合同专用条款
合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、修改或补充。合同专用条款与合同通用条款不一致时，以专用条款为准。
1.1.
2.2 项目法人：
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.
2.4 建设管理单位：
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.
2.6 设计方：
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.
2.9 监理人：
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.3.4 单位工程范围：
1.1.3.10 永久占地范围：
1.1.3.11 临时占地范围：
1.1.4.5 缺陷责任期期限为：
变电站电气安装及架空线路工程为1年。
1.1.6.1 重大设计变更是指：
改变了初步设计审查确定的工程设计方案、规模、标准等原则意见的设计变更或单项工程增减投资超过5万元的设计变更。
1.7.1 发包人应按以下约定向承包人提供图纸：
提交时间：原则上在该工程或工程相应部位施工14天前内提
供。
提交数量：6套
1.7.2监理人应在工程或工程相应部位施工开始14 天前向承包人签发图纸修改图。
2.5 发包人应按以下约定向承包人提供施工场地：
提供时间：发包人应在工程开工7天前向承包人提供施工场地。
场地条件：满足工程或工程相应部位施工要求。
场地范围：
2.6 发包人应按以下约定完成各项工作，使工程具备开工条件：
2.6.1水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供
应要求：
水：工程开工7天前，管线进入施工现场，满足工程开工要求；
电：工程开工7天前，管线进入施工现场，满足工程开工要求；
通讯：工程开工7天前，管线进入施工现场，满足工程开工要求。
2.6.2 施工场地与公共道路之间通道的开通时间、起止地点和要求：
工程开工7天前，开通施工场地与公共道路之间通道；满足工程开工要求。
2.6.3 提供工程地质和地下管网线路资料的时间、地点和要求：
工程开工7天前，开通施工场地与公共道路之间通道；满足工程开工要求。
2.6.4 应由发包人办理的证件、批件的名称和完成时间：
发包人应在合理期限内办理完成工程的立项和核准手续及允许工程施工的省厅（局）级及以上管理机构的文件。
2.6.5 水准点与坐标控制点位置提供和交验的时间、地点和要求：
水准点与坐标控制点位置提供和交验的时间为工程开工１４天前
2.6.6 会审图纸和设计交底的时间、地点和要求：
工程开工10天前完成图纸会审和设计交底，满足工程备料等开工准备工作要求；
2.6.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
承包人应确保安全文明施工，采用一切合理措施，保护施工场地周围建筑物和地下管线以及场地周围的环境，避免污染、噪音或由于施工不当造成对人员和财产等的危害和干扰。如有上述现象而发生的费用，由承包人承担。
3.1.1 对于以下事项，监理人在行使权力前需要经发包人事先批准：
除了在合同中有明文规定外，监理工程师无权变更合同文件，无权免除合同规定的承包人的义务。
3.1.4 除合同通用条款的约定外，监理人还应履行以下职责：（1）设计变更的审核及确认。
（2）本工程监理合同规定的相关职责。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，应在收到指示后24小时以内向总监理工程师提出书面异议。
3.3.4 总监理工程师不可以（可以/不可以）将合同通用条款第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
4.1.3 承包人应按照合同约定完成的工作内容为：
（1）按总网络进度要求和标书要求编制年、季、月施工作业计划，并按发包人要求及时向发包人报送各类签字齐全、手续完善的统计报表。
（2）施工期间的生产、生活用水、电、通讯费用自理。
（3）接受发包人委托的监理单位对工程全过程的监理。
（4）承包人应于每月25日前将安全、质量、进度和里程碑计划执行情况考核、工程形象进度表、工程量完成情况等统计报表上报发包人。
（5）负责工程实施中有关质检、安检、安全文明施工竞赛、检查、验收、达标投产、优质工程创建工作，并承担费用。
（6）承包人应按《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》（国家电网办〔2010〕250号）的规定进行档案的管理，按照发包人输变电工程网络化管理要求动态反馈工程信息上报发包人。本工程信息管理必须按照工程项目管理软件系统进行运行，承包方应配置满
足发包方信息管理所需的设备、软件和人员，并按管理要求按时上报信息资料）。
（7）承包方必须遵守以下与劳务相关的要求
a.严格执行《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》（国家电网基建〔2010〕174号），对直接使用的农民工，必须与其签定劳务合同，办理工伤、医疗或综合保险等社会保险。
b.对进行工程分包或劳务分包的工程项目，必须将“职工教育经费”单独计列，确保教育经费的足额到位和有效使用。
（8）优质工程创建相关工作
（9）执行《国家电网输变电工程结算管理办法》（国家电网基建〔2010〕173号）及河南省电力公司工程结算等相关规定，按时完成结算工作。
（10）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、系统调试、启动验收。
（11）配合工程项目环保、水保、劳动卫生、安全、档案等专项验收工作。
（12）执行《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》（国家电网办〔2010〕250号）相关规定，负责竣工资料（含电子版）、声像资料的收集、整理、组卷、归档与移交。
（13）负责做好现场的文明施工，安全生产工作。
（14）承包人承建的临时设施必须满足工程项目建设管理需要，要为现场发包人提供必要的临建办公设施并承担费用。
（15）承包人在施工过程中，如发现文物古迹和物品，应立即通报发包人，并采取合理措施，防止其工人或其它人员移动、损害任何这类物品。否则，由此引发的一切后果由承包人负责。
（16）承包人应充分考虑外界因素对工程建设造成的风险，并承担相应的费用。
（17）承包人承担租地任务时，需将租地计划、实施方案提前报监理单位及发包人同意，并经监理审核，建设单位确认。
（18）双方约定承包人应做的其他工作。
a.承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷，使工程达到合同要求的质量标准。
b.承包人需提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.14
（3）承包人免费保管工程的期限为6个月。
超过免费保管期限的，发包人应按如下标准支付保管费用：
由甲乙双方协商解决。
4.2.1 承包人应按以下时间、数额向发包人提供履约保证：
（1）时间：合同生效后5个工作日内。
（2）数额：签约合同价的/ %。
4.3.1 承包人的分包应遵守以下约定：
/
4.3.2 未经发包人同意，承包人不得（可以/不得）将主体、关键性工作以外的其他工作分包给第三人。
4.3.4 分包人资格能力应满足以下要求：
分包人资格能力应符合《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》（国家电网基建〔2010〕174号）及国家电网公司其他相关规定相关规定要求。
4.3.7
（1）分包工程总造价不得超过本合同价格的/ ％。
4.3.8 承包人对劳务分包商的管理措施如下：
/
4.3.10 除合同通用条款的约定外，承包人违反合同约定进行分包的，发包人有权采取以下处理措施：
（1）责令分包商停工或退出工程现场，由此产生的相关责任由承包人承担；
（2）责令承包人改进或停工整顿，由此产生的相关责任由承包人承担；
（3）要求承包人承担相应的赔偿责任；
（4）在工程后评价考核中扣除一定分值（后评价考核为以后施工招标评标的评价指标之一）；
（5）在一定期限内拒绝承包人参加发包人组织的招标活动；（6）其他处理措施。
4.5.2 承包人项目经理必须满足以下第2项资格要求：
（1）具有一级注册建造师资格；
（2）具有二级注册建造师资格。
承包人项目经理必须具备以下施工管理经验：
35千伏工程的项目经理，至少还应具有35千伏及以上电压等级输变电工程的施工管理经验。
4.8.7 承包人应自费采取以下进一步的安全措施，以保证其职员与工人的安全：
承包人应自费采取适当的预防措施，以保证其雇佣人员的安全，在承包人承担的工程及其负责管理的范围内所发生的设备、人身伤亡事故、交通事故、电网事故，其责任和由此发生的一切费用均由承包人负责。与安全相关的进一步要求执行国家电网公司及省公司相关规定。
5.1.3 承包人需报送监理人审批的材料和工程设备的名称、规
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、
6.2 发包人提供的施工设备或临时设施如下：
发包人应在材料和工程设备到货7天前（含本数）通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
由发包人提供的材料和工程设备，运输、装卸执行物资购销合同。
7.1.1 关于施工场地的情况如下：
（1）承包人使用的施工场地的总范围：
包括永久占地和施工临时占地，总范围由监理人及发包人批准后执行。
（2）承包人使用施工场地的顺序：
承包人使用施工场地的顺序，按照发包人批准的《施工组织设计》总平面布置规划有序使用。
（3）与顺序相应的施工场地的范围：
与顺序相应的施工场地的范围，经监理人批准后执行。
8.1.1
（1）发包人应在承包人进场后3 日内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
（2）承包人应按以下要求测设施工控制网：
承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网。
承包人应在工程开工7 日前将施工控制网资料报送监理人审批。
9.1.1承包人应按以下第1 项约定，编制施工安全措施计划报送监理人审批：
（1）在工程开工7 天前，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
（2）合同生效后3 日内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.1.2 承包人应按下表向发包人及监理人提交文件：
9.1.3 承包人编制二次策划所应遵循的项目安全管理目标和安全文明施工规划：
除通用条款的相关内容外，发包人和承包人签订安全文明施工管理协议，协议详见合同附件三。
9.4.1 施工安全措施补助费、文明施工措施费的计算标准为：
见合同附件三《工程安全文明施工管理协议》。
9.6 发包人将按整个工程安全措施补助费、文明施工措施费总和的5 ％设立安全文明施工奖励基金。
10.1 承包人应按以下内容和期限编制施工进度计划和施工方案说明报监理人：
10.1.1承包人编制的施工进度计划和施工方案说明应包含以下内容：施工进度计划包含但不限于：单位工程，分部工程，开竣工时间，物资供应计划，人力资源配备，工器具配备等；
施工方案应包括但不限于：专项是公概况，施工方式选择，施工设备、机具的配备，保证质量、安全、环境保护及文明施工等措施、计划工期等。
10.1.2 承包人应在开工7 天前编制施工进度计划和施工方案说明报监理人。
监理人应在收到承包人报送的施工进度计划和施工方案说明后7 日内进行批复或提出修改意见。
11.1.2 除合同通用条款的约定外，工程开工还需具备以下先决条件：
（1）施工组织设计（含安全技术措施等）已通过承包人总工程师组织的审查，并提交给监理工程师和发包人，且获得其批准；
（2）工程各项管理制度已经制订，并可以落实到工程实施中；（3）施工图已经过发包人或监理工程师组织的会审；
（4）施工的技术资料已经完备，并在施工人员中进行了技术交底；（5）工程组织机构、劳动力配备和特殊工种的培训能满足施工需要；（6）特殊工种人员具备有效上岗证书；
（7）主要材料及构(配)件供货商资质已报审；设备材料有合格证并且已按规定抽样试验合格；
（8）施工所需材料已经落实，订货情况能满足工程连续施工的需要；（9）工程测量、放线、定位等工作已完成并经过复测核对；（10）近期施工所需的工程施工机具已到达施工现场，且状况良好；（11）施工驻地、材料站已布置妥善，生活、通讯设施基本配套，并符合有关标准化管理要求；
（12）质量验评项目划分表已审批；施工单位质量三级自检体系有效且执行人员已报审；
（13）主要测量、计量器具已检验合格；
（14）现场施工人员的安全培训已完成并通过考试合格。现场安全设
施和消防设施已经齐备；
（15）施工场地具备开工条件。
11.2 若工程在竣工验收时未达到合同约定的质量、安全目标的，承包人应按照如下约定承担违约责任：
若工程在竣工验收时未达到合同规定的质量、安全目标的，承包人应承担违约责任，继续予以完成。并按照通用条款11.6.3的条款承担误期赔偿。
11.4 出现如下异常恶劣气候条件时，承包人应尽最大努力积极采取措施，确保施工进度，若经采取措施施工进度仍被延误的，承包人有权要求发包人延长工期1：
由于出现下述异常恶劣气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期：六级以上大风、沙尘暴、暴风雨、暴风雪、冰雹等异常恶劣气候持续1周以上。
11.6.3 逾期竣工违约金的计算方法如下：
每逾期一天向发包人支付相当于签约合同价0.1 %或1000元的违约金。延误合同工期达2 个月时，发包人有权终止合同。
12.1.5 由承包人承担责任的其他暂停施工如下：
由承包人承担责任的其他暂停施工：无
13.1.1 承包人应保证工程质量达到如下目标：
承包方保证贯彻和实施工程设计技术原则，满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保实现：单元工程合格率100%；分部、分项工程合格率100%；杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。确保工程移交零缺陷、争创优质工程。
按照《国家电网公司输变电工程优质工程评选办法》（2009版）、《国
家优质工程评选办法》和《国家电网公司输变电工程安全质量管理流动红旗竞赛实施办法》（国家电网基建〔2010〕167号）相关规定的要求进行工程创优管理，并根据《评选办法》及《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》（国家电网办〔2010〕250号）的要求及时收集、归档、上报工程创优申报资料。
承包人在施工过程中，应贯彻质量第一方针，严格按照招标文件所列工程规范和标准、技术条件和设计图纸等精心组织施工，确保工程质量达到施工验收规范和设计要求，质量工艺要求达到《国家电网公司输变电工程施工示范手册》要求。
13.7.1 质量事故的具体分类标准如下：
（1）属于下列情况之一者为重大质量事故：
a.房屋及构筑物的主要结构倒塌；
b.超过规范规定的基础不均匀下沉、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足；
c.影响结构安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；
d.严重影响设备及其相应系统的使用功能；
e.一次返工真接经济损失在10万元以上（质量事故直经济损失金额=人工费+机械台班费+材料费+管理费-可以回收利用的器材残值）。（2）普通质量事故:
未达到重大事故条件，其一次返工直接经济损失在1至10万元者（含10万元）。
（3）记录质量事故:
未达到重大及普通质量事故条件的质量事故。
13.7.2 质量事故的调查处理程序如下：
质量事故的调查处理程序按国家及行业现行规定执行。
15.4.2 （1）承包人应在收到变更指示或变更意向书后7日内向
监理人提交变更报价书。
15.9.4 关于暂定金额的说明如下：
无
15.11.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系按以下约定执行：
无
16.1.2
（5）除通用条款约定外，双方确认以下费用已包含在签约合同价中：
无
16.2.1 因物价波动引起的价格调整按如下约定处理：
因物价波动引起的价格不调整
16.2.3 合同价格不得因以下各项费用而进行调整：
无
17.1.5 总价子目的分解和计量按照下述约定进行：
无
17.2.1 预付款的额度和预付办法如下：
在完成以下工作后，承包人可申请支付预付款：
（1）合同和履约保函已生效；
（2）承包人开工准备工作已开始。
本工程预付款数额为合同总额的20%。
17.2.5 预付款的扣回办法如下：
当承包方完成工程量达到60％时，发包方开始按比例抵扣预付款。工程款付至合同总价的80%前抵扣完毕。
17.6.1 竣工付款申请单
（1）承包人应在工程接收证书颁发后10个工作日内向监理人提交4份竣工付款申请单及相关竣工结算资料。
除通用条款已有约定外，竣工付款申请单还需包含的其他内容如下：
执行《国家电网公司输变电工程结算管理办法》（国家电网基建〔2010〕173号）相关规定。
17.7.1 承包人应在缺陷责任期终止证书签发后21个工作日内向监理人提交4份最终结清申请单，并提供相关证明材料。
18.1.7 对工程进行达标考核的标准2：
达标考核标准应符合《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》（国家电网基建〔2005〕255号）及国家电网公司其他相关规定。
（1）本工程按工程达标投产（约定）和省电力公司相应质量标准进行考核。
（2）移交生产达标考核评定、必须以项目批准的有关文件和有关质量标准为依据。
（3）凡通过达标的工程，主管单位审批并行文，命名“达标投产输变电工程”，颁发奖牌，并对参建项目的发包方、承包方、监理工程师等有关单位分别颁发证书。
（4）如经考核评定，未能达到达标考核要求的，则由发包方、监理工程师、承包方等单位，分析原因，并予处理。
（5）本工程将采用项目管理系统及数据管控模块，并要求提供电子版的竣工验收资料（由监理工程师确认并通知）。
18.3 承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下：
18.3.1 内容、要求：
（1）工程竣工资料包括但不限于：
a.工程开、竣工报告；
b.竣工草图及施工图会审纪要；
c.设计变更通知；材料代用清单；
d.材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告；
f.施工试验报告；
g.施工缺陷处理明细表及附图；
h.发包人、监理人与承包人往来的技术文件；
i.声像资料素材：本工程要求承包人进行有关声像素材的拍摄与初步整理。
j.施工过程中，承包人必须对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动按照发包人相关拍摄要求进行过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料，并作为竣工验收资料的重要组成部分。
k.施工记录(施工检查记录、隐蔽工程记录等)
（2）竣工移交资料质量要求：
档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%。归档率100%：按发包人的档案相关管理规定移交的归档资料齐全、完整，一项不缺。电子版必须与纸质文件一致，不可遗漏。准确率100%：竣工图真实、准确，与设计变更一致；施工记录必须按原始记录填写，数据准确，并经监理人员检查合格签署意见；各项文件必须原件归档，复印件、复写件不能归档；各种记录和文件签字、盖章完备，签字一
律使用签字笔；监理意见、质检报告签发一律手签。案卷合格率100%：案卷题名准确、规范；组卷系统、规范；分类准确；装订整齐美观。电子版文件中的手签部分要求通过扫描处理后计算机录入，外来文件要求对方提供电子版或扫描保存。
18.3.2 份数：竣工草图4 套；其他竣工资料正本2套，副本8套，正本应为原件；全套竣工资料电子版一份（采用不可擦除型光盘）。
18.4 发包人对承包人档案管理工作进行考核的具体办法如下：
档案考评基金为工程合同总价的1%。按照百分制进行考核，总分100分，每扣一分，扣减合同约定的档案考评基金的0.5%。（1）项目开工阶段。业主项目部须在签定合同后28天内，向业主项目部提交项目档案管理组织名单、项目档案管理办法、项目归档计划（根据工程里程碑计划同步分阶段归档时间）。分值为10分。（2）项目中间检查。归档计划执行情况，分值为20分。
（3）竣工资料移交。按照归档率、准确率、案卷合格率考核，分值为70分。缺失或不合格一项扣5分。
（4）资料提交时间考核。承包人迟交竣工草图和竣工资料，迟交一日扣款1000元。
18.6.3 单位工程的中间验收按如下约定执行：
（1）根据项目实际情况，单位工程验收可分两次进行：第一次为（中间）转序验收，一般应在形象进度超过70%时进行，第二次在完成100%时进行。
（2）隐蔽工程项目由于日后难以另行进行检查验收时，应随施工进度随时检查、验收，检验记录作为竣工验收的依据。
18.10.1 工程试运行天数为24小时。
19.3 工程质量保修范围、期限和责任：
保修范围和责任执行《建筑工程质量管理条例》的等相关规定。
缺陷责任期：
（1）主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。防水工程、有防水要求外墙面防渗漏为五年。
（2）电气管线、上下水管线等安装工程和装饰工程为二年。
20.1 建筑工程一切险和安装工程一切险的投保，按以下第 1 种方式进行：
（1）承包人以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保；
（2）发包人投保。
具体的投保内容、保险金额、保险期限等有关内容如下：
承包人/发包人应购买并在本合同生效后至接收证书颁发之日止的期间内维持建筑和安装工程一切险，保险金额不低于工程概算价格。建筑和安装工程一切险应包括对构成工程或将并入工程的所有工程设备、材料或其他物品（无论是在仓库中或是在施工现场中）的下列风险：
（1）直接因某些风险而对工程设备、材料造成实质上的损失和损害，包括火灾、暴风、冰雹、爆炸、暴动及内乱、野蛮行为、恶意行为及飞行物或交通工具造成的损害、浓烟、洪水、地震、倒坍；
（2）工程启动或调试期间发生的锅炉/机务整体的机械和电气故障的风险。
同时，该等保险也应保护发包人和/或承包人不因履行本合同时造成第三方人身伤害、死亡和/或第三方财产损失而被索赔。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，第三者责任险的投保，按以下第 1 种方式进行：
（1）承包人以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人
投保；
（2）发包人投保。
保险金额等有关内容如下：
第三者责任险的保险金额应不低于：
1、安装工程：被保险工程安装完成时的总价值，包括设备费用、原材料费用、安装费、建造费、运保费、关税、其他税项和费用，以及由发包人提供的原材料和设备的费用；
2、施工用机器、装置和机械设备：重置同型号、同负载的新机器、装置和机械设备所需的费用。
20.6.1 承包人应在合同生效后3日内提交所投保险生效的证据和保险单副本。
22.1.2 （1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可按以下关于违约责任的约定进行处理：
按河南省电力公司相关规定执行。
24.1 合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第2种方式处理：
（1）仲裁：按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：向发包人所在地人民法院提起诉讼。
25.2 送达地址：
承包人根据合同发送给发包人、监理人的通知应送达如下地址：发包人：
监理人：
第29条合同生效条件
本合同在以下条件全部满足之日生效：
（1）合同协议书经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章；
（2）项目符合国家有关规定。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程合同
编号：FS-DY-20730 电力工程合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预
付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
工程承包合同书 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（以下简称甲方） 承包人：湖北业源电力安装有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖北鼎协建材科技有限公司电源建设工程发包给乙方，包工包料施工，验收合格后包接火。 第二条：施工方案 高压线650米（导线型号10KVJKLV-1×50）、配电变压器（S11-630KVA）（预付费柜一台、高圧柜两台、低压柜四台、低压计量一套）、高压电缆10KVYJLV-3×50/120米由乙方负责提供安装。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为30日，暂定于2014年2月15日起至2014年3月15日止，具体开工由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生不可抗力的自然灾害和雨天，工期可相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为58万元整，【580000.00元】（含供电公司需要收取的费用）。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及接火费用，青苗赔偿费用由乙方按国家规定予以补给。其中孝昌供电公司需要收取的费用由甲方委托业主单位向供电公司支付，该费用从工程总承包费用中扣除。同时乙方向甲方提供符合国家规定的发票。 3、付款方式：工程开工中期预付工程材料费40%，合计：22万元整，剩余36万元整工程竣工接火后一次性付清。
4、甲方将工程款拨付给湖北业源电力安装有限公司负责人季国东个人账户，以湖北业源电力安装有限公司下达个人收款授权书为依据。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、负责施工过程中的协调及费用。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，确保本工程施工安全和质量。 2、承包人必须自行完成本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中，所有安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。 第八条：验收 工程竣工验收应以供电公司满足接火条件为准。 第九条：违约责任 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，造成工程延期由甲方负责。 第十条：其它 本合同于2014年11月13日由双方签订，自双方签字后生效。一式二份，双方各执一份。 发包单位：湖北鼎协建材科技有限公司（甲方）签字或盖章 承包人：湖北业源电力安装有限公司季国东（乙方）签字或盖章 年月日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
工程施工合同 合同编号： 工程名称：XXXX中学（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 发包方：XXX中学 承包方：XXXX有限公司 签订日期：年月日 工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则
，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。 一、合同签订单位： 发包方：XXXX （简称甲方） 承包方：XXXX （简称乙方） 二、工程名称：XXXX（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点：XXXX321号 四、工程建设规模：新上容量630KV A，一户一表改造。 合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式：转账 六、双方责任： 1、甲方 （1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。 （2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。 （3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 （4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。 （5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 （6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。 （7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。
工厂装修合同样本 厂房装修合同范本 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址： 总计：施工面积_________ 平方米; 2?施工内容：详见本合同附件（一）《装潢施工内容单》和施工图。 4?委托方式： 5.__________________ 工程开工日期： ___ 年月日 6.__________________ 工程竣工日期： ___ 年月日 工程总天数：_________ 天
第二条：工程价款 工程价款:（金额大写）____ ，详见本合同附件（二）《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________ 元 2、人工费__________________ 元_ 3、设计费__________________ 元 4、施工清运费__________________ 元; 5、搬卸费__________________ 元 6、管理费__________________ 元； 7、税金（5.72%）_________ 元8、其他费用（注明内容）________ ； 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件（三）《装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装 修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费 用，应另签订补充合同。 4.质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价 谈判会议纪要；3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及 有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。 2．2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华 人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。 3．3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标 准规 范执行。 发包人提供标准、规范的时间：/ 国内没有相应标准、规范时的约定： /
3、图纸 3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供 施工图肆套 3．2发包人对图纸的保密要求： / 使用国外图纸的要求及费用承担： / 二、双方一般权利和义务 4、工程师 4．1监理单位委派的工程师 姓名：王晓江职务：总监理工程师 发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资 料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。 需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、 技术签证、经济签证。 4．2发包人派驻的工程师 姓名：吕汉亭职务：工程师 职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监 理工程师暂停施工和经济技术签证。 4．3不实行监理的，工程师的职权：无
5、项目经理 姓名：赵军文职务：项目经理 6、发包人工作 6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： ⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备 ⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备 ⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通 ⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书 面形式提供承包人
电力建设工程施工合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-610281电力建设工程施工合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 第一章一般条款 甲方：_________ 乙方：_________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1．工程地点：_________。 2．工程内容：_________。 3．工程性质：_________。 4．承包范围：_________。 二、批准单位 1．批准文号：_________。
2．业主或主管单位：_________。 三、开工日期 1．竣工日期：_________。 2．总日历工期：_________。 四、质量等级：_________。 五、承包方式：_________。 六、合同价款：_________。 第二条合同文件及解释顺序 一、合同文件的组成和解释顺序 1．本协议条款； 2．本合同条件； 3．洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 4．_________。 二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。 第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 乡镇工厂施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托方甲方承接方乙方工程项目甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行厂房装潢。 为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同，以便共同遵守。 第一条工程概况1工程地址总计施工面积_________平方米;2施工内容附《装潢施工内容单》和施工图。 4委托方式5工程开工日期_______年_______月________日6工程竣工日期_______年_______月________日工程总天数________天第二条工程价款工程价款金额大写_______元，附《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________元 2、人工费____________________元; 3、设计费__________________元 4、施工清运费__________________元; 5、搬卸费__________________元 6、管理费__________________元; 7、税金 572____________元8、其他费用注明内容_________元;第三条质量要求1工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。 附《装潢工程材料决算清单》。 2工程验收标准，双方同意参照市地方标准3130-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4质量检查监督部门市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条材料供应1乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。 甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力合同标准版 甲方：___________________ 乙方：___________________
日期：___________________
施工合同 合同编号：DWJS九江-01 工程名称：九江500kV变电站工程 发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人：江西省火电建设公司 签订日期：签订地点: 使用说明 1.本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建
筑、安装施工合同。 2.对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划/”“。 3.对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。 4.有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
第一部分合同协议书............................................ 第二部分合同通用条款（见标准文本）........................... 第三部分合同专用条款..........................................
九江500kV变电站工程 施工合同 第一部分合同协议书 发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司 承包人：江西省火电建设公司 鉴于发包人拟委托承包人承担九江500kV变电站工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：九江500kV变电站工程 1.2工程地点：江西九江___________________________________ 1.3工程概况： __________________________________ 第2条承包范围 承包范围：九江500kV变电站新建工程___________________________ 第3条合同工期 3.1开工日期：年月 ___________________________________ 3.2竣工日期：年月 ___________________________________ 第4条工程建设目标 3.1质量目标：按照招标文件要求。 3.2安全目标：。 3.3进度目标：。
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：
编号：QJ-HT-0446 零星项目施工合同范本新 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
零星项目施工合同范本新(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 零星项目施工合同范文篇一 甲方： 乙方： 甲方愿将____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议： 一、承包内容：-_____________________ 二、承包价格：承包价格参考《现代城零星项目价目表》。___________________ 三、结算方式：乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。 四、付款方式：所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。 五、质量要求：必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一
切工费由乙方负责。 六、工期要求：工程总工期为天，即施工时段为年月日至年月日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。 七、其他要求 1.施工期间，坚决杜绝一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。 2.施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。 3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。 4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。 5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。 八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。
合同专用条款 一、定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：执行合同协议书第六条。 3、语言文字和使用法律、标准及规范 3.1 本合同除使用汉语外，还使用本合同文件使用汉语。 3.2适用法律和规范 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》以及滨海新区的相关法规及政策性文件。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称： 1）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准低于国家、地区或行业标准的，按国家、地区或行业标准执行； 2）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准高于国家、地区或行业标准的，按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行； 3）如果图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准与国家、地区或行业标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、地区或行业标准的基础上按图纸或本合同约定的工程建设标准中的质量要求/工艺标准执行。 发包人提供标准、规范的时间无约定。 国内没有相应标准、规范时的约定：无约定。 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：
因图纸变更引起的变化，不能作为工期延误和索赔的理由。 发包人对图纸的保密要求：施工图所涉及的一切内容均为发包人所有，未经发包人许可，承包人不得在其他任何地方使用、转让或提供给第三人，不得复制。 使用国外图纸的要求及费用承担：无约定 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名：职务： 发包人委托的职权：按照国家监理规范及天津市有关规定，同时依照监理合同、施工合同等相关内容和权利进行施工全过程监理。 需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）解除、变更或增加合同中约定的承包人的任何职责、 义务和工作；（2）发布开工令、暂时停工或复工令；（3）决定工期延长；（4）同意分包本工程的某非主体和非重要单位工程部分；（5）审查批准技术规范(规格)或设计的变更；（6）确定索赔额、费用的增加或减少及有关暂定金额的使用；（7）工程结算和工程款支付，包括最终工程款和阶段性工程款结算和支付等。监理合同与本合同约定不一致的，按本合同约定执行。 5.3发包人派驻的工程师 姓名：职务： 职权：负责本项目的全过程的建设管理及联系、沟通、协调工作。 5.6不实行监理的，工程师的职权：不发生。 7、项目经理
电力工程建设合同书 发包人（甲方）： （以下简称甲方）承包人（乙方）： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿和诚信信用的原则，甲乙双方就电力电器（高、低压：含变压器、电缆，高、低压配电柜、配电箱及户表工程，见材料清单）安装工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、由乙方负责甲方华盛嘉园项目配电室高、低压电力电器工程、工程设计（供电部门设计，及华盛嘉园电力设计施工图）工程安装，及大冶市供电公司等所有相关手续的办理和移交以及保证有关部门验收合格，交付甲方正常使用。 二、由甲方负责提供合格的变压器（一台SCB/10/630KVA干式变压器、一台SCB/10/200KVA的干式变压器，含变压器外壳及配套的风机，高低压配电柜配电箱及低压电缆，含风机、电梯、电缆及相关的配电箱）。其详细材料见工程预算表。所有材料及设备必须符合国家有关
标准的合格产品 三、本电器户表工程126户，实行抄表到户，并实行远程监控系统，另根据物业所需装商用电表5户。由乙方负责以上电力电气材料的安装（甲方负责提供的所有电气材料要符合国家质量标准及满足甲方图纸设计要求，低压阻燃电缆及高低压配电柜由电力公司网购指定产品，所有的电缆柜、电源箱元器件均为。 四、由乙方负责以上电力电气材料的安装，高压电缆、变压器及高、低压配电柜等材料的调试、计量及大冶市供电公司的所有相关手续的办理落实（费用由乙方负责），乙方负责保证此工程的验收合格和及时送电。 五、本工程自签订之日起50天，安装完成即交付使用，延长工期每天罚款500元。工程如出现质量问题，乙方在接到甲方通知后及时抵达现场及时处理。 六、经甲、乙双方共同协商，此工程总承包金额为玖拾万元，甲方预付款壹拾万元，工程动工后，甲方付至总金额的50%，工程安装验收完成后，甲方付至总金额的80%，正式送电后总金额付清（预留伍万元待整个配电室高、低电气工程移交供电部门后付清），工程保质期壹年。 七、本工程乙方在施工过程中，必须遵守国家的安全规
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-034123 工厂建造合同书范本(2020
工厂建造合同书范本(2020版) 第一条定义 “业主”指_____。 “承包商”指_____。 “工厂”指在附录_____中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。 “工地”指按本合同用于建造工厂的全部土地。 “工程”指承包商按本合同实施的工程。 “合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。 第二条承包商的职责 1.承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。 2.除了业主根据第_____条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。 3.承包商应根据附录_____中的日程安排施工。 4.承包商应根据附录_____中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。 5.承包商应向业主提供附录_____中规定的备件。 6.承包商应向业主提供附录_____中指定的维修设备。 第三条业主的职责
1.业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。 2.业主应按时提供附录_____中指定的物件和设施。 3.业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。 4.业主应按第_____条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。 第四条合同价格 1.在本合同生效后_____天内，业主应向承包商支付金额为合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。 2.合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。 第五条设计图样 1.承包商应根据合同，在附录_____规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。 2.承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。 3.业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。 第六条检验 1.承包商应该按法律和正常的工程惯例的要求，负责工厂所有的检验和试验工作。
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
城市污水管网工程施工合同专用条款 一、词语定义及合同文件 1.合同文件及解释顺序 1.1合同文件组成及解释顺序：本工程已委托 监理，发包人与监理公司签定的委托监理合同，也作为组成合同文件的内容解释顺序按通用条款排列为第2条。本工程发包方和承办方均按通用条款第40条进行保险，双方保险合同也作为组成合同文件内容，解释顺序为第2.1、2.2条。 2.语言文字和适用法律、标准及规范 2.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明 2.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规： 1.温州市及瑞安市关于强化文明施工的措施 2.温州市及瑞安市建设工程造价管理办法 2.3适用标准、规范 见本工程《招标文件》第四章工程建设标准详细内容 发包人提供标准、规范的时间：与本工程施工图纸同时交付 国内没有相应标准、规范时的约定：见本工程《招标文件》第四章工程建设标准详细内容。 4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工日期前不少于28天，提供图纸四套（不包括竣工图使用的图纸），竣工图由中标单位提供。 发包人对图纸的保密要求：无特殊保密要求。 二、双方一般权利和义务 5.工程师 5.1监理单位委派的工程师 姓名： 职务： 一 发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包方委托的职权部分本工程全权委托监理单位监理，发包方不派驻现场工程师。 需要取得发包人批准才能行使的职权：总监理工程师签发任何付款凭证均需征得发包人同意。 6.建造师 姓名： 职务： 一 7.发包人工作 7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）弃土场及施工营地。
弃土场：自行解决； 施工营地和营地租金由施工单位自行解决； （2）所需的水、电： 施工营地用电由承包人自行解决。施工现场用电因电力不足，经常会停电，如电力仍然不够，承包人应自备发电机组。 承包人如需从外接电源，所需用变压器手续，发包人协助承包人办理，其费用计入报价中。施工用水由承包人自行解决，发包人协助，其费用自行测算，计入总价中，施工营地用水由承包人从发包人提供的接入点自行接入，费用自理。 （3）施工场地与公共道路通道开通的时间和要求： 本工程现场应保持道路畅通。承包人应遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。 （4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： ①施工许可证，为开工日期前不少于7天； ②临时用地证，为开工日期前不少于14天。 （5）水准点与座标控制点交验要求：发包人应以书面形式、在施工现场当面交验，并做好交验记录，移交后发包人、监理、承包人三方必须签字认可。 （6）图纸会审和设计交底时间：为开工前不少于21天。 （7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。 （8）施工现场的拆迁等政策处理工作。 （9）双方约定发包人应做的其他工作。
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
甲方∶ 乙方： 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时按质完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称∶ 二、工程地址∶ 三、工程范围∶ 第二条在组织施工过程中，如遇下列情况需顺延工期，双方应及时进行协商确定顺延期限 一、因天灾或人力不能抗拒或变更施工图而不能继续施工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 第二条施工准备 一、甲方在开工前应清除施工场地障碍物；解决施工用地、施工用水源、电源和运输道路的畅通；应向乙方提供所有工程设计图纸份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织相关人员研究和熟悉供电部门审核批准的用电方案及小区供配电设计图纸、参与设计交底、编制施工图预算、施工组织设计或施工方案；做好一切施工准备。 第四条物资供应 一、物资供应方式：包工包料 二、供应的材料和设备，谁供应谁负责，因此造成对方的损失，由供应方承担。 第五条工程款结算与工期 本工程通电前需甲方支付用电保证金1—2万元外，其它所需费用全部由乙方承担。
一、本工程造价的结算方式： ____________元整（￥____________）不含税价一次性包死，如确需调整包干价，必须经双方签字认可。 付款方式：合同签订后经甲乙双方约定甲方付主材料进场后总价款______%，验收合格通电后付总价款______%，______%做质保金，质保期一年，一年后质保金返还。 第六条工期 有效工作日30天内完成 第七条施工与设计变更 一、乙方应根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。 二、在组织施工中，要坚持按图或供用电方案施工，任何一方不得随意变更设计。 三、在施工中由于乙方自身原因造成的损失，均由乙方自行负担。 第八条竣工验收、结算与保修 一、工程经供电部门及甲方检验合格送电之日起，移交给甲方，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。 二、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。在保修期间，确因施工责任造成的质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。 第九条奖励、惩罚与仲裁 一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，由乙方偿付给甲方 / 的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方/ 的奖励。 二、施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下第（ 2 ）项方式处理：