承包合同
发包人（全称）：宝鸡江河置业有限责任公司（以下简称甲方）承包人（全称）：__________________________________________ （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
陕西眉县“江河?凯旋城”工程施工及有关事项协商致，共冋达
成如下协议：
一、工程概况
1?工程名称：江河?凯旋城1# 6# 10# 11# 楼。
2.工程地点：陕西眉县。
3?工程内
土建（不含室内水、电、消防设施、地暖）。容：
二、合同工期
计划开工日期：_____________ 年_______ 月_______ 日。
计划竣工日期：_____________ 年_______ 月_______ 日。
工期总日历天数：______________ 天。
三、施工要求及质量标准
1、施工要求：严格按照施工图纸及规范施工，非甲方书面变更，视为乙方违约。
2、工程质量符合现行最新国家建筑施工行业标准以及设计、施工图纸的要
求。
3、在施工过程中，乙方要积极与其他工种相互配合，无条件的
接受甲方的安排协调。
4、1#、2#、3#号楼桩基由甲方统一联系打桩队施工，乙方提供
混凝土和钢筋，桩每米为_________ 元。款项由乙方同打桩人员核定后，
从乙方的保证金中支付（从基础完成50%中扣除）。
四、合同价款及计价方式等
1、按照建筑施工面积940元/〃计算；
本工程丄#楼建筑面积5644.02 〃，总价款人民币530.5万元（大写伍佰叁拾万零伍仟整）;
本工程_6#楼建筑面积3071.81 〃，总价款人民币288.7万元（大写贰佰捌拾捌万零柒仟整）;
本工程_10_ #楼建筑面积3898.94 〃，总价款人民币366.5万元（大写叁佰陆拾陆万零伍仟整）;
本工程上#楼建筑面积5559.17 〃，总价款人民币522.5万元（大写伍佰贰拾贰万零伍仟整）;
2、本合同承包方式为包工包料，一次性包干。
3、如需变更本条第1项约定计价标准及数额，需甲方书面同意，
否则按该约定执行；基于本合同项下其他约定调整计算标准，调整需经甲方书面确认，否则按本条第1项执行。
4、土建施工中涉及施工场地平整，土方回填、外运、建筑垃圾
清除等事项所有费用包括在本条第1项约定之中，不再单独计费。
若乙方不履行本项约定视为乙方违约。
五、施工设计变更
1、非甲方提出，乙方不得单方变更施工设计及施工要求。
2、甲方有权按照实际需要变更施工要求，施工要求自通知乙方后生效，乙方有义务接受甲方变更施工方案的要求，但应按照以下
方式调整价款：变更后工程总量下调的按照现场实际定量、定价作为竣工结算；变更后工程量增加的按照现场实际定量、定价作为竣工结算。
六、工程材料要求
乙方施工过程中使用的所有建筑材料必须按照甲方指定的材料产地、品牌进行采购，非经甲方书面同意不得变更，否则视为乙方违约，具体情况见本合同附件。因市场因素，或甲方临时性要求变更材料价格的，需由甲方书面同意。
七、工期迟延或提前
1、若乙方未按照本合同约定完工，按照拖延时间计算迟延交
工的违约金，按1000元/天计算迟延违约金。
2、若乙方按施工要求及标准提前交工的，按照1000元/天—计
算奖励金，奖金在工程结算完，实际验收合格后扣除费用及税负、代付款项后计入最后一笔付款计划中
八、工程款支付及税费负担
1、双方约定，甲方按照本协议附件中工程款支付计划表的记载向乙方支付工程款。
2、乙方出现不按施工要求进行施工，质量或安全情况出现问题被监理方提出改正后未按时改正的，甲方指派人员协调处理，相应费用由乙方承担。
3、出现本条第2项情况，甲方有权在当期或下一期付款时扣除，乙方同意。
九、保证金
1、乙方应当于本合同签订之前向甲方交纳施工保证金，保证金
按照50元/〃计算，总额为90万元（大写玖拾万整）。甲方收到乙方全额支付的保证金后，向乙方出具收据（非正式发票）。
2、保证金用于乙方保证按照本合同约定进行施工，出现安全事
故及乙方工人薪资拖欠问题时，若乙方未及时处理导致甲方需要处
理时，甲方有权单方从乙方交纳的保证金中支出相应费用（包含甲
方为处理问题聘请的第三方人员费用），支付后导致保证金数额减少的部分，乙方应当及时补齐，否则视为乙方违约。
3、出现乙方不按约定及甲方提供图纸施工造成甲方损失的，甲
方有权从保证金中扣除返工等因素给甲方造成的损失，乙方同意。
4、基础梁砼浇好后，有地下室的做至四周剪力墙回填土方平整。
验收合格土方平整后退回50 %保证金，主体封顶退40 %，主
体验收退10 %，若出现上诉第2、3项情况，甲方可暂停按本项
规定退还保证金，待乙方解决问题后再行根据情况退还。
十、乙方无故停工情况特殊约定
乙方施工过程中，非因甲方原因停工连续满3日的或者累计
满10日的，甲方有权单方解除本合同，乙方实际施工的工程费用甲方可扣除
40%作为甲方损失后支付给乙方。
十、劳资问题及安全责任
1、本合同履行过程中，乙方应当保证其施工人员不出现闹事、上访情况，保证员工工资发放，出现讨薪罢工等情况，甲方除可以按照合同约定处理，有权要求乙方承担赔偿责任。
2、乙方应当遵守安全施工规范及相关法规，时刻以保证安全为施工前提，若出现安全事故责任，乙方应当承担所有责任，因乙方未及时解决问题导致甲方因此遭受损失的（包括不限于代为赔偿情况），甲方有权从工程款中扣除、追偿或要求乙方赔偿。
十二、合同生效
本合同自双方签字盖章及乙方按照合同约定全额交付施工保证金后生效。
十三、合同附件及补充协议
1、合同附件是合同的有效组成部分，不可分割。
2、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议与本协议约定不一致的，以补充协议为准。
十四、合同份数
本合冋- 式份，均具有同等法律效力，发包人执份, 承包人执份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
年月日年月日
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
附件
协议书附件：
附件1：发包人核定市场单价一览表
附件2：工程质量保修书
附件3：甲方自建项目清单
附件4：甲方付款计划
附件5：承包人主要施工管理人员表
附件6：责任事故及农民工工资特殊约定
附件1:
发包人核定市场单价一览表
范围内不予以调整）
（在土
附件2:
工程质量保修书
发包人（全称）：宝鸡江河置业有限责任公司
承包人（全称）：_______________________________________
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就宝鸡江河?凯旋城1#6#10#11#楼（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：保修期为18个月，保修期间接物业部门联系单3天内派人维修，直至达到质量要求和业务要求。如不及时，甲方可另派人维修，费用从保修金中扣除。夜访同意。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修
期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2 .屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为18个月；
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 ___________ ，缺陷责任期自工程实际竣工之日
起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4 .质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：__________________________
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）: _______________ 承包人（公章）: __________________
地址：__________________________ 地址： ____________________________
法定代表人（签字）: ___________ 法定代表人（签字）: ______________
[ ] 施工服务合同 合同签订地：[] 合同编号：[ ] 甲方： 地址： 法定代表人/负责人： 授权代表： 乙方： 地址： 法定代表人/负责人： 授权代表： 为规范双方工程施工合作事项，明确甲乙双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宜春电信本地网通信工程部分项目的施工事项协商一致，订立本合同。 第一条定义 除非另有约定，本合同项下的相关词语、术语均以本条下列释义、表述为准。 1.1“项目：”指双方在本合同中约定的合作范围内的项目。 1.2“建设单位：”是指向甲方发包并与甲方签订施工合同的单位或个人。 1.3“项目经理：”指一方指定履行本合同相关权利和义务的代表。 1.4“初验：”指项目施工完成后，建设单位按相关验收规范文件组织的初步验收。 1.5“终验：”指通过试运行期后，建设单位组织的最终验收。 1.6“有效发票：”指符合国家相关规定及甲方合理财务要求的商业
1.7 “工期：”指双方在本合同中约定，按总日历天数（包括法定休息日、节假日）计算的项目实施天数。 第二条合同期限 2.1 本合同有效期自［ 2012 ］年［ 1 ］月［ 1 ］日至［ 2012 ］年［ 12 ］月［ 31 ］日。合同期满后，甲、乙双方如无异议，协议顺延，但顺延期不超过一年。 第三条工程委托 3.1 甲方在合同有效期内将建设单位的工程项目委托乙方完成。但下列情况下，甲方有权另行处理（或调整委托份额）： 3.1.1 涉及到甲方及建设单位核心利益的工程或干线以上工程； 3.1.2 特殊情况下（包括但不限于乙方出现施工力量不足、工程质量问题以及客户投诉、建设单位要求等原因），无法正常委托的工程； 3.1.3 乙方无法按质按量完成优先区域或份额的工程时； 3.1.4 乙方违反本合同相关约定条款； 3.1.5 甲方根据业务发展需要必须调整时。 3.2 具体单项工程的服务内容、工期要求，双方另行签订《施工服务订单》（“订单）”， 3.3 乙方必须无条件接受甲方在本合同规定范围内的工程委托订单； 3.4 具体项目的工期、进度、材料和设备的供应以订单约定为准。 3.5 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同/订单分包或转包给第三方。 3.6 订单在甲乙双方签字盖章后生效，即对乙方具有约束力。未经甲方书面同意，乙方不得再对所确认订单进行变更或撤销。 第四条双方权利义务 4.1 甲方的权利和义务 4.1.1 对乙方在项目合作范围内的各项实施工作进行管理，确保项目工期、质量、安全等目标的实现。 4.1.2 负责在项目实施过程中与建设单位的沟通、协调。 4.1.3 负责向乙方提供项目相关的图纸和技术资料，并在开工前 组织进行技术交底。
住宅小区水电安装清包合同样本 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。 一、工程概况： 、工程名称： 、工程地点： 、结构形式：墙结构，地下层地上层，地上层高 m，总建筑面积约。 二、承包方式： 、包工不包材料的大清包方式 三、承包范围： 、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。 、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。 四、承包内容： 、给、排水系统预埋及安装； 、给水设备安装及调试；
、照明用电系统线路预埋及安装； 、照明用电设备、开关插座安装及调试 、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收）。 五、清包工期： 、于土建同时竣工交验。 备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。 六、质量要求： 、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。 、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。 七、安全文明施工要求： 、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。 、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。 八、双方义务： 、甲方义务：
装饰工程施工合同（正文） 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议． 第一条工程概况 1.1 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 1.2 开工日期： 竣工日期： 总日历工期天数： 1.3 质量等级： 1.4 合同价款： 第二条合同文件及解释顺序 第三条合同文件使用的语言和适用标准及法律 3.1 合同语言： 3.2 适用标谁、规范： 3.3 适用法律、法规： 第四条图纸 4.1 图纸提供日期： 4.2 图纸提供套数： 4.3 图纸特殊保密要求和费用： 第五条甲方代表 5.1 甲方代表姓名和职称（职务）: 5.2 甲方赋予甲方代表的职权： 5.3 甲方代表委派人员的名单及责任范围：
第六条监理单位及总监理工程师 6.1 监理单位名称： 6.2 总监理工程师姓名、职称： 6.3 总监理工程师职责： 第七条乙方驻工地代表 第八条甲方工作 8.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求： 8.2 水、电、电讯等施工管线进人施工场地的时间、地点和供应要求：8.3 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间: 8.4 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间： 8.5 办理证件、批件的名称和完成时间： 8.6 会审图纸和设计交底的时间： 8.7 向乙方提供的设施内容： 第九条乙方工作 9.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求： 9.2 提供计划、报表的名称、时间和份数： 9.3 施工场地防护工作的要求： 9.4 施工现场交通和噪音控制的要求： 9.5 符合施工场地规定的要求： 9.6 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施： 9.7 建筑成品保护的措施： 第十条进度计划 10.1 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划和时间 10.2 甲方代表批准进度计划的时间： 第十一条延期开工 第十二条暂停施工 第十三条工期延误 第十四条工期提前
施工单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）： 经甲乙双方友好协商，甲方把斜屋面，斜拦板盖瓦工程发包给乙方施工，并结合实际情况，本着诚实守信，真诚合作，互惠互利原则，就明确甲乙双方施工过程中的权利，义务和责任及确保工程质量，工程进度，工程安全原则，经双方协商达成如下合同条款，希望共同遵守执行。 一、工程名称： 及小区楼。 二、工程地址： 三、工程承包内容及工程承包形式： 1、乙方包工不包料，包质量，包进度，包安全。 2、甲方只提供斗车，垂直运输设备及钢钉铜线，其余一切工具由乙方负责。 四、工程单价： 按实际完成施工面积计算元大写圆整/平方米。 五、质量标准及施工方法： 1、基层处法一一施工放线——选瓦，瓦片穿絧线——铺设粘结层——瓦片安装，钢钉固定自下而上——屋面盖瓦前，必须清洁抺灰层，以求使瓦面平整密贴屋面，达到瓦面平直，牢固的目的，不得有积水等现象。 2、各施工层段必须符合图纸设计要求，不得随便施工，若有随便施工的, 责任由乙方自负。 3、乙方在施工过程中使用的机械设备，及完成的成品要保护好不得损坏如有发现按三倍赔偿
4、对本班组的成品负责清理干净。 六、双方责任： 1、甲方提前通知乙方进场，并将工作面移交给乙方施工。 2、甲方有权利对乙方在施工过程中的质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改，施工完毕后，甲方应及时按排专业人员进行验收，计算施工面积并签发验收单，确保施工连续进行。 3、甲方负责对乙方新进场工人办理工伤保险。 4、乙方应配合工程的整体施工进度，按甲方提供的施工进度计划要求，除不可避免的因素外，不得人为拖延工期。 5、乙方必须遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违反。 6、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽，服从工地管理。 7、乙方不按合同规定进场，或中途自行退场，则视为违约，甲方有权终止合同并不给予结算所余工程款。 8、施工中严格执行安全施工操作规范和防火规定，负责劳工招用及管理并办理合法用工手续及工资表，配合甲方做好工人的三级安全教育，乙方必须及时提供班组人员名单和个人资料给甲方，以便甲方及给每位新员工上工伤保险，如乙方没能及时提供新来员工名单和个人资料上岗，如出安全问题由乙方自负。 七、付款方式： 1、每栋完成付一次％生活费，其余工程款，待全部工程完成付％余下的工程款待全部工程竣工验收合格后一个月付清。 八、双方签订本合同后生效，工程完成后自动失效。 甲方代表：乙方代表： 日期：日期：
工程施工战略合作框架协议 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲方为专业从事的企业，下属项目公司，希望乙方能够提供高质量的施工总承包服务；乙方为专业从事工程施工的壹级企业，愿意承接甲方开发项目的施工业务；双方就工程施工形成战略合作关系，为使双方在工程施工的质量、工期、文明施工、成本等各个方面的合作能够达到预期目标，经双方共同协商达成如下协议。 1.乙方承包甲方开发的项目，每年施工面积约为平方米。 2.承包范围：施工总承包工程，为一般土建工程(包括桩基)、室内给排水工程、室内电气及照明工程、防雷接地、工程图纸所包括的工程内容。其中指定分包工程和专业分包工程除外。 2.1.甲方指定分包工程：(具体内容按项目实际情况另行协商) 2.2.甲方专业分包工程：(具体内容按项目实际情况另行协商) 3．工程价款的支付及结算方式： A.工程款的支付方式： 按上述A条款付款的结算方式: A.1工程量计算方法及其相关文件计算。
A.2取费方法 A.3总承包服务费：指定分包造价的。 A.4其他地区项目另行协商。 B.工程款的支付方式：按上述B条款付款的结算方式: B.1工程量计算方法及其相关文件计算。 B.2取费方法 B3总承包服务费：指定分包造价的。 B.4其他地区项目另行协商。 C.工程款的支付方式： 按上述C条款付款的结算方式: C.1工程量计算方法及其相关文件计算。 C.2取费方法 C.3总承包服务费：指定分包造价的。 C.4其他地区项目另行协商。 4.甲供材料、甲定乙供材料：影响外立面、无价材料、特殊材料，具体根据项目实际明确。 5.施工工期： 6.质量及奖罚：单位工程工程质量验收要求达到“一次验收合格”，达到“一次验收合格”，不奖不罚。创杯的奖励在具体施工合同中确定。 7.安全及文明施工：执行当地的有关建筑施工安全生产条例、规定及
合同编号： XX小区送电工程建设协议书 工程名称： XX小区二期送电工程 建设单位： XX开发有限公司 实施单位： 签订日期： 2013年4月3日
兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。 合同双方当事人： 建设单位:XX有限公司（以下简称甲方） 法定代表人（签章）：联系电话： 委托代理人（签章）：联系电话： 实施单位:（以下简称乙方） 负责人（签章）： 委托代理人（签章）：联系电话： 第一条：乙方承担的送电工程建设任务 工程名称：XX送电工程 工程地址：XXXXXXX 工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。 第二条：甲乙双方责任 甲方责任如下： （一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。 （二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。 乙方责任如下：
（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。 （二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。 （三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购置、安装、调试等费用。 （四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。 第三条：合同金额及付款方式 经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装置费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。） 甲方先交伍拾万元做为前期费用。 如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。 第四条：规划、设计变更的约定及违约责任 合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。 第五条：质量保证 （一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。 （二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。
建设工程施工合同 第一部分协议书---------------------------------- 2 第二部分通用条款----------------------------------- 5 第三部分专用条款-------------------------------- 5 附件1：承包人承揽工程项目一览表---------------------------------- 13附件2：发包人供应材料设备一览表--------------------------------- 14附件3：房屋建筑工程质量保修书------------------------------------ 15
建设工程施工合同 第一部分协议书 发包人（全称）：______________________________________________________ 承包人（全称）：______________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_______________________________________________ 工程地点：_____________________________________________________ 工程内容：___________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：
合同编号：YT-FS-2149-20 屋面瓦施工合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
屋面瓦施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程建设单位：(以下简称甲方) 工程承建方：(以下简称乙方) 因十字布小学教学楼屋面长年漏水，虽经多次进行防水补漏，但仍然未能彻底解决这一问题。学校就此事向康乐街道党委政府申请拨给资金进行屋面改造。康乐街道党委政府非常重视，经康乐街道研究决定，由康乐街道出资将十字小学教学楼屋面改造成彩瓦屋面，以彻底解决漏水问题。为确保工程进展顺利，确保工程质量，经甲乙双方协商，本着公正平等的原则特制定如下施工合同。 一、工程项目：康乐街道十字小学教学楼彩瓦屋面施工。 二、工程地址：康乐街道十字布小学校园内。 三、工程结构：屋面防水、排水沟、下水管、杉
木屋架、水泥瓦漆成红色 四、工程造价及建筑面积：总面积535平方米，每平方米造价包工包料200元，总造价107000元。大写：壹拾万柒千元。 五、施工要求： 1、屋面须进行全面沥青防水。 2、做好排水沟，排水沟必须满足屋面排水要求。 3、安装好屋面下水管，并确保无论下多大的雨都能排水顺利。 4、木屋架的安装材料一律采用杉木，所用的杉木平均直径不少于12，以确保木屋架牢固。 5、屋面瓦全部采用水泥瓦，在盖好后全部漆上红漆。 6、从学生安全方面考虑，施工应在学校放学后或双休日进行，确保安全。 六、施工时间：20xx年12月1日——2120xx年12月30日。 七、施工及完工要求
IAO **市建设工程施工与相关服务合同 工程名称：燕罗街道骄冠路路面改造工程 工程地点：**市**区燕罗街道 委托人：**市**区燕罗街道办事处 承包人： 2019年4月
协议书 发包人(全称)： **市**区燕罗街道办事处 承包人(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下： 一、工程概况 工程名称：燕罗街道骄冠路路面改造工程 工程地点：**市**区燕罗街道 工程规模及特征：本工程预算价为176.693535万元。 二、工程承包范围 主要建设内容为：燕罗街道骄冠路路面改造工程（详见施工图及工程预算书） 1.房建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)
2.市政工程：(在□内打√，并填写相应的工程量) 3.其它工程：燕罗街道骄冠路路面改造工程（详见施工图及工程预算书） 三、合同工期 开工日期：2019年4月26日（以监理工程师开工令为准） 竣工日期： 2019年8月23日 合同工期总日历天数 120日历天。 四、质量标准 本工程质量标准：按国家验收标准达到合格 五、合同价款 币种：人民币
合同价款(大写)：壹佰陆拾壹万叁仟柒佰捌拾玖元整 (小写) 161.3789万元 其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：23.547858万元 暂列金额为0万元 项目单价：详见燕罗街道骄冠路路面改造工程招标控制价（预算）审定书。本合同价为标底除非竞争性费用（其中安全文明施工措施费23.547858万元，暂列金额为0万元外）其余部分下浮10%。材料价格根据2019年第3期《深圳建设工程价格信息》，对于该期《深圳建设工程价格信息》中没有的材料、设备，采取就近参考《深圳建设工程价格信息》的原则选择确定，缺项部分材料通过市场询价确定。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同专用条款4.1款的规定一致： 1.协议书； 2.中标通知书； 3.专用条款和补充条款； 4.通用条款； 5.招标文件及其附件； 6.标准、规范及有关技术文件； 7.图纸； 8.招标控制价； 9.投标文件； 10.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
小区工程施工合同 发包方：（以下称甲方） 承包方：（以下称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就明光市英郡华府.东郡工程施工及有关事项协商一致，结合本工程具体情况订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：。 1.3工程内容：图纸范围内水电安装工程及消防预埋工程。 1.4承包范围：水电安装工程（室内给排水、室内管线、防雷、灯具、桥架等），乙方包工包料。 1.5开工日期：以开工报告为准（或甲方书面通知为准）。 1.6质量等级：合格 1.7合同价款：最终以实际审计报告为准。 1.8工程结算：水电安装最终审计价格的百分之，即％。 第二条工期要求 以项目部实际施工进度同步完成。注：所有单体项目工程粉刷、地坪结束、进户门窗安装结束后同步完成所有穿线及安装，同步配合项目部完成竣工验收。 第三条支付方式 工程款支付方式：依照施工总合同。工程暂定价格为每平方人民币元（￥元）、乙方需按工程总造价提供增值税专用工程发票给甲方。 第四条竣工结算 竣工备案后，同步配合甲方审计，审计结束依施工总合同及建设单位付款扣除质量保修金后结清。 第五条保修 乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修额和支付办法，进行保修并支付保修金。 第六条安全 乙方要按有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的财产损发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方。同时按政府有
关部门的要求处理。甲方要为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。 乙方在重要设备、高低电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经甲方批准后实施。 第七条保险 施工中所有保险由甲方负责办理。 第八条本协议的生效与终止 本协议条款签字盖章之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕、乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。 第九条其他 本协议未详部分参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关条款执行。 第十条补充条款 第十一条合同份数 本合同一式二份，具有同等法律效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。未尽事宜，双方另行协商。 甲方（签章）：乙方（签章） 身份证号：身份证号： 电话：电话：1 合同订立时间：年月日
甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分项工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，订立本分项工程承包合同并共同严格遵守履行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构形式：框剪、框架 4、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 二、承包内容 1、承包范围：装修阶段的屋面瓦及相关作业，具体主要工作内容如下： 根据施工图纸屋面瓦的铺贴及屋面瓦的场内运输、倒运等全部工作。 2、承包方式：自带施工工具，按设计要求质量标准承包屋面瓦作业的人工费。 3、承包单价：元/平方米（接触面积），特殊情况单价另议。 4、合同总价款：按结算工程量乘以合同单价形成工程总造价，奖增罚减后确定结算金额； 5、工程量结算清单 （1）工程量结算清单的格式由公司预算部提供； （2）按本工程施工图纸、设计变更及增加的工程签证进行结算工程量理论值的计算； （3）按本工程对外施工合同规定的各种材料损耗率计算各材料的损耗值，超出合理损耗值的部分必须在结算中予以扣除； （4）工程量清单的确认必须由项目部、工程部、预算部及分包方共同核实签字认可。
三、工程款支付及结算办法 1、工程款按施工月进度支付：每月施工完工经验收合格后支付已完工程量的% （月份之前按%结算，月份之后按%结算），本工程竣工验收合格后支付至结算总价款的%，留%的余款作为质量保证金，待质保期满后支付。 2、结算：甲方工程部和项目部对乙方所施工工程进行验收，经验收合格后进行最终结算。 3、质量保证金：乙方施工完工后，甲方保留工程结算金额的%作为质量保证金，该保证金在质量保证期满并无质量问题后支付。 4、乙方出具经项目部、工程部、预算部及分包方共同审核认可的工程量结算单、分项工程承包合同，由项目经理部负责请款支付乙方工程款。乙方在领取工程款前必须向甲方出具工人花名册，并由项目部及财务部监督发放工人工资。 四、质量标准及相关责任 1、严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001和《屋面工程施工质量验收规范》GB50207—2002的要求进行施工。甲方将按照以上标准对乙方进行实测质量检查。 2、乙方须设质检员对工程进行自检。乙方质检员人数须满足甲方工期安排。 3、甲方的质量部门对乙方施工的分项工程进行抽检。对施工质量不符合要求的，甲方质量部门有权做出-元人民币的罚款处罚决定，该罚款决定送达乙方时即生效。该款项甲方有权直接在乙方施工项目的工程款中直接扣除。 4、屋面瓦分项工程施工至少满足以下要求： （1）平瓦屋面的有关尺寸应符合下列要求： a 脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度，每边不小于mm。 b 瓦伸入天沟、檐沟的长度为～mm。 c 瓦头挑出封檐板的长度为～mm。 d 突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于mm。 （2）挂瓦条应分档均匀，铺钉平整、牢固；瓦面平整，行列整齐，搭接紧密，檐口平直。
施工服务合同协议书 甲方:中国科学院计算技术研究所 乙方：北京永泰装饰装潢责任有限公司 物业管理方：第一太平融科物业管理（北京）有限公司融科资讯中心分公司 工程概况 1.1、工程名称：六、七层卫生间改造工程 1.2、工程地点：北京市海淀区科学院南路6号 1.3、承包范围：中科院计算技术研究所办公楼六层、七层西侧男、女共四个卫生间 2、合同价款及付款方式、结算方式 2、1合同价款 2.1.1合同形式：本合同为固定总价合同。 2.1.2合同总价:18800元，在原有报价基础上新增下挡板费用。 2.2付款方式： 2.2.1结算原则:本合同是固定总价合同,安装结束,经甲方及管理方验收合格后甲方三天内进行结算并支付全部款项。 3、承包内容和方式: 3.1承包的方式主要为包工包料,甲方提供电源,乙方自供所有机具设备并负责工程安装施工。 3.2其他承包的内容和方式: 3.2.1乙方对所有到场材料负责装卸、搬运、及按规定存放保管、安装
等需要管理方的配合与协助。 3.2.2在规定的场地内，乙方自放置机具和材料等。 3.2.3本合同一式三份，甲、乙、管理三方各执一份。 4、工期 4.1总日历天数为 12天 4.2开工日期：合同签订后5日内 4.3工期延误： 4.3.1乙方不得由于施工组织、人力、机具设备等原因延误工期，否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料或者引进新的队伍来确保工期，若由此引起甲方增加费用支出的由乙方承担。 4.3.2以下情况造成工期延误，经甲方确认后可以顺延. (1)不可抗力 (2)设计变更 (3)一周内非乙方原因停水电 (4)由于甲方的原因 4.3.3 施工过程中遵守大厦安全管理规定，入场前必须签署《大厦施工安全协议》。 4.3.4 施工过程中如有对原有设备设施造成损坏的，施工方负责在最短的时间内对其修复或原价赔偿。 4.3.5 施工方必须遵守国家的安全、环境法规，否责后果由施工方承担。 5、质量
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、
材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
屋面瓦施工合同范本 屋面瓦分烧结瓦和非烧结瓦2大类。屋面瓦施工合同是怎样写的呢?以下是在为大家整理的屋面瓦施工合同范文，感谢您的欣赏。 屋面瓦施工合同范文篇一工程建设单位：(以下简称甲方) 工程承建方：(以下简称乙方) 因十字布小学教学楼屋面长年漏水，虽经多次进行防水补漏，但仍然未能彻底解决这一问题。学校就此事向康乐街道党委政府申请拨给资金进行屋面改造。康乐街道党委政府非常重视，经康乐街道研究决定，由康乐街道出资将十字小学教学楼屋面改造成彩瓦屋面，以彻底解决漏水问题。为确保工程进展顺利，确保工程质量，经甲乙双方协商，本着公正平等的原则特制定如下施工合同。 一、工程项目：康乐街道十字小学教学楼彩瓦屋面施工。 二、工程地址：康乐街道十字布小学校园内。 三、工程结构：屋面防水、排水沟、下水管、杉木屋架、水泥瓦漆成红色 四、工程造价及建筑面积：总面积535平方米，每平方米造价包工包料200元，总造价107000元。大写：壹拾万柒千元。 五、施工要求： 1、屋面须进行全面沥青防水。 2、做好排水沟，排水沟必须满足屋面排水要求。
3、安装好屋面下水管，并确保无论下多大的雨都能排水顺利。 4、木屋架的安装材料一律采用杉木，所用的杉木平均直径不少于12，以确保木屋架牢固。 5、屋面瓦全部采用水泥瓦，在盖好后全部漆上红漆。 6、从学生安全方面考虑，施工应在学校放学后或双休日进行，确保安全。 六、施工时间：2013年12月1日2103年12月30日。 七、施工及完工要求 1、乙方要按施工要求进行施工，甲方有权进行监督施工质量。 2、工程施工完成后，由甲方进行验收。如发现不合格，乙方无条件进行返工，所产生的费用由乙方负责。 3、在施工过程中，乙方要要求施工人员注意施工安全，如发生施工安全事故甲方不负责，全部由乙方负责。 甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)： 年月日： 屋面瓦施工合同范文篇二甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程屋面瓦施工事项协商一致订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。 一、工程名称：
工程服务合同-服务合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲乙双方依据国家有关法律、法规的规定，在平等协作、诚信诚实、共赢发展的基础上，就甲方委托乙方进行工程服务的合作事宜，达成如下协议： 第一条：合作项目及目的 双方明确本合同是为工程服务。 第二条：工程期限第三条：工程造价和付款方式 2.1 乙方应自年月日开工，至年月日完工，工期为天。 2.2 乙方应严格遵守上述时间要求，按时完成有关工作。 第三条：工程造价和付款方式 3.1工程造价以实际发生项目竣工验收结算为准。造价预算为人民币：。(￥元) 3.2合同签订后天内，甲方按预算总额 %预付备料款，工程进度至 %后甲方按预算总额 %划拨工程进度款。工程至%后甲方按预算总额 %划拨工程进度款，工程至%后甲方按预算总额 %划拨工程进度款。余额待竣工决算后天内付清，余额按结算总额 % 元保修期满后天内付清。乙方在全部工程竣工验收合格后天内提出竣工结算报告送甲方审核，甲方在接到报告之日起天内提出意见，愈期视作同意，
乙方可根据审定的数额，请求办理收款。 第四条：工程质量标准和保修期 4.1工程质量标准按国家现行施工及验收规范。 4.2保修期为，自竣工验收双方签字确认之日起计。保修期内出现的质量问题，乙方在接甲方通知后天内进行检查，经双方鉴定，属乙方施工或材料质量问题，由乙方即进行修复;属甲方使用不当造成的，由甲方负责。如对质量问题有争议，由质监部门裁定。 第五条：双方责任 5.1甲方责任。 (1)办理报建、临时场地、占用道路等手续。组织对施工图会审。在开工前天，提供符合进场的条件。 (2)向乙方提供设计所需的有关资料：设计文件、消防、环保等要求，建筑物的结构情况和房屋安全鉴定书，各装修项目的具体要求及设计要点，提供工程所需的水、电设施。 (3)按约定付工程款,对工程竣工验收和办理竣工结算。 5.2乙方责任。 (1)合同签订后天内编制施工计划报送甲方监督执行。 (2)按施工安全规范做好施工质量、安全管理。 (3)施工中乙方原因造成的停工、返工、材料、器材等损失均由乙方承担。 (4)对竣工验收后保修期发现的属乙方责任的质量问题负责返修。
景观工程施工合同 发包人（全称）：××××××××××（以下简称甲方） 承包人（全称）：×××××××××（以下简称乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将工程的施工发包给乙方。经双方协商，就有关该工程的施工合作订立合同，具体内容如下： 一、工程概况 1、工程名称：×××××景观工程； 2、工程地点：××××× 二、合同承发包内容 1、景观设计内容中，包括所有设计内容的种植、施工与安装，包括：水景、铺装、 景墙、隐形消防通道、木平台、台阶、围墙、景亭及绿化等；不包括：室外家 具、景观灯具、室外石艺、花钵、水钵及雕塑、土方回填、防水工程、铁艺栏 杆、真石漆、大门（含闭门器）、车档、游乐设施等。具体施工范围详见本合 同附件； 2、为完成上述施工、验收、保修养护、移交所必须进行的辅助性工作； 3、本合同约定的其他乙方责任和义务； 4、本合同约定的其他内容。 三、工程施工承包方式 工程承包方式：为包工包料、包安全、文明施工、包质量、包工期。 四、工期及质量目标
1、质量目标：按现行工程所在地正在执行的有关质量验收标准，接受政府质监部 门验收，一次性验收合格； 2、工期目标： 开工日期：2014年8月1日，竣工日期：2014年10月15日；共75日历天。具体以甲方通知为准。 五、合同价款、支付及结算 1、合同暂定总价款（小写）：*******元，人民币（大写）：壹仟壹佰贰拾伍万肆仟 叁佰玖拾伍元整。，人民币（大写）：壹仟壹佰零叁万叁仟柒佰贰拾壹元整对该 价款，本合同约定如下： 1)已包含乙方为完成本合同约定的承发包内容，甲方所应支付的全部价款； 2)包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、风险、税 金及政策性文件规定费用等完成该合格工程所需的一切费用； 3)履约期间，除以下情况外，不因价格组成要素的市场波动而变动，不因政 府造价部门的调价政策而调整，不因乙方当初报价的遗漏而调整： （1）乙方在原发包范围外完成甲方指令工作而发生的费用签证； （2）设计变更； （3）合同违约金； （4）其他合同约定可以调整的情况。 4)经甲乙双方确认的报价，自动成为与本合同相对应的价款明细。 2、款项支付： 1)合同签订后，甲方支付乙方合同总价的15％作为工程预付款；以收到合同 总价的10％的履约保证金或履约保函为前提。
建设工程施工合同---------------------------------------- 1第一部分协议书 ------------------------------------------------------------------ 2第二部分通用条款 --------------------------------------------------------------- 5第三部分专用条款 --------------------------------------------------------------- 5附件1：承包人承揽工程项目一览表------------------------------------------------------ 12附件2：发包人供应材料设备一览表------------------------------------------------------ 13附件3：房屋建筑工程质量保修书--------------------------------------------------------- 14
建设工程施工合同
第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：（人民币）
琉璃瓦施工合同 篇一：安装琉璃瓦施工承包合同 安装琉璃瓦施工承包合同 甲方：河龙村四组（以下简称甲方） 乙方：刘友生（以下简称乙方） 现就甲方将河龙村四组众厅安装琉璃瓦工序承包给乙方施工完成一事，经甲乙双方协商，达成如下合同条款： 一、承包内容：安装斜屋面和山字岛琉璃瓦。 二、承包方式：包工不包料。 三、甲方只负责把琉璃瓦吊上屋顶，其它甲方提供的材料由乙 方自行负责吊上屋顶施工。 四、结算价格：斜屋面单价每平方米21元，山字岛单价每米 50元，完工验收合格按实际丈量结算工程款。 五、完工时间：在合同签订之日起一个月之内确保全部完工并 验收。 六、合同一经签字立即生效，如有违约，处违约方总工程款20% 违约金。 甲方（签章）：
乙方（签章）： XX年月日 篇二：琉璃瓦安装工程承包合同 琉璃瓦安装工程承包合同 发包方： 承包方：李国华、旷新元 ×××工程经发包方同意愿将该工程的琉璃瓦安装工程承包给李国华、旷新元负责安装，经双方协商特订如下合同： 一、承包方式 包工不包料（其中：灰耙、铲、灰桶、通线、砌刀、切割瓦片的切割机等小型工具由承包方自负），提升机和灰机及脚手架均由发包方负责无偿提供给承包方使用。 二、工程内容 承包方负责调运沙浆、琉璃瓦安装及瓦面清扫。但脚手架、物料提升机等的搭拆，以及屋面找平层等项目均不包括在承包方的工作内，发生时双方协商按增加项目支付承包方的劳务费用。 三、结算方式 按实际竣工展开面积35元/m2结算，其它增加项目按双方协商费用结算。 四、工程质量与安全
承包方必须严格按照施工图纸及国家有关验收规定等要求施工，瓦面坡度顺畅、表面干净整洁，观感好。在施工期间承包方施工人员必须严格按照有关安全生产规范规定施工，一切听从发包方的安全管理人员的安排，不得违章操作，如因承包方原因造成发生安全事故，则由承包方自负。 五、费用支付 按每月实际完成的工程量乘以单价（35元/m2）计算，由发包方支付承包方的劳务费用。 六、违约责任 承包方必须按发包方的要求保质、保量按时完成，如质量标准达不到国家验收合格标准，所造成的损失由承包方负责支付。 发包方必须按月及时支付劳务费用，发现施工质量达不到合格标准时应及时通知承包方返工处理，如发包方不按时发放工资，承包方有权停止施工，并可向发包方追讨劳务费用及因发包方原因造成的施工人员的务工费用。 七、其他条款 发包方应无偿提供承包方施工人员的住宿及生活场所。本合同一式二份，双方各执一份。双方签字生效，互不违约，如有争议时可向上级主管部申请调解处理。 发包方：承包方：
施工技术服务合同书（标准版） 合同编号： 施工技术服务合同书 （标准版） 甲方： 乙方： 签订日期： 签订地点：
施工技术服务合同书 甲方（委托方）： 乙方（受托方）： 经甲乙双方共同协商，并根据《中华人民共和国合同法》之规定，就XX 公路路基、路面工程的施工技术服务事宜达成如下协议，由签约双方共同恪守。 一、服务范围 乙方按照甲方要求组织技术人员为甲方提供本工程范围内的施工测量、施工单位自检资料整理、计量、变更资料整理等技术服务（不包括试验和工地施工）。 二、甲方权利与义务 ①甲方为乙方提供工作所需的一切设计图纸以及业主和监理单位下发的有 关文件。 ②甲方为乙方提供全站仪、水准仪、皮尺、钢卷尺、花杆、对讲机、电脑、 打印机、文件柜、写字台、数码相机等测量、办公设备和两个测量辅助人员。 ③甲方全面负责疏通、处理与建设方、监理方和其他上级部门人员的关系， 并承担工程交工验收（包括资料验收）的一切费用。 ④甲方为乙方提供住宿、食宿及外出办公条件。 ⑤甲方为乙方提供工程技术专用车一辆。 ⑥甲方在每个工作面需有现场施工员，接受乙方的技术交底。 ⑦甲方在施工期内有权要求乙方提供满足工程技术所需的人员。 ⑧乙方人员若不遵守甲方的管理制度，屡劝不听者，甲方有权要求乙方换人。 ⑨在工程施工过程中，甲方必须按乙方的技术要求和国家有关施工技术规范 进行施工，否则造成的工程质量事故及工程损失，乙方不负任何责任。三、乙方权利与义务 ①乙方必须按照甲方要求，为甲方提供技术服务。 ②若甲方所提要求不符合施工规范规定，明显存在质量隐患时，乙方有权拒
绝执行。 ③乙方必须配备足够的技术人员以保证甲方的工程进度和技术质量。 ④乙方在放线、抄平后将数据以书面形式给现场施工员交底，双方签字确认。 四、服务期限 ①服务期限以甲方与建设单位签订的合同工期为准。 ②工期包括施工复测时间（10-15天）、雨季及因建设方、甲方等缘故造成的 停工时间。不包括竣工资料的编制时间。 ③竣工资料编制时间为一个月。 ④若因建设方、甲方及雨季等造成工程无法完成，乙方不负任何责任。 ⑤若因建设方、甲方或天气原因致使工期超过合同工期，由甲方支付乙方技 术人员超过天数的工资。 五、费用及支付方式 ①本合同按服务期限三个月计，费用总额为人民币壹拾伍万元整（不含税金）。 ②甲方在乙方人员进工地后，支付费用总额的 10 %，施工期间甲方根据每月所占总费用的比例，每月支付给乙方月比例的90 %，剩余费用到工程完工资料交验时全部结清。 六、其他未尽事宜由双方另行协商。 七、本合同一式两份，自乙方进场接受设计单位交底之日起生效，到工程结 束自检资料交验费用结清时止。 甲方：乙方： 日期：日期： 住址：住址： 电话：电话：