2015年监理工程师《合同管理》考试真题及解析
一、单项选择题(共50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)
1．某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。
A．该施工企业
B．该外地的分公司
C．项目经理部
D．项目经理
参考答案：A
解析：参见教材P4
法人资格应当具备以下条件：
1)依法成立。
2)有必要的财产或者经费。
3)有自己的名称、组织机构和场所。
4)能够独立承担民事责任。
2．关于合同鉴定的说法，正确的是（）。
A．经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证
B．法律规定强制实施合同鉴定
C．合同鉴定的效力不限于我国国内
D．合同鉴定由工商行政管理机关作出
参考答案：D
解析：参见教材P19
合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
3．某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（）。
A．同时履行抗辩权
B．后履行抗辩权
C．不安抗辩权
D．先诉抗辩权
参考答案：C
解析：参见教材P39
先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权
拒绝先为履行。
应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：
1)经营状况严重恶化；
2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；
3)丧失商业信誉；
4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
4．下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（）。
A．和解
B．民间调解
C．行政调解
D．诉讼
参考答案：D
解析：参见教材P47
诉讼，是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的合同争议，作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式。
5．某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款3000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。
A．A银行1000万元，B银行2000万元
B．A银行1800万元，B银行1200万元
C．A，B银行各项工作1500万元
D．A银行2000万元，B银行1000万元
参考答案：A
解析：参见教材P11
债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿，并按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
6．在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。
A．留置担保
B．保证担保
C．抵押担保
D．质押担保
参考答案：B
7．要约与要约邀请的共同特征是（）。
A．内容具体明确
B．具备合同的一般条款
C．明示订立合同的意思表示
D．对行为人具有约束力
参考答案：C
8．关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是（）。
A．行使权利的时间要求相同
B．行使权利的条件要求相同
C．通知到达对方的时间要求相同
D．行为生效的条件不同
参考答案：C
9．某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是（）。
A．合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效
B．合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效
C．诉讼解决合同争议
D．合同无效后，应通过按先仲裁，后仲裁的程序解决争议
参考答案：B
10．某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。
A．中标通知书发出日
B．施工合同协议书签字日
C．保险合同签字日
D．工程材料运抵施工现场日
参考答案：D
11．关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是（）。A．合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效
B．合同需要重新登记备案后继续有效
C．合同需要双方重新签字盖章后继续有效
D．合同的效力不受影响
参考答案：D
12．某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为4000元/吨，合同约定2011年3月1日提货，但施工企业愈期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按（）。
A．4500元/吨计算并追加违约金
B．4000元/吨计算并追加违约金
C．4500元/吨计算
D．4000元/吨计算
参考答案：C
13．关于合同转让的说法，正确的是（）。
A．债权人转让权利，不需经债务人同意
B．债权人转让权利，不需通知债务人
C．债务人转移义务，不需经债权人同意
D．债务人转移义务，新债务人不承担从债务
参考答案：A
14．因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为（）。
A．不可抗力发生日
B．发出通知日
C．通知到达对方日
D．对方同意日
参考答案：C
15．关于承担违约责任的说法，正确的是（）。
A．无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B．合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任
C．合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D．因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任
参考答案：B
16．仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的（）。A．自愿原则
B．公平合理原则
C．依法独立进行原则
D．一裁终局原则
参考答案：A
17．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过（）万元。
A．50
B．100
C．200
D．1000
参考答案：A
18．对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。
A．评标的工作量大
B．选择中标人的范围广
C．评标时间长
D．招标费用高
参考答案：B
19．关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（）。
A．招标人给予口头答复即可
B．招标人答复只给予提问者
C．招标人答复作为招标文件的组成部分
D．招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准
参考答案：C
20．评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是（）。
A．该投标文件没有完全响应招标文件、存在细微偏差
B．该投标文件仍属于有效投标书
C．评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清
D．投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期
参考答案：D
21．工程项目招投标中，确定中标人的权力属于（）。
A．招标人
B．评标委员会
C．招标代理机构
D．招标监督机构
参考答案：A
22．某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。
A．甲投标人，合同价为7040万元，
B．甲投标人，合同价为7080万元
C．乙投标人，合同价为7050万元
D．乙投标人，合同价为7060万元
参考答案：B
23．根据《建设工程委托监理合同》示范文本，关于监理人义务的说法，正确的是（）。A．向设计单位提供设备厂家名录
B．向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C．指示设计单位变更设计
D．保守设计单位申明的秘密
参考答案：D
24．关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是（）。
A．委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
B．监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
C．委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出
D．监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出
参考答案：B
25．《建设工程设计合同》示范文本规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由（）提供。
A．发包人
B．施工承包人
C．监理人
D．设计单位
参考答案：A
26．《建设工程设计合同》示范文本规定，设计合同的设计期限为（）。
A．从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止
B．从订立合同之日起，至完成工程验收之日止
C．从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止
D．从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止
参考答案：D
27．根据《建设工程设计合同》示范文本规定，关于设计成果的说法，错误的是（）。A．设计概算不得超过合同约定的设计限额
B．设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料．
C．设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D．设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准
参考答案：D
28．根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是（）。
A．满足主要材料订货的需要
B．满足非标准设备制作的需要
C．满足编制施工招标文件的需要
D．满足编制施工图设计文件的需要
参考答案：B
29．《建设工程施工合同》示范文本规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是（）。
A．发包人负责检验，费用由发包人承担
B．承包人负责检验，费用由发包人承担
C．发包人负责检验，费用由承包人承担
D．承包人负责检验，费用由承包人承担
参考答案：B
30．某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是（）。
A．虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格
B．虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性
C．由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效
D．由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间
答案：B
31．某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由（）承担。
A．发包人
B．承包人
C．分包人
D．工程师与承包人共同
答案：C
32．某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同》示范文本，此时承包人应（）。
A．继续等待工程师的进一步指示
B．再次书面提出复工申请
C．视为工程师已同意复工
D．向发包人书面申请复工
参考答案：C
33．某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同》示范文本，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由（）负责。
A．发包人
B．承包人
C．工程师
D．发包人和承包人共同
参考答案：B
34．某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。
A．自行负责
B．由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C．不予补偿，但应合理顺延合同工期
D．由发包人给予补偿，合同工期相应顺延
参考答案：D
35．某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为（）。
A．无须补偿经济损失，合同工期不予顺延
B．无须补偿经济损失，合同工期相应顺延
C．补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延
D．补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延
参考答案：C
36．承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是（）。A．因施工方案缺陷，应由承包人承担责任
B．因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任
C．因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任
D．因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任
参考答案：A
37．某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人的竣工日应确认为（）。
A．承包人自检合格日
B．承包人递交竣工验收报告日
C．竣工验收开始日
D．竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日
参考答案：B
38．根据《建设工程施工合同》示范文本，工程变更分为设计变更和其它变更，下列事项中，属于其它变更的是（）。
A．改变工程的标高和基线
B．增加合同中约定的工程量
C．提高合同中约定的质量标准
D．改变施工作业的顺序和时间
参考答案：C
39．某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为（）。A．工期顺延、给予经济补偿
B．工期不予顺延、给予经济补偿
C．工期顺延、不给经济补偿
D．工期不予顺延、不给经济补偿
参考答案：A
40．根据《建设工程施工合同》示范文本，承包人采购材料运抵现场后，应由（）共同清点。
A．发包人与承包人
B．承包人与供货人
C．工程师与供货人
D．工程师与承包人
本文导航
?第1页：真题及答案：1-10
?第2页：真题及答案：11-20
?第3页：真题及答案：21-30
?第4页：真题及答案：31-40
?第5页：真题及答案：41-50
?第6页：真题及答案：51-60
?第7页：真题及答案：61-70
?第8页：真题及答案：71-80
41．采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是（）。
A．衡量法
B．理论换算法
C．经验鉴别法
D．物理试验
参考答案：A
42．某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订货数量少10%。采购方支付的货款应为（）。
A．订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
B．订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C．实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D．实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
参考答案：D
43．根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为（）。
A．从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止
B．从签订合同日起，至颁发履约证书日止
C．从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
D．从工程开工日起，至颁发履约证书日止
参考答案：D
44．根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为（）。
A．颁发工程接收证书日
B．颁发履约证书日
C．承包商提交结清单日
D．结清单生效日
参考答案：D
45．根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是（）。A．双方协商→争端裁决委员会→仲裁
B．工程师确定→定双方协商→争端裁决委员会决定
C．工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁
D．双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定
参考答案：C
46．根据FIDIC《施工合同条件》，不属于不可预见物质条件的是（）。
A．人为干扰
B．不利于施工的气候条件
C．图纸未标明的地下障碍物
D．与业主提供资料不一至的不良地质条件
参考答案：B
47．某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工。增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件。承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为（）万元。
A．20
B．17
C．16
D．13
参考答案：D
48．承包商按投标文中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示（）。
A．可以拒绝执行
B．应当执行，但可获得费用补偿
C．应当执行，仍可获得费用和利润的补偿
D．应当执行，不能获得补偿
参考答案：D
49．某工程，施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月工20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，1 1月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》。承包商的实际竣工日期应确定为（）。
A．9月5日
B．10月5日
C．10月20日
D．11月5日
参考答案：A
50．根据《建设工程施工合同》示范文本规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为（）。
A．需等待发包人批准
B．工程师已拒绝索赔要求
C．承包人的索赔要求已成立
D．承包人需进一步提交补充索赔证据
参考答案：C
二、多项选择题(共30 题，每题2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5 分)。
51．关于保证方式的说法，正确的有（）。
A．保证方式有一般保证和连带责任保证
B．当事人没有约定保证方式，则为一般保证
C．当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证
D．一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行
E．一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行
参考答案：ACE
52．关于抵押的说法，正确的有（）。
A．抵押不转移抵押物的占有
B．抵押人不再负有保管抵押物的义务
C．抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D．抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可
E．抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押
参考答案：ADE
53．施工企业从银行货款，可作为质押担保的有（）。
A．汽车
B．土地
C．土地所有权
D．支票
E．可以转让的商标专用权
参考答案：DE
54．以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。
A．地震造成的工程损坏
B．水灾的淹没损失
C．气温变化导致材料变质
D．施工机具的自然磨损
E．非外力引起的机械本身损坏
参考答案：AB
55．《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有（）。
A．返还财产
B．赔偿损失
C．罚款
D．记入不良信用名单
E．对经办人进行行政处分
参考答案：AB
56．关于迟到承诺的说法，正确的有（）。
A．受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约
B．受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效
C．非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺
D．非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺
E．迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关
参考答案：BCD
57．某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有（）。
A．施工企业可以行使代位权
B．施工企业可以行使撤销权
C．施工企业应以建设单位名义行使权利
D．施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E．施工企业行使权利的范围以其债权为限
参考答案：BDE
58．关于合同中格式条款的说法，正确的有（）。
A．提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款
B．提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务
C．对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D．对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E．在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款
参考答案：AC
59．下列合同中，属于无效合同的有（）。
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同
B．以合法形式掩盖非法目的的合同
C．约定的质量标准低于国家强制性标准的合同
D．必须招标的项目未招标的合同
E．订立合同时显失公平的合同
61．关于违约金的说法，正确的有（）。
A．当事人可以约定一定数额的违约金
B．当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法
C．违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D．只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E．只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少参考答案：ADE
62．招标代理机构应具备的条件有（）。
A．招标代理业务
B．编制招标文件的能力
C．从事招标代理业务的营业场所
D．可以作为评标委员会人选的专家库
E．专业齐备的评标专家
参考答案：ABCD
63．招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有（）。
A．保证投标人具备完成招标工作的能力
B．简化招标程序
C．减少评标工作量
D．降低招标费用
E．确保招标人满意的投标人中标
参考答案：ACE
64．中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有（）。
A．招标代理机构
B．招标人
C．评标委员会
D．中标人
E．未中标的投标人
参考答案：BD
65．关于监理合同性质和特点的说法，正确的是（）。
A．监理合同是委托合同的一种
B．监理合同是建设工程合同的一种
C．监理合同的标的是服务
D．监理合同的标的是工程
E．监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序
参考答案：ACE
66．《建设工程设计合同》示范文本规定，下列工作中，属于设计单位义务的有（）。A．组织设计成果鉴定
B．参加隐蔽工程验收
C．审查外商提供的设备设计图纸
D．组织并主持设计交底会
E．向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案
参考答案：AC
67．某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照《建设工程设计合同》示范文本，设计单位承担的违约责任包括（）。
A．负责修改该部分工程的设计
B．免收该部分工程的设计费
C．赔偿发包人该部分工程的全部损失
D．赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失
E．赔偿施工承包人的实际损失
参考答案：ABD
68．按照《建设工程施工合同》示范文本对“设计变更”的规定，下列情况中属于设计变更的有（）。
A．减少合同中的约定的工程量
B．删减合同中约定的部分承包工作内容
C．提高合同中的约定的部分工程质量标准
D．增加附加工作内容
E．变更工程有关部分的基线
参考答案：AE
69．按照《建设工程施工合同》示范文本规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有（）。
A．隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检
B．自检合格后，书面通知工程师验收
C．工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工D．在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽
E．隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工
参考答案：ABCE
70．按照《建设工程施工合同》示范文本规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有（）。
A．向承包人发出要求提前竣工的通知
B．与承包人协商签订提前竣工的协议
C．负责修改施工计划
D．为承包人提供赶工的必要条件
E．减少工程质量检测的试验项目
参考答案：ABD
71．《建设工程施工合同》示范文本规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有（）。
A．承包人以完成了合同约定的各项工作
B．工程质量监督机构已确认了工程质量合格
C．有完整的技术档案和施工管理资料
D．承包人签署了工程质量保修书
E．设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认
参考答案：ACDE
72．《建设工程施工合同》示范文本规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（）。
A．工程验收时未发现的施工质量缺陷
B．不可抗力造成的工程损坏
C．发包人使用工程运行不当造成的损坏
D．发包人日常维护不当造成的损坏
E．承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏
参考答案：BCD
73．《建设工程施工合同》示范文本规定，下列工作，属于发包人义务的有（）。A．办理施工许可
B．办理施工临时用地手续
C．施工用电接入现场
D．作好施工现场邻近建筑物的保护措施
E．提供施工现场的安全防护设施
参考答案：ABC
74．某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有（）。A．承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担
B．承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担
C．承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励
D．工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任
E．工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任
参考答案：AD
75．按照《建设工程施工合同》示范文本规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有（）。
A．中标意向书
B．合同专用条款
C．有关技术文件
D．投标书附件
E．施工过程中双方洽商达成的书面协议
参考答案：BE
76．某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括（）。
A．及时支付全部货物的货款
B．及时支付订购数量的货款
C．及时支付订购数量及合理尾差的货款
D．按合同约定的到货时间支付订购数量的货款
E．在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用
参考答案：DE
77．采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有（）。
A．工程量清单中的工程量不准确
B．承包商的投标报价漏缺
C．合同内有调价条款
D．施工中发生工程变更
E．承包商拖期竣工的赔偿
参考答案：ACDE
78．采用FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有（）。
A．该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内
B．属于承包人控制使用的应急费
C．工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项
D．该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人
E．工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额
参考答案：CE
79．按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有（）。
A．签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B．业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性
C．工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行
D．承包商对分包商的施工负有监督、管理责任
E．工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任
参考答案：ADE
80．下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有（）。
A．延误发放施工图纸
B．延误移交施工现场
C．施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工
D．施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工
E．依据工程师提供的错误数据导致的放线错误参考答案：ABE
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程宜采用( )模式。 A.CM B.Partnering C.Proj ect Controlling D.EPC 2．因不可抗力原因导致被监理合同暂时停止或终止，附加工作酬金的计算公式为（）。 A、附加工作酬金＝工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费） B、附加工作酬金＝善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天） C、附加工作酬金＝合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
D、附加工作酬金＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数 3．关于建设工程档案保管期限，下列说法正确的是( )。 A、“永久”为80年，“长期”为50年，“短期”为30年 B、“永久”为50年，“长期”为25年，“短期”为20年以下 C、“永久”为永久保存，“长期”为该工程的使用寿命，“短期”为20年以下 D、“永久”为永久保存，“长期”为50年，“短期”为10年 4．现阶段我国建设工程监理的特点之一是市场准人实行双重控制，其含义是对进入市场的( )。 A.工程监理企业的数量和质量进行控制 B.监理工程师的数量和素质进行控制 C.工程监理企业的资质和监理工程师的资格进行控制 D.工程监理企业的资质和监理工程师的数量及素质进行控制 5．建设工程监理是指工程监理单位( )。 A.代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理 B.代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理 C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理 D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理 6．属于建设工程生产准备阶段主要工作的是( )。 A.选择合适的材料供应商 B.征地、拆迁和平整场地 C.组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收 D.建立并落实技术管理和质量管理体系
监理工程师考试真题4 单项选择题 1. 关于净现值指标的说法，正确的是（）。（1.0） A、该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、该指标未考虑资金的时间价值 C、该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率 D、该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果 2. 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。（1.0） A、4月1日 B、5月1日 C、5月20日 D、6月30日 3. 项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。（1.0）
A、定期观测和必要的判断 B、分析和必要的论证 C、检查验收和必要的鉴定 D、征询设计单位意见 4. 施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为（）万元。（1.0） A、1.41 B、1.71 C、1.86 D、2.01 5. 工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。（1.0） A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工
6. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。（1.0） A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同 7. FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是( )。（1.0） A、拖延支付工程款 B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 C、施工图纸有错误 D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔 8. 工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。（1.0） A、施工单位 B、建设单位 C、项目监理机构 D、设计单位
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
注册监理工程师考试题库(建设部) 第一章建设工程监理制度 1.【模拟题】建设工程监理单位是受（）的委托在其授权范围内从事专业化服务活动。 A.施工单位 B.项目监理机构 C.勘察设计单位 D.项目法人 2.【2012 年·单选题】工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，这是（）。 A.建设单位授权的结果 B.监理单位服务性的体现 C.政府部门监督管理的需要 D.施工单位提升管理的需要 3.【模拟题·多选题】建设工程监理实施的依据包括（）。 A.法律法规 B.工程建设所采用得推荐性标准 C.批准的施工图设计文件 D.建设工程监理合同 E.建设工程分包合同 4.【2016 年·多选题】项目监理机构开展监理工作的主要依据有（）。 A.与工程有关的标准 B.监理合同 C.施工总承包单位与分包单位签订的分包合同 D.工程设计文件 E.施工分包单位编制的施工组织设计 5.【2016 年·单选题】关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A.履行建设工程安全生产管理的法定职责，是工程监理单位的基本职责 B.工程监理单位履行法律赋予的社会责任，具有工程建设重大问题的决策权 C.建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施 D.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系 6.【2012 年·单选题】关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位 B.建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理 C.建设工程监理的依据包括委托监理合同和有关的建设工程合同 D.总承包单位对分包单位的监督管理也属建设工程监理行为 本小节答案：1.D 2.A 3.ABCD 4.ABD 5.B 6.D 【建设工程监理的性质】 1.【2014 年·单选题】建设工程监理的性质可概括为（）。 A.服务性、科学性、独立性和公正性 B.创新性、科学性、独立性和公正性 C.服务性、科学性、独立性和公平性 D.创新性、科学性、独立性和公平性 2.【2017 年·多选题】关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。 A.服务型 B.科学性 C.独立性 D.公平性 E.公益性 3.【2016 年·单选题】工程监理单位组建项目监理机构，按照工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段开展工程监理工作，这是建设工程监理（）的具体表现。 A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公平性 4.【模拟题·多选题】下列描述中，体现了建设工程监理服务性的有（）。 A.只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法 B.工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权 C.与被监理工程的承包单位不得有利害关系 D.协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务 E.在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益 本小节答案：1.C 2.ABCD 3.B 4.ABD 1.【2016 年·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，总投资为2500 万元的（）项目必须实行监理。 A.供水工程 B.邮政通信 C.生态环境保护 D.体育场馆 2.【2014 年·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中必须实行监理的是
2009年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10元 B、8元 C、6元 D、7元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据
C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工 程建设活动的文件属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．国家规范 D．部门规章 2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。 A．项目建议书B．可行性研究报告 C．资金申请报告 D．初步设计和概算 3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期。 A．建设准备 B．施工安装 C．生产准备 D．竣工验收 4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。 A．业主 B．监理单位 C．设计单位D．总承包单位
5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。 A．工程监理单位应当定期回访 B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录 C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属 D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任 6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A．7 B．1 5 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给 第三人，下面可以转让的情形是（）。 A．债务人主观意愿不同意转让 B．按照当事人约定不得转让 C．根据合同性质不得转让 D．依照法律规定不得转让 8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。
全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆
7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5
05年监理工程师——案例分析试题及答案 2006-3-14 11:31考试中心【大中小】【打印】【我要纠错】 一、某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后：由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下： （1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作； （2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施； （3）由总监理工程师代表主持修订监理规划； （4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议； （5）安排一名监理员主持整理工程监理资料。 在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。 项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装 单位分包。 甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。 问题： 1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当，不妥之处，写出正确做法。
2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并按《建设工程监理规范》 写出正确做法。 3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确？为什 么？写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。 4.指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处，写出正确做 法。该费用损失应由谁承担？ 一、答案及评分标准（20分） 1、（1）妥当（0.5分）。 （2）不妥（0.5分）； 正确做法：调整后的施工组织设计应经项目监理机构（或总监理工程师）审核、签认（1 分）。 （3）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师主持修订监理规划（1分）。 （4）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师负责处理合同争议（1分）。 （5）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师主持整理工程监理资料（1分）。 2、不妥之处：以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算单价（1分）； 正确做法：项目监理机构（或总监理工程师）提出一个暂定价格，作为临时支付工程进度款的依据（1分）。变更费用价格在工程最终结算时以建设单位与总承包单位达成的协议 为依据（2分）。 3、不正确（0.5分）； 理由：依据有关规定，项目监理机构对工程分包单位有认可权（1分）。 程序：项目监理机构（或专业监理工程师）审查总承包单位报送的分包单位资格报审表（1分）和分包单位的有关资料（2分）；符合有关规定后，由总监理工程师予以签认（1.5 分）。 4、不妥之处：由甲安装分包单位向项目监理机构提出申请（0.5分）； 正确做法：甲安装分包单位向总承包单位提出（1分），再由总承包单位向项目监理机 构提出（1分）。 费用损失由建设单位承担（1分）。
全国监理工程师职业资格考试大纲 基础科目1：建设工程监理基本理论和相关法规 考试目的 测查考生掌握建设工程监理基本理论和相关法规的程度，以及理论联系实际的能力。 考试内容 一、建设工程监理制度 1.建设工程监理的性质 2.建设工程监理的法律地位和责任 3.建设工程监理相关制度 二、工程建设程序及组织实施模式 1.工程建设程序 2.全过程工程咨询 3.工程总承包 三、建设工程监理相关法规政策及标准 1.《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》相关内容 2.《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》《监理工程师职业资格制度规定》《监理工程师职业资格考试实施办法》相关内容 3.《建设工程监理规范》主要内容
四、工程监理企业与监理工程师 1.工程监理企业组织形式和经营活动准则 2.监理工程师资格考试和注册 3.监理工程师执业和继续教育 4.监理工程师职业道德 五、建设工程监理招投标与合同管理 1.建设工程监理招标方式、程序和评标方法 2.建设工程监理投标工作内容和策略 3.建设工程监理费用计取方法 4.建设工程监理合同管理 六、建设工程监理组织 1.建设工程监理委托方式、实施程序和原则 2.项目监理机构及其人员职责 七、监理规划与监理实施细则 1.监理规划的编写、主要内容和报审 2.监理实施细则的编写、主要内容和报审 八、建设工程监理工作内容和主要方式 1.建设工程监理工作内容 2.建设工程监理主要方式 3.建设工程监理信息化 九、建设工程监理文件资料管理 1.建设工程监理基本表式及主要文件资料
建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是：设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托：对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开，是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是：前者属于社会的、民间的，后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为：法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》，标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来，我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方，然后再根据需要安排任务，由建设单位自筹自管方式实现工程项目，这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容，基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国，实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段，工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一，建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中，设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中，要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系：建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、
案例一： 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并 报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。 事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。 事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后 未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。 事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工 程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。 问题： 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确倣法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。 4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。 【参考答案】 问题1：
不妥1，监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法：监理合同签订及收到图之后，总监理工程师组织编写监理规 划; 不妥2，监理规划报法定代表人审批; 正确做法：监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 不妥3，第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法：项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。 问题2： ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3： (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥 理由：因为存在严重安全事故隐患，总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》，并及时通知建设单位。 (2)监理机构要求施工单位停止使用该起重机械。监理机构要求施工单位在使用施工起重机械前,组织有关单位进行验收;施工单位验收合格后，要求施 工单位整理相关验收资料报送给监理机构。监理机构验收合格后，施工单位提出复工申请表，总监理工程师审查，经建设单位同意，签发复工申请。施工单位可以启用该施工机械。 问题4：
监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位
4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。
A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门
监理进场考试试题 （设备专业监理工程师） 姓名：成绩： 一、填空题：（共25分，每空1分）。 1、质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、或。 2、如果监理工程师认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师可以再行 或，确认其质量。 3、质量记录资料包括的三个内容为：、、。 4、成品保护的一般措施：防护、、覆盖、、合理安排施工顺序。 5、对于现场用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法。一般可分为、、试验法。其中试验法包括：理化试验、或检验。 6、质量检验程度的种类分为：全数检验、、免检。 7、现场监督检查的方式包括：旁站与。 8、设备基础验收时一般是检查基础的外形几何尺寸、、混凝土强度等项。对大型设备基础应审核土建部门提供的及沉降观测记录，如无沉降记录时，应进行，以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。 9、设备调平找正分为：设备找正、及三个步骤。 10、设备安装过程的质量控制主要包括：设备基础检验、、调平与找正、等不同工序的质量控制。 11、在有防腐、衬里的工业设备及管道上焊接绝热层的固定件时，焊后热处理必须在防腐、和前进行。 12、《石油化工静设备安装工程质量验收规范》规定：现场阻焊的压力容器必须按照 的要求制备产品焊接试板。 13、二次灌浆应在泵组的最终找正找平h内进行。 二、单项选择题（共30分，每题2分。） 1.我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（）。 A.建设行为进行监控的专业化服务活动 B.工程质量进行严格的检验与验收 C.建设活动进行全过程、全方位的系统控制 D.施工过程进行监督与管理 2.建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括（）。 A.有关技术标准 B.设计文件 C.工程承包合同 D.委托监理合同 3.如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（）。
监理工程师考试试题及 答案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
2014年监理工程师《合同管理》考试模拟试题及答案 一、单项选择题 第 1 题某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。 A.法定代理 B.表见代理 C.指定代理 D.委托代理 正确答案：D, 第 2 题当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。 A.签订之日 B.登记之日 C.担保之日 D.清偿之日 正确答案：B, 第 3 题质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。 A.转移占有 B.约定保证期间 C.债权人优先受偿 D.转让办理登记 正确答案：A, 第 4 题中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。 A.业主提交履约担保 B.投标有效期 C.撤销投标书 D.保证书退还 正确答案：B, 第 5 题下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。 A.法定代理 B.表见代理 C.委托代理
D.指定代理 正确答案：A, 第 6 题合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。 A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算 B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达 C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算 D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外 正确答案：A, 第 7 题甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。 A. 4月1日 B. 5月1日 C. 5月20日 D. 6月30日 正确答案：A, 第 8 题某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。 A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿 B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A企业可能退货 D.合同有效，货款应由A企业支付 正确答案：D, 第 9 题下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。 A.质量 B.数量 C.标的 D.价款或者报酬 正确答案：C, 第 10 题材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的( )。
全国监理工程师执业资格考试试卷 、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）? 1 关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? ． A 推进项目法人责任制落实? ． B 提高工程进度控制水平? ． C 减少建筑领域的经济违法? ． D 降低不可抗力发生的频率? ． 2 关于合同法律关系的说法，正确的是（）。? ． A 合同法律关系可以没有内容? ． B 技术秘密不能作为合同法律关系的客体 ． C 只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 ． D 只有行为能够引起合同法律关系的消灭 ． 3 下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。? ． A 自然人? ． B 项目经理部? ． C 设计事务所? ． D 监理事务所? ． 4 施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? ． A 法定代理? ． B 委托代理? ．
C 指定代理? ． D 职务代理? ． 5 根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? ． A 保证法律关系只有两方参加? ． B 对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 ． C 如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 ． D 债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 ． 6 根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。? ． A 建设用地使用权? ． B 土地承包经营权? ． C 正在建造的建筑物? ． D 机械、车辆? ． 7 根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。? ． A 能够留置的财产仅限于动产? ． B 材料采购合同可以采用留置担保? ． C 施工合同可以采用留置担保? ． D 留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 ． 8 在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? ． A 投标文件没有按要求密封? ． B 投标人在投标有效期内撤销投标? ． C中标人拒绝订立合同?
最新监理工程师《合同管理》考试题库及答案 一、单选题库（4个选项中，只有1个正确答案） 1、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是( )。 A、取得相应的执业资格证书 B、有依法成立的公司 C、具有中华人民共和国国籍 D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力 参考答案：D 2、市场经济主要是依据( )规范当事人的交易行为。 A、行政手段 B、合同 C、诚信 D、道德 参考答案：B 3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是( )。 A、借款合同 B、勘察合同 C、施工合同 D、技术转让合同 参考答案：A 4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于
“行为”的是( )。 A、因国际禁运解除进口设备运输合同 B、因战争导致在建工程合同工期延长 C、因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D、因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 参考答案：C 5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务由( )承担。 A、施工企业法定代表人 B、拟派项目经理 C、施工项目部 D、施工企业 参考答案：D 6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( )。 A、公司甲 B、公司乙 C、银行 D、登记机关 参考答案：A 7、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签
订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。 A、4月30日 B、5月5日 C、5月15日 D、6月14日 参考答案：D（正常是按招标文件约定的期限） 8、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。 A、大雨造成现场档案资料损毁 B、雷电击毁现场施工用配电柜 C、设计错误导致部分工程拆除重建 D、施工机械过度磨损需要停工检修 参考答案：B 9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。 A、申请人须知前附表 B、资格审查办法 C、投标人须知前附表 D、资格预审公告 参考答案：B 10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项