室外管网工程劳务承包合同
甲方：
乙方：
根据《合同法》、《建筑法》、《建筑施工质量管理条例》的规定，本着自愿、平等、公平的原则，经双发友好协商管网工程事项达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称:西南政法大学渝北校区西园五期学生公寓室外管网工程。
2、工程地点：渝北宝圣大道西南政法大学西园
3、工程工作内容：管底清平，安装管网及砌井、抹灰等分项工程的所有工序。
二、质量标准
质量要求以“甲方”要求为准，符合规范规定分项工程质量验收标准
二、工期要求
乙方配备人员应满足项目需要，配合甲方的临时赶工要求，保证“甲方”的工期要求
四、安全
乙方应按正常操作规程施工，自行负责由自身操作失误造成的安全责任和一切损失。
五、工程单价（包括所有材料人工转运）
1、雨污水管网：污水塑料波纹管网￠300（包括沟道清平、砼垫层、包封管子接头和安装等工序）单价50/M。
2、电力管网：管沟1000×800~1000.包括勾搭清平、砼垫层、包封管子接头和管子安装固定、砼保护层灌实，管道4~8支，单价70元/M。
3、零星工程：
检查污水井砖体：单价270元/M3（包括材料转运）
抹灰：单价10元/M2（包括材料运转）
垫层：单价10元/M。
井盖安装：单价30元/套
雨水管网支墩砖体：单价250元/M3（包括材料转运）
砼水篦子安装费：8元/M。
A、B、C栋埋地通信弱电塑料波纹管、梅花管安装：单价70元/M（包括开挖、平基、回填、安装等工序）
甲方借用计时工：
砖工230元/工日杂工110元/工日。
六、本工程结算计付款方式：
1、工程款结算依据：以双方实际现场收方签认计量为准。
2、付款方式：以每月的收方工程量预付70%，初验合格后支付剩余工程款。
七、本合同一式两份“甲、乙”双方各一份未尽事宜的经“甲、乙”双方协商解决，本合同
具有等法律效益。
甲方（签字）：乙方（签字）：
年月日面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。
篇一：室外管网建筑工程施工合同 建筑工程施工合同 建设单位：山东省*** 承包单位：山东****集团有限公司 日期：二0一一年六月二十日 第一部分协议书 发包人（全称）：山东省*** 承包人（全称）：山东****集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：山东省********************室外工程 工程地点：山东省**** 工程内容：施工图全部工作内容。 工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围 承包范围：图纸范围内室外管网、道路、墙体及大门、细部景点、景观及构筑物、照明等。详见工程量清单。 三、合同工期： 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数 50天。 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：壹佰陆拾肆万柒仟肆佰柒拾元肆角陆分（人民币） ￥： 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、本合同通用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间： 2011 年 6 月 20 日 合同订立地点：山东省*** 本合同双方约定自双方签字、盖章之日起生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所： 法定代表人：法定代表人：
消防管道保温施工合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
金游城一期商铺消防管道保温工程施工合同发包人（甲方）：南通市通州区金鹏置业发展有限公司 承包人（乙方）：通州市盛源建筑装潢工程队 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：金游城一期商铺消防管道保温工程 工程地点：南通市通州区金游城 工程内容：消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。 二、工程承包范围及承包方法、工期 1、承包范围：一期商铺、屋面，阳台消防管道保温、保温层防护。 2、承包方式：包工包料。 3、合同工期：90天（日历天）。 三、质量标准及验收 1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格 2、材料质量要求：材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。 3、施工技术要求： ⑴、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。 ⑵、转角，弯头处的保温要密实。
4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。 四、合同价款与支付 1、本合同价款采用固定单价方式。 ⑴、合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。 ⑵、风险费用的计算方法：已含在合同单价内，不予调整。 ⑶、合同金额（暂定）：37000.00元（人民币大写：叁万柒仟元整）。 ⑷、合同约定单价： ①、橡胶保温管（厚度2cm）材料费：1350.00元/ m3 ②、橡胶保温管制作、安装人工费：300.00元/m3 ③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费：100.00元/m2 ④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费：120.00元/m2 ⑤、华美橡塑胶：12.00元/kg 2、工程预付款：无工程预付款。 3、工程量的确认：工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。 4、工程款（进度款）支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： ⑴、工程验收合格、工程决算审计结束，承包人完全退场并拆除全部临时设施，清运完全部建筑垃圾，并开足100%的发票后，付至决算审定价的95%， ⑵、审定价的5%作为质量保修金，在质量保修期壹年满后七
1.目的 为加强万科集团房地产项目的工程合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据《万科企业股份有 限公司合同管理规范》，制定本管理办法。 2.范围 本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。 3.职责 3.1万科集团总部财务管理部成本管理组负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2万科集团所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻执行本 管理办法。 4.方法与过程控制（包括一般规定、合同订立的管理、合同履行的管理、合同档案的管理及其他规定） 4.1一般规定 4.1.1本管理办法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、 安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类合同参照本管理办法执行；土地、材 料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。 4.1.2 万科房地产项目的工程合同管理必须遵循以下原则： 4.1.2.1 合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。 4.1.2.2 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但金额在一万元 以下且能及时结清的零星工程及工程类合同中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。 4.1.2.3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。 4.1.2.4 招标原则 本原则包括以下两方面含义：
◆ 采用招标方式确定合作方。除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：（ 1） 某项工程、产品业已经过万科集团审批确定了长期合作伙伴关系；（ 2）某些政府垄断工程； （ 3）属于《万科企业股份有限公司工程招标管理办法》规定的适用情形，经详细填写《万科企业股 份有限公司考察结果审批表》（详见附件），并按规定经公司有关负责人集体会签批准后，方可采用 考察对比的方法确定合作方。 ◆合同随附招标文件。拟签合同正文及其补充协议（包括设计变更与现场签证协议、工程保修 协议、廉洁合作协议），应作为招标文件之附件一并发给投标单位，投标单位需对其进行确认。 4.1.2.5 利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象；合 同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款方式；如果合同价款可
甲方（发包方）： 代表人： 乙方（承包方）： 责任人： 以合同法为依据，甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就___________工程的劳务承包事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。 第一条、工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）承包范围： （四）承包金额： 第二条、工期 （一）开工日期：____________________________ （二）竣工日期：____________________________ 第三条、施工技术要求 （一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。 （二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。 （三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。 第四条、双方职责 （一）甲方工作 1、提供食宿条件； 2、为乙方施工协调有关工作关系； 3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。 4、乙方完成指定项目时，及时组织人员验收。 （二）乙方工作 1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。 2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。 3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工。 4、指定项目完工时，积极配合甲方完成验收。 第五条、工程质量与验收 （一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求，以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。 （二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。 （三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。 （四）因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工。 第六条、工程款支付 （一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，占工程款的_______%。余款分四
主体劳务承包合同 甲方 (发包人)： 乙方（承包人）：身份证号： 为确保我公司所承建的工程能够按照计划优质、高效地完成，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程主体劳务分包施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及工期 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构类型：砖混结构 4、工期：自甲方通知进场之日起45天完成主体结构施工。 第二条承包范围和工作内容 1、图纸所包括的主体工程所有木工、钢筋工、混凝土、砌砖、脚手架分项工程及服务本工程主体施工所需要的模板、钢筋、混凝土、砌砖、脚手架等一切人工、大中小型机械、工具，同时包含主体施工中所有的文明施工、安全生产所需的一切工作内容中的人工。 2、甲方所提供的机械和工具只有塔吊、物料提升机、砼泵、其余所有的机械、工具及其它一切照明灯具、气割设备、劳保用品、自供机械配件更换等均由乙方自理。 3、混凝土分项承包的内容包括从基础垫层浇捣工作开始到主体完成图纸所包含的砼浇捣工作，混凝土放料打棒、找平、收面、养护、处理混凝土烂根、清理混凝土残渣、栏钢丝网、泵管沙浆的清理、放料场的打扫、覆盖薄模，因放料掉在外挑架上的混凝土请理，承包项目所需人工的生活费，保险费。乙方自备工具：铁钎、胶鞋、尺杆、抹子、胶水管，小线。本工种使用的振动棒、电机、电缆线、小型工具及雨具等。 4、木工分项承包的内容包括从基础垫层开始至主体砼结构完成为止一切图纸所包括的模板工作，同时也包括安全文明施工及施工设备所需的模板工作。对于模板施工需要的钉子、铁丝、双面胶带、电焊条、切割片等
一切易耗品均由乙方自供；甲方只提供剪力墙对拉螺杆及螺杆穿墙PVC 管。本分项工程中所有工具及大中小型机械均由乙方自备。承包范围一切木工工作内容结束后，所有周转材料、设备清理干净、整齐堆放场内指定地点或外运装车承，包项目所需人工的生活费，保险费。 5、钢筋工分项工程承包内容包含施工图范围内的所有钢筋绑扎、制作、安装，翻样，同时含安全、文明施工临时设施搭设及拆除及进出场材料的上下车、场内运输及钢筋工程内所需电焊工；承包工程项目所需的各种大中小型机械由乙方自备以及施工过程中的维修、安装，钢筋绑扎丝、垫块、电焊条一切易耗品均由乙方自供；承包项目所需人工的生活费，保险费。 6、砌砖分项工程承包内容包括工程所有砌体的砌筑，砂浆的拌制，所有材料的运输，砌体结构含后塞缝（架眼）封堵处理，施工现场文明施工、落地灰清理及使用，所有使用工具由乙方自备，承包项目所需人工的生活费，保险费。 7 、架子搭设承包范围：工程所需脚手架的搭设、拆除及维修，四口五临边防护，三步一隔离、四周双层防护架（包括木工、钢筋工、搅拌机操作棚）、屋面、楼梯护栏搭拆，铺设木脚手板、挂安全网、物料提升架及通道、安全通道搭设拆除、架子油漆工程、外架防护措施，工完后扣件清理并归还，架管等材料码堆，退料的装卸车。 8、乙方负责所有进场材料的场内装卸、场内运输、场内整理、二次搬运、场内分类堆放和砼工作及施工全过程的文明施工要求所需的配合工作。 9、乙方负责主体结构完成后对预留洞口、泵管预留口修补封堵工作。 10、乙方工地代表人必须常驻工地，未经甲方现场负责人许可擅自离开工地，罚乙方代表200-500元/天，在当月工资或在结算中扣除。 二、分项验收标准 1、模板的验收标准：严禁模板位移和胀模，质量要求：乙方必须 认真执行标准、规范和要求原则，本着“前一道工序未做好，后一 道工序不进入”的要求，精心施工，确保工程质量达标。若发生质 量问题（包括质保期维修），乙方承担自身原因导致返工、修改的
编号：_____________室外管网工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人(全称)： [以下简称甲方] 承包人(全称)： [以下简称乙方] 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，结合工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 工程名称：项目室外综合管网工程(给水、污水、雨水、化粪池)。 工程地点： 工程内容：设计图纸范围的室外管道综合工程 二、工程承包范围 承包范围：施工图范围以内的内容(给水、污水、雨水、化粪池)。 三、合同工期 以甲方指定工期为准。 四、质量标准 工程质量标准：合格工程 1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级，如达不到等级，甲方将不予验收。 2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方质监部门的检查。 3、如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。 五、合同价款： 人民币元整(￥元)
六、合同价款及支付 1、本合同价款包干，已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上，则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过万元,据实结算. 2、结算调整的原则： 定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行，。 主材按照招标文件执行，若文件没有明确的，经双方协商来确定。 3、本合同价款具体结算支付规定如下： (1)每月按工程形象进度的____________%支付工程进度款; (2)整体竣工验收合格，支付至合同价的____________%; (3)工程审计完，支付至审计价的____________%; (4)审计完后六个月，支付至审计价的____________%; (5)余款(审计价的5%)作为质保金，在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。 七、工程材料采购供应 施工所需材料全部材料由施工方自行采购，采购的材料必须有出厂合格证，进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。 八、双方一般责任 甲方责任和义务： 1、甲方驻工地全权代表姓名：____________ 2、甲方代表易人，建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。 3、监理公司单位称号：________________________ 4、监理公司驻工地总监理工程师姓名：____________ 5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审，并做好记录。 6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。
消防管道施工合同 发包方XXXXXXXXX房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。 第一条:工程概括; 1.工程名称:工程项目XXX栋及地下室。 2.工程地点: 3.承包方式:按实际建筑面积总承包，每平方米单价元，总建筑面积约万平方米，总工程造价约万元。 4.工程内容: 1.室内消防栓系统;2.自动喷淋系统;3.自动火灾报警系统;4.排烟系统、消防加压系统; 5.室外消防栓系统; 6.乙级防火门及消
防卷帘，消防施工图中的一切内容。 5.消防报建费用乙方负责。 第二条:合同价款及承包形式; 1.合同总造价:按该项目实际建筑面积包干，每平方米元，总造价为万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。 2.本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。 3.如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。 4.该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。 第三条:付款方式; 1.本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款% ，即万元。
2.该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款% ，即万元。 3.工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款% ，即万元。 4.本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%质保金，一年满后支付)。 第四条:施工日期; 本合同签订后20xx年月日开工，工程工期20xx年月日完工并组织验收，总工期天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。 第五条:设备及材料供应方式; 1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。
施工劳务承包合同协议范本 现代企业制度有总承包、专业承包、劳务承包，施工劳务承包合 同怎么写呢，今天小编就给大家来分享一下承包合同，希望大家来阅 读一下哦 劳务承包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和 相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良 5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周 转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明 灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设 备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动 电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转 材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程 的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除 防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、 消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实
体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。 2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室 内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水 泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使 用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。 施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及 生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电 箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生 活区，乙方负责支路水管的材料及安装。 三、合同价款 1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计 算执行2008年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的 取费定额。承包单价组成：①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包 单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。 2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。 3、承包范围外的零星用工，按50元/工结算付款。 四、结算及付款 1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。 2、工程竣工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它部分的工程款在一个月内全部结清，质保金在壹年内付清。 3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。 4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。 5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方 承担，另外工期也随着延长。 6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。 五、双方责任 (一)甲方责任 1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实 体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制，
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 绿化管网室外工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外道路绿化围挡建设工程。 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。 第_条工程概况 1.工程名称：云南中医药中等专业学校健康养生基地室外道路绿化围 墙工程。 2.工程地点：昆明市五华区普吉办事处尹家村。 3.工程内容：甲方室外道路、绿化、围墙、水池、鱼塘等。 4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。 5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。 6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称 工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。 第二条合同价款（工程款）及支付
1.合同总价（大写）：元整；（小写）: 元。 2.工程款支付： 1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的20%的预付工程款。 2）施工完毕验收合格后6日内付到工程总造价的80%留下15%作为绿化苗木的养护费及工程保修金。 3）保修期及绿化苗木养护期为一年。 4）付款方式为银行转账。 第三条双方权利义务 1.甲方权利和义务 1）按合同要求及时支付工程款。 2）提供本项目施工图 3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。 4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。 5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。 6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施
室外管网工程施工合同 发包人(全称)： [以下简称甲方] 承包人(全称)： [以下简称乙方] 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，结合工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 工程名称：项目室外综合管网工程(给水、污水、雨水、化粪池)。 工程地点： 工程内容：设计图纸范围的室外管道综合工程 二、工程承包范围 承包范围：施工图范围以内的内容(给水、污水、雨水、化粪池)。 三、合同工期 以甲方指定工期为准。 四、质量标准 工程质量标准：合格工程 1、乙方确保该工程质量一次性验收达到合格等级，如达不到等级，甲方将不予验收。 2、乙方应按标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方质监部门的检查。 3、如出现质量事故，一切损失由乙方承担，甲方不负任何责任。 五、合同价款：人民币元整(￥元) 六、合同价款及支付 1、本合同价款包干，已包含图纸范围内所有内容.设计变更及现场签证等所涉及工程在合同工程量的±5%内,则合同价款不予调整,若设计变更、现场签证等所涉及工程在合同工程量的+5%以上，则只对超出+5%的部分进行调整.若单项设计变更金额超过万元,据实结算. 2、结算调整的原则： 定额版本及综合取费标准按照招标文件要求执行，。
主材按照招标文件执行，若文件没有明确的，经双方协商来确定。 3、本合同价款具体结算支付规定如下： (1)每月按工程形象进度的60%支付工程进度款; (2)整体竣工验收合格，支付至合同价的75%; (3)工程审计完，支付至审计价的85%; (4)审计完后六个月，支付至审计价的95%; (5)余款(审计价的5%)作为质保金，在竣工验收合格之日起的一年后30天内支付(无息)。 七、工程材料采购供应 施工所需材料全部材料由施工方自行采购，采购的材料必须有出厂合格证，进场材料均需得到甲方驻现场工程师和监理认可后方可使用。 八、双方一般责任 甲方责任和义务： 1、甲方驻工地全权代表姓名： 2、甲方代表易人，建设方应提前七天书面通知乙方。后任继续承担前任应负的责任和义务。 3、监理公司单位称号： 4、监理公司驻工地总监理工程师姓名： 5、甲方负责组织乙方和有关部门进行图纸会审，并做好记录。 6、甲方负责向乙方提供工程施工图2套。 7、甲方负责施工所需水、电及运输道路，从施工场地外部接至施工现场，并保证施工期间的需要。 8、将施工现场的水准点和坐标控制点，以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 9、甲方负责协调施工现场各承包单位之间的协作关系。 乙方责任及义务： 1、乙方驻工地全权代表姓名： 2、乙方代表易人，应提前七天以书面形式通知甲方，后任继续承担前任应负的责任及义务。 3、乙方按规定及工程需要，配备足够的有岗位证书的施工管理人员，并将公司执照、质资证书、项目经理、施管人员，岗位证书等全套复印件交甲方项目部及监理公司。
劳务承包合同 甲方： 乙方： 一、工程地点及名称： 二、承包内容： 1、本工程原外架调整、加固、拆除。 2、配合拆塔吊时外架的搭拆。 3、1—2 层外架搭拆。 4、施工现场所有的防护棚、升降机、升降机围护架拆除。 5、材料装车或码垛。 三、承包形式： 单项人工费。 四、承包价格 一次性包死价：18000 元（壹万捌仟元整） 五、结算方式： 六、付款方式： 施工期间，甲方根据乙方完成任务情况支付给乙方工程款（零支），承包工 程项目完成价款结清后，一个月内付清，乙方不能及时完成甲方要求的工期、质量，甲方将不按期付款，责任由乙方自负。 七、工程质量管理： 各分项工程质量等级均要达到优良。
根据《建筑工程检验评定标准》（GBJ-301-88）规定的方法和标准进行验收评 定。 分项工程达到优良，该分项工程按合同价结算，分项工程仅达到合格的，必须修整达到优良，经过整修达到优良的，除扣款材料外，只按合同价的90% 结算，无法整修的项目，按合同价的80%结算，造成质量事故的根据情节轻重进行处罚。 分项工程不合格的必须返工，一切损失由乙方承担，特殊分项无法返工的，该分项不但不予结算人工费，而且要视情节给予处罚。分部工程总评为合格时，该分部所有分项均按合格结算，合格按合同价的80%结算。 乙方负责人必须委派一名或本人兼任该施工队质检员，乙方各班组长兼任所领班组的质检员，以便配合技术质量管理工作。 乙方班组长应认真做好质检工作，并对自检发现的不合格现象落实纠正后，按“工序交接制度”报甲方技术质量负责人进行工序检验。工序交接检验不能达到优良而须纠正后进行二次检验时处乙方50~200 元的罚款，二次检验仍不能达到质量要求而须进行第三次检验时处乙方300~500 元的罚款，三次检验仍达不到质量要求时，该班组停止施工，清退出场。被清退单位结算人工费时只按合同价的30%结算。 乙方的施工项目检查实测实量达到优良，但观感一般，付全部工程款项的95%。八、施工安全：乙方各班组的班组长兼任该组安全员，负责按照甲方生产科安全员的交底管理班组施工。甲方专职安全员及工长随时进行施工安全检查，对违反安全操作规程的现象，按照以下原则实施处罚： 1、进入施工现场没带安全帽，每发现一次罚款20 元。 2、穿拖鞋施工的，每发现一次罚款20 元。 3、高空作业不按要求挂安全带，每发现一次罚款50 元。 4、非操作人员，擅自操作机械及电力设施，每次每人罚100 元。
红都国际城一区6-13号楼室外消防管网工程施工承包合同 发包人：福建省隆盛建设工程有限公司瑞金红都国际城项目部(以下简称“甲方”) 承包人：(以下简称“乙方”) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法规规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下条款，各方共同遵守。第一条工程概况 1.1 工程名称：红都国际城一区6-13号楼区域室外消防管网工程 1.2 工程地点：瑞金市桦林北路 1.3 工程内容：施工图及相关资料的工作内容 第二条承包范围 2.1 按甲方确认的由乙方优化后的红都国际城一区室外消防管网工程图纸及图 纸会审记录和有关变更文件、资料所包含的内容。具体包括但不限于：室外 消防给水管网、室外消防报警线缆工程。 2.2 工作内容：承包范围涉及的全部内容。包工包料、包质量、包安全、包工期、 包物价上涨系数、包施工现场水电、包文明施工和环境保护、包竣工验收。 第三条合同价款及计价方式 3.1 本合同工程总价款暂定为￥139158.00元(不含税金)，大写：人民币壹拾叁 万玖仟壹佰伍拾捌元整，(含消防检测费，含建安税金以及消防验收等一切 费用)详见合同附件：预算清单。预算清单内工程量为暂定，结算按实际发 生的并经甲方验收合格工程量为准。 3.2 本工程结算标准及工程量计算规则执行二OO五年《福建省安装工程消耗量
定额》及相关费用定额。 3.3 人工单价按《闽建筑(2013)92号文人工预算单价的补充通知》计取。 3.4 取费标准：按《福建省安装工程费用定额》规定的三类工程类别取费【含闽 建筑{2005}15号、闽建筑(2005)25号、闽建筑(2012)9号、闽建(2011)6 号、闽建筑(2011)43号文所列出的企业管理费、利润、以费率计算的措施 项目费和各项规费(不含工程排污费)等所有费用】，劳保按丁类计取，按总 价下浮15%，不计取税金(主材由甲方定价项目不参与下浮)。 3.5 材料价格确定方法： 3.5.1 主要材料价格(甲控材料除外)执行由江西省住房和城乡建设厅刊发 的《江西省造价信息》中2015年6月份赣州地区相应材料市场信息 价格。 3.5.2 电线电缆品牌：瑞金金一。消防管材品牌：君诚。 3.6 材料、设备的控制 甲定乙供材料：电线电缆为甲定乙供，即甲方定价、定品牌及规格，由乙方 负责采购。甲定乙供主材价格及参数详见附件：甲定乙供主 材参数及价格表。 3.7 工程签证：必须有发包人确认并加盖发包人公章后方可作为结算依据，否 则结算时不予认可，签证费用在结算付款时支付。 第四条工期 4.1 开工期限：乙方须于甲方书面通知的开工日期开工。如乙方认为甲方所提供 施工场地不能满足施工要求，在接到书面通知书后2日内乙方须提出书面异
工程劳务承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 劳务承包，是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中，承包企业从发包方获得项目及承包费用，赚取利润并为劳动者发放劳动报酬，劳动者与发包方没有关系。 工程劳务承包合同范本 发包人：_______ 承包人：_______ 分包工程名称：_______ 施工地址：______区(县)
室外消防钢楼梯施工合同 建设方：（下简称甲方） 施工方：（下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况 1.1、工程名称： ______________________ 1.2、工程地点： ___________________ 1.3、承包范围：施工图纸设计的室外钢消防楼梯。 二、合同工期及图纸 合同工期由乙方根据总承包单位施工现场情况合理进入施工场区，最终 不得影响甲方交工竣工验收。 三、质量标准 工程质量标准：合格工程。 四、合同价款 本工程总合同金额为（大写）：，（小写）Y: —元整。本工程合同 价格为固定价格，包括综合考虑了工程施工图纸，工程相关规范，同时充分考虑图纸及规范中隐含工作的费用以及最终交工验收时的各项费用。 五、工程款支付方式 1、乙方不付备料款，待工程施工完成工程量达到一半时，甲方支付合同总金额的_。
2、乙方施工结束，具备验收条件时，甲方再支付合同总额的20%乙方随同该工程组织各部门进行验收并承担相关费用。 3、工程验收合格后，甲方支付至合同总金额的95%乙方将工程及完整的竣工资料移交甲方，剩余5%乍为质保金，质保期为年，质保期满后返还乙方。 六、甲方的权利和义务 1、甲方向乙方提供一处满足设备储藏要求的场地作为乙方堆放材料设备的库房。 2、甲方负责配合乙方与总承包方之间的协调工作如发生费用，由乙方承担。 3、乙方进场施工之前，甲方组织乙方、总承包方、监理方召开专题协调会，对乙方施工质量、施工进度进行定期检查。 七、乙方权利和义务 1、乙方所完成的室外钢制消防楼梯必须经各部门验收合格，并确保设计要求的所有功能正常使用。 2、施工组织部署及进度计划表的提交乙方必须严格遵循合同工期。 3、乙方派驻______________ 为现场技术工程师，乙方现场人员安排必须满足施工现场要求。 4、乙方现场技术工程师必须参加每周工地例会，因故不能参加的应提前向甲方及监理方请假，并说明原因。 5、乙方要密切配合甲方、监理及总承包方对工程进度、质量、安全等进行管理。 6、乙方必须按照约定文件规定的品牌、规格采购，并做好材料和设备的供应和保管工作。 7、乙方材料及设备进场前应严格履行报验手续，进场后报监理、甲方验收并及时提交材料设备的检验报告或质保证书。
主体工程劳务承包合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
主体工程劳务承包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 工程名称： 工程承包人： 劳务分包人： 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签
室外消防给水管网施工协议 发包方：******建设有限责任公司（甲方） 承包方：江苏***消防有限公司（乙方） 甲方经招投标依法确定乙方为**工程室外给水消防管网工程的承包方，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成如下协议。 一、工程概况： 1.1工程名称：室外管网 1.2工程地点：***** 1.3工程内容：**小区内室外给水、消防、消防喷淋管网安装 二、工程承包范围：图纸范围内室外给水、消防管网、消防喷淋管网安装施工。 三、承包方式：在双方约定的范围内包工包料，包机械，不包括挖填土方。 四、质量标准： 1、本工程质量必须达到一次性验收合格。 2、验收标准：符合现行国家及当地政府的施工质量验收规范及设计要求。 五、合同工期：本工程按现场实际情况，按甲方的书面通知开工，自开工之日起 ** 天内竣工。计划开工日期2015年**月 ** 日，计划竣工时间2015年**月 ** 日。若在施工期间发生不可抗力、自然灾害或其它原因导致工期变更的，工期相应顺延、施工暂停或做其它调整，具体事宜双方协商。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款 1‰元。 六、材料标准:乙方应严格按照工程设计要求、国家标准的规格型号、质量等级及投标书的约定采购工程所需材料。PE钢丝网架复合管及PE普通复合管质量标准达到国标，规格型号按清单要求采购材料。 七、材料供应：所有材料乙方采购，所有进场主材须经甲方验收检验合格并签字确认后，乙方方能施工。如乙方未能及时通知甲方检验验收主材，乙方自行施工，如甲方发现材料不合格，乙方无偿返工，所有发生的经济损失甲方概不负责。 八、工程价款的结算与支付 8.1工程款的结算 8.1.1本安装管道工程造价：合同价格按乙方投标中标价为*******元整（￥*****元），报价为材料费、安装费、机械费、打压、清洗管道、试运行费及管理费、利润、税金等费用。交钥匙工程。
第一章施工合同书 建设单位（简称甲方）： 施工单位（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致，订立总包施工合同。 鉴于乙方拟承建工程（工程名称），并通过200 年 月日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币（大写）万元为本工程施工、竣工和保修所做的投标，双方达成以下协议： 第一条：合同组成和解释顺序： 总包施工合同文件应能互相解释、互为说明，除施工合同协议书另有规定外，其组成部分和解释顺序如下： ①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺（如有）； ②.施工合同协议书； ③.施工合同文件； ④.双方核对完成的工程预决算书； ⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件； ⑥.承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）； ⑦.工程建设标准强制性条文； ⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、 标准和其他有关技术资料、技术说明； ⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要； ⑩.施工投标文件及其补充说明和工程量清单、工程报价单；廉政管理协议书。 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处：以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。本合同乙方每页都必加盖公章，表示其对该页的全部内容认同。第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 第三条：合同份数 3.1. 本合同正本一式二份，甲、乙方各执一份，副本一式八份，甲、乙方各执四