第二节工程变更与合同价的调整
考纲要求
熟悉工程变更的处理，掌握合同价款的调整方法。
考点汇总
一、工程变更
(一)工程变更的概念
在工程项目的实施过程中，由于种种原因，常常会出现设计、工程量、计划进度、使用材料等方面的变化，这些变化统称工程变更，包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”。
(二)工程变更的产生原因
1)业主方对项目提出新的要求；2)由于现场施工环境发生了变化；3)由于设计上的错误，必须对图纸作出修改；4)由于使用新技术有必要改变原设计；5)由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减；6)发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延。
(三)工程变更的确认
为了有效地控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由工程师确认并签发工程变更指令。当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。一般过程是：提出工程变更→分析提出的工程变更对项目目标的影响→分析有关的合同条款和会议、通信记录→初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求(向业主提交变更详细报告) →确认工程变更。
(四)工程变更的控制
工程变更按照发生的时间划分，有以下几种：
1．工程尚未开始：这时的变更只需对工程设计进行修改和补充。
2．工程正在施工：这时变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知。3．工程已完工：这时进行变更，就必须做返工处理。
(五)工程变更的处理程序
1．建设单位需对原工程设计进行变更：发包方应不迟于变更前14天以书面形式向承包方发出变更通知。承包方根据发包方变更通知并按工程师要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包方损失，由发包方承担，延误的工期相应顺延。合同履行中发包方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
2．承包商(施工合同中的乙方)要求对原工程进行变更：1)施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更；2)乙方在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延；3)工程师同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲乙双方另行约定分担或分享。
(六)工程变更价款的计算方法
工程变更价款的确定应在双方协商的时间内，由承包商提出变更价格，报工程师批准后方可调整合同价或顺延工期。
(七)工程变更申请
(八)工程变更中应注意的问题
1)工程师的认可权应合理限制。2)工程变更不能超过合同规定的工程范围。3)变更程序的对策：①控制施工进度，等待变更谈判结果；②争取以计时工或按承包商的实际费用支出
计算费用补偿；③应有完整的变更实施的记录和照片，并由工程师签字，为索赔作准备。4)承包商不能擅自作主进行工程变更。5)承包商在签订变更协议过程中须提出补偿问题。
二、合同价款的调整
(一)工程变更的价款调整
1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经监理(业主)确认后执行。
(二)综合单价的调整
当工程量清单中工程量有误或工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10％或合同中约定的幅度时，工程量清单项目的综合单价应予调整。
(三)材料价格调整
由承包人采购的材料，材料价格以承包人在投标报价书中的价格进行控制。
(四)措施费用调整
施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，有下列情况之一者，J 措施费用应予调整：1)发包人更改承包人的施工组织设计(修正错误除外，)造成措施费用增加的应予调整；2)单价合同中，实际完成的工作量超过发包人所提工程量清单的工作量。造成措施费用增加的应予调整；3)因发包人原因并经承包人同意顺延工期，造成措施费用增加的应予调整；4)施工期间因国家法律、行政法规以及有关政策变化导致措施费中工程税金、规费等变化，应予调整。
习题精选
一、单项选择题
1．由于工程变更会带来工程造价和工期的变化，为了有效地控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由( )。
A．工程师确认，发包方签发工程变更指令
B．发包方确认，工程师签发工程变更指令
C．工程师确认并签发工程变更指令
D．发包方确认并签发工程变更指令
2．工程变更确认的一般过程是( )。
A．提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用、时间→确认工程变更B．提出工程变更→确定所需的费用、时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更C．提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更D．分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更3．变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知，这种情况下的工程变更通常发生在( )。
A．工程尚未开始
B．工程施工前准备
C．工程正在施工
D．工程已完工
4．承包方提出设计变更申请，工程师进行审查后，交原设计单位审查并提供( )。
A．变更的相应图纸与说明
B．工程量清单
C．变更价款
D．概算造价
5．建设单位需对原工程设计进行变更，根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前( )天。
A．7
B．14
C．20
D．30
6．在厂房施工时，基础下出现流沙层，这种情况下的工程变更属于( )。
A．设计变更
B．施工条件变更
C．进度计划变更
D．工程项目变更
7．承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经( )同意。
A．发包方
B．工程师
C．设计方
D．工地负责人
8．承包方提出变更价款后和调整合同价前完成的首要工作是( )。
A．发包方审查
B．工程师审查
C．发包方和承包方之间协商
D．工程师和承包方之间协商
9．工程师同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，( )。
A．发包方分担或分享
B．工程师分担或分享
C．承包方分担或分享
D．发、承包双方另行约定分担或分享
10．工程师无正当理由不确认承包商提出的变更工程价款报告时，则变更工程价款报告自行生效的时间是自变更价款报告送达之日起( )天后。
A．7
B．10
C．14
D．28
11．《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合同价款按( ).
A．合同中类似的价格执行
B．当地权威部门指导的价格执行
C．监理工程师提出的价格执行
D．承包商提出的价格，工程师确认后执行
12．《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按( )。
A．合同中类似的价格执行
B．合同中已有的价格执行
C．工程师指定的价格执行
D．当地权威部门发布的指导价执行
13．工程变更不能超出合同规定的工程范围。如果超过了这个范围，承包商( )。
A．有权不执行变更
B．无条件执行变更
C．听从业主指令
D．听从工程师指令
14．当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的l0％或合
同中约定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的( )。
A．材料单价
B．市场单价
C．综合单价
D．部分费用单价
15．施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是( )。
A．承包人更改施工组织设计
B．现场施工机械损坏而延误工期
C．实际完成的工程量超出合同规定的工程量
D．施工期间因国家法律、法规及有关政策变化
16．施工期内，当材料价格发生波动并超过合同约定的涨幅时，承包人采购材料前，应由( )。A．工程师确认数量和价格且发包人签字同意
B．发包人确认数量和价格且工程师签证
C．工程师确认数量和价格并签字同意
D．发包人确认数量和价格并签字同意
二、多项选择题
1．工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括( )。
A．设计变更
B．施工条件变更
C．进度计划变更
D．材料单价变更
E．工程量清单中未包括的“新增工程”
2．工程变更是建筑施工生产的特点之一，主要原因是( )。
A．业主方对项目提出新的要求
B．由于现场施工环境发生了变化
C．发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延
D．由于现场施工机械损坏，引起停工和工期拖延
E．由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减
3．当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。在提出工程变更和确认工程变更之间的一般过程有( )。
A．分析提出的工程变更对项目目标的影响
B．分析提出的工程变更对项目结构的影响
C．分析有关的合同条款和会议、通信记录
D．分析有关的法律、法规条款和施工组织设计
E．初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求
4．以下属于施工条件变更的是( )。
A．设计对基础垫层加厚
B．厂房基础下发现流沙或淤泥层
C．隧洞开挖中发现新的断层破碎
D．材料单价变更
E．机械台班单价变更
5．承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行( )。
A．审查批准
B．提出追加投资建议
C．提出追加工程量建议
D．提出追加工日建议
E．提出追加材料消耗量建议
6．国际承包工程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时承包商可采取的对策有( )。
A．暂时停止施工
B．控制施工进度
C．采用浮动单价计算变更价款
D．采用成本加酬金计算变更价款
E．保存完整的变更实施记录和照片
7．施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是( )。
A．现场施工机械损坏而延误工期
B．发包人更改承包人的施工组织设计
C．因发包人原因并经承包人同意顺延工期
D．实际完成的工程量超出合同规定的工程量
E．施工期间因国家法律、法规及有关政策变化
8．变更合同价款按下列( )进行。
A．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款
B．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
C．合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
D．合同中没有类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行
9．国际承包工程中，经常出现变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时可采取以下( )对策。
A．控制施工进度，等待变更谈判结果
B．争取以计时工或按承包商的实际费用支出计算费用补偿
C．采用单价合同方式，避免价格谈判中的争执
D．承包商自作主进行工程变更，挽回损失
E．收集完整的变更实施的记录和照片，并由工程师签字，为索赔作准备
10．工程量清单项目的综合单价可以调整的情况有( )。
A．当工程量清单中工程量有误
B．工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10％
C．工程变更引起实际完成的工程量增减超过合同中约定的幅度时
D．人工、材料、机械台班单价涨幅过大且超过报价时10％的
E．施工当中发生可以预见风险的
参考答案
一、单项选择题
1．C 2．C 3．C 4．A 5．B
6．B 7．B 8．B 9．D l0．C
11．D l2．A l3．A l4．C l5．D l6．D 二、多项选择题
1．A、B、C、E
2．A、B、C、E
3．A、C、E
4．B，C
5．A、B
6．B、D、E
7．B、C、E
8．A、B、C
9．A、B、E
l0．A、B、C
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 补充协议书价格变更 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包人（甲方）：XXXXX汽车零部件有限公司承包人（乙方）：XXXXXX 建设工程有限公司鉴于： 甲方和乙方于2014年3月29日签署的编号为GF2014032由勺〈〈XXXXX 汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设 工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议： 1、将合同中第一部分〈〈合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%白分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。 2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。 3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。 甲方：XXXXX气车零部件乙方：XXX滩设工程有限公司有限公司 法定代表人或其授权委托人：法定代表人或其授权委托人：签字：签 字： 2014年4月23日2014年4月23日 工程名称：工程地点: 原合同编号：本协议编号：甲方：乙方: 根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈中华人民共和国建筑法》以及相关其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方经充分协商，签订
合同编号：YT-FS-5965-41 中外技术转让合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
中外技术转让合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 本合同于_____年_____月_____日在北京签订。 一方为：中华人民共和国北京、中国____公司及 _____厂(以下简称甲方)。 另一方为：_____国_____州_____公司(以下简称 乙方)。 鉴于乙方拥有设计、制造、使用_____的专有技术 和实际生产经验。 鉴于乙方有权并愿意转让上述专有技术。 鉴于甲方希望利用乙方专有技术，以设计、制造 和销售合同产品。 因此，双方通过协商按以下条款签订此合同。 第一章定义 用于本合同的下列名词应具有所规定的含义： 1.1 “专有技术”指乙方对合同产品的制造、装
配、操作、服务、保养和维修所拥有的最新设计、技术知识和经验(包括在附件2、3和4中写的有关技术文件、培训、技术协助和咨询)。 1.2 “合同产品”指甲方通过使用这种专有技术制造出的产品，合同产品为____ ，尺寸和规格为____，详细说明见附件1。 1.3 “考核产品”指在乙方工程技术人员的指导下，甲方制造出的第一台合同产品对该产品进行试验，以便验证专有技术和技术文件的正确性和可靠性。 1.4 “技术文件”指在制造合同产品中使用的技术文献、全套可供生产用的图纸(包括总图、部件图、零件图、电气系统图、控制原理图)、有关设计计算资料、制造工艺文件、维修使用说明书以及合同产品的外购件明细表、配套件明细表等，所有技术文件都用英文并采用公制，技术文件的内容见附件2。 1.5 “培训”指就专有技术按附件3的规定，对技术文件的口头解释，现场指导制造、试验、组装、使用、保养和维修，按照学习和训练的需要，培训在
技术转让协议书 转让方（甲方）： 受让方（乙方）： 甲乙双方根据自愿互利的原则协商一致，特订立本合同，以便双方共同遵守． 一、乙方使用该项技术加工生产。 二、甲方转让技术应达到的主要技术指标为：，该项技术的参数和所生产产品的质量指标应当符合国家规定的产品质量标准，适合市场销售。 三、甲方的义务 １、甲方应于________年____月___日以前，将技术资料交付乙方。 ２、甲方负责在________年________月________日派出技术人员________到乙方处，指导乙方安装设备和产品试制工作，并保证在年月日以前生产出。 3、甲方人员在离开乙方工厂前必须负责把乙方安排的人员进行生产技术培训，生产出合格样品后，甲方人员才可离厂。 四、乙方的义务 1、双方协商议定，乙方向甲方支付的技术转让和培训费及支付方式： A、技术转让和培训费总额为：； B、技术转让和培训费由乙方分期支付甲方，具体支付方式和时间如下： （1）； （2）； （3）。
2、在产品试制过程中，乙方应服从甲方技术人员的指导。 3、没有取得甲方的书面同意，乙方不得将转让技术转让给第三方，否则视为违约。 五、甲、乙双方确定以以下方式对乙方的技术转让和培训工作成果进行验收： 1、验收时间和地点：。 2、经甲、乙双方共同验收确认后，由乙方向甲方出具体书面验收证明，年月 日以前乙方不组织验收，视为已经通过验收。 六、甲方的违约责任 1、甲方如不按合同规定的时间派出技术员，应承担乙方因此所受的损失。 2、甲方转让给乙方的技术如有疵漏，应及时更正和完善；如仍达不到合同规定的国家产品质量技术标准，甲方应退回全额技术转让和培训费。 七、乙方的违约责任 １、乙方如不按合同规定的时间、数量向甲方支付技术转让和培训费，应按本合同全部技术转让和培训费的40%向甲方偿付违约金，并赔偿相关损失。 本合同从________年________月________日起生效，甲乙双方在合同期间不得随意更改或废除合同．在合同中如有未尽事宜，应由双方协商，作出补充规定．补充规定与本合同具有同等效力． 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方：______________________________________（盖章） 乙方：______________________________________（盖章） ______年______月______日
办公用品价格补充协议范本 买方名称：xx公司(以下简称甲方) 地址： 邮编： 联系人：xxx 电话： 传真： 卖方名称：xx公司(以下简称乙方) 地址： 邮编： 联系人：xx 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下： 1.释义(除非文本另有不同要求) 1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。
1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。 1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。 2.合同标的 2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材 2.2产品描述(产地、型号、规格) 见采购标书(以标书内容为准) 2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。 3.合同价款 3.1单价及总价 见采购清单 3.2供货价格 A、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位; B、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。 3.3价格调整 每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况实行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时;即可实行更新(包括误报的错误价格)，以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度(个别产品除外)。 3.4执行更新价格 甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)。如在规定时间内未接到确认单;将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。
3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 4.支付方式 4.1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品实行验收，每个季度(或月)结束后5个工作日内，乙方需提供发票及甲方订单，经甲方将 产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票 相符，甲方按实际发生的一个季度(或月)货款一次性付清。 4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款(货款总额 的___%)即人民币______(￥_______);/乙方负责将设备运到甲方指定 地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的 ___%，即人民币_______(￥_______);/余款(货 款总额的___%)即人民币_______(￥_______)，作为质保金待设备质保 期满后一周内支付。 5.包装及运输 5.1乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于因为包装 不良所发生的损失及因为采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任 何锈损,乙方应承担由此而产生的一切费用和/或损失。 5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。 5.3商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品实行检验并办理相关商品移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲 方承担。 5.4运输费用由乙方承担。 6.交货地点、交货期限 6.1交货地点：赛迪顾问股份有限公司
工程合同变更价审核方法 工程项目进人实施阶段后合同单价及工程量已确定，合同约定范围的价格及费用基本确定，在这个阶段工程造价控制的重点在于变更项目的处理和控制。由于工程项目周期长、工序多、施工条件复杂，在实施过程中不可避免的会出现各类变更及施工条件变化.由于变更项目基本上只能由主合同的承包商实施，价格无法像合同价格一样通过招投标程序确定，因此只能由甲乙双方及监理人按照一定的原则进行协商确定。在变更价格的协商过程中由于各自立场及利益不同，往往会产生较大的分歧和争议，变更项目的价格往往也会成为工程审计的重点，因此正确、合理的处理好每一项工程变更是造价人员的工作重点，也是体现工程造价人员整体工作成效的一个窗口。为更好的维护合同双方合法权益和控制工程造价，变更价格的审核必须做到准确、合理：下面就如何提高工程变更价格审核质量以及与各方的协商技巧，分别谈一些科学高效的处理方法和建议： 1、价格是基于一定计量规则下的单价，在程造价管理中计量工作起着至关重要的作用，出现变更项目时必须先确定相应的计量规则及计量包含范围、在计量规则确定的基础上进行价格编制及确定，否则就会出现漏计或者充分计价现象。 2审核变更单价先从施工条件、施工工序人手，确定后再协商单价这种做法是避免争端、提高变更价格审核效率的最佳方法。 根据我国施工行业现行的合同文件示范文本，当合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考时，变更单价是按照由监理人与发包人和承包人协商确定新的单价或合价的原则处理。变更单价的高低往往是协商时的焦点，承包商在申报单价时经常会找出各种理由和影响因素来有意抬高单价，与审核单价差价过大的情况时有发生。若一开始就直接拿出审核单价与承包商协商，承包商监于利益方面的考虑.会以审核单价过低为由表示不接受，这时就会出现争端，如果双方各执一词，僵持不下，就会影响到变更处理进度加上现阶段监理行业造价从业人员良莠不齐。受个人业务水平、工作经验以及谈判技巧的影响，往往在具体谈判时不能拿出足够的理由反驳承包商的不合理意见，使谈判常陷入被动局面，甚至只能顺着承包商的思路走，给造价工作的正常开展带来了被动。 所以，在审核合同变更单价时，应首先将变更项目的施条，施工工序以及对单价有影响的各种技术条件摸清，同时收集相关证明资料、在此基础上组织各方进行
精品文档 合同翻译（一） 英文合同翻译的用词特点：合同英语的用词极其考究，具有特定性。要求选词专业化（professional）、正式（formal）、准确（accurate）。具体体现在下列方面： 1．使用情态动词： 在合同中使用may，shall，must，may not (或shall not) 时要极其谨慎。 权利义务的约定部分构成了合同的主体，这几个词如选用不当，可能会引起纠纷。 may旨在约定当事人的权利（可以做什么），shall 约定当事人的义务（应当做什么时候），must用于强制性义务（必须做什么），may not (或shall not)用于禁止性义务（不得做什么）。 may do不能说成can do，shall do不能说成should do 或ought to do，may not do，在美国一些法律文件里可以用shall not，但绝不能用can not do或must not。
例如，在约定解决争议的途径时，可以说： The parties hereto shall, first of all, settle any dispute arising from or in connection with the contract by 精品文档． 精品文档 friendly negotiations. Should such negotiations fail, such dispute may be referred to the People's Court having jurisdiction on such dispute for settlement in the absence of any arbitration clause in the disputed contract or in default of agreement reached after such dispute occurs. 本句中的shall和may表达准确。出现争议后应当先行协商，所以采用了义务性“约定”，如果协商解决不了，作为当事人的权利，用选择性约定may 也很妥当。 如果may和shall调换位置会怎么样？前半句的shall换用may后，意思变成了当事人可以通过协商解决，意思上说得过去，但后半句的may换用shall 后，变成了应当诉讼解决，好像一出事，就要先见官，这就有些不友好了。 本句可译：双方首先应通过友好协商，解决因合同
专利技术转让协议范本专利技术转让协议 合同编号：_________ 项目名称：_________ 受让方(甲方)：_________ 住所：_________ 法定代表人：_________ 项目联系人：_________ 联系方式：_________ 通讯地址：_________ 电话：_________ 传真：_________ 电子信箱：_________ 让与方(乙方)：_________ 住所：_________ 法定代表人：_________ 项目联系人：_________ 联系方式：_________ 通讯地址：_________ 电话：_________ 传真：_________ 电子信箱：_________
开户银行：_________ 地址：_________ 账号：_________ 本合同乙方拥有_________的技术发明创造，甲方受让该项技术发明的专利申请权并支付相应的转让价款。双方就此项专利申请权转让事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条本项发明创造的专利申请权： 1.属于_________(发明、实用新型、外观设计)申请。 2.发明人/设计人：_________。 3.专利申请人：_________。 4.专利申请日：_________。 5.专利申请号：_________。 第二条乙方在本合同签署前实施或转让本项发明创造的状况如下： 1.乙方实施本发明创造的状况(时间、地点、方式和规模)：_________ 2.乙方许可他人使用本发明创造的状况(时间、地点、方式和规模)：_________ 3.本合同生效后，乙方有义务在_________日内将本发明创造专利申请权转让的状况告知被许可使用本发明创造的当事人。
规范版技术转让合同 Standard technology transfer contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
规范版技术转让合同 前言：技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的标的与技术有密切联系，不同类型的技术合同有不同的技术内容。本文档根据技术合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合同编号：__________ 项目名称：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 有效期限：__________ 受让方（甲方）：__________ 住所地：__________ 法定代表人：__________ 项目联系人：__________ 联系方式：__________ 通讯地址：__________ 电话：__________
传真：__________ 电子信箱：__________ 让与方（乙方）：__________ 住所地：__________ 法定代表人：__________ 项目联系人：__________ 联系方式：__________ 通讯地址：__________ 电话：__________ 传真：__________ 电子信箱：__________ 本合同乙方将其拥有__________项目的技术秘密 __________（使用权、转让权）转让甲方，甲方受让并支付相应的使用费。双方经过平等协商，在真实、充分的表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条乙方转让甲方的技术秘密内容如下：
工程合同变更协议书范本 建设工程合同中一般都会约定有变更条款,对于工程合同变更你了解多少呢?以下是在第一为大家的工程合同变更协议书范文，感谢您的阅读。 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 工程名称： (与已签订的合同一致) 工程内容： (与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等) 工程造价(元)： (大写) (小写) 已签订的《建设工程》备案编号： (一)经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：原因：(根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写) (二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。 (三)本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
(四)本补充协议一式三份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)： _________ _________年____月____日 _________年____月____日 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 鉴于： 甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议：
1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七)，投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。 2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。 3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)： _________ _________年____月____日 _________年____月____日 发包方： (甲方) 承包方： (乙方)
不平衡报价、变更价款结算价与合同价确定 曹金江 ■工程投标中的不平稳报价 《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2003）的颁布与实施标志着我国建设工程施工招标的合同计价方式由以往的总价合同向单价合同的转变。它既代表着我国工程计价技术的重大进步，同时也给投标人尽早收回工程款，提升治理效益，进行不平稳报价提供了平台。所谓不平稳报价是有关于常规的平稳报价而言，它是在总的报价保持不变的前提下，与正常水平相比，提升某些分项工程的单价，同时，降低另外一些分项工程的单价的一种报价方法。其目的是为了尽早收回工程款，增加流淌资金，有利于施工流淌资金的周转；另一方面是为了获得额外的利润。 一、不平稳报价的原则 不平稳报价的差不多原则是保持正常报价水平条件下的总报价不变。由于工程设计深度或设计单位等各方面的缘故，招标文件中提供的清单工程数量的精确度往往不高。分析投标报价时，对那些估量实际工程数量将增加的分项工程适当调增单价，对那些估量实际工程数量将减少的分项工程适当调减单价；关于早期完成的分项工程适当调增单价，关于后期完成的分项工程适当调减单价。 二、不平稳报价的数学模型 假设在招标文件的工程量清单中存在n个分项工程可进行不平稳报价，其招标文件工程量清单中的工程数量为：A1，A2，…，An，正常报价为：U1，U2，…，Un，经研究分析后，其相应的分项工程估量工程数量为：B1，B2，…，Bn，报价经不平稳调整后为：V1，V2，…，Vn，则不平稳报价的数学模型为：
不平稳报价的估量额外收入为（不含因早期额外收入工程款而获得的存款利息收入）： 三、不平稳报价的方法 1、提升早期工程单价，降低后期工程单价。在投标报价中，关于那些需要分摊到各个分项工程中去的各项费用，如投标期间的费用、工程贷款和利息、开办费等等，尽量分摊到早期完成的分项工程中；甚至对某些分项工程的直截了当成本也适当地进行调增、调减。如某单位在某特大桥工程投标中，其临时工程没有在工程量清单中单列，将临时工程的费用大部分分摊到了钻孔桩和下部工程中，少部分分摊到了板梁预制，取得了良好的经济成效。 2、按工程量变化趋势调整分项工程单价。因为招标文件的工程量清单中的工程数量差不多上为暂定数量，实际工程量按施工图纸由现场监理工程师签认，如此，某些分项工程的工程量与招标文件工程量清单存在差异，这也是进行不平稳报价的一个前提条件。因此，投标人要认真研究招标文件，找出估量实际工程量与招标文件清单工程量差别较大的若干分项工程，来适当调增、调减其投标单价，在我们多次的投标代理服务实践中，一样单价浮动应操纵在10%以内。 3、其他单价调整。关于招标文件工程量清单中没有给出工程量的项目而要求报单价时，因其单价不阻碍总的报价，可高于正常水平，以备施工中发生该项目时，可获得较高的收入；关于计日工的报价，因其数量一样较小，其总计日工的价值对总的工程报价阻碍不大，也可适当提升单价。 四、运算机应用于不平稳报价 当采纳不平稳报价的项目较多时，我们可利用CCED制表软件或LOT US电子表格软件中的函数运算和汇总运算来进行快速运算，专门是对单价进行多次调整时，尤为方便。其表格形式如下： 序号项目名称单位平稳报价不 平稳报价 数量单价合价数量单价合价
第二节工程变更与合同价的调整 考纲要求 熟悉工程变更的处理，掌握合同价款的调整方法。 考点汇总 一、工程变更 (一)工程变更的概念 在工程项目的实施过程中，由于种种原因，常常会出现设计、工程量、计划进度、使用材料等方面的变化，这些变化统称工程变更，包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”。 (二)工程变更的产生原因 1)业主方对项目提出新的要求；2)由于现场施工环境发生了变化；3)由于设计上的错误，必须对图纸作出修改；4)由于使用新技术有必要改变原设计；5)由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减；6)发生不可预见的事件，引起停工和工期拖延。 (三)工程变更的确认 为了有效地控制造价，无论哪一方提出工程变更，均需由工程师确认并签发工程变更指令。当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。一般过程是：提出工程变更→分析提出的工程变更对项目目标的影响→分析有关的合同条款和会议、通信记录→初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求(向业主提交变更详细报告) →确认工程变更。 (四)工程变更的控制 工程变更按照发生的时间划分，有以下几种： 1．工程尚未开始：这时的变更只需对工程设计进行修改和补充。 2．工程正在施工：这时变更的时间通常很紧迫，甚至可能发生现场停工，等待变更通知。3．工程已完工：这时进行变更，就必须做返工处理。 (五)工程变更的处理程序 1．建设单位需对原工程设计进行变更：发包方应不迟于变更前14天以书面形式向承包方发出变更通知。承包方根据发包方变更通知并按工程师要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包方损失，由发包方承担，延误的工期相应顺延。合同履行中发包方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。 2．承包商(施工合同中的乙方)要求对原工程进行变更：1)施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更；2)乙方在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延；3)工程师同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，甲乙双方另行约定分担或分享。 (六)工程变更价款的计算方法 工程变更价款的确定应在双方协商的时间内，由承包商提出变更价格，报工程师批准后方可调整合同价或顺延工期。 (七)工程变更申请 (八)工程变更中应注意的问题 1)工程师的认可权应合理限制。2)工程变更不能超过合同规定的工程范围。3)变更程序的对策：①控制施工进度，等待变更谈判结果；②争取以计时工或按承包商的实际费用支出 计算费用补偿；③应有完整的变更实施的记录和照片，并由工程师签字，为索赔作准备。4)承包商不能擅自作主进行工程变更。5)承包商在签订变更协议过程中须提出补偿问题。 二、合同价款的调整 (一)工程变更的价款调整
技术转让合同包括哪些(合同 范本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-030839
技术转让合同包括哪些(合同范本) 技术转让合同包括哪几类合同技术转让合同的主要条款是什 么下面一起来看看! 技术转让合同，包含专利权转让合同、专利申请权转让合同、技术秘密转让合同、专利实施许可转让合同。转让人与受让人进行技术转让，应当签订书面的技术让合同，签订的技术转让合同，应包括以下主要条款： 一、技术秘密转让的非专利技术的内容、要求及工业化程序。本条应有以下内容： 1、转让的非专利技术秘密的项目名称; 2、转让的非专利技术秘密所涉及的技术领域、行业; 3、转让的非专利技术秘密所具备的技术性能、达到的技术指标; 4、转让的非专利技术秘密的成熟度、使用程度、经济效益、预
计年产量、预计年产值、设备的生产能力等。 二、转让的技术秘密的技术情报及提供的资料和提交的期限、地点、方式。本条款应有以下内容： 1、转让合同中应明确该转让的技术秘密应提供哪些技术情报、技术资料，不能用“等等”表示; 2、转让合同中应明确提供技术情报、技术资料的具体时间，是一次性还是分阶段性提供，及每次提供的具体内容和份数; 3、转让合同中应明确应提供的技术情报、技术资料以何种方式，在什么具体地方提供给受让方。 三、使用非专利技术范围。 本条是约定使用非专利技术成果的范围，应有以下内容： 1、可以使用的地区; 2、可以使用的方法。 本条款不应有使用时间的限制，如果受让人掌握了转让的非专利技术，可以永久使用，直至该技术被新技术取代。 四、转让费及其支付方法。
编号：YB-HT-020872 技术转让合同书详细版 The contract stipulates mutual obligations and rights that must be performed 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
技术转让合同书详细版 受让方：_________(甲方) 转让方：_________(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，签订本合同。(该项目属_________计划)。 一、技术秘密的内容、要求和工业化开发程度： _________。 二、技术情报和资料及其提交期限、地点和方式： 乙方自合同生效之日起_________天内，在_________(地点)，以_________方式，向甲方提供下列技术资料：_________。 三、本项目技术秘密的范围和保密期限： _________。 四、使用非专利技术的范围：
甲方：_________。 乙方：_________。 五、验收标准和方法： 甲方使用该项技术，试生产_________后，达到了本合同第一条所列技术指标，按_________标准，采用_________方式验收，由甲方出具技术项目验收证明。 六、经费及其支付方式： (一)成交总额：_________元。 (二)支付方式(采用以下第_________种方式)： 1.一次总付：_________元，时间：_________年_________月_________日; 2.分期支付：_________元，时间：_________年_________月_________日; 3.按利润_________%提成，期限：_________; 4.按销售额_________%提成，期限：_________; 5.其它方式：_________。
工程合同，变更价款和索赔的处理与计算内容提要 1．建设工程施工合同的类型、选择、主要条款、合同纠纷的处理； 2．工程变更价款的确定； 3．工程索赔； 重点难点 本章在2003年考试中占1题，占20分；2004年1题，占20分。2005年的考核重点有： 1．建设工程施工合同的类型、选择。 2．示范文本主要条款 3．工程变更价款的确定； 4．工程索赔成立的条件与证据； 5．工程索赔程序、计算与审核； 内容讲解 第五章建设工程合同管理与索赔 第一节施工合同的类型及选择 施工合同是工程建设质量控制、进度控制、费用控制的主要依据。一、合同类型的分类[03考题既让选择合同 (一)总价合同 总价合同按其是否可以调值又分为以下两种形式： 1．不可调值总价合同。俗称包死合同。 这种合同的价格是由承发包双方就所承包的项目协商确定的，一笔包死，不能更改。合同总价除非在设计及工程范围有所变更的情况下才可以做相应的变更，否则一律不能变动。 不可调值总价合同适合于工期较短(一般不超过1年)，设计图纸完整，工程量清晰，对最终产品的要求非常明确的项目。 2．可调值总价合同。 这种合同的价格虽然也是总价，但如果遇到一些影响价格的因素发生，如通货膨胀等，可以根据双方在合同专用条款中的规定对合同总价进行调整。 可调值总价合同适用于工程内容和技术经济指标规定均较明确的，工期在1年以上的项目。 (二)单价合同 单价合同一般是固定单价合同，是指合同中确定的各项单价在合同执行期间不因价格变化而调整， 一种形式是估算工程量单价合同。
估算工程量单价合同是指承包商在报价时，按照招标文件中提供的估算工程量报单价，在每个阶段办理结算时，再根据实际完成的工程量结算，直至竣工时按照竣工图的工程量办理竣工结算。它适用范围比较广，特别适合于工程性质比较清楚(如已经具备初步设计图纸等)，但工程量计算并不能十分准确的项目。 另一种合同是不可调值单价合同。又叫固定单价合同。清单报价所采用的既是此种。它特别适合于工程性质比较清楚(如已经具备初步设计图纸等)，但工程量计算能十分准确的项目。 (三)成本加酬金合同 成本加酬金合同，是由业主向承包单位支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。在这类合同中，业主需承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。而承包单位由于无风险，其报酬往往也较低。 这类合同的缺点是业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低项目成本。这类合同主要适用于以下项目：①需要立即开展工作的项目，如震后的救灾工作；②新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定；③风险很大的项目。 从我国工程造价的改革趋势看，将来单价合同也会不断增加。尤其是固定单价合同。 二、合同类型的选择 选择合同类型应考虑以下因素： 1，项目规模和工期长短。如果项目的规模较小，工期较短，则合同类型的选择余地较大，总价合同、单价合同及成本加酬金合同都可选择。由于选择总价合同业主可以不承担风险，业主比较愿选用：对这类项目，承包人同意采用总价合同的可能性较大，因为这类项目风险小，不可预测因素少。 2．项目的竞争情况。如果在某一时期和某一地点，愿意承包某一项目的承包人较多，则业主拥有较多的主动权，可按照总价合同、单价合同、成本加酬金合同的顺序进行选择。如果愿意承包项目承包人较少，则承包人拥有的主动权较多，可以尽量选择承包人愿意采用的合同类型。 3．项目的复杂程度。如果项目的复杂程度较高，则意味着：一是对承包人的技术水平要求高；二是项目的风险较大。因此，承包人对合同的选择有较大的主动权，总价合同被选用的可能性较小。如果项目的复杂程度低．，则业主对合同类型的选择握有较大的主动权。4．项目的单项工程的明确程度。如果单项工程的类别和工程量都已十分明确，则可选用的合同类型较多，总价合同、单价合同、成本加酬金合同都可以选择。如果单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，则应优先选择单价合同，此时单价合同为最合理的合同类型。如果单项工程的分类和工程量都不甚明确，则无法采用单价合同。 5．项目准备时间的长短。项目的准备包括业主的准备工作和承包人的准备工作。对于不同的合同类型，他们分别需要不同的准备时间和准备费用。对于一些非常紧急的项目如抢险救灾等项目，给予业主和承包人的准备时间都非常短，因此，只能采用成本加酬金的合同形式。反之，则可采用单价或总价合同形式。 6．项目的外部环境因素。项目的外部环境因素包括：项目所在地区的政治局势、经济局势因素(如通货膨胀、经济发展速度等)、劳动力素质(当地)、交通、生活条件等。如果项目的外部环境恶劣则意味着项目的成本高、风险大、不可预测的因素多，承包商很难接受总价合同方式，而较适合采用成本加酬金合同。 第二节施工合同的主要条款 在案例分析中，无论是工程变更价款的确定、合同纠纷的处理，还是索赔事件的分析都是以承发包双方签订的施工合同中的条款为依据的，因此施工合同条款的内容在例分析中很要。尤其是承发包双方责任、工作、义务、风险承担范围，定价、调价条款，工期调整条款。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-050154 技术转让合同双方义务(合同
技术转让合同双方义务(合同示范文 本) (一)专利权转让合同中当事人的义务 让与人的主要义务：(1)按合同约定的时间将专利权移交给受让人。当然，专利权中的人身权并不因专利权的转让而转让。(2)保证自己是转让专利权的合法拥有者，并保证专利权的真实、有效。(3)按合同约定交付与转让专利权有关的技术资料，并向受让人提供必要的技术指导。(4)保密义务。 受让人的主要义务： (1)向让与人支付合同约定的使用费; (2)按合同的约定承担保密义务。 (二)专利申请权转让合同中当事人的义务 让与人的主要义务为： (1)将合同约定的专利申请权移交受让人，并提供申请专利和实施发明创造所需要的技术情报和资料。 (2)保证作为申请权标的的发明创造为让与人自己或自己与他人合作通过创造性劳动合法获得，或者通过委托开发合同获得，即保证自己是所提供的技术的
合法拥有者。 (3)按合同的约定承担保密义务。 受让人的主要义务为： (1)向让与人支付合同约定的使用费。 (2)按合同约定承担保密义务。 (三)专利实施许可合同中当事人的义务 让与人的主要义务： (1)保证自己是所提供的专利技术的合法拥有者，即是自己提出专利申请、经专利机关审查后授予了专利权的技术，或者是让与人通过合法的转让合同获得。 (2)提供的专利技术完整、无误，能够达到约定的目的，并许可受让人在合同约定的范围内实施专利技术。 (3)交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导。 受让人的主要义务： (1)在合同约定的范围内实施专利技术，并不得允许许可合同约定以外的第三人实施该项专利。 (2)支付合同约定的使用费。 (四)技术秘密转让合同中当事人的义务 技术秘密转让合同中让与人的主要义务： (1)让与人应是该技术秘密成果的合法拥有者，保证在订立合同时该项技术秘密未被他人申请获得专利。 (2)按约定提供技术资料、进行技术指导。 (3)保证此项技术的实用性、可靠性。
技术转让协议书 转让方（甲方）：，身份证号： 受让方（乙方）：，身份证号： 甲乙双方根据自愿互利的原则协商一致，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、转让内容 乙方同意向甲方支付相应费用以获得该技术。 二、技术指标 : 1、 2、 3、 ~~ 该项技术的参数和依赖该技术所生产出之产品的质量指标，应当符合国家规定的质量标准，并符合该领域中产品的通常质量标准和要求。 三、转让费用及支付 1、经双方协商确定，乙方就本次技术转让共向甲方支付转让费用人民币元（大写：）。 2、转让费用由乙方分期支付甲方，具体支付时间如下： （1）：
（2）： （3）。 四、甲方的权利和义务 １、甲方有权要求乙方按照合同约定，及时支付技术转让费用； 2、甲方应于________年____月___日前，将该技术的全部资料（包括但不限于源代码、全套技术文件、技术参数等）交付给乙方； 3、甲方在交付以上全部技术资料后，应根据乙方要求，负责指导乙方完成该技术所应用产品的设计、制造和调试工作，直至乙方能够独立生产、调试出符合国家及该行业质量标准的产品； 4、甲方保证其所转让之技术，属于其自身合法所有，其有权决定将该技术以本协议约定之价格和条件转让给乙方，本次转让不存在任何侵犯他人知识产权或其他权利之情形。 五、乙方的权利义务 1、有权要求甲方在约定时间内交付全部技术转让资料； 2、有权要求乙方及时指导其完成该技术所应用产品的设计、制造和调试工作； 3、如因甲方原因导致乙方对第三人承担侵犯知识产权等民事责任的，乙方有权就上述全部损失向甲方进行追偿。 六、其他 本合同自双方签订之日起生效，合同一式二份，甲乙双方各执一份。 （以下无正文）
编号： 固定单价合同和可调单价 合同范文[1] 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双 方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人 签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
固定单价合同和可调单价合同范文 在建设工程合同管理中，相对于工程质量、施工安全等纠纷而言，最常见又最难解决的是结算纠纷。实践中，许多结算纠纷常常旷日持久，久拖不决，结果施工方往往受到较大损失。笔者作为从事法律服务的专业律师，结合自己工作实践，探讨建设工程常使用的合同范本《建设工程施工合同》（ GF-1999-0201 ）在履行中经常易出现的结算纠纷，并讨论相应的法律防范措施，以使施工方能加强合同管理，用法律武器最大限度地维护自己的合法权益。 一、变更与索赔问题 实践中，建设方不喜欢索赔二字，施工方一般也不提什么索赔。久之，施工方要么缺乏索赔意识，要么将索赔置换成为工程变更。 但是，变更与索赔是建设合同履行过程中性质不同的两种方式。变更（设计变更和其他变更）导致的是合同价款的调整，即变更始终是在合同价款之内，它可能导致原合同价款增高，也可能导致其降低。而索赔则完全不同。《建设工程施工合同》范本对索赔的定义是：“指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济
技术转让服务合同范本 技术转让服务怎么样拟定?我们应该要注意什么?看看下面的技术转让服务合同范本吧! 技术转让服务合同范本 甲方(转让方)：乙方(受让方)： 甲、乙双方在平等自愿的基础上，经充分协商，按照互惠互利的原则，对甲方拥有的的生产技术，达成如下转让协议： 一、甲方拥有的生产技术是指本合同附件《技术培训章程》中的玻镁材料制品生产技术，乙方同意该生产技术作价人民币2.8万元( 贰万捌仟元整)。 二、本合同双方签章后，乙方应该在三个工作日内交付全部转让费。 三、甲方应在乙方交付转让费三个工作日内 1、将技术培训章程中提到的第一项、第二项生产技术资料，完整准确全面地移交给乙方，若有不理解内容，甲方提供承诺指导，直到指导清楚为止。但乙方只能授权一名人员与甲方指定技术人员代表单线联系，不能模糊的授权多名人员与甲方技术代表联系，以免造成不必要重复讲解。 2、技术培训章程中第三项，由甲方指定技术员与乙方指定技术员建立长期通话、互访机制。第四项，由甲方以电子版形式或快点形式，长期不间断为乙方传送资料。 三、本合同生效后，《技术培训章程》的生产技术和资料
归乙方所有，但乙方不得将该生产技术以任何形式转让给第三方或作价入股，建立新的生产线。 四、如因本协议发生纠纷，甲、乙双方应友好协商解决;协商不成时，提交人民法院裁决。 五、本合同附件《技术培训章程》同样具有法律效力。 六、本协议一式两份，自双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 地址：地址： 开户行：联系人： 账号：电话： 联系人： 电话： 技术转让服务合同范本 项目名称：_________ 受让人：_________(甲方) 让于人：_________(乙方) 签订地点：__________________ 签订日期：__________________ 有效期限：__________________ 依据《合同法》规定，合同双方就___项目的技术转让经协商一致，签订本技术转让合同。