合同编号：____________ 工程勘察合同范本
甲方：________________________________
乙方：________________________________
签订日期：________ 年______ 月 ______ 日
建设单位（甲方）：________________________________
地址：_____________
邮码_____________
电话_____________
法定代表人：______________
职务_____________
勘察单位（乙方）：________________________________
地址：_____________
邮码_____________
电话_____________
法定代表人：______________
职务_____________
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省
地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 ___________________________ < 第二条勘察的范围、进度和质量____________________________ 。
第三条甲方的义务
1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件, 提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在________ 年____ 月___ 日向乙方提交由设计
单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在________ 年 ____ 月 ____ 日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
4.甲方必须在________ 年 ____ 月 ____ 日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘
察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2._______________ 乙方应于_____ 年______________________ 月_____ 日进入现场勘察，_________ 年____ 月一
—日提交全部勘察资料，提交测量透明图_______ 份，提交工程地质报告书一式_—份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为________ 元。自本勘察合同生效后_________ 日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30% ;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后_________________ 日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%?40%的勘察费。第六条甲方的违约责任 1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增
费，勘察工期顺延。
2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_________元。第七条乙方的违约责任
1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达_____ 天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_____ %的违约金。第八条纠纷的处理本合
同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第（）项方式解决：
（1）申请 _______仲裁委员会仲裁；
（2） _________ 向人民法院起诉。
第九条其他约定 ___________________ 本合同 ________ 年 ____ 月 ____ 日双
方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式建
份，送计委、
委、建行??…各留存一份。
建设单位（甲方）：______________
代表人：________________________
____ 年____ 月 ____ 日
勘察单位（乙方）：______________
代表人：________________________ 年月日
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、
岩土工程勘察合同 [土石比勘探] 工程名称: 工程地点: 合同编号: (由勘察人编填) 勘察证书等级: 发包人: (以下简称甲方)勘察人: (以下简称乙方)签订日期: 201 年月日
甲方委托乙方承担地块挖方区域的土石比勘探任务. 根据《中华人民共和国合同法》、《岩土工程勘察规范》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经甲方、乙方协商一致,签订本合同,共同遵守. 第一条:工程概况 1.1工程规模、特征: 总用地面积: 亩; 1.2工程勘察任务委托文号、日期: 2019年月日 1.3工程勘察任务(内容)与技术要求:按照现行勘察规范和预算定额执行 1.4勘察方式地质调查、地质断面测绘、槽、井探及机械钻探相结合. 第二条:甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责. 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批许(复印件). 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的1:100~1:1000地形地貌地物图(至少是电子文件). 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料(至少是电子文件). 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图(至少是电子文件). 2.5提供勘察工作范围内实时的挖、填方土石方测量、且不大于10米边长的、每个角点带高程坐标数据的正方格网图(至少是电子文件). 2.6甲方不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需向乙方支付相应费用. 第三条:乙方向甲方提交勘探成果资料并对其质量负责. 土石比及其岩土强度相对于整个场地,是相对而言的概率和概念,其具有不绝对性,只有在正常和约定的多种勘察手段和方式下,进行实地的勘探勘测,以
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程勘察合同书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
工程名称__________工程地点__________合同编号__________由勘察人编填勘察证书等级__________发包人__________勘察人__________签订日期 __________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○年月发包人 __________________________________勘察人 __________________________________发包人委托勘察人承担 ___________________________________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况11工程名称___________________________12工程建设地点_________________________13工程规模、特征 ________________________14工程勘察任务委托文号、日期 __________________15工程勘察任务内容与技术要求________________16承接方式____________________________17预计勘察工作量 ________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 21提供本工程批准文件复印件，以及用地附红线范围、施工、勘察许可等批件复印件。 22提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 23提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 24提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等及具体位置分布图。 25发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
合同编号 景观工程设计合同 景观工程设计合同 甲方委托乙方承担
订本合同。 一、本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 4.各阶段设计深度应满足现行国标规定深度。 5.设计应符合规划、园林绿化、消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准， 规范。 二、项目概况： 项目概况表 乙方收到甲方发出的各阶段设计任务书及相关资料后,才能进行该阶段设计。
2017版本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等（见下表）：
四、甲方应在各阶段向乙方提交的有关资料及文件： 五、设计成果 5.1 对设计成果的要求 第 4 页共6 页
本项目各阶段设计成果均应满足下述要求： 5.3.1 景观后期服务及现施工现场配合： 1) 2)扩初设计成果提交后，就甲方提出的问题及时进行沟通； 3)材料选择：协助甲方进行后期主要景观材料的选择； 4)场地造型：协助甲方把控重要景观区域，重要节点的景观效果。 注： （1）上表所述资料、设计内容及设计深度均按国家相关规定，且分阶段提供与该阶段图纸相对应的完整电子文件 （2）设计成果中的硬景材料、软景材料、装饰构配件和设备，应当如实注明其规格、型号、形态要求等技术指标。 （3）乙方应同期提供准确的景观各项技术经济统计指标，并对统计数据真实性、准确性负责。 （4）乙方负责向甲方提供样板样式，并如实标明材料、色彩名称、拟用部位等应明示的要素。 （5）如本合同中规定的设计成果的内容与数量要求与各阶段的设计任务书中的要求有差异，需经乙方认可后，乙方无条件地按照各阶段设 计任务书的设计成果内容与数量进行提交。 （6）乙方所提交的设计成果中的文字均使用简体中文字体，不得使用其他非指定字体。 （7）乙方应根据甲方要求的工程造价为上限进行设计，若乙方所做设计未能满足甲方的工程造价要求，乙方须在_____日内无条件、 免费修改设计以达到甲方要求；若因乙方设计不满足造价要求并需要修改设计而导致出图时间延误，按逾期交付设计成果处理。 六、设计费支付 6.1 付款方式 过程中，甲方支付给乙方赔偿或违约金等价外费用（如有），乙方应当设计费一并开具增值税专用发票。 支付比例表： 第 5 页共6 页
建设工程勘察合同（二）（示范文本） GF-2000-0204 [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由承包人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 承包人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人：______________________________________________________________________________ 承包人：_______________________________________________________________________________ 发包人委托承包人承担 _______________________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________________________________________________________________________ 1.2工程地点： _______________________________________________________________________________ 1.3工程立项批准文件号、日期： _______________________________________________________________________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期： _______________________________________________________________________________ 1.5工程规模、特征： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.7承接方式： _______________________________________________________________________________ 1.8预订的岩土工程工作量： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
建设工程勘察合同 （岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探） 工程名称： 工程地点： 勘察证书等级：
发包人： 住址： 法定代表人： 勘察人： 住址： 法定代表人： 发包人委托勘察人承担任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程建设地点： （三）工程承包范围及内容： （四）工程立项批准文号： （五）工程勘察技术要求： （六）资金来源：
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资源，并对其准确性、可靠性负责。 （一）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）; （二）提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; （三）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; （四）提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图; 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式： （一）开工及提交勘察成果资料的时间 1．本工程的勘察工作定于年月日开工，年月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 2．勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知数或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 （二）收费保准及付费方式 1．本工程勘察可选择以下第种方式计取费用； （1）预算包干; （2）中标价加签证; （3）实际完成工作量结算; （4）国家的收费标准中没有规定收费项目的，由发包人、勘察人自行议定。 2．本工程勘察费：为元（大写） 勘察人提交勘察成果资料后天内，发包人应一次性付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 （一）发包人责任
（地方名称）建设工程勘察合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 勘察证书等级： 发包人： 勘察人： 签订日期： （地方名称）勘察设计协会监制
发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担项目详勘工程任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《（地方）建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、热证： 1.4 工程勘察任务委托文号、日期： 1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求： 本合同工程包括永久工程、临时工程等建构筑的地质条件详细勘察和对桩超前钻勘察。 1、详细勘察阶段应按每个单体建筑物或建筑群提出详细的岩土资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑物、构筑物地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要应进行的工作有： 1) 按国家及当地现行规范及设计要求进行详细阶段工程地质勘察，由 设计方布置勘察钻孔个。其中控制性孔位置和数量应根据规范要求
由现场确定，控制性钻孔占总钻孔个，一般性钻孔个（以设计院最终勘察任务书为准）。 2) 钻孔深度要求：根据现场实际情况按《岩土工程勘察规范》GB 50021-2009、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004以及所在地方规定的要求。对于岩质地基，勘探线和勘探点的布置，勘探孔的深度，应根据地质构造、岩体特性、风化情况等，按地方标准或当地经验确定，控制性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于10 米（或进入微风化8米）；一般性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于 6 米（或进入微风化5米）；对于土质地基，应符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2009的相关规定（以设计院最终勘察任务书为准）。 3) 查明地质构造、地层结构、岩土工程特性。 4) 查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性做出评价。 5) 对抗震设防烈度等于或大于 6 度的场地，应对场地和地基的地震效 应做出综合评价。 6) 查明地下水状况（埋藏条件、渗透性及水位变化幅度等）及对钢筋、混凝土及钢结构侵蚀性判定。 7) 高层建筑勘察时，应对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、 工程降水方案进行初步分析评价。 8) 查明地震基本烈度、场地土类型及建筑场地类别，提供抗震设计有关参数。 9) 提供建筑物基础选型的建议及依据。 10) 此建筑场地附近有溶洞出现，故在桩基础施工图完成后进行一桩一孔或大桩多孔的补勘验证。 2、地质勘察的其他要求： 1) 勘探线应垂直地貌单元、地质构造和地层界线布置。 2) 每个地貌单元均应布置勘探点，在地貌单元交接部位和地层变化较大
协议编号：LX-FS-A59665 工程勘察设计合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程勘察设计合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 工程名称： 合同编号： 发包人： 勘察人： 签订日期： 发包人：勘察人： 发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一
致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见委托书 1.6发包方式：/ 1.7预计勘察工作量： 1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建筑工程勘察合同范本(2021版)
建筑工程勘察合同范本(2021版) 说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 工程名称：__________ 工程地点：__________ 合同编号：__________ (由勘察人编填) 勘察证书等级：__________ 发包人：__________ 勘察人：__________ 签订日期：__________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○年月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________
发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：___________________________ 1.2工程建设地点：_________________________ 1.3工程规模、特征：________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量：________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建
2017版《建设工程施工合同（示文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。
岩土工程勘察合同书样本 工程名称：_________ 工程地点：_________ 合同编号：_________(由承包人编填) 勘察证书等级：_________ 发包人：_________ 承包人：_________ 发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：_________
1.2 工程地点：_________ 1.3 工程立项批准文件号、日期：_________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期：_________年_________月_________日 1.5 工程规模、特征：_________ 1.6 岩土工程任务(内容)与技术要求：_________ 1.7 承接方式：_________ 1.8 预计的岩土工程工作量：_________ 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件 第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 第四条工期 本岩土工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工,工期为_________天。由于发包人或
承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。 第五条收费标准及支付方式 5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。 5.2 本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。 5.3 本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 第六条变更及工程费的调整 6.1 本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文
编号：_____________ 钻探工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方单位： 乙方单位： XXXXXXXX(以下简称甲方）与XXXXXX公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》的规定，经过友好协商，就《XXXXXXXXXX钻探施工》取得共识，签订本合同，供双方共同遵守。 1工作目的任务 在前期地质、物探工作基础上，以地质及钻探验证为主要方法，初步查明矿体分布的规模、产状和矿石质量及矿体的连续性；大致查明矿石矿物、脉石矿物种类、矿石品位、物质成分、结构构造特征等情况，初步评价矿石的经济价值。评价区内是否有进一步工作价值的矿体，为进一步开展普查工作提供依据。 2 实物工作量 2.1 预设钻孔3个，预计钻探工作量1190m。主要包括设备运输、安装、拆卸，钻进、护壁、取芯、校正孔深、填写班报表、简易水文观测、封孔等。 2.2 地质工作主要包括：钻孔布设、井斜测量、钻探、岩心地质编录、样品取样分析、综合研究、图件编制及总结报告编写等工作，具体设计实物工作量见附表。 3 技术要求及验收标准 3.1 技术标准 乙方实施各项工作严格执行中华人民共和国国家标准包括：GB/T18314—20XX《全球定位系统（GPS）测量规范》， GB/T18341—20XX《地质矿产勘查测量规范》，GB/T7929—1995《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》和GB/T5791—93《1:5000、1:10000地形图图式》、GB/T92《固体矿产普查总则》、GB/T13908-20XX《固体矿产地质勘探规范总则》、DD20XX-01《固体矿产勘查原始地质编录规程》、
上海市建设工程勘察合同 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： 委托方： 承接方： 签订日期： 监制 上海市工商行政管理局 上海市建设委员会
说明 一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。 二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐 全。 三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同 制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 承接方(乙方)：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 甲方委托乙方承担_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _工程勘察，经双方协商一致签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1．1《中华人民共和国合同法》。 1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．2工程项目的地点：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．3工程项目的规模：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2．4工程特征及附注说明：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件 《工程勘察委托书》 2．6工程项目的勘察阶段： (1)初勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (2)详勘_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
合同类型： 合同编号：WF-2017-M7481-07 工程咨询服务合同 项目名称: 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订时间： 签订地点： 武汉市发展和改革委员会印制
填写说明 一、本合同为武汉市发展和改革委员会印制的工程咨询服务合同示范文本，各工程咨询机构可推介咨询服务合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术咨询项目提供建设工程的可行性研究、项目申请报告、资金申请报告、咨询评估、节能评估、社会风险评估、经济评价、市场预测、技术分析、项目后评价、专题研究等工程技术咨询所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行签订补充协议，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
工程咨询服务合同 本合同甲方委托乙方就《》项目进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿意的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 一、咨询的内容与要求： （一）咨询内容：受甲方委托，乙方依据国家相关规定要求，负责完成《工程》报告的工作。 （二）咨询要求：本项目报告的格式、内容和深度应能满足国家以及地方政府的相关法规和技术规范要求。 二、咨询项目概况 （一）建设地点：； （二）建设内容：； （三）建设规模：； （四）项目总投资：。 三、履行期限和方式： （一）履行期限：本合同自甲乙双方签定生效之日起， 在个工作日内（国家规定的法定节假日除外）完成。 （二）履行方式：乙方按合同约定要求开展本工程项目的技术咨询服务，最终咨询成果以书面文件形式一式份交付甲方。 四、甲乙双方的责任和义务： (一)、甲方（委托方）应承担的责任和义务
XXX项目建设工程 勘察合同 工程名称： 合同编号： 工程地点： 甲方： 乙方： 签订日期： 签约地址：
建设工程勘察合同 发包人（甲方）： 勘察人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合工程的具体情况，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条合同依据 本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》 1.2 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》 1.3 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章 1.4 第二条勘察依据 2.1甲方向乙方出具的勘察任务书（附件一）
2.2 国家现行岩土工程勘察、设计规范，如《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2001）(2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ 72-2004）等。 2.3 本地岩土工程勘察/技术规范（有则补充，比如《贵州建筑岩土工程技术规范》（DB2246-2004）等等） 第三条勘察工程概况 3.1 工程名称： 3.2工程地点： 3.3工程规模： 第四条勘察内容、深度及质量控制 4.1 勘察内容： 4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。 4.1.2 根据《岩土工工程勘察规范》、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求，收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件。 4.1.3 对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价；对场地工程勘察进行分级；对场地土、岩石进行分类与鉴定；要查明场地特殊地质情况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等；对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价；要探明特殊岩性、土质等；要查明场地地下水水位（包括设计水位标高与设防水位等）、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。 4.1.4 对结构超限项目，乙方尚应对场地地震安全性进行勘察与评价，并提供安评报告。 4.2 承包方式： 乙方以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、
发包方：_____________________ 承包方：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________； 工程地点____________________________________； 工程规模____________________________________； 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1）_________________________ （2）_________________________ （3）_________________________ 3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由
编号：YB-HT-019336 建设工程勘察合同（一） Construction engineering 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
建设工程勘察合同（一）合同范本〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量 建设工程勘察合同（一）（示范文本） 〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕 工程名称：__________ 工程地点：__________ 合同编号：__________ （由勘察人编填） 勘察证书等级：__________ 发包人：__________ 勘察人：__________ 签订日期：__________
中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 二○○○年三月 发包人__________________________________ 勘察人__________________________________ 发包人委托勘察人承担___________________________ ________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法 》及国家有关法规 规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：___________________________ 1.2工程建设地点：_________________________
1.3工程规模、特征：________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________ 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：________________ 1.6承接方式____________________________ 1.7预计勘察工作量：________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需
工程勘察外业见证合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 发包方： 见证方： 签订地址： 签订日期： 江西省工程勘察行业自律委员会制
发包方： (以下简称甲方) 见证方： (以下简称乙方) 甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定和渝建发[2008]209号文精神，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程建设地点： 1.2 预计外业见证工作量：具体以甲方现场签证工程量计算。 第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其可靠性负责。 2.1 提供本工程勘察单位资质、项目负责人资格、勘察外业钻探、岩土测试等岗位培训合格证等相关资料（复印件并加盖行政公章）。 2.2 提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。 第三条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员壹名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证成果资料一式陆份。 第四条开工及提交外业见证成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交外业见证成果资料的时间。 4.1.1 本工程的外业见证工作定于 2016 年 4 月 28 日或以甲方下达的开工通知为准， 2016 年 5 月 28 日提交外业见证成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 外业见证工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间
为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察外业见证费，根据外业见证勘察实际施工进尺，按综合单价包干计取。 4.2.2 勘察外业结束待见证资料与勘察成果资料一并评审通过后3天内，经发包人确认并办理完最终结算后，一个月内发包人支付勘察人总勘察费用的80%，余款20%待基础竣工验收后一个月内一次性付清。最迟余款应在提交报告一年（以报告日期计算）后十天内一次性付清。每次付款前乙方凭有效的增值税发票申请付款。 第五条甲乙双方责任 5.1 甲方责任 5.1.1 甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环境现场作业时，甲方负责提供安全保障防护设施，并承担费用；致使乙方在外业见证工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担相关费用及民事责任。 5.1.3 为乙方的工作人员提供必要的生产、生活条件并承担费用。由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，甲方应按本合同4.2.1条收费标准支付给乙方停工、窝工费。 5.2 乙方责任 5.2.1 乙方应按现行国家和地方技术规范、标准、规程和渝建发[2008]209号文要求进行勘察外业见证工作。按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证