不锈钢水箱承包合同合同编号:JZT-XS-1508003
发包方(甲方):
承包人(乙方):郑州金之泰供水设备有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,就工程承包合同相关事宜,达成如下协议。
第一条工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
4.工程总价款:人民币元,大写:元整。
第二条施工承包方式及范围
包工包料,水箱的制作、水箱配件制作(含人孔,进水、出水、排污、溢流的开孔及其配件,外扶梯等,不含浮球)以及水箱的运输、安装(注:水箱混凝土基础由甲方完成,乙方只负责水箱的进水、出水、排污、溢流的开孔及其配件)
第三条合同工期
开工日期:甲方支付预付款后日内;竣工日期:甲方支付第二批款后日内(即本合同第六条2.2项)乙方应严格按照进度计划组织施工,对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误,经甲方代表及监理确认,工期相应顺延:
1.不可抗力;
2.发包人未按时提供图纸;
3.一周内,非乙方原因停水、停电累计超过8小时;
4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建;
5.甲方未按约定支付工程款项;
6.工程量变化和设计变更;
7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度;
8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。
9.甲方同意工期顺延的其他情况。
第四条技术要求
1.在水箱顶板上设检查入口,水箱外设不锈钢扶梯,以便检修保养。
2.水箱均按设计图纸要求制作,如有变更,须经甲方同意后施工,水箱除保证有效容积外,仍需考虑浮球液位控制空间。
3.水箱上各进出水管口直径和标高尺寸可按图施工,但具体位置应结合现场实际情况确定,即现场开孔焊接。
第五条验收合格标准
本工程约定的工程质量标准为:48小时无渗漏无变型。
第六条工程款支付
1.本项目工程款项以转帐方式按以下节点、比例及数额支付
2.工程款支付方式:
2.1双方签定合同三日内,甲方向乙方支付工程总价款的30%即元作为预付款,乙方开始施工前的材料准备。
2.2设备材料进场,甲方向乙方支付工程总价款的50%即元作为进度款,乙方开始施工。
2.3工程竣工后,甲方向乙方支付工程总价款的15%即元(结算款)。
2.4质保金的支付:工程总价款的5%即元作为质保金,质保期为十二个月,自工程竣工之日起计算,保修期内的质量问题,乙方负责免费维修,超过保修期的维修只收取成本费。满一年且完成保修任务后,10日内将质保金一次性全部付清。
第七条甲乙双方权利义务
1.甲方的权利义务
1.1 按合同条款约定支付乙方工程款项。
1.2 甲方水电工现场配合乙方的施工。
1.3 工程竣工后,甲方签订竣工报告。
1.4做好施工设备及材料或已完工程未交付前的成品保护工作。
1.5 及时组织相关单位进行竣工验收。
1.6属分包合同的甲方不得以第三方未付工程款为由,拖欠乙方工程款,由此造成
的一切由甲方承担责任。
1.7甲方不能以未验收或未使用为由而拒付工程款,否则视为违约。
2.乙方的权利义务
2.1 服从甲方施工现场场地的分配调度,严格服从监理单位的施工管理,遵守各项管理制度,严格质量管理,确保工程质量合格。
2.2 做好施工现场各项布置。
2.3 确保施工现场整洁有序,做到安全生产、文明施工
2.4施工中属甲方问题或不可抗拒的自然条件,乙方不应承担责任
2.5甲方未付清所有款项之前,货物权归乙方
第八条违约责任
1.甲方违约责任:
1.1 甲方工程款支付违约:若因甲方未按约定支付工程款,或因甲方的原因不能施工,造成工期延误,延误产生的费用由甲方支付。甲方在指定日期付清工程款,否则甲方需按应付款支付日息10%违约金给乙方,违约期限从竣工报告指定日期计起,若无竣工报告,参照本合同第十条。
1.2因甲方原因致使合同终止,甲方应支付乙方已完成工程量100%的工程款,并赔偿乙方的经济损失。
1.3因甲方原因,工程中途停建、缓建,甲方在十日内结算完毕并支付乙方已完工程量的100%的工程款,并赔偿乙方的相应损失。
2. 乙方违约责任:
2.1工期违约责任:因乙方原因,工期每逾期一天(包括节点工期),乙方向甲方支付本节点延期工程造价的万分之五的违约金(如节点工期延期,乙方在下一节点赶回工期,则甲方退还乙方上一节点延期违约金)。
2.2工程质量标准违约责任:若由于乙方责任使工程质量没有达到验收合格要求的,乙方必须返工整改至合格为止,由此造成的所有费用及工期责任均由乙方承担。
3. 双方责任
本合同签订后,擅自解除本合同的一方,应向另一方支付本合同工程总造价万分之五的违约金,同时赔偿守约方的经济损失。
第九条合同的生效与终止
本合同自签字并盖章或签字并手印之日起生效,工程款付清后失效。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
第十条其它
1.若无需签订工程竣工报告,则甲方须于年月日前支付剩余工程款,即本合同第六条
2.3
款项,否则视为违约。
2.工程竣工报告具有与合同同等法律效力。
第十一条争议
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决;当协商不成时,通过原告所在地人民法院诉讼解决。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法人代表:(签字)法人代表:(签字)
或或
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
(手印) (手印)
联系电话:联系电话:
身份证号:身份证号:
合同签约地:合同签约地:
我始终相信,时光会证明每天不管多晚多累都坚持在自己脸上涂抹半小时是正确的!