建设工程合同条款
一
1．下列哪项属于建设工程合同管理的特点（周期长、价格高、合同变更频繁）
2．公民委托律师代理诉讼属于（委托代理）
3．保留金一般为每次工程进度款的（10%），但总额一般应限制在合同总价款的（5%）4．建设单位应当自领取施工许可证之日起（3个月内）开工。
5.英国土木工程师学会的简称是(ICE)
6．美国建筑师学会的简称是（AIA）
7．FIDIC的施工期指从开工令约定的工程开工日开始计算，至（办理竣工结算之日）止所经过的日历天数。
8．勘察合同签订后，发包人不履行合同，（无权）要求返还定金
9．某项目设计费用为100万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方（30万元）费用。
10．施工合同示范文本通用条款规定，承包人对屋面防水工程的保修期限应为（5 ）年11．承包人在索赔意向通知提交后的(28 )天内递交正式的索赔报告。
12.保证合同是（债权人与保证人）签订的合同
13.根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（30日）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
14.根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于（3）家。
15．施工合同中索赔的性质属于（经济补偿）
16.选择施工分包单位时，监理单位有（否定权）。
17.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（招标人）决定中标人。
18.工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（设计方案的优劣）。
19.施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（发包人）承担。
20.定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（20％）。
21.fidic土木工程施工合同条件按计价方式属（单价）合同
22.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（质押）。
23.国际工程承包合同订立的最主要形式是（招标）。
24.从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（承揽）合同的一种
二、
1、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。
2．自然人作为合同法律关系主体应具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
3．担保分为人的担保物的担保和金钱担保。
4、担保的基本方式是保证、抵押、质押、留置和定金。
5．履约担保分为银行履约保函、履约担保书和保留金。
6．工程建设保险的作用主要有预防风险、补偿风险损失。
7．《合同法》规定，合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。
8．从法律性质考虑，投标和中标通知书分别是属于要约﹑承诺行为。
9．要约和承诺生效有两种情况，即发信主义和到达主义。
10．保全措施包括代位权、撤销权。
11．“国际咨询工程师联合会”的法文缩写是FIDIC 。我国在 1996 年加入该组织。12．FIDIC合同条件一般分为两部分即通用条件和特殊应用条件（专用条件）。
13．工程项目的招标方式有公开招标、邀请招标和议标三种。
14．施工合同的进度控制可以分为施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。
15．施工合同的标的是各类建筑产品，监理合同的标的是（监理）服务。
16．建设单位在成本加酬金合同中承担了项目的全部风险。
17．发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关部门验收，并在14天内给予认可或提出修改意见。
18、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购等。
19．索赔按索赔目的划分，可分为工期索赔、经济索赔两种。
20、按施工索赔的处理方式可分为单项索赔、一揽子索赔。
21．工期延误的计算方法包括：网络分析法、比例分析法。
22．某工程中标合同价为480万元，合同工期18个月。施工开始以后，业主指令增加附加工程80万元，则承包商可提出 3 个月的工期索赔。
23、直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费。
24、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
25、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上和经济上对拟建工程进行全面规划的工作。
26、工程承发包方式，是指发包人与承包人双方之间的经济关系形式。
27、工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级和乙级。
28、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。
29、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险。
30、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。
31、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。
三名词解释
1.委托代理: 指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。
2.代理:是指代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人做出意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的法律行为。
3．留置：是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿。4．抵押：是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。定金
4.定金：是指合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定应给付对方一定数额的货币。
5.投标保证金：是指投标人向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。
6．不安抗辩权：是指在双务合同中，当事人互负债务，合同中约定了履行的顺序，先履行债务的当事人一方应当先履行其债务。
7.合同的变更：是指当事人对已经发生法律效力，但尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。
8．格式条款：是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。9．违约责任：是指当事人任何一方不能履行或者履行合同不符合约定的而应当承担的法律责任。
10．仲裁：是指当事人双方在争议发生以前或争议发生后，自愿将争议交给第三者作出裁决，并负有自动履行义务的一种解决争议的方式。
11．指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
12.建设工程招标：是指建设单位对拟建的工程发布公告，通过法定的程序和方式吸引建设项目的承包单位竞争并从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。
13.建设工程投标：投标人响应招标人的要求参加投标竞争的行为。
14.多方案报价法：是在标书中报多个标价。其中一个按原招标文件的条件报；另一些则对招标文件进行合理的修改，在修改的基础上报出价格。
15.工程量清单计价：使之投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分布分项工程费，措施项目费，其他项目费和规费，税金。
16．建设监理委托合同：是委托人与监理人签订的，为委托监理人承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议。
17．建设工程施工合同：是指发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议，是工程建设质量、投资、进度控制的主要依据。
18．联营承包：是指两家或两家以上的承包商（最常见的为设计承包商、设备供应商、工程施工承包商）联合投标，共同承接工程。
19.不可抗力：是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
20.工程分包：是指经过合同约定和发包单位认可，从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。
21工程转包：是指不行使承包人的管理职能，不承担技术经济责任，将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。
22．承揽合同：是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，收取定作人支付的报酬的合同。
23.工程索赔:是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是属于应由合同对方承担责任的情况造成，而且实际已经发生了损失，向对方提出给予补偿的要求。
24．条款默示的索赔：指索赔事项所涉及的内容已经超过合同规定的范围，在合同文件中没有明确的文字描述，但可以根据合同条件中某些条款的含义，合理推论出有一定索赔权。25.业主的索赔：是指业主根据合同规定，就由于承包商原因或按合同规定应由其承担责任的情况对业主所造成的损失，向承包商提出的补偿要求。
四简答题
1．我国的建筑市场模式应当是：(1）市场机制（供求、价格、竞争）健全；(2) 市场要素完备；(3）市场保障体系健全；(4）市场法规完善；(5）市场程序良好；
2．合同法律关系客体有：(1）行为； (2）物；(3）货币；(4）有价证券；(5）智力成果。
3.《建筑法》涉及的法律关系主体包括：（1）国家机关；（2）建设单位；（3）建筑勘测、设计单位；（4）建筑施工企业；（5）建筑工程监理单位。
4．可以抵押的财产：抵押人所有的房屋和其他地上定着物；（2）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；（3）抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；（4）抵押人依法有权处分的机器、交通运输工具和其他财产；（5）抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地土地使用权；（6）依法可以抵押的其他财产。4．投标保证金的形式有：（1）交付现金；（2）支票、银行汇票；（3）不可撤销信用证；（4）银行保函；（5）由保险公司或担保公司出具的投标保证书。
5．建筑工程一切险的被保险人：（1）业主；（2）总承包商；（3）分包商；（4）业主聘用的监理工程师；（5）与工程有密切关系的单位或个人。
6．承担违约责任的方式：（1）继续履行（2）采取补救措施（3）赔偿损失（4）支付违约金（5）定金罚则
7.无效合同情形：（1）一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。
8.FIDIC系列合同条件的特点：1）国际性，广泛的适用性，权威性2）公正合理3）程序严谨易于操作
9．国际工程承包的特点：1）合同主体的多国性2）按照严格的合同条件和国际惯例管理工程3）政治、经济因素的风险增大4）规范标准庞杂
10．指定分包商的特点：（1）选择分包单位的权利不同（2）分包合同的工作内容不同（3）工程款的支付开支项目不同（4）业主对分包商利益的保护不同（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同
11．委托合同中委托人的义务：（1）无论委托合同是否有偿，委托人都有义务提供和补偿委托事务必要的费用（2）委托人应向受托人支付约定的报酬（3）委托人对受托人在授权范围内处理事务所产生的债务应清偿。；（4）受托人在处理事务过程中，因不可归责于自己的事由而造成损失的，有权要求委托人赔偿损失。；（5）两个以上的委托人需对完成同一事物的委托承担连带责任。
12.建设工程委托监理合同的基本特征：1）监理合同双方当事人的合法地位2）监理合同签订程序的合法性3）委托监理合同标底的特殊性
13．简述工程监理的正常工作、附加工作和额外工程
“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
“工程监理的附加工作”是指：（1）委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；（2）由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因工作量或持续时间增加而增加的工作。
“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据《建设工程委托监理合同示范文本》第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
14．勘察合同的主要条款：（1）建设工程名称、规模、建设地点、投资额、发包方和承包方的概况。双方的其他协作条件。（2）发包人提交有关基础资料的期限。开工及提交勘察成果资料的时间。（3）承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。违约责任。（4）勘察合同必须明确规定合同的生效和失效日期。争议解决事项。（5）在勘察合同中，双方应当明确勘察费用的数额和计算方法，勘察费用支付方式、地点、期限等内容。发包人、承包人责任。
15．发包人对勘察、设计合同的管理主要包括：（1）编制勘察、设计招标文件。（2）组织并参与评选方案或评标。（3）起草勘察、设计合同条款及协议书。（4）监督勘察、设计合同的履行情况。（5）审查、批准勘察、设计阶段的方案和结果。
16．订立施工合同应具备的条件：（1）初步设计已经批准（2）工程项目已经列入年度建设计划（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。（4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实（5）招投标工程，中标通知书已经下达
17．工程师要求暂停施工，作为工程师及承包人应履行怎样的程序？在工期及经济责任方面应如何处理：工程师在主观上是不希望暂停施工的，但有时继续施工会造成更大的损失，工
程师在确定有必要时，应当以书面形式要求承包人暂停施工。不论暂停施工的责任在发包人还是在承包人。工程师应当在提出暂停施工要求后48小时之内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见或收到承包人复工要求48小时内未予答复，承包人可以自行复工。
如果停工责任在发包人，则由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，工期相应顺延；如果停工责任在承包人，则由承包人承担所发生的费用，工期不予顺延。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，则由发包人承担违约责任，赔偿相应的经济损失，工期顺延。
18.在施工中发现出土文物，承包商应如何处理：在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后23小时内报告当地文物管理部门，并按有关管理部门要求采取妥善保护措施。发包人承担因此发生的费用，延误的工期相应顺延。19．不可抗力风险承担责任的原则是：（1）工程本身的损害由业主承担；（2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；（3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；（4）所需清理、修复费用，由建设单位承担；（5）工期给予顺延。
20．提前竣工协议应包括的内容：（1）提前的时间（2）承包人采取的赶工措施（3）发包人为赶工提供的条件（4）承包人为保证工程质量采取的措施（5）提前竣工所需的追加合同价款。
21．合同文件的优先解释顺序：本合同协议书、中标通知书、投标书及附件、本合同专业条款、本合同通用条款、标准（规范及有关技术文件）、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。
22．技术合同的特征：（1）技术合同的标的是提供技术的行为，而不是一般的商品或劳务。（2）技术合同的履行具有特殊性（3）技术合同是双务、有偿合同。（4）技术合同当事人具有广泛性和特定性。
23.承包商索赔要求成立必须具备的条件：（1）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身责任所造成；（3）按合同规定不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知和索赔文件。
24．承包商索赔的一般程序：（1）按合同规定期限提出索赔要求（2）按合同规定期限报送索赔资料和索赔报告（3）协商解决索赔问题（4）争端裁决委员会调解（5）仲裁或诉讼25．索赔报告的一般要求：（1）事件真实准确（2）逻辑性强，责任划分明确（3）条理清楚，层次分明（4）文字简洁，用词礼貌
26．合同谈判准备有：谈判的组织准备，谈判的方案和思想准备，谈判的资料准备，谈判的议程安排
27．合同谈判的技巧有：（1）研究好合同谈判的目的（2）掌握好谈判的规则（3）运用好谈判的策略和技巧
28．索赔报告的基本内容：索赔的合同依据、索赔的详细理由、索赔事件发生的经过、索赔的要求及计算方法，并要附有证明材料
29．建设工程招投标的特点：:1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；2）投标是在平等互利的基础上的竞争；3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。
五、案例题
1．背景：某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2米处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同。然而，施工单位在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。
问题：①在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办？
②根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工功效降低。请问承包商应如何处理此事？
①在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，及时通知甲方，要求对工程地质重新勘察并对原设计进行变更。
②在接到设计变更图纸之后的14天内,向甲方提出变更工程价款和工期顺延的报告.甲方应在收到书面报告后的14天内予以答复,若同意该报告,则调整合同;若不同意,应进一步与甲方就变更价款协商,协商一致后,修改合同.如果协商不一致,按工程承包合同争议的处理方式解决.
2．背景：某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。
10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。 10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。
为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向通知书。
问题：假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计(塔吊的台班折旧费为234元/台班,混凝土搅拌机为55元/台班,砂浆搅拌机为24元/台班)；人工工日单价为20.15元/工日,考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日10元计；扎筋、抹灰35人，砌砖30人，(保函费、管理费、利润损失不予补偿。)试确定经济索赔额。
1、窝工机械费
塔吊一台：14天*234元/台班*65%=2129.4元
混凝土搅拌机1台：14天*55元/台班*65%=500.5元
砂浆搅拌机一台：3天*24元/台班*65%=46.8元
小计：2129.4+500.5+46.8=2676.7元
2、窝工人工费
扎筋窝工：35人*10元/工日*14天=4900元
砌砖窝工：30人*10元/工日*3天=900元
抹灰窝工：不应给补偿，因系承包商责任。
小计：4900+900=5800元
经济补偿合计：2676.6+5800=8476.6元
3.（1）主体施工期间，对一项已经检查验收的隐蔽工程项目，工程师怀疑存在质量问题，于是要求承包人进行剥离开孔再次检查，结果发现质量不合格。由于承包人对该项工作的返工，使工期延长5天，承包人为返工增加了5万元的费用投入。
（2）施工期间，下了一场50年一遇的特大暴雨，使这5天内工程处于停工状态，承包人的一台机械因暴雨损坏，修理花费了3万元，工人窝工损失1万元。
（3）在一个关键工作上，本应该于9月1日交给承包人的图纸直到9月10日才给承包人，使承包人这10天内处于停工待图状态。工人窝工损失2万元，机械台班闲置损失4万元。
问题：分别说明项事件发生后，承包人获得的工期索赔和费用索赔各多少?为什么?
1这属于隐蔽工程重新检验不合格的问题，故不能给予承包人工期和费用索赔。
2属于不可抗力的原因，可以给予承包人的工期顺延的补偿，即工期延长5天，但承包人自己自身的损失不补偿。
3属于非承包人原因，给予承包人工期延长10天，费用补偿6万元。
4．某公路工程项目，在合同开工日前10天，因为临时道路被洪水冲跨，承包商无法将项目所需的人员和设备运到施工现场，也无法按照合同约定的开工时间准时开工，承包商在合同约定的开工时间前6天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。如果你是该项目的总监理工程师将如何处理该事件？
（1）临时道路被洪水冲垮，是作为一个有经验的承包商无法预见、无法克服的，提出延期要求是合理的。
（2）如果承包商在不迟于协议书约定的开工日期前7天（如开工日期前9天），以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师应在接到延期开工申请的48小时内以书面形式答复承包人。如在规定时间内未答复，视作同意承包人要求，工期顺延。
（3）如承包商在迟于开工日期7天（如开工前6天）提出延期的理由和要求，工期不顺延，由承包商承担开工延期的责任。
5. 某工程项目的施工招投标过程中，招标人自9月1日向第A施工单位发出中标通知，A 单位于9月3日收到中标通知。等到9月20日，招标人认为A单位已超过合同订立时间且由于A单位的报价比排在第二位的投标人B报价要高，于是，招标人于9月21日向排名第二的B单位发出了中标通知，于9月23日与B签定了工程施工承包合同，同时要求将其中的主体工程分包给C单位施工，并没收A单位的投标保证金。请分析以上招标人做法是否正确，并说明原因。
答：招标人的做法存在以下错误：
（1）签订合同的日期应为中标通知书发出后30日之内，此案例中A单位在9月20号未超过规定日期。
（2）A单位未发生违约责任，招标人不能没收其投标保证金。
（3）A单位未发生违约，签订合同的承包人必须是中标的施工企业A单位。投标书中已确定的合同价款在签订时不得更改，合同价位应与中标价一致。
（4）将主体工程分包给C单位的做法违反了《建筑法》关于“禁止将工程肢解以后以分包的名义转包给第三人”。这实际属于转包而非分包。
6.某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：
事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题：
1.在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的作法是否正确？为什么？
2.在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理？
3.在事件2中，总监理工程师的作法是否正确？为什么？试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
4.在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出？为什么？对该索赔事件应如何应处理。
1.不正确，因为违反了合同约定。
2.监理单位应该对厂商的资质进行审查。若符合要求，可以由该厂安装。如乙单位接受该厂作为其分包单位，监理单位应协助建设单位变更与设备厂的合同，如乙单位接受厂商直接从建设单位承包，监理单位应该协助建设单位变更与乙单位的合同；如不符合要求，监理单位应该拒绝由该厂商施工。
3.总监理工程师的做法是正确的。无论工程师是否参加了验收，当工程师对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。
重新检验质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿施工单位的损失，并相应顺延工期；检验不合格，施工单位承担发生的全部费用，工期不予顺延。
4.（1）不应该，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。
（2）处理：
A.丙向乙提出索赔，乙向监理单位提出索赔意向书。
B.监理单位收集与索赔有关的资料。
C.监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。
D.总监工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施工单位和建设单位协商。
E.总监理工程师对索赔费用和工程延期作出决定。
7．某施工单位根据领取的某2000 m3两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低价策略偏制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日与建设单位（甲
方）签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场·后，因资金短缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月，乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。
在工程施工过程中，遭受到了多年不遇的抢暴风雨的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下。
1）遭受多年不遇的强暴风雨的袭击属于不可抗力事件，不是因施工单位原因造成的损失，故因有业主承担赔偿责任。
2）给已建部分工程造成破坏损失18万元，因由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
3）施工单位人员因此灾害导致数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予赔偿。
4）施工单位进场的在使用机械、设备收到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。
5）因暴风雨造成的损失现场停工8天，要求合同工期顺延8天。
6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应于支付。
问题：
1．该工程采用固定价格合同是否合适？
2．该施工合同的变更形式是否妥当？次合同争议依据合同法律规定范围应如何处理？
3．监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？
4．对施工单位提出的要求，应如何处理？
1．因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。
2．根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头协议形式很难取证，只能以书面协议约定的内容为准。本案中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥当。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。
在施工期间，甲方因资金紧缺未能及时支付工程款，并要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利诉讼时效期（2年）内，仍享有要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期延期一个月。工程因质量问题返工费用，造成逾期支付责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金。因质量问题引起的返工费用由乙方承担。
3．监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：
（1）进行调查、取证；
（2）审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；
（3）分清责任，认可合理索赔；
（4）与施工单位协商，统一意见；
（5）签发索赔报告，处理意见报业主核准。
处理方法：
（1）经济损失按原则由双方分别承担，工期延误应予签证顺延；
（2）工程修复、重建18万元工程款应由业主支付；
（3）3万元的索赔不予认可，由施工单位承担；
（4）16万元的索赔不予认可，由施工单位承担；
（5）认可顺延合同工期8天；
（6）2.4万元的清理现场费用由建设单位承担。
第三部分专用条款 第1条甲方代表 1.1 本工程甲方驻工地代表： 姓名：汪质彬，职务:副总经理； 手写签名样本：_________________ ，身份证号：_________________ ； 第2条乙方代表 2.1 本工程乙方驻工地代表： 姓名：李洁，职务: 项目经理 ____________________ ， 手写签名样本：_________________ ，身份证号：_________________ ； 第3条甲方工作及责任 3.1 用地红线范围的约定：本项目用地红线。 3.2 甲方向乙方提供图纸的时间和数量为： 321甲方向乙方免费提供图纸陆 _套（含用于制作并提供给甲方贰套和档案馆贰套共肆套竣工图所用的图纸）。 建议：请明确提交的时间； 3.2.2乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。 3.2.3不论是甲方免费提供的还是乙方自费复印的图纸，其知识产权都属于甲方 所有，乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的，且除非经甲 方同意，乙方应在工程完工交付后尽快将所有此类图纸归类整理后交还 给甲方。 第4条乙方工作及责任 4.1 其他规定： 4.1.1乙方的其他工作和责任 1）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施：向甲卫提
供2间办公室（面积不小于30m2 ,向监理提供2间办公室（面 积不小于30m2 ，相应费用已在合同计价清单措施项目费用中包干 考虑。 2）其他：丄 第5条合同价款 5.1 本合同为固定单价合同。合同计价清单中项目工程量为暂定工程量，工程量按实 际结算；综合单价为固定单价，不论其对应的清单项目特征是否描述完全，都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中一个规定计量单位项目的所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金并充分考虑风险因素等全部费用。措施费固定平米单价包干，建筑面积以发包人取得的建设工程许可证规划所示的面积为准。 5.2 结算管理 5.2.1变更或洽商子目单价的确定： 1）如属合同清单已有的子目，按合同清单单价；如有类似的子目， 单价参照类似子目单价；如原招标内容无类似的项目，则按以下方 式计费：套用2010年《广东省建筑与装修工程综合定额》中的含 量及当地配套规定、材料按照施工同期当地造价管理部门公布的湛 江市信息价，没有信息价或者信息价描述不清的执行市场询价，人 工费及各项取费按清单分部分项工程投标价格相应子目计取。 2）如在合同计价清单中相同工作内容之项目的综合单价不一致 时，将以最低的综合单价作为该等项目日后变更洽商、结算的 依据。 3）发生变更时，措施费用不作调整，乙方不得以不增加措施费为由而拒绝施工，由此而导致的工期延误由乙方负责，并赔偿由此给甲方 造成的经济损失。
建筑工程合同（含 FIDIC ）条款复习资料 、单项选择题 1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系 A 、债权人与债务人 B 、代理人与被代理人 C 、权利与义务 2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。 3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是 A ?代理与被代理关系 B ?雇佣与被雇佣关系 C ?委托与被委托关系 4 ?依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 A .索赔意向通知 B .现场同期记录 5、下列财产中， （ A ）不得抵押。 A 、土地所有权 B 土地使用权 C 、房屋 28 天内，承包人应向工程师递交（ A ） C. 索赔报告 D ?索赔证据 D 、 交通运输工具 6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。 A 、 2、 B 、 3 C 、 5 D 、 7 7 ?下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是 （D ） A .工期不顺延，业主承担与工程有关的损失 B .工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失 C .工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D ?工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担 8 ?被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当 （B ） A ?立即给予答复 B ?在24小时内给予答复 C .在48小时内给予答复 D ?提出处理意见 9 ?根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是 （D ） A ?承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前 5天向工程师提出申请 B. 工程师在接到延期开工申请后 48天内应以书面方式答复承包人 C. 承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延 D. 承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延 10、 合同争议的解决顺序为（ A ） A 、和解一调解一仲裁一诉讼 C 、和解一调解一诉讼一仲裁 11、 监理招标主要是对监理单位（ A 、报价 B 、能力 12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ B ） A 、正常工作 B 、附加工作 C 、额外工作 D 、义务工作 13. FIDIC 合同条件在传统上主要适用于 A. 国内工程施工 B .国际工程施工 C .国际和国内询价采购 14．在 FIDIC 合同条件下，有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是（ C ） A .总包单位 B .承包商 C .雇主 D .设计单位 15、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ C ）。 A 、 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B 、 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 A 、施工企业 B 、施工企业的法定代表人 C 、施工企业的项目经理 D 、具体的施工人员 D 、法人与自然人 D ．监理与被监理关系 B 、 调解一和解一仲裁一诉讼 D 、调解一和解一诉讼一仲裁 B ）的选择。 C 、 监理人员数量 D 、设备 D .有限国际招标
第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要；3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。 2．2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。 3．3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规 范执行。 发包人提供标准、规范的时间：/ 国内没有相应标准、规范时的约定：/
3、图纸 3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图肆套 3．2发包人对图纸的保密要求：/ 使用国外图纸的要求及费用承担：/ 二、双方一般权利和义务 4、工程师 4．1监理单位委派的工程师 姓名：王晓江职务：总监理工程师 发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。 需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。 4．2发包人派驻的工程师 姓名：吕汉亭职务：工程师 职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。 4．3不实行监理的，工程师的职权：无
5、项目经理 姓名：赵军文职务：项目经理 6、发包人工作 6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： ⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备 ⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备 ⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通 ⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书 面形式提供承包人
第二节合同专用条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.2 发包人：重庆两山建设投资有限公司 1.1. 2.3 承包人： 1.1. 2.6 监理人： 1.1.3 工程和设备 1.1.3.2 永久工程：施工招标范围内所示工作内容。 1.1.3.3 临时工程：施工供水工程、施工照明工程、脚手架搭设等。 1.1.3.4 单位工程： 1.1.3.10 永久占地： 1.1.3.11 临时占地： 1.1.4 日期 1.1.4.5 缺陷责任期：24个月 1.4 合同文件的优先顺序 合同文件的优先顺序：按通用条款执行。 1.5 合同生效的条件 合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量： 1.6.2 承包人提供的文件范围： 承包人提供文件的期限、数量： 监理人批复承包人提供文件的期限： 1.6.3 监理人签发图纸修改的期限： 1.7 联络 1.7.2 联络送达的期限：
2. 发包人义务 2.3 提供施工场地 发包人提供施工场地和有关资料的时间： (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已基本具备，由承包人负责，费用包含在报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (2) 将施工所需的水、电、路、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人负责办理，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人现场踏勘确定道路走向和位置，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：施工场地内需要拆迁的管网（线）由承包人组织拆迁，费用自行测算，列入报价中按实结算部分包干使用，中标后不作调整。 (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前完成。 (6) 水准点与座标控制点交验要求：开工前发包人技术人员以书面形式通知承包人，由发包人组织相关单位进行现场交验，并作好交验记录。 (7) 图纸会审和设计交底时间：施工图提交后5天内。 (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人配合承包人做好保护工作，保护费用由承包人承担，发包人指明的、资料中显示的以及相关单位指认走向的管网（线），在施工过程中发生损坏，由承包人负责，发包人不因此承担任何责任。 (9) 双方约定发包人应做的其他工作：及时协调处理好施工过程中应由发包人协调处理的关系。 （10）发包人委托承包人办理的工作：届时双方协商，以书面通知或协议为准。 2.8 其他义务 发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：不采用。
第二节专用合同条款 1. —般约定 1.1词语定义 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2.2 发包人：__________________ 方式选择的分包人。 1.1. 2.10专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标 方式选择的供应商。 1.1. 2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他 工作的当事人。 1.1.3工程和设备 1.1.3.2永久工程： ________________________________________________________________ 。 1.1.3.3临时工程：施工供水、供电、临时施工用房及设施。 1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地：本合同工程需永久占用的土地。 1.1.3.11临时占地：本合同工程需临时占用的土地。 1.1.4日期 1.145 缺陷责任期期限：24个月。 1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负 责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。 1.1.6其他 1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合 同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。 1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方 临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发 包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审 意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。 1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。 1.4合同文件的优先顺序 合同文件的优先解释顺序如下： （1）合同协议书； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附录； ⑷专用合同条款;
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目
合同专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）明确双方权利和义务的会议纪要及协议；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）投标文件及其附件；（7）招标文件、工程量清单及其附件；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）招标图纸（包括设计补充及变更）； 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省建筑市场管理条例》及其它现行的国家和地方法律、法规有关规定。 3.3适用标准规范 适用标准规范的名称：按国家和地方现行的标准、规范执行。 发包人提供标准、规范的时间：不采用 国内没有相应标准、规范时的约定：另行商定 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前一周内提供全套施工图陆套(含工程竣工后承包人向发包人提供全套竣工图贰套)。 发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得将图纸转给第三方或移作它用，并注意保密。若因承包人对图纸及其他资料保管不当、遗失、转借他人、复制等原因造成泄密后果，发包人对此保留终生追究的权利。承包人为此应承担实际损害赔偿责任，若损失难以计算，则承包人向发包人公司按合同价款的1%支付违约金。 使用国外图纸的要求及费用承担：无 二、双方一般权利和义务
5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名： 发包人委托的职权：①、对本工程施工质量、施工进度、工程造价进行控制。 ②、对本工程合同、工程资料进行管理；③、对安全进行监督；④、协调好各种关系。 需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）涉及到工程造价的签证；（2）设计变更或工程变更；（3）开工令、竣工令、复工令；（4）工期顺延 5.3发包人派驻的工程师 姓名： 职权：主持开展施工现场的全面工作及对监理工作的检查、工程造价的签证认可。 5.6不实行监理的，工程师的职权： / 7.项目经理 姓名： 职权：项目经理或项目副经理需熟悉施工投标组织设计，应参与过施工组织设计编制。负责组织本工程的质量、安全、环保等全面施工管理并依法承担相应责任；负责处理、协调本工程验收前的一切事宜。项目经理或项目副经理必须能够调动承包人的足够资源，保证在整个施工期间现场有足够的劳力、材料、机械设备和工具，具备较强的协调能力和丰富的现场经验，保证工程顺利实施。 现场项目经理和项目副经理必须是承包人投标前承诺的人选。发包人确认的项目经理或项目副经理必须驻场,服从发包人的统一管理，且实行施工压证，每周现场工作5天以上，每天工作时间不得少于8小时, 非经发包人同意，每缺席一天，承包人向发包人支付 1000 元/天的违约金；每月累计超过3天，加倍承担违约金。承包人在施工期间不得擅自更换项目经理或项目副经理, 若项目经理或项目副经理达不到合同规定质量、进度、现场管理等考核要求时，发包人有权要求承包人在3天内更换项目经理或项目副经理，并承担每更换一次5万元的违约金，驻场的项目经理或项目副经理的行为、作业、管理等违反合同要求时，承包人除承担合同规定的违约金外，同时有权处以驻场的项目经理或项目副经理1000-5000元/次的违约金，发包人对承包人经济处罚在例会中予以通报，并纳
专用条款 一、词语定义及合同文件 1、名词解释 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：执行《协议书》的相关条款。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工及验收规范》。 发包人提供标准、规范的时间：开工前五天 国内没有相应标准、规范时的约定：有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在工程正式开工前五日内，向承包人提供安装施工图贰套，土建施工图壹套。 发包人对图纸的保密要求：无。 使用国外图纸的要求及费用承担：无。 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名：职务：
发包人委托的职权： 需要取得发包人批准才能行使的职权： 5.3发包人派驻的工程师 姓名：职务：工程师 职权：监督工程进度及工程施工质量 5.6不实行监理的，工程师的职权： 7、项目经理 姓名：刘庆职务：项目经理（副总工程师） 8、发包人工作 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：设备、管道的安装满足施工进度要求。 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包方在施工中使用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定具体使用点。 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在施工期间，发包方应保证施工运输要道畅通。 (4)工程地质和地下管线资料的提供时间：无 (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在承包人正式进场施工前，应办理完施工许可等有关手续。 (6)水准点与座标控制点交验要求：无 (7)图纸会审和设计交底时间：无 (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：无 (9)双方约定发包人应做的其他工作：无 8.2发包人委托承包人办理的工作：无 9、承包人工作 9.1承包人应按约定时和要求，完成以下工作：
天津2012年自考“建设工程合同(含F I D I C)条款”课程考 试大纲
天津市高等教育自学考试课程考试大纲 课程名称：建设工程合同（含FIDIC）条款课程 代码：0963 第一部分课程性质与目标 一、课程性质与特点 建设工程合同（含FIDIC）条款是高等教育自学考试中工程造价管理专业的一门专业课，是该专业的主干课程之一。本课程的学习对熟悉与掌握建设工程合同管理和从事工程项目造价管理相关工作具有十分重要的意义。 本课程重点介绍FIDIC合同条件及其适用范围，施工合同条件的一般规定，施工合同条件下合同各方及其义务和责任、质量管理、进度管理、支付管理、风行管理、索赔管理、争端的解决，以及其他相关内容，通过本课程的学习，可以使考生对上述内容有比较系统地认识，达到熟悉FIDIC合同条件与应用的基本内容。 本大纲是根据教育部制定的高等教育自学考试工程造价管理专业培养目标编写的，立足于培养高素质人才，适应工程造价管理专业的培养要求。本大纲叙述的内容尽可能简明实用，便于自学考试。 二、课程目标与基本要求 本课程的目标和任务是使学生通过本课程的学习，熟悉和掌握FIDIC施工合同条件条款内容及其应用的相关知识，为以后的学习和工作打下坚实的基础。 三、与本专业其他课程的关系 本课程是工程造价管理专业的一门专业主干课。本课程《工程造价实务》等课程相互联系；与《工程项目管理》课程从各自的侧重点介绍建设项目管理知识；共同构成本专业较为全面的知识体系。 第二部分考核内容与考核目标 第一篇总论 一、学习目的和要求 通过学习，学生可以获得有关合同条件的适用、施工合同中主要事项的顺序、词语定义合同文件、合同有关各方权利义务或职权等方面的知识，从而对施工合同条件有清晰的了解。 二、考核知识点与考核目标 （一）一般规定（次重点）
建设工程施工合同 (GF-1999-0201) （正本） 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局一九九九年十二月 四川省建设委员会 四川省工商行政管理局制定制定
协议书 发包人(全称): 国家盐化工产品质量监督检验中心 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：国家盐化工产品质量监督检验中心场坪绿化工程 工程地点：自贡市板仓工业集中区 工程内容：场坪绿化工程（具体内容详见工程量清单） 工程立项批准文号：自发【200 】项批新号 资金来源：财政投入 二、工程承包范围 承包范围：施工图及工程量清单所含范围内的全部施工内容 三、合同工期 开工日期： 2011年 10 月日 竣工日期： 2011年 11 月日 计划工期：日历天 四、质量标准 工程质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 五、合同价款 金额（大写）：壹佰陆拾陆万元（人民币） ￥：1660000元
六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同专用条款填写范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（gf—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 第一部分合同协议书 发包人（全称）：东鹿房地产开发有限公司 承包人（全称）：湖北发展建设工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就天玉玻璃厂厂房工程施工及 有关事项协商一致，共同达 成如下协议： —、工程概况 1. 工程名称：天玉玻璃厂房施工项目。 2. 工程地点：石家庄市建设大街89号。 3. 工程立项批准文号：/ 。 4. 资金来源：企业自筹。 5. 工程内容：/ 。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表〉〉（附件1）。 6. 工程承包范围： 修、给排水、采暖通风、照明电，附属房屋及室外工程等。（详 见工程量清单）。（详见工 程量清单）。 二、合同工期 计划开工日期：2013 年1 月1 日。计划竣 工日期：2013 年06 月30 日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前 述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数 为准。
三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1. 签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写）（￥元）； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）（￥元）； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）（￥元）； （4）暂列金额： 人民币（大写）（￥元）。 2. 合同价格形式：固定单价。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文
可编辑可修 2016年4月建设工程合同条款 一、单项选择 1、下列合同属于无偿合同的是（） A、施工合同 B、运输合同 C、借用合同 D、监理合同 2、甲为乙的债权人，乙为了逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时（） A、债权人可行使撤销权 B、债权人可行使不安抗辩权 C、债权人可请求法院进行财产保全 D、转让合同自签订之时起无效 3、依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是（） A、招标公告 B、商品价目表 C、拍卖公告 D、投标文件 4、对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（） A、提前24h书面通知工程师来参加验收 B、提前24h电话通知工程师来参加验收 C、提前248h书面通知工程师来参加验收 D、提前48h电话通知工程师来参加验收 5、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支持结算价款的，则承包人有权（） A、自行将该工程抵押 B、申请人民法院将该工程依法拍卖 C、将工程直接收归己有 D、自行将工程卖给他人 6、由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是（） A、总承包人违约，发包人亦违约 B、总承包人违约，发包人不违约 C、总承包人不违约，发包人违约 D、总承包人不违约，发包人亦不违约 7、工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（） A、由双方协商处理 B、无效 C、按合同约定处理 D、有效 8、依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工（） A、验收前由发包人负责 B、验收前由工程师负责 C、验收后由发包人负责 D、验收后由工程师负责 10、FIDIC施工合同文本结构一般包括（） A、通用条件、专用条件和合同协议 B、通用条件、专用条件和其他标准化文件格式 C、合同协议、通用条件和投标文件 D、协议书、专用条件和招标文件 11、依据FIDIC《施工合同条件》，工程师可以根据随时指示承包商暂停施工。若工程师提出暂停施工的原因在雇主，并给承包商造成了工期和费用损失的，则该损失应由（） A、业主给予补偿 B、工程师承担 C、承包商自行承担 D、业主与承包商协商补偿 12、FIDIC合同条件规定，如果需要动用暂定金额，应由谁控制使用？（） A、承包商 B、业主 C、工程师 D、指定分包商 13、FIDIC《施工合同条件》规定的保留金属于（） A、合同价内的暂列金 B、业主应交的预付款 C、承包商应交付的定金 D、承包商应得的工程款 改欢迎下载
施工合同专用条款 本专用条款为本施工合同的一部分，当以下内容与合同通用条款存在任何不一致时，均以本专用条款为准。本专用条款主要分为五部分，第一部分为合同主体的定义说明；第二部分为对通用条款的部分调整与修订；第三部分为对通用条款的补充说明；第四部分为增加条款；第五部分为附表。 一、定义 1.1 发包人（甲方）：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人（即本 项目业主），或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事 人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经承包人同意外）。 1.2 主承包人（乙方）：指本项目中已获发包人（业主）接受，并与发包人 （业主）签订了总承包合同，同时按合同约定对工程负有管理、协调 及配合其他承包人工作的、具有相应工程施工承建资质的当事人，以 及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包 人同意外）。本项目结构施工单位即为本项目主承包人（即总承包人）。 1.3 承包人（乙方）：指本合同中由发包人指定或由主承包人提供已获发包 人接受，并与发包人或主承包人签订了合同协议书承建本工程及受主 承包人管理的具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事 人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。 1.4本合同通用条款及专用条款中描述的承包人的责任、权利及义务仍然适 应于本项目主承包人（总承包人）即结构施工单位。 二、通用条款修订内容 2.1 第1. 3.3(1)条：本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及 工程所在地地方最新的标准、规范的要求。 2.2第2.2.2(16)条：承包人应遵守所有适用于承包人人员的相关劳动法，包 括有关他们的雇用、健康、安全、福利等法律，且必须与所雇佣的雇 员（工人）签定符合政府规定的劳动合同及交纳相关劳动保险等，并 应允许他们享有合法权利。承包人应要求其雇员遵守所有适用法律， 包括有关工作安全的法律。 2.3 第2. 3.1(4)条：主承包人需按合约约定免费向其他承包人提供使用现场 施工用水用电（包括其它分包人的专业试水、及提供其他分包人试验、
工程招标与合同管理复习提纲 、单项选择题 1．属于建设项目的是（ D ） A. 土方工程 B. 土建工程 C. 一栋楼房 2.项目与活动的最大区别是（ A ） A. 一次性 B. 独特性 C. 目标的明确性 3．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（ D ） A. 拆迁 B. 可行性研究 C. 报建 D. 施工准备 4. 属于项目建设程序中的项目建设前期阶段的是 5. 属于建设法律体系中的龙头的是（ 6. 属于建筑市场客体的是（ 7．属于建设法律体系中的主干的是（ 8.属于经济法律关系客体的是（ 9．属于建设法律体系中的枝干的是（ 10. 合同法的基本原则中，体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、 刑事法律关系的重要标志的原则是（ B ） A. 平等原则 B. 自愿原则 C. 公平原则 D. 诚实信用原则 11 ．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（ A ） A. 工程勘察设计 B. 工程竣工验收 C. 获取土地使用权 D. 审批立项 12. 下列各项中属于合同法调整的债权债务关系的是（ D ） A. 侵权行为产生的债权债务关系 B. 不当得利产生的债权债务关系 C. 无因管理产生的债权债务关系 D. 双方当事人协商一致产生的债权债务关系 13. 合同法律关系包括主体、客体、内容三要素。在建设工程合同法律关系中，内容即 A. 规划 B. 可行性研究 C. 报建 D. 拆迁 D. 某小区 D. 活动的整体性 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D.宪法 A. 国家 B. 法人 C. 经济权利 D. 行为 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D. 宪法 A. 行为 B. 经济权利 C. 国家 D. 法人 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D. 宪法
第二节合同专用条款1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.2合同当事人和人员 1.1. 2. 2 发包人：重庆两山建设投资有限公司 1.1. 2. 3 承包人： 1.1. 2. 6 监理人：1.1.3 工程和设备 1.1.3. 2 永久工程：施工招标范围内所示工作内容。 1.1.3. 3 临时工程：施工供水工程、施工照明工程、脚手架搭设等。 1.1.3. 4 单位工程： 1.1.3.10 永久占地： 1.131 1临时占地： 1.1.4 日期 1.1.4. 5 缺陷责任期：24个月 1.4 合同文件的优先顺序 合同文件的优先顺序：按通用条款执行。 1.5 合同生效的条件 合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量： _____________________________________ 1.6.2 承包人提供的文件范围： __________________________________________ 承包人提供文件的期限、数量： ___________________________________________ 监理人批复承包人提供文件的期限： ________________________________________ 1.6.3 监理人签发图纸修改的期限： _______________________________________ 1.7 联络 1.7.2 联络送达的期限： _________________________________________________
工程招标与合同管理（81009） 一、单选题 ?1、建设工程总承包合同的履行不包括（??）。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规 定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 参考答案：A ?2、建设工程项目一般应采用（ ?）。 A.公开招标方式 B.邀请招标 C.有限招标 D.其他组织招标 参考答案：C ?3、资格预审程序中应首先进行（）。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 参考答案：B ?4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。 A.l－2人 B.l－3人 C.1－4人 D.1－5人 参考答案：C ?5、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2.00000 B.3.00000 C.5.00000 D.6.00000 参考答案：A ?6、建设工程合同的最基本要素是（）。 A.标的 B.承包人和发包人 C.时间 D.地点
参考答案：D ?7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.邀请合同 参考答案：D ?8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 参考答案：B ?9、下列不属于完善合同条件问题的是（）。 A.关于工程交付 B.工程量及价格单 C.关于合同图纸 D.关于施工占地 参考答案：D ?10、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。 A.勘察 B.设计 C.施工 D.造价 参考答案：A ?11、Bot合同又称（）。 A.特许权协议书 B.工程项目总承包合同 C.单位工程施工承包合同 D.勘察.设计或施工总承包合同 参考答案：D ?12、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（）。 A.《协议书》 B.《通用条款》 C.《专用条款》 D.《建设工程质量管理条例》 参考答案：A ?13、工程分包是针对（）而言。 A.总承包 B.专业工程分包
工程建设合同协议书专 用条款 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
第二节专用合同条款 1.一般约定 1.1词语定义 （监理单位全称）。 姓 名： 。 职 称： 。 联系电 话： 。 电子信 箱： 。 通信地 址： 。 。 施工供水、供电、临时施工用房及设施。 本合同工程需永久占用的土地。 本合同工程需临时占用的土地。 24个月。
“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。 1.4合同文件的优先顺序 合同文件的优先解释顺序如下： (1)合同协议书； (2)中标通知书； (3)投标函及投标函附录； (4)专用合同条款； (5)通用合同条款； (6) 技术标准和要求； (7) 施工图纸； (8) 已标价工程量清单； (9) 其他合同文件。 (说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。) 图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。 合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。 1.5合同协议书 合同生效的条件：双方签字盖章。 1.6图纸和承包人文件 (1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
(3)发包人提供图纸的期限：发包人与承包人签订合同协议3个工作日内。 (4)发包人提供图纸的数量：两套。 视具体施工情况由双方约定。 (2)承包人提供文件的期限：视具体施工情况由双方约定。 (3)承包人提供文件的数量：视具体施工情况由双方约定。 (4)监理人批复承包人提供文件的期限：视具体施工情况由双方约定。 (5)其他约定：视具体施工情况由双方约定。 1.7联络 (1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。 (2)发包人指定的接收地点：发包人办公地点。 (3)发包人指定的接收人为：发包人指定的业主代表。 (4)监理人指定的接收地点：按监理合同约定。 (5)监理人指定的接收人为：按监理合同约定。 (7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。 (8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者
工程招标与合同管理复习提纲 一、单项选择题 1．属于建设项目的是（D） A.土方工程 B.土建工程 C.一栋楼房 D.某小区 2.项目与活动的最大区别是（A） A.一次性 B.独特性 C.目标的明确性 D.活动的整体性3．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（D） A.拆迁 B.可行性研究 C.报建 D.施工准备 4.属于项目建设程序中的项目建设前期阶段的是（B） A.规划 B.可行性研究 C.报建 D.拆迁 5.属于建设法律体系中的龙头的是（A） A.建设法律 B.建设行政法规 C.建设部门规章 D.宪法 6.属于建筑市场客体的是（C） A.国家 B.法人 C.经济权利 D.行为 7．属于建设法律体系中的主干的是（B） A.建设法律 B.建设行政法规 C.建设部门规章 D.宪法 8.属于经济法律关系客体的是（A） A.行为 B.经济权利 C.国家 D.法人 9．属于建设法律体系中的枝干的是（C） A.建设法律 B.建设行政法规 C.建设部门规章 D.宪法 10.合同法的基本原则中，体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系的重要标志的原则是（B） A.平等原则 B.自愿原则 C.公平原则 D.诚实信用原则 11．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（A） A.工程勘察设计 B.工程竣工验收 C.获取土地使用权 D.审批立项 12.下列各项中属于合同法调整的债权债务关系的是（D） A.侵权行为产生的债权债务关系 B.不当得利产生的债权债务关系 C.无因管理产生的债权债务关系 D.双方当事人协商一致产生的债权债务关系 13.合同法律关系包括主体、客体、内容三要素。在建设工程合同法律关系中，内容即 (B)