竣工验收合格后的15天内必须按照甲方
的结算流程办理完结算手续。
第八条工程质量
1、乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得甲方同意，并办理变更手续后方可改变施工。
2、质量标准，双方约定如下：
质量标准：合格。
3、具体质量要求：
1）坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、图集、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到设计及规范规定的要求，并经过项目部、监理单位、建设单位、质监站、公司技术质量部验收，达到合格标准。
第九条安全施工及安全事故处理
1、乙方所有人员必须服从甲方所有管理人员的管理,如因乙方原因被业主、总包、监理及政府监督部门的罚款均由乙方承担,甲方的管理人员有权对乙方的所有违反安全管理的人员进行罚款。如因乙方人员违反安全操作规程发生的一切后果由乙方承担。如因甲方原因造成的安全事故由甲方按国家和北京市有关规定补偿其事故者的医药费损失，双方约定：单次工伤事故:药费在20000元以内的所有赔偿费用及药费均由乙方承担；药费在20000元以上的:乙方先承担20000元药费,超出的药费、及赔偿费用由乙方承担30%,甲方承担70%。
2、乙方必须为其工人办理工伤保险,并向甲方出具保险证明,如乙方没有办理工伤保险,甲方代为办理,其保险费从乙方结算款中扣除。
第十条文明施工要求约定
1、乙方必须保持自身作业面的整洁,乙方自身文明施工的费用已含在单价中,如甲方要求乙方施工范围内清理而乙方拒不执行,甲方将安排其他人员清理,其费用由乙方承担,甲方按实际发生量300元/工日或现场估价从乙方扣除。
2、乙方承包价格中已含了整个工程的各种创优、创杯、各种验查的整体清理费用,如甲方需人员进行清理时,乙方无条件服从,不得以各种借口推托,整个工程的文明施工
费用在工程的各分包班组中在按产值均摊。
3、乙方必须无条件地配合甲方整体的文明施工工作,如乙方不参与甲方整体工程的文明施工清理工作,甲方将扣除其价格中文明施工部分的5元/m3（按砌筑工程量计算）。
第十一条综合管理约定：
1、乙方进场人员在甲方安排食宿前必须签订个人劳务合同,委托书并提供身份证复印件。
2、乙方每天签到上班人数,并无条件配合项目部落实其事，如签到人数与考勤不符以签到人数为准，责任由乙方（被委托人）负责。
3、乙方每月提供实际考勤给甲方。
4、乙方必须为自身职工的合法打工提供合法的证件证明及相应的技能证明并承担相应的费用。进场人员在3日内相应的技能证复印件上交项目部，到期未交罚50元/人/天。人员进场、退场必须上报项目部,如未上报出任何事均乙方负责。
5、乙方所有人员必须无条件地服从甲方管理人员的管理,如因乙方人员不服从或遵守甲方的管理和规章制度,以及在宿舍内私拉乱接电线,不遵守上下班上下车交通秩序而引起的一切后果的损失均由乙方负责并承担。
6、乙方必须加强自身工人的各项管理，严禁打架斗殴，如果有发生处以2000元/次罚款。任何原因引起的打架斗殴引起的任何损失及被甲方和总包方的罚款均由乙方承担。第十二条其他条款
1、乙方必须保证其所属工人的务工合法性,由此所需费用由乙方承担,如要办理相关证件及手续,乙方无现金支付时由甲方代为支付,最后从乙方的最终结算款中扣除。因乙方不能如实汇报情况或不服从此规定引起的损失由乙方承担。
2、乙方必须无条件的服从并遵守甲方和总包方的各项管理制度,如因乙方不遵守此规定而引起的一切损失,均由乙方承担。
3、如乙方施工进度达不到甲方要求的质量、进度，乙方自动退场，已完成的工作内容按甲方验收合格后工程量总价的70%结算。
4、甲方始终保留对乙方的选择权,任何不能满足甲方要求的乙方,甲方有权要求其整改或退场直至解除本合同,甲方并不因此承担任何责任和损失。
5、乙方不得甩项、漏项，如有甩项、漏项，甲方按合同约定分项单价的1.5倍从乙方包干单价中扣除。
6、甲方基本不干预乙方的内部管理,但乙方不得将从甲方处承揽的工作再分包或转包,如有此现象则视为乙方严重违约,甲方将辞退乙方,并扣留已完成工作量的10%作为对甲方重新雇工的损失。
7、现场发生的零工大工按180元/工日,小工按150元/工日，必须在自发生之日起三日内经施工员、技术总工、项目经理签字确认,过期作废。
第十三条双方义务
1、甲方
1）对乙方进驻甲方施工现场的人员及时进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督检查。
2）及时提供乙方生产所必需的技术资料，并向乙方驻工地代表做施工技术、质量、环境职业健康、安全、节约等文字交底，提供生产必需的材料。如因乙方驻工地代表未履行应尽义务发生的安全事故责任由乙方自负。
3）严格履行合同规定内容，监督乙方工人工资的发放。
2、乙方
1）应与其提供的工人签订劳动合同，保证人员的身体素质和技术水平，工人年龄不低于18周岁，不超过55周岁，持有本人身份证和施工省、市要求必备的证件，并将工人按甲方要求进行登记造册备案，现场工人不允许用当地及附近村民。
2）保证其队伍人员的相对稳定，如有变更注册人员，要在进场第一时间文字通知甲方，否则后果自负。确保安全、质量目标，按期完成甲方下达的生产任务，服从甲方统一调动、安排。当甲方不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，可将人员进行临时调整，对所调整的人员向甲方出据书面通知。
3）乙方的任何撤离和减少施工人员必须征得甲方项目经理同意,乙方未征得甲方同意而减少或撤离施工人员低于双方约定的施工人数,导致甲方不能完成总包方的施工任务,甲方将扣除乙方工程款总额的10%作为对甲方的补偿。
4）在施工中应注意保护成品、半成品。爱护使用甲方提供的机械设备及其工具，如发生损坏或丢失应折价赔偿。
5）对其工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及意外伤害等方面的教育。乙方人员应遵守甲方有关安全生产、消防保卫、文明施工等规章制度，服从甲方有关人员的监督和检查，及时向甲方提供有关情况和资料。
6）乙方应每月及时支付工人工资，并每月向甲方提供真实的工资支付表。
7）乙方必须遵守国家法规，为所属施工人员、施工财产购买相关保险（该费用已包含在承包单价中），并将所买的人身保险和工人身份证复印件交到甲方劳资部门。如乙方未给乙方施工人员购买相关保险，因施工安全措施不当，造成人身伤亡事故，所造成的损失和责任由乙方自负。乙方因自身看守不当造成财产损失，责任由乙方自负。
第十四条违约:双方必须信守承诺,任何一方违约,承担由违约引起的一切后果和损失。
第十五条协议生效与终止
本协议从签字之日起生效,工程款付清后自动终止。(有特别约定的以特别约定为准)。
第十六条本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
第十七条其他事项：
特别约定：承包单价中包含二次结构范围内：砌筑150元/m3，钢筋制作、安装1200元/t，模板支、拆35元/㎡（模板接触面积），混凝土浇筑100元/m3（按实际浇筑工程量计算）；如乙方只做地上，地下未施工部位按380元/m3扣除，计量依据：按建筑施工图计算。
补充条款：
1、在麦收、秋收等需要正常施工期间乙方人员必须保证足够的作业人数和施工能力，不得以此为由向甲方追加费用。
2、乙方施工人员的来回工地路途费用由自己负责，甲方不再承担任何费用。
3、乙方应严格按照合同约定的工作内容施工，做好文明施工。如若不能够满足合同单价
包括的工作内容，另外出现材料清理，拆模运输等用工费用将从乙方结算款中扣除。
4、乙方不得以资金暂时不到位等问题而停工或罢工等恶性事件，如若发生，造成甲方损失的由乙方赔偿。
5、周转工具实行领退料制度，其他按《周转工具管理协议》执行。
6、工程重复运输费用及因质量原因重复用工费用均由乙方承担。
7、政府、业主、总包方要求停工及不可抗力因素造成的停工，乙方不得向甲方索要任何误工、赔偿补助等。
8、合同订立后，不能再行追加合同以外的任何费用，合同中已包含一切的风险。
甲方代表：
乙方代表：
年月日
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程承揽合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，就工程劳务作业承包事项协商一致，签订本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况1、工程名称2、工程地点。 3、承包方式 4、承包范围及内容二、工程工期1、本工程的工期从年月日至年月日，总日历天数_______天。 2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排包括新调整的进度计划。 3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延，如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。 三、承包价款及支付方式1、承包价款按建筑面积每平方米元计算，总承包价款暂定为元。 11#楼513792㎡×元㎡=元。 22#楼477042㎡×元㎡=元。 33#楼560736㎡×元㎡=元。 2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。 3、支付方式甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款，具体支付日期及数额由甲方确定，工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80，剩余20的工程款作为乙方的质保金，在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。 四、工程质量标准及验收乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到五、材料供应及质量要求应由甲方所提供的材料，甲方需按进度要求保质保量供应，但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划，否则由此造成的损失由乙方承担。 六、双方责任和权利一甲方的责任和权利1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、安全交底等。
工程劳务分包合同 总包单位：商丘国基建筑安装有限公司苏地现代城项目部（以下简称甲方） 分包单位：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合商丘市和本工程的具体情况，甲方将苏地现代城17#18#楼工程二次结构以劳务分包的形式分包给乙方，双方本着平等、自愿、诚实、信用原则，在乙方现场考察及图纸内容看透情况下经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下： 第一条工程概况 1、工程名称：苏地现代城17#18#楼工程 2、工程地点：商丘天瑞路路西 3、结构类型：框剪结构 4、层数：地下一层；地上十八层。 第二条承包范围 本工程的砌体及二次结构室外零星工程及其他部分。 1、砌筑及二次结构承包范围：各种砖墙砌筑（外墙及分户墙 均为加气砼砌块，墙砌筑均含小基砖、顶部斜法砌筑），门窗和水电安装预留洞口、电梯安装土建配合各洞口封堵，圈过梁及构造柱，钢筋制作、绑扎、植筋、焊接，模板安拆，混凝土浇筑。拉结筋制作、绑扎、植筋、焊接等，预埋件制作、安装，原二次结构变更导致原主体结构预留钢筋的切割、植筋等。 2、室外零星工程承包范围：包括台阶、坡道、散水及与其相 关的工作。 3.他部分工程承包范围：现浇阳台栏板，女儿墙砼（包括钢 筋的绑扎）在粉刷之前所有砌筑，模版，钢筋，混凝土等工作均有乙方制作。以上工作内容、具体做法、部位详见项目
部施工方案和书面交底，方案和书面交底没有详述时以施工图纸、设计说明和有关规范做法图集为准。 第三条双方责任 一、甲方工作 1、乙方工人进总包方施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及公司内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查； 2、提供施工设计图、设计变更及施工技术交底； 3、审批乙方当月已完工程量，按公司有关规定及时审核结算； 4、协调乙方与其他专业施工队之间的关系 5、组织隐蔽工程的验收，对乙方的质量、进度、安全、文明施工进行监督指导，解决乙方在施工中出现的技术问题； 6、开工前提供现场施工条件； 7、不定期对乙方人员及其工作进行检查； 二、乙方工作 1、乙方负责人：电话： 乙方负责人必须常驻施工现场，及时解决在施工中出现的各种问题；如乙方代表不常驻工地，影响施工生产，甲方将视为工程转包，有权解除合同，并追究乙方违约责任； 2、乙方不得将该工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件中止本合同，并由乙方承担由此造成的全部经济损失； 3、按甲方通知的时间进场； 4、建立施工管理组织机构，组织施工人员进场，进场人员必须持有居民身份证，计划生育证或当地派出所证明，施工人员尤其是现场带班人员不得随意变动，因工作需要变更，须事先征得甲方同意；如乙方未经甲方同意擅自更换人员，乙方将承担相应的违约责任； 5、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，进场人员必须持有效上岗证，特种作业证，不得从事与岗位证书不一致的岗位工作，一经查出，每人次乙方缴纳违约金200元； 6、乙方必须按施工图纸说明或甲方审定的作业设计、设计方案和有关变更组织施工，认真审查图纸，及时发现问题，避免不必要的返工及浪费，认真配合其他专业施工，共同完成施工任务，如有合理化建议及时向甲方提出，并办理洽商变
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的合同实质性内容”，主要指有关工程范围、 建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
二次结构劳务分包合同模板 二次结构往往是连接结构和后期机电精装等一系列工作的 衔接点,真正体现了多专业的穿插施工。对于二次结构劳务分包合同你又了解多少呢?以下是在小编为大家整理的二次结构劳务分包合同范文，感谢您的阅读。 二次结构劳务分包合同范文1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平、互惠互利和讲求实效信用的原则，甲方将扬州恒通企业有限公司开发的星河西岸工程二次工程承包给乙方施工。为确保工程的工期、质量、安全、文明施工，实现对业主的合同承诺，明确甲乙双方在合同履约过程中责任和义务，特签订本施工合同，双方共同遵守，并严肃执行。 一、工程概况：
工程名称：星河西岸工程工程地点：扬州邗江区润扬路与文汇西路交叉口东南角结构形式：框架工程质量要求：确保扬州市优质结构工程，争创扬州市“琼花杯”工程工程安全要求：扬州市安全文明标化工地 二、工程承包范围： 二次结构模板加工制作、安装、拆除;场内材料水平运输及垂直运输;废料清理、工完料清;施工机械(含磨损件的维护保养);模板项目结束后所有拉杆与U形卡分离，收交甲方;完工后所有木方、模板的铁钉拔取干净，并清理至甲方场内指定地点堆放整齐。否则甲方有权派人清理，费用在乙方工程款中扣除。 三、工程承包形式： 包清工。包小型材料及施工用具，如圆钉、铁丝、胶带、手工电锯、电线、圆盘锯、电钻、铅笔、线锤、墨斗及工人劳保用品(安全帽、手套、胶鞋、雨衣)等。 四、工程承包价格： 1、甲方按砼接触面积27.00元/㎡(由于施工难度较大，单价由26.00元/㎡调整到27.00元/㎡)，工程量按实际完成量结算。 2、以上单价含安全风险金、职工的医疗保险、劳动保险、工伤保险及乙方违规操作引起的事故风险。
YOUR LOGO 建筑工程承揽合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
建筑工程承揽合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，就工程劳务作业承包事项协商一致，签订本劳务作业承包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点：。 3、承包方式： 4、承包范围及内容： 二、工程工期 1、本工程的工期从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，总日历天数_______天。 2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延，如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。
三、承包价款及支付方式 1、承包价款按建筑面积每平方米元计算，总承包价款暂定为元。 （1）1#楼：5137.92㎡×元/㎡=元。 （2）2#楼：4770.42㎡×元/㎡=元。 （3）3#楼：5607.36㎡×元/㎡=元。 2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。 3、支付方式：甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款，具体支付日期及数额由甲方确定，工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80%，剩余20%的工程款作为乙方的质保金，在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。 四、工程质量标准及验收 乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到 五、材料供应及质量要求 应由甲方所提供的材料，甲方需按进度要求保质保量供应，但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划，否则由此造成的损失由乙方承担。 六、双方责任和权利 （一）甲方的责任和权利 1、甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、安全交底等。
二次结构劳务分包合同 发包方___________ 以下简称甲方 承包方___________ 以下简称乙方 项目______________ ___________ 楼的所有二次结构，承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿，协商的基础上（合同法）（建筑法）及其它相关法律，行政法的规走，结合本工程的具体情况，特走立本合同。 一、工程概况 1.工程名称___________ 2.工程地点___________ 3.工程价款____________ （工程价款按本合同，按图实结 算） 二、承包围 甲方向乙方提供_________ 幢号楼的所有二次结构工程。 1.扫地出门包修补验收合格向甲方交房。 2.砌体工程,包含以下全部工作容： 1.承包所有的砌体的砌筑和上砖搭拆砌筑脚手架，包含材 料的水平运输和垂直运输。砖淋水，收拾余砖和落地
灰。楼层打扫。植筋，焊接墙拉筋，安放过梁,木
砖制作，配合留置电箱、电管、盆、箱及线槽以及箱、 槽的修补。清扫用扫把等辅助材料，承包围的零星用工 和辅助用工及文明施工等全部工作容。 2.抹灰工程包含以下全部工作容： 承包围所有部们的抹灰，铺挂水泥瓦，公共部分装饰工程按图纸施工，搭拆脚手架。拌合机械及租费。包 括砂浆的配置。搅拌材料的水平运输及垂直运输, 清扫、冲洗基层、洒水、墙脚手眼、翻铺脚手板涂胶, 钉钢丝 网、粘贴分隔条、粉刷压光朋陌角护角粉刷。夕卜墙面 各种洞口的二次修补粉刷，落地灰及时清理利用。做好 成品保护工作和现场文明施工（包括配合甲方等上级检 查单位的各种验收）等全部工作容。钢丝网片由甲方提 供。各种建筑胶、钢钉、分隔条及铁丝网等辅材由乙方 自备。 3.屋工程,包含以下全部工作容： 包括场砂、石子、水泥和各种保温材料的运转、砂浆和混凝土的配制，搅拌及水平、垂直运输。弹水平线。清扫基层,找平粉刷，压平收光，浇水养护、余浆清理及文明施工等全部工作容。 4.公共部位工作容： 承包围除腻子、涂料、贴砖精装工作外，所有的搭拆脚手架,包括基层清理，补洞眼，抹灰,并包括成品保护工作，对二次
建筑工程二次结构工程合同范本78098 编号： 工程施工分包合同分包工程： 施工地址： 发包方: 分包方：
二次结构砼工程承包合同 发包方：(以下简称甲方） 分包方:（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议： 第一条分包内容： １、本工程图纸范围内所有二次结构砼工程的工作内容。具体承包内容包括:水泥块、预制过梁的制作、搬运;二次砼浇筑时基层的冲洗、配合放线、按图纸施工,材料的节约及成品保护等。 ２、二次结构钢筋的制作、绑扎。具体承包内容包括:钢筋切割、弯折、绑扎、焊接等;砼后浇带钢筋除锈、垃圾清理等。 3、二次结构模板的制作、安装。具体承包内容包括：模板翻样；模板、木方制安、拆除及搬到指定地点堆放;钢管、扣件搭设及加固;模板限位焊接及拆除；每道工序（模板内外、施工缝、后浇带等）施工前后的垃圾清理;模板涂刷脱模剂；施工缝的隔离网制安及拆除、清理；砼吊摸；砼构造柱、圈梁、泵管洞、放线洞、挑架槽钢洞、腰带、预留洞的模板安拆。 4、二次结构砼浇筑。浇筑用砼施工现场自办,甲方提供材料（水泥、砂、石、水、外加剂等)及搅拌机。砼浇捣时指派专人值班护模；砼浇捣后跑模砼打凿、磨光;穿墙罗杆回丝。砼后浇带的二次安拆;施工完毕后楼层及地面材料的及时清理、拔钉、吊运、归堆;开工及竣工周转材料（钢管、扣件、海鸥卡、丝杆、模板、木方等）的计划数提供、场内运输及装卸车、分规格堆放指定地点、现场文明等。 ５、二次结构工程施工期间所有辅料。包括铁丝、铁钉、扎丝、海绵条、双面胶带、切割片、磨光片、电锯片、垫块、水平管、水管、模板隔离剂、扫帚、墨斗、红蓝铅笔、粉笔、线绳、铁锹、洋镐、工程用其它辅料。 第二条分包方式：
编号：HL202091847 2020最新建筑工程承揽合同范本标 准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
最新建筑工程承揽合同 20xx年最新建筑工程承揽合同范本 发包人(全称)：_________ 承包人(全称)：__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：___________ 工程地点：___________ 工程内容：___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：_______ 资金来源：___________ 二、工程承包范围 承包范围：___________ 三、合同工期
开工日期：___________ 竣工日期：___________ 合同工期总日历天数___天。 四、质量标准 工程质量标准：_________ 五、合同价款 金额(大写)：______元(人民币) $：______元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1.本合同协议书 2.中标通知书 3.投标书及其附件 4.本合同专用条款 5.本合同通用条款 6.标准、规范及有关技术文件 7.图纸 8.工程量清单 9.工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
编号： 内部劳务承包协议书 （二次结构工程） 工程名称： 劳务使用单位： 提供劳务单位： 签订时间：年月日
二次结构工程承包协议 发包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议： 第一条分包单价： 1、甲方将本项目 二次结构工程承包给乙方，承包工程量按实际砌筑方量计算。 1）包干单价按照砌筑工程量元/m3计算。 2）在乙方承包的工作范围内无任何零星用工，但必须按项目部要求完成自己承包范围内的工作。如不服从安排，则甲方扣除乙方相应工作量的人工费。 3）如发生图纸范围内的变更，所产生的增减工作量甲方不另行计算，即包含在承包价范围内(工期不顺延)。 对分包单价的明确：单价均含现场施工所用的辅材、机具等；单价确定后不随任何文件或市场环境而调整。 第二条单价内容： 本单价包含以下内容： 1、本工程图纸范围内所有二次结构的工作内容。具体承包内容包括但不限于：砌体、二次结构中的混凝土构件等；场内材料二次倒运，二次砼浇筑时基层的冲洗、配合放线、按图纸施工，内架搭、拆，材料的节约及成品保护等。 2、二次结构钢筋的制作、绑扎。具体承包内容包括但不限于：钢筋切割、弯折、绑扎、焊接、植筋、场内材料二次倒运等。 3、二次结构模板的制作、安装。具体承包内容包括但不限于：模板、木方制安、拆除及搬到指定地点堆放；钢管、扣件搭设及加固；模板限位焊接及拆除；每道工序施工前后的垃圾清理；模板涂刷脱模剂；施工缝的隔离网制安及拆除、清理；砼吊摸；砼构造柱、圈梁、泵管洞、放线洞、挑架槽钢洞、腰带、预留洞的模板安拆；场内材料二次倒运。 4、二次结构砼浇筑：浇筑采用商品混凝土，砼浇捣时指派专人值班护模；砼浇捣后跑模
2017版《建设工程施工合同（示范文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示范文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订内容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订内容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。
编号：GR-WR-42492 建设工程承揽合同模板 （通用版） After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程承揽合同模板（通用版） 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一部分协议书 发包人(全称)：xxx有限公司 承包人(全称)：xxx有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：由建筑设计院设计施工图中确定的工作内容：土建工程、安装工程、消防工程、小区环境、市政管网工程群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_______ 资金来源：自筹资金
二、工程承包范围 承包范围：设计图所列的施工范围三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数_____天 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额(大写)：___________元(人民币) ￥：___________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款
分项工程承包协议书 甲方： 乙方： 根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给乙方，为保证工程顺利完成，经双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。 一、承包内容：经一纬九3#楼二次结构所包括的所有工程（包括图纸变 更）：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢 筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，拉结筋的制作焊接和标识，一次结 构错留所有钢筋的更正，木楔的制作和安装，射钉块的制作和安装，后 塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的搭拆，完工后的清理。 二、工期要求：无条件服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定 为年月日。 三、质量要求：必保验收时达到结构杯的质量要求。 四、工程价款：砌体按元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台 栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米元每米，拉结筋按元每 处两根，模板按接触面积每平方米，以上价格中80%为工程劳务费 10%为质量奖10%为工期奖。 五、付款方式：每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量 的60%，主体完工后付至80%。年底付至90%，余款待质检站验收后半 年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场，视为乙方自动放弃本合同， 按以完成工程量的百分之五十结算，余款作为甲方另选班组的损失。如 乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。 六、工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规 范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道 工序，质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改，否则造成的 一切损失由乙方负担。因甲方交底出现的问题由甲方负责。
七、甲方责任：编制施工方案、进度计划，及时提供技术交底，解决工 程中的一切问题，提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有 关部门验收，办理工程量认可，按合同支付乙方人工费。并做好有关配 属单位的协调工作。 八、乙方责任：熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、 机具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施工班组长，作好班组自 检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅拌，模板安装前的选模、模板刷 隔离剂，安装时的立模，安装后的校正、找平、清理模板内的杂物，模 板拆除后的起钉、砂浆的清理，并将模板堆放到指定地点，做到工完场 地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合 钢筋工程验收规范的要求，钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工 人进入现场，乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、 现场清理、遵纪守法等各方面的教育，负责各有关证件的办理。乙方造 成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。 九、安全责任：宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必须戴好安全帽， 如有违反每人每次罚款50元。安全事故有责任方自负，甲方安全不到 位时乙方有权拒绝施工。家属不得住进工地不得私开食堂，工人上班后 宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人500至1000元罚款，不论有无 道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门 处理。 十、本合同一式两份，各一份，双方签字后生效。未尽事宜双方协商解 决。至工程竣工付清工程款后失效。 甲方：乙方： 年月日
对建设工程施工合同司法解释第26条的理解 作者：孔令昌律师 最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。” 我认为此条司法解释包含以下意思并存在以下问题： 1、本条的本义是为了保护农民工的合法权益作出的。赋予农民工或者实际施工人可以直接以发包人为被告起诉的权力。这里的发包人是指建设方及业主，而不是指总承包人作为发包人的情况。其基本的法理基础是实际施工人与发包人之间形成了事实的合同关系。 2、但是本着权利义务相一致的基本原则，对于发包人而言其承担的不是无限连带责任而是有限连带责任，即在欠付工程款的范围内对实际施工人承担责任。如果发包人已经与承包人结算完毕其已经付清工程款，则发包人就不承担支付工程款的责任。 这里主要出现的问题是，如果发包人没有与承包人结算或者产生结算争议，工程款的数额仍然无法确定的情况下，发包人欠付的工程款同样无法确定，那么如何让发包人承担责任呢？是否承担以及如何承担就成为问题。 另外一个问题是，即使发包人已经与承包人完成了结算，工程款数额已经确定但尚未付清。发包人应该如何支付实际施工人呢？根据什么标准呢？是根据发包人与承包人之间的合同结算呢？还是根据承包人与实际施工人之间签署的合同支付工程款呢？ 如果发包人根据与承包人之间的合同结算将剩余的工程款全部支付给实际施工人，很可能会造成实际施工人获得远高于其与承包人之间签署的合同约定的工程款，这样实际施工人会获得不当利益，而实际施工人其实在签署违法分包或转包合同中也是存在过错的，实际施工人反而通过自己的过错获得不当利益，也违背了法律基本的合法性原则，所以是不对的。 如果发包人根据实际施工人与承包人之间签署的合同结算并支付工程款的话，这里的问题是往往实际施工人与承包人之间并没有进行过结算或者对结算仍存在争议，发包人不能代替承包人与实际施工人进行结算，因而问题仍然无法解决。 3、实际施工人是主张要农民工工资还是工程款的问题，还需要明确。 本司法解释只规定“主张权利”，主张什么权利呢？在《最高院副院长就司法解释答记者问》中说“...这样导致实际施工人没有办法取得工程款，而实际施工人不能得到工程款则直接影响到农民工工资的发放”。根据这种理解，实际施工人主张的是工程款，是其与承包人之间签署的合同约定的工程款。而不能直接主张农民工的工资，因为农民工的工资属于劳动法和劳动合同法调整的范围。 4、实际施工人是指什么？
建设工程施工合同与承揽合同的区别 ( ) 标签： 建设工程施工合同和承揽合同的最大不同之处，主要体现在以下三个方面： 、合同标的物的区别。建设工程施工合同完成的工作构成不动产，即合同标的物是不动产物，包括民法意义上的完全不动产物和大部分类不动产物，而承揽合同完成的工作则不构成不动产的，即标的物一般是指动产。 国务院制定的《建设工程质量管理条例》第条第款规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”《建设工程安全生产管理条例》第条第款规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”《建筑业企业资质管理规定》第条第款规定：“本规定所称建筑业企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。”从上述规定可以看出：建设工程包括土木建筑工程、安装工程和装修工程三类工程，三类工程的共同点就是：工程施工完成后，均构成了不动产物，包括完全不动产物和类不动产物。 （）完全不动产物是指在物理上固定在土地上、不能随便移动的构筑物。不动产物一般是指比较大而复杂、建设工程的要求比较高的土木建筑物和基础建设项目，如办公楼、厂房、码头、公路等，但也包括投资额小、工程技术要求比较简单的建设项目，如民宅、垃圾站、传达室等。 不动产物的建设，通常要涉及对土地利用的强制性规范的限制，当事人不得违反规定自行约定。例如，发包人拟投资建设一座厂房，必须经过有关部门的审批，办理土地使用、占用手续，符合有关规划要求，办理开工许可证等。国家建设主管部门制定的工程类别及等级中，把工程类别分为房屋建筑工程、冶炼工程、矿山工程、化工石油工程、水利水电工程、电力工程、林业及生态工程、铁路工程、公路工程、港口与航道工程、航天航空工程、通信工程、市政公用工程和机电安装工程十四类，从中可以看到，上述工程的共同点是，工
二次结构浇捣混凝土工程承包合同 甲方： 乙方： 一、工程名称：华联物流园1#楼 二、承包价格 1.大小飘窗60元/个、七字柱50元/个、构造柱25元/个、门口过 梁50元/单元、阳台下棱线150元/单元、阳台板50元/个、卫生间水带50元/单元、电梯井圈梁50元/单元 2.付款方式：按进度支付，竣工验收合格后付清。 三、工程工期、质量、安全要求： （1）施工期间乙方进度应满足甲方总进度安排需要。乙方人力不足导致影响进度拖后者，由此造成的一切损失均由乙方负 责。 （2）如工程验收不符合要求，乙方应按甲方要求采取一切有效补救措施，直至验收通过为止。 四、安全生产管理目标 1、乙方应采取有效措施，落实安全生产法，严格执行“安全 生产规章制度”及《建安工人安全操作规程》，杜绝重大伤亡事故。 2、施工安全管理目标：坚决杜绝安全事故、保质、保量完成 工程。 五、双方职责
（一）甲方职责 1、甲方负责派出现场管理人员与乙方施工人员进行指导和监 督内部初验；联系业主及监理工程师、安全监督站对乙方完成 的工程项进行验收。 （二）乙方职责 1、乙方在施工期间发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。 2、乙方施工人员必须听从甲方施工现场管理人员的指挥管理。 3、施工期间，乙方必须严格执行国家规定的安全操作规范和规程，做到安全生产，负责组织工人进行施工前的安全教育工作，提高工人的安全意识。 4、严禁乙方施工作业人员，在施工过程中违反安全操作规程，违者一切损失由乙方负责，且乙方应承担，甲方因此所引起的有关经济损失及法律责任。 5、严禁乙方分包后再转包第三者，违者甲方有权终止合同，清 退乙方。另选队伍施工，由此所造成的一切后果均由乙方负责。 6、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，做到工完场清。 六、本合同未尽事宜，按承包常规和有关施工规范执行。 七、本合同一式二份，甲、乙双方各一份。 甲方：乙方： 日期：日期：
审理建设工程施工合同案 件司法解释二 篇一：关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题解释(二)(征求意见稿) 关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释（二） （征求意见稿） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民国民法通则》、《中华人民国合同法》、《中华人民国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，作如下解释。 一合同效力 第一条【违法建筑施工合同无效】 当事人以建设单位未办理建设工程规划可证为由，请求认定建设工程施工合同无效的，应予支持。 第二条【依法应认定有效的五种合同】
当事人以建设工程施工合同具有下列情形之一，主无效的，不予支持。（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效； 另一种意见：删除 第三条【部承包的认定标准】 承包人与其下属分支机构或者职工签订合同，将其承包的全部或者部分工程承包给其下属分支机构或者职工施工，并对其下属分支机构或者职工的施工进行财务管理、技术指导、质量监管等必要管理的，应认定为企业部承包合同。当事人以上述部承包合同的承包人无施工资质为由，请求认定合同无效的，不予支持。 第四条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担违约赔偿责任的，应予支持。另一种意见：招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程预约施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担建设工程预约施工合同违约赔偿责任的，应予支持。 第五条【不属于必须招标工程进行招标的法律效果】 发包人将依法不属于必须招标的工程进行招标后，与承包
—— 编号： 工程施工分包合同 分包工程： 施工地址： 发包方： 分包方：
二次结构砼工程承包合同 发包方：（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，为明确双方在建筑施工合作中的权利、义务和违约责任，经双方协商达成以下协议： 第一条分包内容： 1、本工程图纸范围内所有二次结构砼工程的工作内容。具体承包内容包括：水泥块、预制过梁的制作、搬运；二次砼浇筑时基层的冲洗、配合放线、按图纸施工，材料的节约及成品保护等。 2、二次结构钢筋的制作、绑扎。具体承包内容包括：钢筋切割、弯折、绑扎、焊接等；砼后浇带钢筋除锈、垃圾清理等。 3、二次结构模板的制作、安装。具体承包内容包括：模板翻样；模板、木方制安、拆除及搬到指定地点堆放；钢管、扣件搭设及加固；模板限位焊接及拆除；每道工序（模板内外、施工缝、后浇带等）施工前后的垃圾清理；模板涂刷脱模剂；施工缝的隔离网制安及拆除、清理；砼吊摸；砼构造柱、圈梁、泵管洞、放线洞、挑架槽钢洞、腰带、预留洞的模板安拆。 4、二次结构砼浇筑。浇筑用砼施工现场自办，甲方提供材料（水泥、砂、石、水、外加剂等）及搅拌机。砼浇捣时指派专人值班护模；砼浇捣后跑模砼打凿、磨光；穿墙罗杆回丝。砼后浇带的二次安拆；施工完毕后楼层及地面材料的及时清理、拔钉、吊运、归堆；开工及竣工周转材料（钢管、扣件、海鸥卡、丝杆、模板、木方等）的计划数提供、场内运输及装卸车、分规格堆放指定地点、现场文明等。 5、二次结构工程施工期间所有辅料。包括铁丝、铁钉、扎丝、海绵条、双面胶带、切割片、磨光片、电锯片、垫块、水平管、水管、模板隔离剂、扫帚、墨斗、红蓝铅笔、粉笔、线绳、铁锹、洋镐、工程用其它辅料。
建筑安装工程承包合同正式版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-018181
建筑安装工程承包合同正式版 建筑安装工程承包合同 合同编号 工程名称：_________ 工程编号：_________ 发包方：_________ 承包方：_________ 签订时间：_________ 签订地点：_________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关 规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本
合同。 第一条工程项目 一、工程名称：__________ 二、工程地点：__________ 三、工程项目批准单位：________________ 批准文号__________（指此工程立项有权批准机关的文号） 项目主管单位：____________________ 四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积___（平方 米）；其它：________________ 五、工程造价：______（万元），其中土建：_________（万 元），安装：______（万元）。 第二条施工准备 一、发包方： １．_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
合同编号：YT-FS-2892-49 二次结构承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
二次结构承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给 乙方，为保证工程顺利完成，经双方协商一致，达成 如下协议，望共同遵守。 一、承包内容：经一纬九3#楼二次结构所包括 的所有工程(包括图纸变更)：加气块的砌筑，构造柱、 门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎 以及模板和浇筑工程，拉结筋的制作焊接和标识，一 次结构错留所有钢筋的更正，木楔的制作和安装，射 钉块的制作和安装，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐， 临时脚手架的搭拆，完工后的清理。 二、工期要求：无条件服从甲方的分层工期要求， 整体工程完工时间定为年月日。
三、质量要求：必保验收时达到结构杯的质量要求。 四、工程价款：砌体按元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米元每米，拉结筋按元每处两根，模板按接触面积每平方米，以上价格中80%为工程劳务费10%为质量奖10%为工期奖。 五、付款方式：每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量的60%，主体完工后付至80%。年底付至90%，余款待质检站验收后半年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场，视为乙方自动放弃本合同，按以完成工程量的百分之五十结算，余款作为甲方另选班组的损失。如乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。 六、工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改，否则
建筑安装工程承包合同(正式 版) Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-003060
建筑安装工程承包合同(正式版) 建筑安装工程承包合同工程名称：建设单位：施工单位：审查单位：工程编号： _____年_____月_____日建筑安装工程承包合同签订合同双方：建设单位： ________________________________________________________，以下简称甲方；施工单位： ________________________________________________________，以下简称乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合 协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同， 以便共同遵守。第一条：总则一，工程名称： __________________________。二，国家（或各部委，或省，自
治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的 批准投资计划，工程项目表，申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计，总概算 等文件号。 三，工程编号：______________________________。四，工程地点：____________________________。五，工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计______________平方米（各单项 工程建筑安装面积详见工程项目－览表）。六，工程造价，本合同全部工程施工图预算造价为人民币____________元（各单项 工程造价详见工程项目－览表）。 第二条：工程期限本合同全部工程自一九_______年________月_________日开工至一九______年 _____月_______日竣工（各单项工程，中间交工工程开、竣工日期详见工程项目－ 览表）。 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行