土方分项工程承包协议书
发包方：瑞安市基础工程公司元隆山庄三标段项目部（以下简称甲方）承包方：周纪（以下简称乙方）为了加强施工管理，提高施工质量及经济效益，本项目部与乙方签订本承包协议书，将元隆山庄三标段土方分项工程承包给乙方，根据双方协商条文如下：
一、工程项目
1、工程名称：元隆山庄三标段
2、承包范围：按照设计图纸的要求，基槽内全部土方的开挖和外运、基底的人工清底整平、所有工程桩超高部分的凿除及桩头修整、基础片石垫层铺设。桩头上的钢筋预留40d，并调直，多余的切割后归乙方所有。铺片石垫层所需的片石均由乙方负责。
3、工期：按照甲方制定的施工进度计划，确保在计划工期内完成。
4、工程量及造价：工程量按实结算，土方开挖、外运按每立方米
贰拾元结算（包括人工修土、机械进退场费），凿桩头按每个贰拾元结算，铺片石垫层按每平方米叁元结算。
二、工程质量：
1、甲方根据现行的国家质量验收规范和评定标准进行技术交底与组织验收，乙方按照施工图纸和国家规范精心组织施工，保证工程质量。
2、基底不得超挖，否则甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。
3、挖土过程中必须确保桩身不受任何破坏，否则甲方有权将其清退出场，并要求乙方赔偿一切经济损失。桩头凿除高度以超出垫层5CM 为准，否则予以修整。桩头凿除及休整时，应保护好桩头的保护层不受破坏，否则应按甲方的要求处理好，费用及损失由乙方承担。桩头凿除时，打凿块状大小均为摆片石才可。
三、工程结算：
1、结算依据：
土方挖、运（包括人工修土）按甲、乙双方认定的自然地坪标高计算出的实挖深度与实挖长度和宽度之乘积计算工程量。凿桩头以实凿个数计算。铺片石垫层按实铺面积计算工程量。
2、付款方式：
①甲方在乙方完成工程量的50%时向乙方预付20%的工程款，乙方完成全部工作量退场后付30%，甲方工程完工至±0.00后付30%，余款待
裙房完工后全部付清。
3、因业主工程进度款付款不及时到位，或乙方不履行合同条款，甲方相应延期付款或拒付工程款。
4、乙方在施工活动中所发生的债权、债务均有乙方承担责任。
四、甲方职责：
1、负责清理施工场地内的障碍物，提供乙方施工机械进场道路和堆放施工材料场地，提供基槽挖土与施工放坡线的位置及场地和槽底标高。
2、无偿提供工地现场施工水源、电源。
3、负责基槽内的排水工作。
4、协调处理现场施工时的一切事宜。
五、乙方职责：
1、乙方必须对承包的工程实施安全生产，要做安全交底，提出明确的安全要求，甲方有权进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全文明施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。施工中如违反上述规定而发生伤亡事故，其一切经济损失由乙方负责。
2、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。进入施工现场，必须遵守工地各项文明生产规章制度，严禁
酗酒、打架和赌博，否则按规定予以重罚。若触犯法律，交由公安部门处理。
3、乙方进场7天内必须办理施工人员暂住证、就业证，其费用由乙方自负。
4、乙方施工人员自行安排住宿和饮食。
5、乙方自带挖掘机、运土汽车、铁锹、翻斗小车、空压机等施工所需的各种机械。
6、乙方施工中应文明施工及时清运散落道路、地面的零星土石方，如果运输和施工中违反环保、卫生、市容市貌等相关规定，乙方对造成的后果要承担一切经济损失。如运输中的道路污染和有关部门罚款等由乙方承担。
7、挖出的土方及外运，不准在场内或不准堆弃的堆弃。乙方须按照甲方提供的基槽灰线及基底标高施工，保证质量；施工中所需办理一切手续，均有乙方自理，并承担费用。
六、现场管理
1、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关进度计划等工作双方应密切配合，保持施工顺利
进行。如不服从甲方现场负责人统一管理，甲方有权令其退场，其损失由乙方承担。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法、安全生产和爱护财产的教育。妥善保护各种临时设施，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
3、施工中工人应24小时值班，现场有需要随叫随到。
4、施工期间员工住宿、饮食和仓库用房乙方自行负责。
5、甲方应提供相关的设计资料、现场平面布置图，做好基槽各部位标高交底工作等；甲方协调处理各班组工作，负责对乙方的书面技术交底和质量监督，并提供塔吊辅助人工清土工作。
6、其它：
（1）、经检验达不到国家验收规范和设计规定，不能保证工程质量；或非正常性原因施工，甲方有权单方面终止合同。造成返工，乙方赔偿一切损失。并按工程款总额的70％进行决算。
（2）、乙方必须按合同规定的日期及质量要求按期完成，否则逾期一天，罚款2000元；非乙方原因造成的工期延误，甲方同意顺延。七、补充条款：
如乙方不服从甲方现场管理和规定施工而出现基槽标高超挖或其它质量事故，因此而发生的一切责任及经济费用由乙方承担。
本协议一式三份，签字盖章生效，款清失效。未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方代表（签字）：
乙方（签字）：
2005 年4月1日
编号：_____________ 混凝土浇筑分项施工合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
发包单位: （简称甲 方） 施工班组: （简称乙 方） 甲方承建工程混凝土浇筑项目以包工形式由乙方施工。为确保工程施工进度、质量和安全生产、文明施工，明确双方责任，经由甲乙双方平等协商，按照国家有关 法律规定，并经公司有关部门审批，订立本合同 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积: 二、承包范围 1、根据设计施工图纸，设计变更及施工合同规定的项目要求，本工程混凝土浇筑分项工程以包工（含制作机械）形式由乙方施工。乙方不得将本工程转包或分包，必须按照《建筑施工合同》的要求确保本工程工期、质量和现场安全文明施工。 2、本工程主体结构工程（从基础至主体最高点按结构施工图、建筑施工图，主体砼工程振捣， 板厚控制、抹面、塑料薄膜覆盖），工作内容包括但不限于：承包范围内全部现浇砼的接料、放料、模板底部缝隙在cm以内的堵缝、浇捣、抹面、塑料薄膜覆盖等工作及砼墙面、梁柱面、板面缺陷的修补、由乙方原因造成的楼层内、外架砼清理工作，还包括以下工作内容，费用均包含在乙方承包单价内： 2.1、包括固定泵管的架子搭设、堵管时疏通、拆除； 2.2、砼布料机安装、拆除、清理、维修、保养；工完后清理装车退场。 2.3、所有后浇带的砼浇筑、塑料薄膜覆盖（费用另计）。 2.4、混凝土前后台上下料、泵送入模（包括泵管安装、拆除、清洗）。 2.5、混凝的振捣、抹平、机具清理。塑料薄膜覆盖（费用另计）。
模板承包协议书 甲方：有限公司 乙方：身份证号码： 甲方现有工程，其中模板工程以包工形式（含部分辅材）发包给乙方施工，经双方友好协商如下： 一、承包内容： （1）包含模板的制作、安装、拆除、表面清理、抛光、刷脱模剂、放线（控制线由甲方负责）、材料码堆清理、完工吊出（汽车吊由甲方承当）、水平及垂直运输、装卸车、手工工具、电动工具、电缆线插座、铁钉铁丝、劳动保护用品等由乙方承包。 （2）内外架搭拆及防护（含打砼操作架）、铺挑板、临时路挑上下梯，挂安全网、预埋铁件、钢板止水带、橡胶止水带安装等图纸内一切工作内容，挖锥形胶垫等均在承包单价内。 二、承包单价： 固定单价按砼接触面积计算人民币：元/㎡，大写：；其中含文明施工费元/㎡，固定单价包括：工资、管理费、劳保费（统一服装、反光衣、劳保鞋、安全带）、安全文明措施费、冬雨季施工降效费，成品及原材保护、浇捣砼护模人工费、停工或窝工损失费，办理证件等费用。如发生计时工按元/天，大写：。 三、甲方责任： 1、提供材料：模板、木方； 2、提供汽车吊（或铲车、汽车）、安全帽； 3、提供宿舍、床板、食堂房间（炊事员、炊具乙方自理）。
四、乙方责任： 1、质量： 按照最新施工规范操作施工，及公司标准施工，模板接缝、垂直及平整度必须达到规范安装要求，乙方应在承包施工范围内有效施工确保质量，如发生质量问题，监理验收不合格，甲方施工员指导下整改到位，直到检查合格为止，如情节严重达不到要求或被监理、公司罚款均由乙方承担，并由此给甲方造成名誉损失，双倍从乙方工资中扣除。多次发生类似情况可以责令其退场，按所完成工程量的60 %给予支付。乙方应严格按图施工，如有跑模及漏浆现象扣留5 %作为修补费用。 2、工期进度： 按公司施工进度要求执行，乙方必须有足够的劳动力保证工程进度，如果因乙方人员不足影响工期，一切责任由乙方承担。情节严重甲方可以责令其退场，按所完成工程量的60 %给予支付。 3、安全文明： 乙方必须保证安全施工，乙方原因所造成的一切安全事故由乙方负责，现场文明施工达不到要求，甲方另行派人清理整改，工资双倍由乙方承担（结算时扣除）。现场产生纠纷应向甲方管理人员汇报，已构成打架斗殴均报当地公安机关处理。如出现安全工伤，产生3000元（含）由乙方承担医疗费用，发生3000元以上医疗费用，甲乙方各承担50%责任。 4、节约材料： 乙方必须做到合理用料，不乱锯木方、模板，否则按成本价的二倍罚款。螺母按10%损耗计算。 五、付款方式： 乙方自备一个月生活费，工程款按月进度支付70%，竣工支付至80%，余款待项目工程竣工验收后，三个月付清。 六、其它： 1、本工程乙方只能自己施工，不准转包，一经发现，甲方有权单方面终止合同，并由乙方 承担违约责任。乙方必须遵照执行甲方现场管理人员及业主、公司、监理的所有指令，如有 不服从甲方管理人员安排指挥；视为违约，待结算时处理。乙方必须自始自终完成本工程所 有任务，乙方原因中途退场，按所完成工程量的60% 结算。 2、未尽事宜：双方协商解决，班组及时发放工资，保障人员生活费用，并于每月8日前提
LOGO 承包工程协议书范本 WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________承包工程协议书范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包单位）：____________ 乙方（承包单位）：____________ 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、工程内容：土建部分，水电等 四、工程工期：____________ 五、工程质量要求：合格 六、工程包工总约：________万元左右。 七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)还是按
国家定额计算直接费加%25的管理费。 八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。 九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求 3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
合同编号：YT-FS-7650-21 土石方工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土石方工程施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：(发包方)________ 乙方：(承包方)________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 (一)工程名称：________ (二)工程地点：________ (三)工程范围：_________ 本合同土石方工程量约为____立方米。 (四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____全部工程造价暂定为人民币____万元，大写_____。 第二条工程期限
根据双方协商工程期限自____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理： 本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。 (二)工程价款结算与拨付办法： _______ 第五条双方责任 (一)甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿
YOUR LOGO 分项工程施工承包协议书范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
分项工程施工承包协议书范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。
7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废
外脚手架施工合同 发包方（全称）： 承包方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订了合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程特点： 建筑面积： 二、工程承包范围与方式 1、承包范围：甲方将承建的工程的 分项工程的全部范围。乙方施工承包范围包括但不限于：甲方提供的本工程施工图纸所包含建筑、结构、电气、给排水等；其它与主体工程不可分割之工程；分包工程（含甲方指定分包工程或独立承包工程）的协调、配合、管理等；甲方视需要，可对乙方承包范围及内容（各班组承包范围内均不包含项目）作出增减或调整，乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 2、承包方式：包工，包质量、包安全。价格一次性包死、多不
退少不补。
3、承包内容：本工程设计施工图和变更图所有木工程的制作、安装、拆除。用于模板工程材料的进出场装卸，模板内杂物清理，拆模后楼地面木工材料清理，材料拆除后指定地点堆码，预留各种孔洞的制作、安装、拆除，承重架的搭设和拆除，配合施工员定位放线（施工员交点后乙方完成后续定位工作），砼浇注时派2人以上守护。现场施工所需工具、配电箱以后出箱电缆，施工用铁丝、铁钉、等附材。安全帽、安全带等劳保用品。 三、合同工期 1、开工日期：2014年3月25日 2、竣工日期：2014年11月15日 3、甲乙双方在确定竣工日期和各项控制工期时，均已充分考虑：可能出现的各种规模的雨雪天、高温天气、台风、停水停电、节假日、工地及周边环境因素（不含不可抗力因素）。 4、在保安全，保质量情况下，必须保证工程进度，如合同规定期限内乙方未按期交工，乙方自第二日按工程总造价的千分之二支付罚金，遇不可抗力除外，附工期进度表。 四、质量标准 1、按国家规范要求，工程质量标准、施工图纸设计要求施工。乙方在施工前认真审定图纸，发现错误或不明白的地方要提前通知甲方或现场施工员。否则造成返工由乙方负责。
工程承包合同书通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019800
工程承包合同书通用版 工程承包合同书范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1、工程名称：承建XXXXXXXXXX车间，附属工程： 2、工程地点： 3、工程内容： ①、钢构隔音覆盖厂房; ②、设备基础;
③、排音管道及电缆沟。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方施工时必须确保安全，责任自负。 四、决算方式：按实际工程量决算。 五、工程造价： 1、附属钢构隔音覆盖厂房：(元)。 2、设备基础：(元)。 3、排音管道及电缆沟：(元)。 以上三项合计为：(元)。 六、乙方必须按图纸及工程预算书规定进行施工，保证质量。 七、付款方式：由乙方垫资施工，工程全部完成验收合格后15天内，根据实际决算价一次性付清全部工程款。 八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
土方工程承包合同协议书 土方工程承包合同协议书【一】发包人（以下简称甲方）：_______________________ 承包人（以下简称乙方）：_______________________ 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式 包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格 开挖、运输土方_________元/m3（石砂）。 四、工期要求 按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。 六、安全要求 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式 采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。 八、仲裁与调解 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工
分项工程施工承包协议书范文 Model of sub project construction contract agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
分项工程施工承包协议书范文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分__________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议， 具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式：
（1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期_____年______月______日，计划竣工日期_____年______月______日，总共______日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
工程施工承包合同书 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方：乙方：
为明确甲、乙双方权利和义务，在平等自愿、协商一致基础上，签订本合同，以资共同遵守： 一、合同期限 1、自合同签订之日起生效，至双方协商解除合同之日起终止。 2、甲方因突发事故或上级政策影响、或因人员或作业地区调整，需终止合同时，应提前一个月通知乙方，乙方同意无条件接受终止合同，甲方不承担任何责任。 3、乙方连续三个月不能完成甲方规定的月度作业计划或经实践证明不能胜任工作要求的，甲方有权随时通知乙方解除合同。 4、本合同其他条款约定的合同解除情形。 二、费用结算 1、甲方依据肥城矿业集团公司现行统一劳动定额标准，按实际完成工作量，直接工定额折工，每工按198 元标准（包括加班工资、各种奖励、各项保险及国家规定的与工作岗位相关的福利待遇等）与乙方结算。甲方每月每头支付乙方大修工7 个（按临时受影响程度情况支付），月度工程价款次月内支付。 2、工程所需材料由甲方按定额无偿提供，超定额部分由乙方承担，设备运输、安装、搬运超出定额范围内所发生的费用根据现场实际双方协商解决。乙方按期按质按量完成甲方下达的月度作业计划，甲方按照定额单价结算款项，超计划部分按照结算单价的 __________________ %给 予嘉奖，反之给予相应扣罚。 3、甲方有计划的停产、检修时，甲方有权合理安排乙方人员做其它工作，并支付工资，每
工按_________ 元标准。若因甲方在生产实施（如停电、停风、停水等）或材料供应等不具备，造成停产误工时，影响时间超过__________ 小时，甲方向乙方支付影响工资，每工按
土方工程承包协议书 发包人（以下简称甲方）：安徽华丰建筑装饰有限公司苏滁二期安臵房北区工程项目部 承包人（以下简称乙方）： 乙方承揽甲方苏滁二期安臵房工程项目部场地平整土方开挖和回填分项工程。现根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、工程内容： 苏滁二期安臵房北区工程项目场地平整及土方开挖和回填基坑（槽）清理、挖排水沟（井）边坡放坡等。 二、承包方式： 包挖、包运、包回填及夯实、包平整、包机械，包安全，严禁转包分包。 三、工程量及造价： 1地表建筑垃圾清理、运至指定倒土场(倒土场乙方自行解决)进入施工现场工地路基由乙方负责垫实并平整到位保持进出车辆畅通无阻费用自理。 2、本工程为3#、4#、7#、8#、11#、12#楼、综合楼及地下车库土方开挖外运（包括地下室、坑底开槽、人工清槽的所有土方）按12元/m3。 3、外运土方回填（包括地下室顶、基坑等所有回填土）：8元/m
3（含挖、运、填、土源等所有费用外运土回填的土方必须符合设计要求，不得含有杂土及有机物的土方）。 4、内倒回填土方：8元/m3（含所有机械费及夯实） 5、如甲方使用乙方的机械：大挖机260元/小时、小挖机130元/小时。 四、本工程为固定单价合同，一次性包死，不再调整。 根据甲方双方认可的工程量、上述固定单价计算工程总造价作为乙方应得工程款。 五、工期要求：开竣工时间根据甲方现场要求有桩基的部分从地表开挖约3米深左右，要求从2015年7月14日开始到25日必须完成。剩余土方开挖由甲方根据现场情况从接到甲方通知15日内完成所有的土方开挖外运任务。 六、质量与施工要求： 1、在施工现场双方必须服从甲方管理，由甲方提供完整图纸并明确提出施工要求。 2、基底的平面位臵、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 3、做好水沟和排水设施。达到位臵、尺寸和标高符合设计要求。 4、回填土时，应清除草皮、杂物，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 5、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监部门检查符合要求后，方为合格；乙方应按期保质保量完成工程，如出现质量问
分项工程施工承包合同
蓝湾国际B11、12号楼模板分项工程施工承包合同 发包方：巴中市宏川建设工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关规定，结合本工程的具体情况。为明确甲乙双方劳务协作施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，并严格执行。 甲方承建的蓝湾国际B11、12号楼工程框剪架结构18+1/-2 层。乙方自愿承担该工程的模板分项工程施工任务，为了保证施工质量、施工安全和进度，经双方在平等互利的原则下,共同协商，达成以下条款，共同遵守。 一、乙方承包的工程内容、单价、付款方式： 1、蓝湾国际B11、12号楼，根据施工图和设计变更的所有的木模安装。 2、乙方自带本工程所需的机械、工具（乙方维修、保管）完成所有木模的制作、 安拆、清理、维护、搭架、放线（不含轴线）等（包括二次结构、材料归库等）。 3、工程单价：按展开面积（㎡）计算15.50元/㎡（包干价含人工工资、钉子、 铁丝） ,二次结构工程量按混凝土体积计算单价，即：130元/立方米 4、付款方式：①基础至负一层混凝土完工后支付基础及负二层的工程款，②一 至三层混凝土完工后支付负一层至二层的工程款，③四至七层混凝土完工后支 付三层至六层的工程款，④八至十一层混凝土完工后支付七层至十层的工程 款……⑤以此类推，每完工四层支付四层工程款（即每次支付工程款时累计 压一层），⑥屋面工程完工后支付清主体楼层工程款，屋面工程款在二次结构 完工后结算，⑦所有模板工程含二次结构完工材料归库后支付剩余工程款的 80%,⑧模板工程完工经检查验收合格后在2个月内付清余款。 二、甲方的权利和义务: 1、甲方在开工前向乙方提供技术和有关资料，以便于乙方施工。如发生变更，甲 方应及时向乙方提交变更资料。 2、甲方有权利与义务对乙方进场施工人员的安全教育。 3、负责生产技术交底和安全技术交底，并签订《安全合同书》。 4、对现场质量、安全、工期等项制度督促实施、考核、评比、兑现奖惩。
模板工程承包合同协议书 发包方全称： 承包方全称： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订 了合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程特点： 建筑面积： 二、工程承包范围与方式 1、承包范围：甲方将承建的工程的木工模板分项工程的全部范围。乙方施工承包范 围包括但不限于：其它与主体工程不可分割之工程;分包工程含甲方指定分包工程或独立 承包工程的协调、配合、管理等;甲方视需要，可对乙方承包范围及内容各班组承包范围 内均不包含项目作出增减或调整，乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价 和总价作出调整的理由。 2、承包方式：包工，包质量、包安全。价格一次性包死、多不退少不补。 3、承包内容：本工程设计施工图和变更图所有木工程的制作、安装、拆除。用于模 板工程材料的进出场装卸，模板内杂物清理，拆模后楼地面木工材料清理，材料拆除后指 定地点堆码，预留各种孔洞的制作、安装、拆除，承重架的搭设和拆除，配合施工员定位 放线施工员交点后乙方完成后续定位工作，砼浇注时派2人以上守护。现场施工所需工具、配电箱以后出箱电缆，施工用铁丝、铁钉、等附材。安全帽、安全带等劳保用品。 三、合同工期 1、开工日期：2021年3月25日 2、竣工日期：2021年11月15日
3、甲乙双方在确定竣工日期和各项控制工期时，均已充分考虑：可能出现的各种规 模的雨雪天、高温天气、台风、停水停电、节假日、工地及周边环境因素不含不可抗力因素。 4、在保安全，保质量情况下，必须保证工程进度，如合同规定期限内乙方未按期交工，乙方自第二日按工程总造价的千分之二支付罚金，遇不可抗力除外，附工期进度表。 四、质量标准 1、按国家规范要求，工程质量标准、施工图纸设计要求施工。乙方在施工前认真审 定图纸，发现错误或不明白的地方要提前通知甲方或现场施工员。否则造成返工由乙方负责。 2、乙方要保证本工程达到国家现行《施工技术验收规范》优良标准和建设单位要求。对不合要求的地方无条件返工并赔偿由此给甲方带来的损失，如因乙方原因造成建设单位 或监理单位对甲方下达停工整改通知书，乙方除无条件整改外，甲方将对乙方处以1000 元/次罚款，在工程款中扣除。 3、由于乙方原因造成砼漏浆、胀模等乙方按甲方受损失的双倍标准赔偿甲方损失。 4、模板偏位必须控制在规范范围内，超过范围乙方打凿砼，偏位超过3cm每处罚款500元，在给付工程款时扣除。 5、在施工过程中由于乙方原因不能完成工程进度或不能达到质量标准，甲方可以要 求乙方退场，所完成的工程量按合同约定70%给付工程款不合格工程和未完成的单项工程 不予计量，履约金作为违约金没收不退。 6、乙方要对楼板水平度、平整度、层高及柱墙的垂直度、平整度重点监控，不合规 范要求甲方不给予工程款。 五、合同价款 1、合同价款执行本补充条款，备案合同文本中的价格为参考价，对本工程无实际指 导意义。 2、工程造价按房产公司测绘的实际建筑面积计算。 3、价格为：按建筑面积每平方米人民币元。 5、以上所有价格含税价，由乙方负责开具发票。 6、双方一致同意，此价款为一次性包死，所有相关部门的参考价格、指导价格及市 场变化均对本工程无效。 7、其他费用均由承包人乙方承担。
工程承包协议书精选五篇范本 xx工程开始实施，一定要明确施工工程的各种条例，以及签订协议书来说明工程的内容。下面是我给大家带来的工程协议书的范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!工程协议书的范本一总承包单位：分包单位：按照《中华人民共和国经济协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工协议并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程面积：钢结构部分平方米1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容1.6 设计单位：1.7 监理单位：开工日期：竣工日期：总日历日期：日历天质量等级：合格协议价款：万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条协议文件及解释顺序本工程协议由以下文件组成：1、工程承包协议;2、工程补充协议;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条协议文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本协议文件，国家包括部、委与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政
府的规定第4条图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条乙方驻工地代表乙方委派同志为驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平水电路通、施工场地平整完毕以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责进行脚手架的配合工作。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按协议支付工程款。第8条乙方工作乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充协议乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织
土石方工程合伙承包协议书 土石方工程合伙承包协议书合伙人: 身份证号: (以下简称甲方) 合伙人: 身份证号: (以下简称乙方) 本着资源共享，优势互补的原则,根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律规定，两合伙方就四川省________________房建和土石方工程，经双方协商一致，订立如下条款，两方共同遵守: 一、承包工程名称: 二、承包工程地址: 三、承包工程规模: 四、承包方式:双包(即包工包料)。 五、承包工程的计算方法:按四川省2009年《土建》定额税后下浮4%进行计价，及一级一类取费。 六、运距一公里内。超出一公里时，按四川省2009年《土建》定额的规定一类取费标准进行计算。运距以实际起点运输距离开始计算。 七、付款方式:每月按乙方实际完成方量的90%付款，第一个月预留的10%在第二个月支付90%的工程款时支付，以此类推，滚动付款。 八、甲方的权利和义务: 1、甲方负责用乙方的建筑公司与发包单位，按照以上各种承包条件签订《建 设施工合同》; 2、甲方保证乙方的工程款能按照施工合同的约定按时支付工程款; 3、甲方不参加乙方的工程管理，有权按照乙方所签土石方工程总量的3%提取 工程利润(按土石方3%支付，房建1.4%(属税后支付))。 4、甲方的施工利润如果要缴纳相关税费，应由乙方承担。
5、甲方的施工利润，在乙方每月收到业主支付的工程款七日内支付甲方。但 甲方必须确保乙方所支付的利润能够进入甲方指定的账户内; 九、乙方的权利和义务 1、乙方签订合同进场施工后七日内，支付甲方为该项目承包所开支的前期各 项费用二十万元; 2、乙方签订合同进场施工后七日内应依约向发包支付履行约保证金(约人民 币10000000元，甲方应积极配合乙方尽量减少支付工程履约保证金)。该 保证金由乙方存入发包方指定的银行账户内。 3、乙方在施工期间，必须对进场的全部施工人员购买工伤保险。履约期间， 乙方的安全责任后果，由乙方承担; 4、乙方保险保证严格按照国家相关法律的规定，规范自己的行为，确保整个 工程的顺利实施。 十、违约责任:该协议签订后，双方应严格履行，任何一方违约，将承担守约 方的全部损失。本合伙协议共同遵守，决不单方违约，如有违约方按总金额的 0.5%赔付守约方。 十一、本协议一经两方签字后生效，两方履行完全部协议内容后本协议自然失效。共三份，甲乙两方各执一份，均具有同等法律效力。 甲方代表(签字/盖章): 乙方代表(签字/盖章): 身份证号码: 身份证号码: 2012年12月日
编号：_________________分项工程施工承包协议书 甲方：____________________________ 乙方：____________________________ 签订日期：_______年______月______日
分项工程施工承包协议书 发包方（以下简称甲方）： 住址： 承包方（以下简称乙方）： 住址： 经双方协商同意，甲方将部分_________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下： 1、工程名称： 2、工程期限： 3、质量标准： 4、工程单价： 5、结算方式： 6、质量责任： （1）本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 （2）乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任： （1）计划施工日期___年____月____日，计划竣工日期___年____月____日，总共____日历天。 （2）本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款____元。在施工中乙方应听从甲
方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。 8、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任： 甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方所有 12、附则 （1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。 （2）本协议于_____年__月__日在__________（地点）签署。 （3）本协议一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。 13、本协议未尽事宜，双方协商解决 甲方： 代表人：
模板工程劳务承包合同协议书 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:汕头大学新医学院总承包工程项目部 2. 工程地点:汕头大学内 3. 分包规模: 模板 二、工作内容 1. 承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容，对模板分项工程进行承包，主要包括以下内容(以下描述的工程
范围及介绍仅是概括性的，并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险)。 (1)主要包括:汕头大学新医学院土建模板工程; (2)其它甲方认为有需要的零星工程。 2. 乙方在承包范围内担任以下工作内容: (1)模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。 (2)清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。 (3)模板支撑安装(包括6m以内高支模工程)。超6m高以外，每增高1m，每平方补0元 (4)每次不少于2人配合甲方放样工作。 (5)复核泥工、钢筋工标高、尺寸等，要求操作一致。 (6)使用塔吊时，配备对讲机，地面指挥员与塔吊司机保
持联络，自备司索工。 (7)自备夜间施工的三级配电箱之后的用电设备及电线 (8)包括楼层有木碎料的清理; (9)大梁及高大支模支撑、拉杆严格按照专家审定的方案进行施工。 (10)必须采用钢管搭设满堂脚手架的。 (11)对未按图纸要求施工而造成的打凿费用全部由乙方负责。 (12)完成设计图纸及设计变更内所有梁、柱、板及零星构配件的报料计划、翻样、制作、安装(含为维护模板刷涂模剂。安装过程中所需的零星材料如:铁钉、铁丝、施工线、铅笔等均含在乙方承包单价范围内)、拆除。 (12)施工缝、后浇带一次及二次支模、拆除清理。 (13)主体结构构配件的施工测量放样、支模架体搭设、
工程施工承包协议书范本 甲方（发包方）：代表人：乙方（责任方）：责任人：风险提示：发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将________________工程__________________项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程内容： 2、承包方式： 3、承包范围： 4、合同总价： 5、付款方式： 二、双方责任 1、甲方责任：
（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 （2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 （3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 （4）工程完工时，及时安排人员组织验收。 （5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。 2、乙方责任： （1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。 （2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。 （3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。 （4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。 （5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。