数据业务合作协议三篇
篇一：数据业务合作协议
甲方：
乙方：
鉴于：
1、甲方作为基础电信业务运营商，拥有宽带网络经营权。
2、乙方拥有广泛的客户渠道及发展客户的经验。
本着平等自愿、互相尊重、互利互惠的原则，就双方合作开展互联网（Internet）接入业务的有关事宜，经充分协商达成合作协议：
一、合作内容
乙方对甲方在本溪地区尚未签定数据业务协议的商务用户、大客户及公众客户等客户群的LAN方式接入数据业务营销、维护的合作公司，与甲方共同发展用户，但由甲方与用户签署数据业务合同。
二、双方责任与义务
（一）甲方责任与义务
1、甲方负责投资建设到用户园区的接入工程（主箱以上至INTERNET的网络，包括主箱及主交换机）及提供满足乙方宽带业务不断发展的INTERNET的出口带宽及管理网段IP地址。
2、甲方负责由甲方投资建设的网络区域的维护工作。由甲方网络质量、服务质量等问题而引起的用户索赔以及造成乙方收入降低等经济损失，均由甲方负责。甲方提供的主交换机由甲方负责维护，乙方配合进行维护。
3、甲方负责将乙方发展的用户加入到甲方的网管、营业系统。并由甲方向最终用户提
供发票。
4、当甲方与乙方发生业务冲突时，甲乙双方以获得客户为最终目的，由用户选择。
5、因甲方原因或遇到不可抗力因素导致甲方影响用户发展，乙方有权提前终止合同，但必须提前30天以书面通知甲方，并及时协调相关事宜。
6、甲方负责LAN宽带用户的收费工作，并对收取的宽带使用费按照分成比例后的数额交给乙方，用户拆机时双方应及时退还用户剩余款项。
（二）乙方责任与义务
1、乙方负责投资建设经乙方签订的用户园区内网络及用户终端设备（主箱以下至用户端的接入网，不包括主箱，但负责主箱电源）。乙方有权访问甲方投资的“主箱路由器”，进行用户IP地址、MAC地址管理和故障处理。
2、乙方业务推广执行国有资费政策，由甲方制定资费价格表。
3、在甲方统一协调和指导下，乙方负责由乙方投资建设的网络区域的维护工作。
4、乙方根据甲方每月向乙方通报的财务月报表进行审核，异议应在五日内提出，超出五日视为认可通过。
5、乙方所采用和提供的电信设备、设施应符合国家、行业标准具有入网许可证，由乙方网络质量、设备及服务质量等问题而引起的用户纠纷及索赔等情况，以及造成甲方收入降低等经济损失，均由乙方负责。
6、乙方不得与其他电信运营商签订损害甲方利益的协议，不得进行影响甲方利益的任何活动。
7、乙方要按照甲方的用户受理流程开展业务。
8、乙方代表甲方经与本溪市内小区物主委员会和小区物业管理单位协商可以布线并接入用户后，甲方根据10元/户的标准给予乙方一次性补偿，并允许乙方作为甲方在此小区内的独家代理发展固定电话等其他电信业务，每发展一线固定电话甲方按照50元标准（税前）给乙方提取佣金。
9、因乙方原因或遇到不可抗力因素影响用户发展，甲方有权提前终止合同，但必须提前30天以书面形式通知乙方，并及时协调相关事宜，保证对用户服务的连续性。
10、乙方有义务协助甲方开展增值业务及其它业务的市场拓展工作。对增值业务及其他业务的收入分配另行签订协议确定。
11、乙方负责主箱及分箱的电源。
三、合作期限
自本协议生效之日起，双方合作期限为10年。
四、产权归属
甲乙双方对各自所投资的网络设备、管道、线路、信息服务设备拥有永久的完全所有权（包括但不限于永久的占有、使用、收益、处分权）。
五、所有权或管理权变更
在本合同有效期内，若因甲乙双方发生合并、分立、解散情况，从而影响到本协议的合作和经营，变更方应提前30日书面通知另一方，并及时协商相关事宜。
六、收益分配
1、主要经营收益为向宽带业务用户每月收取的宽带业务服务费。
2、按甲乙双方的资金投入，宽带业务服务费收入税前的50%归甲方，50%归乙方。
3、双方发展用户对主箱、分箱的电源相关费用，从通过各个箱发展的第一个用户家免费接取电源、箱位等来解决，对此用户提供每月收取6元网费的优惠，如遇需接电源、箱位等情况，需由甲方市场部主任审批对此用户的优惠。
4、用户安装宽带收取的材料费全额给乙方。
七、财务结算
1、双方按月结算，每月开始的前五个工作日内，双方核对上月用户使用费情况报表，并予以书面确认后由乙方向甲方提供乙方所得款项部分的等额合法发票。
2、结算方式如需变动，由双方协商解决。
八、违约责任
本协议未经双方同意不得终止。因一方擅自终止、解除本协议等违约行为造成对方经济损失的，由违约方承担对方的直接经济损失。
由于一方违约而造成用户投诉、索赔等情况，由违约方负责一切责任。
九、保密条款
甲乙双方对本协议的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将本协议的具体内容透露给第三方。甲乙双方应在合作期间以及合作结束后保护对方的商业秘密，不得将对方任何商业秘密透露给第三方。
十、争议的解决
对于因履行本协议而发生的争议双方应协商解决，协商不成的，任何一方可将争议提交本溪市仲裁委员会解决。
十一、其他
1、本协议作为双方对合作宽带业务合作的协议，自签订之日起生效。
2、本协议一式肆分双方各持两份。
甲方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：
年月日
乙方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：
年月日
篇二：数据业务合作协议
甲方：
乙方：
甲乙双方根据国家相关法律法规，本着平等合作、互信互利、有偿使用服务、共同发展的原则，经友好协商，就合作建设运营IDC业务事宜达成以下协议：
第一条定义
协议中下列名词应有以下意义：
1.1 “不可抗力”指由于地震、台风、海啸、战争、罢工、政府行为、非因各方原因发生的火灾、基础电信网络意外中断造成的及其它各方不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力原因。
1.2 “基础设施”是指承载IT系统设备的数据中心基础设施，由机房场地、业务办公场地及其配套的供配电、空调、暖通、消防、安防、环境动力监控、综合布线等系统设施组成。
1.3 “数据中心”是指中兴能源马驹桥数据中心。
1.4 “服务水平协议”（Service Level Agreement，SLA）是服务提供商和服务使用者之间就服务界面、服务要求、服务承诺、绩效评价和约束机制等达成的协议约定。
第二条服务内容
2.1 乙方为甲方提供如下数据中心基础设施及技术服务：
2.1.1数据中心基础设施服务包括：提供标准的机房场地、日常办公场地、应急业务恢复场地及配套设施条件。其中，机房场地部分，以机房模块为单位，提供马驹桥数据中心不少于200个13A标准机柜。
2.1.2 技术服务包括：提供基于SLA承诺的数据中心基础设施日常运维管理服务，确保数据中心基础设施的可靠性和可用性。
2.1.3 当甲方发生机房实际使用需要时，双方另行签署《资源使用确认表》，并按其中
的具体资源使用数量进行计费。
2.2甲方需要的其他服务内容，双方可以在补充协议中另做签署。
第三条服务费、服务期限及支付方式 3.1 服务费
3.1.1 基本服务费：
甲方按照实际使用乙方的机房服务及资源情况（以实际开通机架数量、占用库房和办公室面积及工位等）向乙方支付费用，结算标准：
机架库房办公室及工位
上述结算费用包含由乙方提供的符合本协议约定的IDC机房资源、机架使用服务费、电费、乙方负责的甲方所使用机房的基础设施运维费用等相关费用。
乙方免费提供甲方不少于60平米的办公区和相应工位，具体规格双方友好协商解决。原则上，甲方已起用机柜的平均运行电流不得超过13A。
3.1.2 网络、通信与有线电视费：
含互联网带宽接入费、专用传输线路或带宽租用费、有线电话通话费、有线电视费等。乙方为甲方免费提供网络接入条件（包括使用园区内通信管井），如甲方使用乙方提供的互联网接入，则网络通信费用按甲方使用的实际发生额结算，具体结算方法由甲乙双方另行协商确定。
关于目前无法在本协议中明确约定且双方都认为有必要发生费用的，届时可通过双方友好协商另行签署补充协议。
3.1.3 价格协商机制
i.在协议有效期内，如遇北京发改委调整电价，按照电价调整比例同比例相应调整机柜结算价格；
ii.考虑到人员工资及物价上涨带来的机房运营成本上涨因素，双方同意每年重新协商机柜结算价格，具体调整比例双方协商约定；
3.2 服务期限
本协议约定的服务期限为15年，自2015年3月1日至2030年3月1日。（具体起算日期以乙方实际提供机房基础设施资源与相关服务日期为准）结算标准 6000元/月.个 3元，单位：平米/天 5元，单位：平米/天。备注含13A电量，包含水费、电费、采暖费、物业管理费等。
从年月日起（具体起算日期以乙方实际提供机房基础设施资源与相关服务日期为准），乙方给予甲方1.5年的随用随租期。在随用随租期内，乙方因对外开展业务需求，需要使用甲乙双方马驹桥合作机房机柜时，可自行销售甲方租用合作机房区域内尚未销售的相应资源，但优先考虑甲方的业务开展需求，双方友好协商解决。随用随租期满后，已经交付机房如未能全部销售，乙方保留收回未使用机柜的权利，具体方案届时双方协商解决。
3.3 支付方式
双方各指定一名结算主管，承担双方的财务结算工作。双方结算主管每月10日前共同根据《资源使用确认表》，确认上月机架服务使用数量，经双方相关授权人员签字确认后，作为机架服务使用量的结算依据。双方每月15日前按照约定的结算标准*上月机架服务使用量出具结算确认单。付款时间及方式：甲方应按双方确认的《资源使用确认表》于每月25日向乙方支付上月费用。
机架结算服务费用从机架加电使用时点开始计收。甲方使用机架服务未满一个月的，乙方按甲方实际使用天数计算当月结算费用。未满一个月的机架结算费金额=（月租费/当月天数）*甲方实际使用天数；精确至元，取整计算。
本协议总价为含税价，双方各自承担因履行本协议所需缴纳的税费,乙方需向甲方提供增值税专用发票。
每次付费前，乙方应向甲方提供符合协议约定及甲方所在地税务机关要求的发票并经甲方审核无异议。甲方未按约定支付价款的，每延迟一日应向乙方支付其应付费用万分之三的违约金，逾期付费超过60天的，乙方可以终止本合同项下所有服务并解除协
议。由此产生的一切后果由甲方自行承担。
第四条甲方权利及义务
4.1甲方享有按本协议约定的各项条件对乙方本协议外其他机房场地享有优先租用权。
4.2 甲方有权使用乙方提供的相关基础设施及技术服务。
4.3 甲方有权提供一切必要的设备，用于接受乙方提供的服务，费用由甲方承担。4.4 甲方应保证甲方或其客户服务器上的内容及所有的在线行为不违反中华人民共和国的相关法律、法规及政策。如果发现，乙方有权要求甲方删除并消除影
甲方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：
年月日
乙方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：
年月日
篇三：数据业务合作协议
甲方：
乙方：
一、甲乙双方在自愿、平等、互利、友好的基础上，经协商一致，达成各项协议如下。
二、甲方的权利和义务：
1、甲方应向乙方无偿提供进入大楼的专线引入孔位及大楼内的井道，方便乙方专线接入。
2、甲方有权随时向乙方了解网络建设、运行和业务开通情况，享受乙方公示的大客户特殊服务和各项优惠政策。
3、甲方有权在乙方提供的_________数据通信业务规定的范围内，向乙方提出相关的技术支持和要求。
4、甲方负责自备设备的运行维护，并有义务保证乙方设备在用户端所要求的安全运行环境。
5、甲方不得利用乙方的电信业务从事违法活动。
6、甲方系统内的结算单位需按时足额缴纳有关费用，并有权向乙方索取费用详单。
7、甲方为通信业务的使用者，享有正常使用通信服务的权利。
三、乙方的权利和义务：
1、乙方应根据国家信息产业部的有关规定开展业务，并对此业务的合法性负责。
2、乙方应按时向甲方通报网络建设情况和提供相关的技术支持。
3、乙方对自己的网络进行调整前，以书面形式提前24小时通知甲方，引起甲方业务中断时间超过半小时的调整不能在甲方正常工作时间进行。乙方应确保专线的正常运行，并负责专线的日常维护和检修。
4、乙方为保证甲方的业务应用，免费向甲方开放乙方的vpdn-radius服务器及其数据库服务，并协助甲方完成甲方的vpdn-radius与乙方的vpdn-radius服务器的互联工作。
5、乙方可要求甲方在和业务有关的建设与维护中积极配合。
6、乙方在甲方投资建设的所有管道、杆路、光缆及设备等所有权属于乙方，在本协议有效期内供甲方使用。
7、乙方为通信业务的提供者，承担提供通信网络服务的义务。
8、乙方享有按期收取通信费用的权利，但必须向被收取费用人（使用人单位）提供费用帐单及发票。
9、乙方及其各联通分公司应按照国家的有关规定，同时基于此_________数据通信业务战略框架协议与交通系统各单位签订相应的通讯业务费用合同。
10、若协议期内，如_________数据业务资费上调，甲、乙双方仍然按原有资费标准执行，折扣优惠按本协议第十一款第二条执行；如资费下调，则在下调资费标费标准基础上，折扣优惠仍按本协议第十一款第二条执行。
11、此协议是基于_________战略合作协议条款的基础上签订的。
四、通信业务服务内容：无线上网数据业务应用。
五、通信业务开通的前期准备工作：
开通_________无线上网数据通信业务；甲方前期的准备工作为：
设备：防火墙1台、局域网交换机1台、vpn网关1台等。除上述设备外，其余相关设备则由乙方免费提供给甲方使用；
乙方前期的准备工作为：
1、按甲方要求，乙方为省厅、各市各准备_________个用户数申请号段；
2、为光纤接入做好前期准备工作及相应的由乙方提供的所需设备。
六、安全保障：
1、乙方负责省厅（包括各厅管、厅属单位）及各市（包括下属各单位）（以下简称交通系统各单位）_________卡的发放及登记工作；
2、乙方给交通系统各单位发放_________卡后，自发放之日起10个工作日内以书面形式通知甲方备案。
3、乙方要确保_________卡发放的安全，绝不允许_________卡发放到本省交通系统以外的单位或个人，否则甲方有追究乙方责任的权利，所产生费用甲方不承担，引起的法律与经济后果也由乙方承担。
4、本省交通系统内的单位名单（见附件1）由甲方提供，乙方提供实施联系人名单（见附件2）。
七、通信业务开通期限：
开通_________无线上网通信业务的期限为_________年_________月_________日。八、通信业务使用期限：
甲乙双方同意_________无线上网通信业务的期限为：自_________年_________月
_________日至_________年_________月_________日止。
九、双方特约：
1、乙方为甲方提供甲方所需的号段，乙方为甲方及交通系统各单位开通号段中的号码后，10个工作日内需通知甲方备案。
2、乙方自本协议生效之日起15天内完成安装和调试。
3、乙方下属分公司将根据交通系统各单位的需求设立相应的结算帐号。
4、甲方在使用乙方的_________数据通信业务出现通信故障时，除不可抗力因素之外，乙方须在接到甲方故障通知1小时内向甲方联系人反馈故障处理情况。
5、乙方制定客户经理作为与甲方的联系人，全面负责所有系统、程序、线路的安装、调测和后期服务工作，客户经理应定期走访甲方，及时解决甲方的需求，并应保证7×24小时均可联络。
6、乙方提供24小时热线服务电话（_________）。
7、此协议为全省交通系统统一协议，在该系统范围内一律有效。
8、此协议签订生效后，乙方将不再与交通系统各单位签署在技术上可能增加_________交通业务网络连接端口相关的协议或合同。
9、乙方为甲方提供的_________数据通讯业务号段，不作语音通信用。若产生语音费用，甲方一律不承担。
十、费用条款： 1、无线上网费：
自由套餐上网费：按_________年乙方的公开标准资费省内_________元／小时、省外_________元／小时执行，或按流量_________元／kbyte，省外_________元／kbyte。包月套餐（可省外漫游）：按_________年乙方的公开资费标准，以下各项套餐所包时长或流量为省内资费标准，省外漫游使用按省内资费的双倍收取：
（1）_________套餐，包月费_________元，所包时长每月_________小时（按计时制），或所包流量每月_________m（按计量制）；
（2）_________套餐，包月费_________元，所包时长每月_________小时（按计时制），或所包流量每月_________m（按计量制）；
（3）_________套餐，包月费_________元，所包时长每月_________小时（按计时制），或所包流量每月_________m（按计量制）；
（4）超级商务套餐，包月费_________元，所包时长每月_________小时（按计时制），或所包流量每月_________0m（按计量制）；
（5）_________套餐，包月费_________元，所包时长每月_________小时（按计时制），或所包流量每月_________m（按计量制）；
2、折扣优惠：在按以上第1条款标准资费方法计算每个结算帐号的无线上网费后，交通系统各单位_________套餐上网费给予_________优惠；_________套餐、_________套餐上网费给予_________优惠；_________套餐、_________套餐上网费给予_________优惠，超出套餐部分按自由套餐优惠折扣（即_________优惠）。
3、各结算单位年上网费（包括包月）在_________万元以内（包括_________万元）按第2款折扣优惠；超过_________万元，_________万元以上部分将给予_________优惠（包括包月）。
4、交通系统无线上网卡购买费为每张卡_________元。
十一、结算方式：
1、双方结算人：由乙方下属分公司分别向交通系统各单位的结算单位进行结算。
2、票据的出具：乙方下属分公司负责向费用结算的机构出具有效票据。
3、结算日期：以正式开通日为起始日。
4、甲方有责任协助乙方完成对其所属各地市结算单位的结算工作。
十二、滞纳金条款：
按照国家对通信行业收取滞纳金的规定标准。
十二、保密条款
本协议所涉及的有关资费、商业信息，均属于商业机密，只限于签约双方及下属机构为实现本协议及相关补充协议内容时内部使
用。双方不得全部或部分地复制、传递给他方。违反者将承担由此给对方造成的今后经济损失，并承担相应的法律责任。
十四、争议解决条款：
双方同意，将尽最大努力协商解决双方之间因履行本协议而产生的一切争议。如果在出现上述争议之日起45日后，仍没有解决并且双方又无法继续协商时，提交_________仲裁委员会仲裁。
十五、协议生效、有效期限及终止条款：
本协议有效期限为_________年，自双方签字盖章之日起计算，_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
协议期限届满之前的两个月内，如任何一方均未以书面形式提出解除或终止本协议，本协议自行延续1年，以此类推。
协议期限届满之前的两个月内，如任何一方以书面形式提出解除或终止本协议，本协议期限届满时自行解除或终止。
十六、关于补充协议
甲方与乙方可以就本协议未尽之事签订补充协议。补充协议是本协议规定条款的补充说明。
十七、违约责任：
1、乙方应在费用产生后以书面形式通知甲方及交通系统各单位尽快缴纳费用，在此期间乙方不得终止为甲方及交通系统各单位的服务，否则乙方须赔偿一定费用（即免去当次所属单位应缴费用）。
2、如甲方或交通系统各单位不按时向乙方缴纳费用，乙方有权根据本协议第十三条（滞纳金条款）的规定收取滞纳金。
十八、附则
1、本协议自双方签字盖章之日起生效。
2、本协议的附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。
3、本协议自双方签字盖章之日起，双方签订的战略合作协议同时取消。
4、本协议一式肆份双方各执贰份，未尽事宜可在补充协议中另行规定，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：
年月日
乙方（公章）：
法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：
年月日
篇一：合同终止协议 合同终止协议书 甲方： 乙方： 甲方与乙方于年月日就店铺特许加盟授权事宜签订了《特许经营加盟合同》及其附件。现甲乙双方经友好协商，就提前解除加盟合同依法达成如下协议，以资共同遵照执行： 1、甲、乙双方同意于年月日提前解除双方签订的《特许经营加盟合同》及其附件，双方权利、义务（但合同解除不影响合同中关于知识产权、争议解决、保密及后续解约环节的约定）自此终止，无其他纠葛； 2、合同解除后，双方未结清款项的结算应在年月日前办理完毕，自此双方财务结算清楚，无纠葛； 3、乙方保证在年月日前归还与特许授权有关的授权证明及相关资料、物品；并保证在年月日前售卖乙方在加盟期间订购的但未销售完的库存货品，自此之后不再进行任何售卖，一经发现，向甲方承担万元的违约金； 4、乙方保证在日前撤掉店铺门头和涉及"xx系统"的店铺装修，并同时办理相关注销工商营业执照，并立即停止使用所有涉及"xx系统"，包括但不限于所有类似"xx"或"xx"的名称及商标，以及含有xx任何其他名称或标示，或表示乙方是或曾经是被授予的xx加盟方或加盟店的任何其他名称、标示或标记、或类似的色彩及文字。否则，由乙方或本单位承担50万元的违约金并赔偿甲方一切经济损失. 5、双方均不因合同终止而向对方承担任何违约或损失赔偿等法律责任。 6、本协议一式二份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方： 授权代表：授权代表： 日期：日期：篇二：终止加盟合约协议书5.25 终止特许加盟合约协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方经协商一致，决定自本协议签订之日起终止双方于2012年1月1日签订的《特许加盟合约协议书》。 一、乙方于本协议签订之日起立即停止使用"甲方"品牌名、商标、店面等与甲方相关的视觉形象识别系统、行为识别系统，并不得再以甲方特许加盟连锁店的名义进行经营。 二、乙方于本协议签订之日起2个工作日内将乙方以甲方为名义办理的证照进行注销、变更，并将变更后的工商登记信息资料（加盖工商局印章）交由甲方审核。 三、乙方于本协议签订之日起2个工作日内交给甲方2011年1月1日至2012年1月1日加盟费共计：拾万元（人民币大写拾万）。 四、本协议终止双方于2012年1月1日签订的《特许加盟合约协议书》，对双方而言互不违约，双方均无需承担终止合同的违约责任。 五、本协议签定之日并在乙方交给甲方2011年1月1日至2012年1月1日加盟费拾万元（人民币大写拾万）后，双方互不负债权债务。 六、乙方对以甲方为名义办理的证照进行注销、变更，并将变更后的工商登记信息资料（加盖工商局印章）交由甲方审核后，同时全部交付给甲方加盟费拾万元后，甲方退回乙方押金伍万元。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。本协议自双方签字盖章之日起生效。
供货商合同范本三篇 供货商合同1 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经友好协商一致，就乙方为甲方供应材料/零件的有关事宜，签订本协议。 1。供货： 1。1。甲方确立乙方为下列材料/零件的供应商(见附件)。乙方确认按本协议约定向甲方供应附件上的材料/零件。双方均同意建立长期，稳定的供货协作关系。 1。2。供货期量： 1。2。1。为保持乙方对甲方稳定供货为目的，甲方应在当年10月前将第二年1月至12月的季度预测计划通知乙方，供乙方参考。 1。2。2。对于甲方的月要货量，甲方以月计划单形式向乙方订货，乙方对此予以回签的方式成立。对于突发要货，甲方以追加订单形式向乙方订货，乙方也对此予以回签的方式成立。 1。2。3。乙方不论由于何种主观原因或客观原因，不能满足甲方的要货计划，必须提前3个月通知甲方。如因突发事故不能向甲方按时交货，应在突发事故发生之日起三日内书面通知甲方
并说明事故的性质和可能延续的时间。一旦恢复生产应尽早向甲方交货。在此期间所造成的一切损失(不可抗拒因素除外)，应由乙方承担(见本协议4。1索赔条款)。 1。3。出厂检验： 1。3。1。乙方在货物出厂前，应根据甲方书面认可的或甲方指定的检验标准，对货物进行质量检验。 1。3。2。乙方应发送经甲方认可并检验合格的货物。 1。4。包装 1。4。1。乙方使用甲方指定的或得到甲方认可的标准出厂包装(见包装确认书)。 1。4。2。因包装方法不符合包装确认书确认的货物包装要求而导致货物损坏或发生其它不良影响时，由此造成货物的损坏应由乙方负责调换并赔偿。 1。5。发运： 1。5。1。乙方应具有100%的按时交货能力。乙方应按本协议1。2。2条款，负责将货物送到甲方指定的地点/仓库。 1。5。2。甲方有权把乙方超额装运计划单中约定数量的货物退回给乙方，由乙方承担所有包装、装卸运输的费用和风险。 1。5。3。如乙方未达到甲方计划单中装运要求，甲方可以要求乙方以更快捷的运输方式装运货物至甲方，并由乙方承担因这种运输产生的所有费用。 2。质量：
供货合同范本 供货合同范本（一） 甲方：__________________ 乙方：__________________ 本着平等互利、诚信合作、共谋进展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款： 一、供货产品：甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品名目，由乙方自行选定。 二、供货价格：具体价格参见乙方提供的价格表。 三、产品质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现质量咨询题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量咨询题引起的合理索赔及相关损失承担责任。 四、送货及验收 1.双方合作期间，甲方对乙方________市区的超市直截了当送货到其指定收货处，由乙方收货人员验收签字确认，若经乙方收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承担任何责任。 2.若乙方在或异地开店，则在原价格不变的基础上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承担。 五、付款方式：_____________________________________________________________. 六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的____%-____%之间进行销售，以免因销价低而阻碍整体市场或因价格过高而导致商品滞销。 七、退换货规定 1.若因甲方所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量咨询题，甲方无条件包退换货。 2.若因商品滞销，乙方应在离商品保质期前一月以上要求甲方退换货，否则，甲方对一切过期商品一律不予退换。 3.因乙方保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等缘故，甲方不予退换货。
三台县八洞镇付家垭村日间照料中心 建设项目 施 工 合 同 年月日
第一节通用合同条款 以国家现行的工程招标文件合同通用条款为准。 第二节专用合同条款 专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加的新条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。 1. 一般约定 1.1.5补充：签约合同价并不等于最终结算价，根据该项目的投资组成，承包方在发包方的指示下优先实施国补资金建设内容，自筹资金建设部分视其资金到位情况由发包方指示承包方实施。 1.4合同文件的优先顺序 （1）合同协议书； （2）中标通知书； （3）专用合同条款； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单； （8）投标函及投标函附录 （9）其他合同文件。 2. 发包人义务 2.3 提供施工用地 承包方向当地政府申请施工用地，发包方负责协调工程用地范围内的占地、青苗和林木等，承包人应节约用地。临时占地、青苗和林木等费用已包含在工程量清单报价中，不再另行计费。 3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力 3.1.1监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。 ①批准工程的分包；②确定延长完工期限；③确定变更内容和范 围；④确定暂停施工；⑤工程量的增减；⑥其它发包方认为应进行研究的问题。 3.1.2 监理人发出的任何指示均无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。 4. 承包人 4.1 承包人的一般义务 4.1.10 其他义务 负责工程全部设备设施的试运行 4.2 履约担保 合同履约担保金额为万元，差额保证金万元，民工工资支付担保金万元，共计万元；由承包人的基本帐户转入发包人帐户。 4.4 联合体 承包人不组建联合体。 4.5 承包人项目经理 4.5.1承包人应在接到开工通知后7天内指派项目经理到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换7天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派符合资质条件的代表代行其职责。 4.6 承包人人员的管理 4.6.1 承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。 6. 施工设备和临时设施 6.1.2施工临时设施由承包人自行设计、施工和维护，并承担费
2019年解除合同协议书(3篇) 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签定的书面材料。下面是给大家收集的解除合同协议书(3篇)，欢迎阅读。 甲方： 乙方： 甲乙双方于xxxx年xx月xx日x签订为期xx年的劳动合同，现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致，签订本协议如下： 1、自xxxx年xx月xx日起，解除双方签订的劳动合同，双方的权利义务随之终止; 2、乙方工资结算至离职之日，支付时间为甲方正常发放工资时间。乙方奖金为元，差旅费、交通费、手机费等费用合计x元，以上费用均需扣除所得税，甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。
3、甲方同意向乙方支付经济补偿金共计人民币x元。(税前) 甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。 4、甲方为乙方缴纳基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、住房公积金至x年x月x日止。 5、甲方根据相关劳动法规和规定，向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续; 6、乙方应当于本协议签订后3日内妥善办理所有工作移交手续，离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为。 7、乙方应为所掌握的甲方之任何商业秘密(包括本协议内容) 进行保密，不得泄露给任何第三方，否则应向甲方支付违约金x元。 8、甲乙双方之间无任何竞业限制协议，合同解除后，乙方无需履行任何竞业限制义务。 9、本协议是解决双方之间劳动争议的所有安排和规定，双方之间不再存在其他任何劳动争议。
此协议书一式三份，各份具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份，另一份留存乙方本人档案。自双方签署之日起成立并生效。 甲方(盖章)：乙方(签字或盖章)： 法定代表人或授权委托人 (签字或签章)： 年月日 ___________(方)因___________________原因，要求提前解除与_______________(方)于_____年______月______日签订的劳动合同。经协商，双方同意根据___________________(劳动法或劳动管理的有关规定)，从_________年______月______日起，解除劳动合同。甲方按规定支付(不支付)乙方经济补偿金_________元。 本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(盖章) 乙方(签名)、
产品供货合同模板【三篇】 卖方（甲方）： ____________________ 买方（乙方）： ____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就供货的有关事宜达成如下协议。 _、供货的品种名称：。 二、质虽标准：贴合国家食品卫生标准或国家相应的标准要求。 三、甲方保证：依照国家相关准入条件，持有有效的食品卫生许可证、工商营业执照合法经营。所供货品按照国家有关规定索取卫生许可证、工商营业执照、同批次的有资质的检验机构出具的产品合格检验报告或定点屠宰企业出仓单和动检部门检疫合格证或农药残留检验合格证。并带给每批货品的清单或购物凭证。 四、货物验收：乙方对甲方所供的每批货品应进彳丁验收，对交付的货品不贴合质虽、卫生要求或来自不具备合法资质企业的，乙方有权拒收，并及时通知甲方，因质虽问题严重或被相关监管部门查处，乙方有权解除合同，造成的损失，甲方应承担赔偿职责。 五、供货期限：为年月日至 年月日。 六、未尽事宜，由双方共同商定。 卖方（签章）：买方（签章）：
电话:电话: 年月日年月 日 【篇二】 供货方：（以下简称甲方） 购买方：（以下简称乙方） 甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为到达双方 平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签 署如下协议： 一、合作关系 甲、乙双方自协议签订之日起构成供需合作伙伴关系： 1.甲方所供产品，务必贴合产品质H:标准，如出现产品 质虽问题，甲方无条件退货或换货； 2.甲方按乙方所需产品规格、数虽及时送达乙方，响应 时间不超过12小时； 3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌； 4.乙方月均计划消化甲方产品件，全年消化甲方产品件 5.甲方根据乙方全年实际消化产品数虽及货款结算方 式的不同给予乙方下列奖励： 二、供货品种及价格 大众号（400克X 22袋/件）元（每件人民币壹佰壹拾元正
简单供货协议范本 合同编号：_______ 甲方（供货方）：_____________ 乙方（购货方）：_____________ 签订地点：_____________________ 签订时间：_____________________ 一、品种：_____________________________________ 二、数量：____________ （以双方最后函电确认为准）。 三、质量要求：符合_________________ 标准。 四、规格： 五、包装标准： 六、供货地点及交货方式：双方另议（凭电报、传真确定）。 七、交货日期：每月月末（最后营业日）。 八、验收方式：按第三条验收。 九、价格：凭双方函电确定;如乙方在____ 把向甲方购得的该批糖再卖 出，则以乙方再行卖出的价格作为甲乙双方的结算价 十、付款方式：分期付款。当乙方将本合同项下的货物在_ 再行卖出 时，甲方委托___ 代收，乙方付款办法为：
1.__________________ 首期预付货款为元/ 吨，乙方于卖出之日一次性支付。 2.除首期款外，及时补足 ____ 同期之货物的加权平均成交价与乙方卖出价的差价。 3.______________________________ 交货日当月第一个工作日，付足____________________________________ 元/ 吨或全额货款的 _______ %（按高者执行）。 4.交货日当日付足剩余货款。 十一、其他约定事项 1. 甲方在乙方履约后，一次性由甲方按结算价的_ %支付给乙方作为其 销售甲方___ 的酬金（以双方最后函电确认为准） 2. 在交货日期前乙方发生__ 所称提前交收情况，有关业务即中止执 行，甲方委托____ 按其提前交收办法与乙方结清货款br>3. 如乙方不能如期 按上述付款方式足额支付货款，有关业务即行中止。甲方根据____ 的交易 管理办法请求______ 中止乙方在 ____ 的买卖资格，由___ 代乙方提前交 收。已付货款在弥补____ 损失后，余额返还乙方，不足弥补的，由___ 向乙方追索 4. 甲方如到期不能及时如数交货，可以委托___ 结清相应款项后退还乙方剩余货款。 十二、未尽事宜另行协议。 十三、本合同一式三份，甲、乙方各执一份，交____________ 一份备案。
设计合同通用条款 委托方发包人 承接方设计人 发包人委托设计人承担 工程设计工程 地点为 经双方协商一致签订本合同共同执行。 第一条本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是
第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的如果合同文件存在歧义或不一致则根据如下优先次序来判断 3.1合同书 3.2 中标函文件 3.3 发包人要求及委托书 3.4 投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容根据行业特点填写 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第七条费用 7.1双方商定本合同的设计费为万元。收费依据和计算方法，按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的由双方商定。 7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 第八条支付方式 8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 20%计
万元作为定金，合同结算时，定金抵作设计费。 8.2 设计人提交 设计文件后三天内发包人支付设计 费总额的 30%计 万元之后发包人应按设计人所完成的施工 图工作量比例分期分批向设计人支付总设计费的 50%计 万 元施工图完成之后发包人结清设计费不留尾款。 8.3 双方委托银行代付代收有关费用。 第九条双方责任 9.1 发包人责任 9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容在规定的时间内向设计人提交基础资料 及文件并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准 进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内设计人按本合同第六条规定 的交付设计文件时间顺延发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时设 计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误
关于终止协议书三篇 关于终止协议书三篇 在学习、工作生活中，我们用到协议书的地方越来越多，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。一起来参考协议书是怎么写的吧，下面是小编帮大家整理的终止协议书3篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。终止协议书篇1 甲方：xxxx 乙方：xxxxx 就双方提前终止《xxxxx灯箱》协议相关事宜达成事项，经甲乙双方协商订立《终止合作协议书》项目名称：xxxxx负一层灯箱 20xx 年10月1日，甲方与乙方签署了《xxxxxx灯箱广告项目合作协议》，约定由甲乙双方共同承担该项目的经营。双方的合作期限为5年，协议有效期为20xx年10月1日至20xx年9月30日.甲乙双方经协商一致，同意于20xx年9月20日提前终止协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互谅、互让的原则。达成如下条例，双方共同恪守：第一条甲、乙双方同意，提前终止双方于20xx年10月1日签订的《xxxxx负一层灯箱广告项目合作协议》。第二条乙方终止一切关于《xxxxxxx灯箱广告项目合作协议书》上注明的甲乙双方合作权利和义务。第三条签定本协议后《xxxxxx灯箱广告项目》由甲方独立经营，盈利亏损均与乙方无关。第四条如乙方后期需要使用xxxxxx灯箱广告，视一般客户同等对待。第五条协议提前终止后，知识产权及保密条款继续有效，双方需严格遵守执行。（例如：投标价格、租金、内部设备的购置、安装价格等）。价款结算及支付方式：第一条乙方于20xx年10月1日，出资25万元（人民币大写：贰拾伍万元整），用作投资。甲方返还乙方投资成本，之前一切盈利与亏损由甲方负责。第二条甲方分3期付款，至20xx年12月30日前支付30%，即（小写）7.5万元（大写）柒万伍仟元整。至20xx年6月1日前支付30%即（小写）7.5万元，（大写）柒万伍仟元整。至20xx年12月30日前支付40%即（小写）10万元，（大写）壹拾万元整。乙方在收到每笔款项后，应向甲方开具等额收据。第三条乙方在收完笔款项后，甲乙双方协议期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务，全部结清。违约责任第一条甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议
钢材供货合同范本5篇Model steel supply contract 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
钢材供货合同范本5篇 小泰温馨提示：贸易合同又称契约或合约，是进口出口双方当事人依照法律通过协商就各自的在贸易上的权利和义务所达成的具有法律约束力的协议。本文档根据贸易合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：钢材供货合同范本 2、篇章2：钢材供货合同范本 3、篇章3：钢材供货合同范本 4、篇章4：标准钢材供货合同范本 5、篇章5：标准钢材供货合同范本 建筑工程的基础是钢材，并且一般情况下都是长期使用，所以钢材交易时签的都是长期合同。以下是小泰为大家精心准备的：3篇钢材供货合同范本。欢迎阅读与参考! 篇章1:钢材供货合同范本
购货方：（甲方）山公司寿阳项目部 根据中华人民共和国《合同法》相关规定，甲乙双方本着平等互利的合作原则，就甲方承建寿阳县城中心区I2地块棚户区改造新建安置房项目1#、4#、5#楼的钢材供货具体事宜经甲乙双方友好协商达成如下协议： 一、钢材生产厂家要求： 双方同意以长钢、海鑫、敬业双方认可且符合国家标准的钢材为准，如甲方另需其他品牌钢材时乙方应按时、按量供应，价格同第三条。 此工程钢材总需求量（供货量）约20xx吨。 依据所供钢材品牌当日钢铁钢材网价格上浮元（有备注价的以备注价为准），并依此单价根据实际供货量按实结算。 甲方需提前三天提供每批次具体用量计划，根据甲方提供的需求计划，乙方必须在两天内将货送达工地。 五、结算方式及期限： 工程总供货约20xx吨。
独家供货合同范本 合同是很重要的，那么它是有性质分的，下面请参考供货的合同吧！独家供货合同、甲方委托乙方加工以下产品，其性质为委外加工,乙方在加工时所需的原材料、外协外购件以及包装物等由乙方自行购买。 二、甲方委托乙方加工的产品，经双方协商一致后定价如下： 三、成本费用计算依据：每一个产品的原材料重量为10只产品重量的平均数加上合理消耗，再乘以原材料单价则为材料成本，而外协外购件和包装物等均按照甲方买入价卖给乙方或由乙方到甲方指定的供应商处购买。 四、如加工结束，模具回收，回料供应商自行处理。 五、乙方可以自行采购原材料，也可因生产所需向甲方购买物料，向甲方采购的材料由乙方自提，材料款在当月月底即结算给甲方；六、质量要求与技术标准：乙方供货的产品须按照甲方提供的封样件及相关技术要求为准，质量验收与追溯产品按最终顾客使用为最终验收，如果经分析由于乙方加工工艺问题和购置的材料质量问题造成零件不合格，由此给甲方造成损失，将由乙方负责全额赔偿。 七、乙方对甲方所提供的模具应做好日常的维护和保养工作，如在使用过程中发现模具由于乙方使用不当导致损坏，由乙方自行负责修理或委托甲方有偿维修，且由此造成产品的不合格，则由乙方全部承担。如模具属于自然损耗，由甲方组织修理，由于尺寸变更所造成的
模具修改，则由甲方负责。 八、甲方要货以传真或邮件方式下达采购订单，乙方根据甲方采购订单备货，按甲方指定时间、地点到货，确保甲方的生产需求，因乙方的供货不及时造成甲方的生产和交付的延误，乙方需承担因此给甲方带来的紧急损失(包括给甲方因此造成的甲方客户处的损失)，甲方开具索赔单给乙方体现此损失；；如因市场变化，数量增减急用等，乙方应予以配合; 若产生的额外费用特别巨大，则由甲、乙双方共同承担。 九、交货地点与验收：货到甲方仓库后，由甲方负责对质量、数量、包装等进行验收，要求质量符合标准、计量相符、包装完好无损。如甲方抽检不合格，由于客观条件需要乙方配合人员进行全检，乙方需要支付甲方因全检产生的费用；费用原则上按照工时费核定，但是有随着频次的增加会相应的增加； 十、运输方式与费用负担：运输方式不限，所有运输物流费用全额由乙方承担。 十一、货款结算：甲方收到乙方货物经验收合格后入库，乙方在次月15日前与甲方进行对账，双方对账认可后在25日前开具17%增值税专用发票，甲方按照发票日期120天后的月底支付货款。 十二、甲乙双方本着积极合作的态度履行本合同所规定的义务，承担相关法律责任。如发生纠纷或违约可协商解决，或到当地仲裁机构申请仲裁，或向具有管辖权的当地人民法院提起诉讼，随即终止本合同。
常见的合同通用条款 GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT DATED日期 CONTRACT NAME合同名称 by and between合同双方 PARTY A NAME PARTY A甲方名称 and与 PARTY B NAME PARTY B乙方名称 TABLE OF CONTENT PRELIMINARY STATEMENT前言 1. DEFINITIONS定义 2. [OPERATIVE CLAUSES] 具体操作条款 3. CONDITIONS PRECEDENT如有必要，根据交易具体情况设定相应先决条件 4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 陈述和担保［保证］ 5. TERM合同期限 6. TERMINATION合同终止 7. CONFIDENTIALITY保密义务 8. BREACH OF CONTRACT违约 9. FORCE MAJEURE不可抗力 10. SETTLEMENT OF DISPUTES争议的解决 11. APPLICABLE LAW 适用法律 12. MISCELLANEOUS PROVISIONS其他规定 THIS CONTRACT(“Contract”)is made in *city and province+, China on this day of ,200 by and between [Party A name],[Party A entity form] established and existing under the laws of China, with its legal address at [address] (hereinafter referred to as “Party A”), and *Party B name+, [Party B entity form] organized and existing under the laws of [Party Bjurisdiction of incoporation] with its legal address at *address+ (hereinafter referred to as “Party B”). Party A and Party B shall hereinafter be referr ed to individually as a “Party ” and collectively as the “Parties”. 本合同于年月日由以下两方在［地点］签订： ［甲方名称］，一家根据中华人民共和国法律组建及存续的［甲方组织形式］，法定地址为［甲方法定地址］（以下简称“甲方”）： ［乙方名称］，一家根据［乙方所在国］法律组建及存续的［乙方组织形式］，法定地址为［乙方法定地址］（以下简称“乙方”）。 甲乙双方以下单独称为“一方”，合称为“双方”。 PRELIMINARY STATEMENT 前言
标准供货合同格式2篇 Standard supply contract form 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
标准供货合同格式2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：规范版供货合同格式（最新版） 2、篇章2：供货合同格式（最新版） 篇章1:规范版供货合同格式（最新版） 合同编号： 签署时间： 签署地点： 采购合同 供方： 需方：
供方：地址：法定代表人：电话：传真：需方： 地址：法定代表人：电话：传真： 供、需双方本着平等、自愿、互利、共同发展的合作原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，经过友好协商，达成以下协议，以兹共同信守。 第一条订货条款 1.供、需双方共同确认产品名称、规格型号、基础价格、供货量等。“产品价格表”中如无特别说明,则默认该价格均 已含17%增值税。产品价格表： 2.合同中供货量为□年度□季度□月度或阶段指导参考 性计划，需方可根据市场情况进行调整，供方应以需方的《采购订单》作为供货依据。 3.除本条所列的价格及本合同中列明应由需方承担的费 用外，供方不得向需方收取任何其他费用。如无特别约定上述价格应包括但不限于保险费用、包装费用、运输费用、售后服务费用等。 4.本合同执行过程中如产品市场价格降低，或需方订货 量增加，供方价格应相应下
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商品供货合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
合同编号: 供应商编码： 适用区域： 甲方：（需方）北京居泰隆科贸有限公司签订时间： 乙方：（供方）签订地点： 甲、乙双方本着平等、互利的原则，依据国家有关法律法规，经友好协商达成如下协议： 一、乙方向甲方提供下列产品： 品牌：系列编号： 备注： 二、乙方向甲方提供下列资料： 1、商品目录及相应的电子图片、产品图册（产品品牌、品名、企业产品编号）及报价单，报价单是合同附件之一。 2、乙方向甲方提供有效证件如下：营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，同时还应提供乙方的企业介绍、各种证书、检验报告及产品介绍、折页等宣传资料。 3、产品材质小样或样品等。
三、产品质量、技术要求： 1、乙方确保发出的商品为质量合格产品，产品均应符合或超过中国国家家具行业标准对产品的检验测试。保证产品货源的供应按约定期限交付。 2、产品包装内应有用中文标示出明确可辨的产品名称、规格、型号、等级、颜色以及生产厂名称、地址、电话等，产品外包装应具有相应的强度、适宜搬运的规格尺寸及其它注意标志。 3、对因有质量问题的产品进行检验并作相应维修、调换或退货处理，并承担由此给甲方造成的经济损失及全部法律责任。 4、对国家有环保或其它技术要求的产品，须向甲方提供相关部门证明材料和生产许可证。 四、商品的订购、运输、验收及售后服务保证 1、甲方派专职人员负责与乙方相应部门的专职人员进行日常的货物查询、接受订单、数据管理、对帐结算等业务。 2、乙方向甲方提供商品目录中的所有商品，若其中某种产品已不生产或无法提供，须提前十五天通知甲方，并随时提供新增产品样品、图片、价格等相关资料。 3、乙方按附件中商品价格进行供货，乙方提高或降低产品价格，须提前十五天通知甲方，否则甲方对超过订单价格不予支付。 4、乙方接到甲方订单（传真或电子邮件）及收到货款之日起标准产
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
关于投资合同范文合集8篇 关于投资合同范文合集8篇 随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家收集的投资合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 投资合同篇1 合同编号： 甲方: 地址: 联系电话： 乙方： 地址： 联系电话：为弘扬中华美食，甲乙双方经友好协商，就双方合作推广“微波美食”事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条：本协议中甲乙双方为各自独立的事业者，双方之间不存在任何(包括但不限于共同投资、代理、雇佣、承包)关系。 第二条：本协议任何一方不具有代行对方任何行为的权利。任何一方的职员不是对方的雇员，也不是对方的代理人。任何一方对对方及其劳动关系和员工行为不承担任何责任。 第三条：双方进行合作，甲方必须满足如下条件： 1、认同格兰仕文化； 2、能按照双方商定的装修方案进行装修，能按照乙方的要求制作门头、灯箱、喷绘等广告设施。 3、能提供符合国家法律、法规、规章要求的开店手续和证明。 第四条：乙方向甲方提供如下支持： 1、合同期间一次性免收美食店加盟费50000元； 2、乙方不参与甲方微波美食店经营； 3、乙方无偿提供格兰仕微波美食店店面形象标识、设计方案及其相关指引； 4、乙方(含乙方指定的食品公司)有义务提供微波美食菜系配方及技术支持； 5、乙方无偿提供格兰仕微波炉一台； 6、合作期间内，甲方如果需要在店内增加微波炉、电磁炉、空调、电饭煲等电
器设备，乙方有义务以出厂优惠价提供以上系列产品(需向微波美食项目组提出书面申请)； 7、乙方提供的电器产品在国家规定的三包期内，提供免费的维修服务； 8、乙方制作部分关于微波美食宣传单页、海报； 9、乙方在媒体上对微波美食店给予宣传推广； 10、其他事项: 第五条：甲方应该尽到如下义务： 1、合法经营，遵守国家的法律、法规、规章等制度； 2、合作期间甲方承担店内、店外装修设计(参考(格兰仕微波美食店专业指南))；店内桌面菜单，桌面立牌可参考(格兰仕微波美食店专业指南)及附件； 3、店内须增设价格适中的微波美食菜系(不少于10款菜式)供顾客选择，并在此基础上积极推广微波美食，开发适当特色的微波美食新菜系； 4、店内须积极推广光波炉的消毒杀菌功能，倡导绿色环保； 5、根据双方协商的结果，在店内张贴乙方有关微波美食的宣传品，并根据需要更换微波美食宣传品； 6、将乙方提供的微波炉摆在店内使用，有条件的可摆在醒目位置，并能让消费者容易识别为galanz产品；
2020年供货合同范文三篇 需方：(以下简称甲方)供方：(以下简称乙方) 甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，发展长期合作的关系，特立本 合约书约定条款如下，谨供遵循。 第一条商品质量 1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律(食品安全法)、 法令规定的标准，并提供国家相关职能部门核准的检测报告或合格证书，乙方对所提供商品的安全质量负责，并承担因质量问题的引起的 一切法律责任，以及赔偿甲方所有损失(含商誉损失)。 2、乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售。如商品属 侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪 劣商品，而引起的一切法律责任及经济损失，完全由乙方承担责任损失，并负担订单金额之双倍赔偿甲方的商誉损失。 第二条订货及交货方式 1、甲方订货品种：如蔬菜、干杂、肉类、禽类、蛋类和调料类等,需每天甲方将所需种类、规格、单价及数量告知乙方经乙方确认送货。 2、乙方必须严格按甲方的要求,标准采购食品，必须提供各类食 品的检验报告和食品合格的相关资料。 3、如果乙方购买不合格食品，一切后果和经济损失由乙方负责 4、甲方确定了各类食品的品牌、规格、单价后乙方购买本地的供 货产品不得超过行情的8%，否则发现一次处于500元-20xx元的罚款 第三条数量及质量验收
1、产品质量符合食品安全规定，禁止三无产品和临期食品、保质 期在四个月以上。 2、乙方送货至甲方时,在甲方指定交货地点验收产品规格、数量、质量及价格。 3、食品签收单据必须有厨师收货负责人、库管员和送货人三人的 签字，所有商品必须过称，所有袋装或包装必须拆货验收，餐厅相关 部门不定时检查。 第四条结账方式 甲方根据送货单据给予乙方结算货款,乙方必须带齐相关的结算凭 证及发票与甲方结账。以现金或转账的方式支付货款，付款后必须取 得乙方负责人的签收凭证。 第五条合同生效日期及期限 本合同经双方签字盖章后生效，有效期为：年月日起至年月日止。 第六条：甲方质检部门有权对乙方所提供产品按照“产品标准” 实行抽查检验，如发现有异味、异色、异样(不属产品本身味道、颜色、规格、重量与标准的)不符合甲方采购要求，甲方有权对整批产品拒收，并按照甲方要求，一般商品在一小时之内实行补货，如果因补货不即 时或拖延，拒绝等原因，造成的损失由乙方负责，并向甲方赔偿所以 而造成的全部损失(按照销售金额赔偿)。 第七条：乙方需按照甲方的订单提供质优、量足、新鲜、无损坏、无挤压的合格的食品，否则甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方自负。乙方负责将产品保质保量地按约定时间送到甲方。 第八条：甲方每日晚上22：00之前将次日所需的采购的品种、规格、数量等用电话或其它形式通知乙方，乙方需在次日9：00—10：00点钟将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心，在指定的位 置堆码整齐，经双方验收无误后签字(收货必须由厨房负责人、库管、
供货合同样本 合同是一种民事法律行为。 买卖双方本着公平、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人 民共和 国 合同法》，经协商一致签订本合同。此合同经买卖双方共同 制订，买方愿意 购入、卖方愿意售出下述进口货物，谨此签约。 1、本合同项下的合同金额、交货地点（即交货港口）、交货期限（即 交货 时间）以及货物品种、数量、单价、包装等内容见《新连锁商品 进口供货清单》（见附件 1, 简称《供货清单》），为本合同不可分割 部分， 买方签字后生效）。 2、包装 卖方应对本合同所售货物进行适当完全的包装， 以适于长距离的远 洋或内 陆运输，能够很好地保护货物，防止潮湿、湿气、震动、生锈、 粗暴处理。 3、装运标志 卖方须在每个运输包装物上标明本合同的合同编号， 并标出包装号码、体 毛重、净重，以及“本面向上”、“小心轻放”、“切勿受潮” 等装运标 供货履约担保 （1）中国经济技术投资担保有限公司（即担保人）提供的以本合 同为主 合同的“供货履约担保”，买方与卖方签订本合同之日同时与 卖方、担保人签 订积、 志。 4、
《新连锁商品进口交易履约供货担保条款》（见附件2），并由担保人通过买方当地国家邮政局邮政储汇局下属的业务服务点（简称邮政订购代办营业机构）向买方转交由担保人出具的《新连锁商品进口交易
履约供货担保承保通知单》（见附件3, 简称《供货担保承保通知单》）（2）买方支付的货款由邮政订购代办营业机构代收后汇入担保人和卖方指定的帐户， 3 个工作日内卖方委托担保人向买方开具《新连锁商品进口交易履约供货担保单》（见附件4, 简称《供货担保单》），该担保单以传真和邮寄方式由担保人送达给买方。 （3）买方若因贸易融资原因需要将基于本合同项下的由担保人向买方出具的《供货担保单》项下的《供货清单》中的赔款款项转让给他人，买方在向卖方提交本合同时，须以书面方式向卖方和担保人提交申请书并由卖方和担保人进行确认，申请书应注明该赔款款项受让人的详细资料，包括：公司全称、通讯地址、电话、传真、开户名称、开户行、账号。 5、商品检测及货物交割 （1）买卖双方指定境外卖方所在国（地区）当地的瑞士SGS集团下属营业机构（简称SGS寸上述货物进行品种和数量检测，并由其出具品种和数量检测报告。 （2）双方确认上述货物的承运人为中远国际货运有限公司（简称承运 人），买方承担从境外卖方装运港将货物运至买方指定目的港的运费、保险费。 承运人联系方式如下： （3）卖方备妥上述货物后，卖方须在不迟于每批货物交货期限前 10日以传真方式向买方提交SGS出具的检测报告及《新连锁进口商品检测报告通知单及回执》（见附件5, 简称《检测报告通知单》）由买方确认。