当前位置:文档之家› 池州碧桂园小区智能化工程合同范本

池州碧桂园小区智能化工程合同范本

合同编号:

池州碧桂园小区

智能化系统工程

甲方:池州碧桂园房地产发展

乙方:北方通信建设

丙方:签订日期: 2010 年 02月 10 日

发包单位(以下简称甲方):池州碧桂园房地产发展

承包单位(以下简称乙方):北方通信建设

土建施工单位(以下简称丙方):东阳第筑安装工程公司

根据《中华人民国招投标法》的规定,参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)中相关标准,依据乙方提交的碧桂园领豪坊1—35栋智能化系统工程报价文件(包括设备清单及报价表),并在双方最后确认的设计文件的基础上,确定由乙方对本工程实行总承包。

为明确工程容及三方权利、义务,本着相互协作、紧密配合的原则,根据《中华人民国合同法》、《智能建筑工程质量验收规》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合该工程具体情况,甲、乙、丙三方经充分协商,签订本合同,共同遵守。

一、工程概况

1 工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

1.3 工程容

1.3.1本次智能化系统工程建设包括:闭路监控子系统、可视对讲子系统、煤气抄

表系统、门禁管理子系统、停车场管理系统。

1.3.2本次智能化系统工程建设包括:

1.3.

2.1单元楼:1-35栋号户及公共部分,共计1296户;

1.3.

2.2小区会所:一~二层商场商铺及广场及公共区域。

1.3.3本次智能化系统工程传输部分主干管路包括弱电井垂直主干和水平主干线

槽;弱电井至户及户的暗敷线管,该部分由土建单位施工,乙方承担技术配合的义务;智能化系统施工单位负责部分分支管路(前端设备到主干线槽部分管路)和传输线缆(前端设备到监控中心部分线缆)的敷设,含设备清单及图纸所含的容。分支管路采用PVC管。

1.3.4 乙方须保证住宅楼所有住户一卡可通行本楼栋所有门禁及停车场,使之能正

常通行本楼栋所有门禁及停车场。

二、工程承包围及承包方式

2 工程承包围

2.1 承包围:工程承包围容同1.3 工程容,及设备报价清单所有容,包括各个系统的安装和调试。乙方施工前需按甲方要求深化设计施工图,交甲方审核确认后方可施工,并向甲方提交六套完整的施工图。

3 工程承包方式

3.1 承包方式:该项目采取由乙方包深化设计、包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。

3.2分包工程:未经甲方同意,乙方不得将本工程作任何形式的分包或转包,一经发现,甲方即行终止本合同,所造成的损失概由乙方承担,甲方并可追究乙方的法律责任。

三、工程造价及工程价款的支付方式和结算方法

4 合同价款

4.1 工程总造价:

4.1.1 本工程合同总价为,即:人民币¥5931973.5元,大写:伍佰玖拾叁万壹仟玖佰柒拾叁元伍角(含税但不含本工程的施工配合费:合同造价的3%,即人民币¥177959元,大写:壹拾柒万柒仟玖佰伍拾玖元整,该费用包干,不按最终工程结算价款调整,且由甲方直接支付给现场土建施工单位丙方)。

4. 1.2 本工程采取单价包干,工程量按实结算的方式确定最终工程价款(甲方有权按实际需要调整工程量,减少或增加后的工程量依据设备清单单价按实结算;乙方未按设备清单数量,且未经甲方签字认可增加工程部分,甲方不予结算)。结算方式详见4.2.3条。

4.2 工程款支付方式:

4.2.1、进度款的支付:

①整个智能化系统共5个子系统,签订合同后乙方向甲方分别提供该系统工程所订设备的合同,经甲方确认后,乙方向甲方提出付款申请,经丙方签署意见后,甲方十四个工作日向乙方支付该分项系统工程合同价款25%的工程进度备料款;

②整个智能化系统工程主要设备进场后,乙方向甲方提交主要设备清单,经甲方监管人员核验符合相关要求后方可开始安装,则乙方向甲方提出付款申请,经丙方签署意见后,甲方十四个工作日向乙方支付该分项系统工程合同价款25%的工程进度款。

③待整个智能化系统工程安装调试完毕,经甲方验收合格(验收时间应自乙方完工并提交验收资料及验收申请后6个工作日甲方组织验收)符合国家规及双方约定质量要求后,则乙方向甲方提出付款申请,经丙方签署意见后,甲方十四个工作日向乙方支付整个智能化系统工程进度款至合同价款的80%,且甲方需另行向现场土建施工单位丙方支付3%施工配合费:人民币¥177959元,(a、此费用含乙方正常施工的水电费及土建施工单位配合并对乙方进行现场施工管理,包括交叉作业,安全作业,文明施工等方面容;b、施工配合费的计算详见4.1.1条)。

④付款申请书必须经丙方签署意见后,再到甲方办理付款手续。

⑤乙方提交付款,应开具税务部门认可的发票,经甲方审核同意后,予以付款。

4.2.2、结算款的支付

(1)工程竣工(竣工日期按本合同之6.1所规定)验收签字之日起十天乙方向甲方提交所完工程的结算书贰份及经各相关部门签字认可的竣工图贰份,甲方在收到完整的结算书及竣工图后二十个工作日提出审定意见,随后同乙方核对确认工程价款,甲乙双方签字后十四个工作日支付该工程的结算价款至95%(含已支付的进度款)。对有异议的问题双方协商解决,协商不成则交由市建设工程造价管理站裁定。

(2)余下的5%结算款作为保修金,保修期如未动用该笔款项,则待工程保修期满后一个月无息付清;保修期如动用该笔款项(动用该款项须经双方书面签字同意,但甲方或传真通知36小时之乙方须到场维修,如乙方未能按时到场维修,甲方可委托其他单位进行维修,其维修费用,在质保金中按实扣除,不须乙方书面签字同意即可生效),扣除所动用的部分,剩余款项一个月无息付清,不够部分由乙方承担。

4.2.3、预、结算方法

(1)由于本工程的特殊性,采取单价包干,设备部分按合同与竣工验收清单及4.1.2条同时改变进行结算,各分项工程管线部分按所完工实际发生工程量及4.1.2条(含竣工图纸和现场签证)进行结算,各清单子目单价按合同设备清单所报单价执行,计价程序亦按合同设备清单报价时的执行,各分项工程造价合计即为该工程最终结算总价。

(2)若个别清单子目单价合同设备清单报价无,则由乙方先进行该子目清单报价,甲方成本管理部进行审核确定,计价程序及结算方法同本小节第一条。

四、词语定义

5 词语定义

5.1 项目经理:指乙方在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

5.2 工程师:指本工程甲方委派的总工程师或甲方指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由三方在合同中约定。

5.3 工程:指三方在合同中约定的承包围的工程。

5.4 合同价款:指三方在合同或协议条款约定的各种取费标准计算的,甲方用以支付乙方按照合同要求完成工程容的价款总额。

5.5 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

5.6 费用:指不包含在合同价款之的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

5.7 工期:指三方在合同中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

5.8 开工日期:指三方在合同中约定的工程开工日期。

5.9 竣工日期:指三方在合同中约定,乙方完成承包围工程的竣工日期。

5.10 图纸:指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

5.11 施工场地:指由甲方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

5.12 书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等可以有形地表现所载容的形式。

5.13 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

5.14 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

5.15 不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或自然原因发生的火灾及六级以上的地震、八级以上持续二天的台风、250mm以上的持续24小时的大雨、暴雨、50年以上未发生过、持续二天的高温天气等对工程造成损害的自然灾害。

5.16 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除

期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

五、施工组织计划及工期

6 施工组织计划及工期

6.1 开工及工期

6.1.1 根据东田丽园领豪坊1、2栋智能化系统工程的实际情况,开工日期以甲方下达的开工令为准;智能化系统各分项工程须在各幢土建工程竣工验收后投入运行并在试运行2个月后进行竣工验收。

6.1.2 经甲乙双方协商:本工程工期(从开工日算起)为18个月,逢春节延顺1个月。

6.2 进度计划

6.2.1甲乙丙三方签订合同后,乙方在15日做出工程项目计划书、工程施工组织计划书,经甲方及丙方确认后方可实施。

6.2.2乙方应在每月25日前,将下月的工程进度计划提交甲方及丙方驻地工程师,甲方及丙方驻地工程师协商后应在3个工作日予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。

6.2.3乙方必须配合丙方土建主体工程进度计划组织施工,接受甲方及丙方对进度的检查、监督。

7 开工及延期开工

7.1甲方应当提前十天通知乙方正式开工日期。乙方不能按时开工,应当不迟于合同约定或甲方通知的开工日期前5天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后48小时以书面形式答复乙方。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间提出延期开工要求,工期不予顺延。

8 暂停施工

8.1 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后24小时提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方应当在24小时给予答复。甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求后24小时未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同价款,赔偿由此给乙方造成的损失,相应顺延工期;因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,赔偿由此给甲方造成的的损失,工期不予顺延。

9 工期延误

9.1 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

9.1.1甲方超过合同约定的付款日期十五天仍未支付工程进度款,致使施工不能正常进行

9.1.2甲方未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

9.1.3因甲方要求变更导致工程量增加;

9.1.4不可抗力因素;

9.1.5三方协商约定或甲方同意工期顺延的其他情况。

9.2乙方在上述条款规定的工期延误情况发生后3天,就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。超过3天乙方未向甲方提出报告,则视为未发生工期延误,甲方不予顺延工期。甲方在收到报告后3天予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

10 工程竣工

10.1乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

10.2因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任。

10.3施工中甲方如需提前竣工,三方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件。

六、各方的权利义务

11 甲方权利义务

11.1甲方责任:

11.1.1 平整施工场地、提供智能化系统公用管道等工作,使施工场地在乙方开工前具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

11.1.2 开工前向乙方提供施工所需水、电的接驳点,保证施工期间的需要;

11.1.3 开工前向乙方提供施工场地的相关情况和园区地下管线资料,对资料的真实准确性负责;

11.1.4组织乙方和相关人员进行图纸会审和设计交底;

11.1.5协调乙方与相关施工单位的关系,监督、检查工程质量、进度,并指派专人负责;

11.1.6只提供乙方器材保管场地,所发生的临时设施及管理人员费用由乙方自行负担;

12 乙方权利义务

12.1乙方责任:

12.1.1 施工前将相关的深化设计施工图(甲方不再支付设计费用)、施工组织方案送甲方审查;

12.1.2 保证按时保质保量完成工程施工

12.1.3分部工程进度及施工现场管理,必须符合丙方的要求。

12.1.4按时向甲方及丙方提供月度工程进度计划及相应进度统计报表,并派项目经理参加每周的工程例会;

12.1.5 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方;

12.1.6 服从甲方及丙方各项管理。施工期间因乙方原因造成的施工质量、安全事故,由乙方自行负责。

12.1.7保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;

12.1.8工程器材未竣工验收交付给甲方之前,乙方负责保管,在乙方保管期间发生损坏,乙方负责出资维修;如因甲方提前使用造成损坏,由甲方承担维修费用。保修期免费维修。

12.2 乙方未能履行上述条款的各项义务,造成甲方损失的,乙方赔偿甲方有关损失。

12.3 对甲方委托的物业管理公司技术管理人员进行免费培训,保修期对所有系统进行每年4次的全面测试。

13、丙方责任:

13.1每月提供要求乙方应完成的配合分部工程容。

13.2对乙方进行现场监督。如出现质量安全事故及拖欠材料款、人工工资等一切责任均由乙方承担,与丙方无关。

13.3对乙方的施工进行监理、检查,并负责工程款拨付的初审,丙方进度款初审时间为1个工作日。

七、材料设备供应

14. 材料设备

14.1工程所需材料、设备等均按甲方指定的厂家、品牌、规格由乙方自行采购,但必须符合国家行业的相关标准和市政府部门的相关规定。若个别材料变更,以甲方提前发出书面通知为准。

14.2乙方每进场一批材料、设备,必须提前八小时通知甲方工程部,每批材料、设备均须经甲方工程部现场管理代表验收签字后方可准许使用,对与设计和规及清单要求不符的产品,甲方代表可拒绝验收。所有材料设备均须附有出厂合格证;并按“市质量监督站”规定送检,材料设备的检验试验费用由乙方负责。

14.3 材料设备的抽检:甲方有权对乙方施工现场的材料设备随时进行抽查并送检,如检验合格,检验费用由甲方负责,如检验不合格,乙方除无条件更换已进场材料及返工外,并承担由此引起的一切责任。

14.4 施工中,由于甲方临时变更又未及时通知,导致乙方采购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予适当的补偿,不适用的材料设备由乙方自行处理。

八、质量和检验

15 工程质量

15.1 工程质量标准的评定以国家相应规标准及双方约定的质量标准为依据。

15.2 如甲乙方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构进行鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任的,则由双方根据其责任分别承担。

16 检查和返工

16.1乙方应认真按照标准、规和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,并为检查检验提供便利条件。在施工中必须接受甲方、丙方的统一管理和质量监督,且每一工序完成后必须进行签证认可方能进行下道工序施工。

16.2工程质量达不到约定标准的部分,甲方工程师一经发现,应要求乙方拆除和重

新施工,乙方应按要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

16.3 因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的费用,由甲方承担相应责任。

17隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工。如验收不合格,乙方须在甲方限定的时间修改后重新通知甲方验收。

17.2甲方不能按时进行验收的,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收记录。

17.3经甲方验收,工程质量符合标准、规和设计图纸等要求,验收12小时后,甲方不在验收记录上签字,视为甲方已经认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。

18 重新检验

18.1甲方有权要求对已经隐蔽的工程重新检验,若检验合格,甲方承担由此发生的全部费用,赔偿由此给乙方造成的损失,并相应顺延工期;检验不合格,乙方承担发生的全部费用,赔偿由此给甲方造成的损失,工期不予顺延。

九、安全施工

19 安全施工与检查

19.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

19.2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方及丙方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

20 安全防护

20.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方及丙方提出安全防护措施,经甲方及丙方认可后实施。

21 事故处理

21.1发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方及丙方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

21.2甲乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

十、工程变更

22 工程变更

22.1施工中如甲方需变更原工程设计,应提前以书面形式向乙方发出变更通知。

22.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此造成甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

22.3乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用的,乙方承担由此发生的费用,并赔偿甲方的有关损失,延误的工期不予顺延。

23 其他变更

23.1 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。

24 确定变更价款

24.1乙方在工程变更确定后7天,提出变更工程价款的报告,按4.2.3条款执行。

24.2甲方应在收到变更工程价款报告之日起30天予以确认,甲方无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起30天后视为变更工程价款报告已被确认。

24.3甲方不同意乙方提出的变更价款,按本合同关于争议的约定处理。

十一、竣工验收

25 竣工验收

25.1 竣工验收为单体栋号智能化系统竣工验收。

25.2 工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告;工程验收以国家有关标准规以及甲方确认的工程施工图纸、设备说明书、项目施工方案及整体调试和验收计划、有关变更的书面文件为依据验收。

25.3 乙方应在本合同承包工程竣工验收之前20个日历天前将完整的、符合国家相关部门(由甲方提出,甲乙方协商)要求的相应工程技术资料(包括竣工图四份,

不含结算的二份)提交给甲方进行审核,并在5个工作日审核完毕,乙方再将工程技术资料提交给相关部门(由甲方提出,甲乙方协商)检查。如果乙方的工程技术资料符合验收要求,则由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收工作应在一周进行(实际以质量监督站的要求为准)。如果资料不符合验收要求,则由乙方在商定的期限进行补充、完善后,再进行验收。并按最后验收合格的日期作为竣工日期,由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方不按时验收,在以后检验时,如合格,则按乙方通知甲方验收日期的后第20天作为竣工日期。

25.4 工程竣工后,应绘制竣工图。工程变更不大的,由乙方在原施工图上加注说明,提交甲方存档。工程变更较大的,由乙方负责绘制竣工图。并提交四套竣工资料(含电子文件)

25.5 甲方收到乙方符合甲方要求及工程质量的竣工验收报告后一个月不组织验收,从第二个月起承担工程保管及一切意外责任。

25.6 中间交工工程的围和竣工时间,由双方约定,其验收程序按本条25.1款至25.5款执行。

25.7工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,甲方不得使用。甲方强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由甲方承担责任。

25.8工程竣工验收符合合同规定的验收标准后,甲方不得因自身的其他经济纠纷拒绝付款给乙方,但如因乙方原因导致甲方被牵涉或可能被牵涉入其他经济纠纷(包括但不限于乙方拖欠工程材料款、工人工资等纠纷)的除外。

26 质量保修

26.1本工程各单位工程保修期自通过竣工验收合格签字之日起计算,保修期为壹年;设备或子系统按厂家提供的保修条款执行,如果保修期低于一年则按照一年计算,高于一年以上以厂家为准,且须提供相关设备及子系统原厂家质保和售后服务说明。

26.2 保修责任围:凡属于乙方施工及乙方负责的器材质量原因造成的系统故障,属乙方保修责任围,乙方免费维修。

26.3 乙方必须按照东田丽园领豪坊1、2栋智能化系统乙方承诺的《公司售后服务措施及承诺》中规定的时间、质量标准进行保修服务,否则甲方有权扣除乙方质保金,并由乙方赔偿由此给甲方造成的经济损失。

十二、违约和争议

27 违约

27.1甲方违约。当发生下列情况时,甲方应承担违约责任,并赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期:

27.1.1 本合同第4.2条提到的甲方不按合同约定支付工程进度款,导致施工无法进行;

27.1.2 本合同第4.2条提到的甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款;

27.1.3 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

甲方没有按照合同付款条件及时付款给乙方工程款项,每拖延一日,按照应付款项的万分之五支付违约金给乙方。

27.2乙方违约。当发生下列情况时,乙方承担违约责任,并赔偿因其违约给甲方造成的损失:

27.2.1 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;

27.2.2 因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准;

27.2.3 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

按照甲乙方约定的竣工时间进行验收,乙方不按工期竣工的,违约金,每逾期一日,乙方按工程款项的万分之五支付违约金给甲方。

27.2.4如因乙方原因导致甲方被牵涉入其他经济纠纷(包括但不限于乙方拖欠工程材料款、工人工资等纠纷),并造成甲方代付或垫付款项的,视为乙方违约,乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

27.3 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

28 争议

28.1 双方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同解除、生效与终止

29 合同解除

29.1经三方协商一致,可以解除合同。

28.2 甲方不按合同的约定支付工程款(进度款),甲乙方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,停止施工超过7天,甲方仍不支付工程款(进度款),乙方有权解除合同。

29.3 乙方不能满足甲方进度要求,且拖延工期超过7天时,甲方有权解除合同。

29.4 有下列情形之一的,双方可以解除合同:

29.4.1 因不可抗力致使合同无法履行;

29.4.2 因一方违约致使合同无法履行。

29.5 一方依据本条29.1、29.2、29.3款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。

29.6合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由订货方承担,因未及时退货造成的损失由订货方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

29.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

30 合同生效与终止

30.1 本合同经双方签字盖章后生效。

30.2 除第十一部分第26条质量保修条款外,三方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕后,本合同即告终止。

30.3合同的权利义务终止后,三方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、等义务。

十四、其他

31 合同文件及解释顺序

31.1合同文件应能相互解释,互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

31.1.1 协议条款

31.1.2 本合同及附件

31.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

31.1.4 设备清单及报价

31.1.5 施工组织方案书

31.1.6 图纸

31.1.7标准、规和其它有关技术资料、技术要求。

31.1.8工程质量保修条款

合同履行中,三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件经三方签字认可后视为本合同的组成部分,与本合同具同等法律效力。

31.2 当合同文件容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由三方协商解决。三方协商不成时,按本协议书关于争议的约定处理。

32 语言文字和适用法律、标准及规

32.1语言文字

32.1.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

32.2适用法律和法规

32.2.1 本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规是:《中华人民国合同法》、《中华人民国招投标法》。

32.3适用标准、规

32.3.1 适用标准、规的名称:《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)、《智能建筑工程质量验收规》、《智能建筑设计标准》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规》等现行的标准规及地方现行的工程施工验收规。

33 图纸

33.1 甲方应在签订合同时向乙方提供一套最终版电子版建筑平面图,乙方在开工前两周向甲方提供五套图纸,图纸费用由施工单位负责承担。甲方需要增加图纸套数的,乙方应代为复制,复制费用由甲方承担。甲方对工程有要求的,应在协议书中提出要求,措施费用由甲方承担,乙方在约定期限履行义务。

33.2 乙方未经甲方同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除乙方存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给甲方。

33.3乙方应在施工现场保留一套完整图纸,供甲、丙方及有关人员进行工程检查时使用。

34 合同份数

34.1 本合同正本一式陆份,甲乙丙三方各执正本贰份。附件1:住宅智能化系统预算报价书所有容

以下无正文

丙方:东阳第筑安装工程公司

(盖章)

地址:

法定代表人:

委托代理人:

传真:

开户银行:

账号:

日期:年月日

智能化工程施工合同(范本)

合同编号: 智能化工程施工合同 工程名称: **项目智能化工程施工合同工程地点: 甲方: 乙方: 年月日

智能化工程施工合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,结合广州市有关规定及本工程的具体情况遵循平等、自愿、诚实信用的原则。经甲乙双方友好协商,就乙方向甲方提供小区智能化设施安装事宜达成如下意向,订立本合同。 1、工程项目 1.1工程名称: 1.2工程内容及范围: 1.2.1乙方按照甲方审核确认后的施工图纸内容完成智能化设备及配套设施的安装。 1.2.2 具体内容:小区监控系统、门禁一卡通及可视对讲系统、公共信息发布、周界防范、停车场管理系统(具有远距离识别功能)、背景音乐、电子巡更系统、室内弱电箱及综合布线、机房建设等。上述系统工程材料及设备详见乙方报价书。 2、工期期限 2.1 开工日期: 完工日期: 总日历天数:

2.2 如遇到下列情况,经甲、乙双方现场代表签证后,工期相应顺延。 2.2.1未按合同规定拨付工程进度款而影响施工的。 2.2.2由于甲方或不可抗力原因影响施工的。 3、质量标准 乙方工程质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中的《智能建筑工程质量验收规范》的规定。 4、承包方式 总价包干。包人工、包机械、包材料、包工期、包质量、包技术方案、包优化设计、包验收、包竣工资料、包安全文明施工、包环保、包材料检测、包检测合格、包售后服务及维修、包总包配合费(由乙方与总包单位协商并由乙方直接支付给总包单位)、包国家规定需缴纳的所有税金等。 5、合同价款及付款方式 5.1合同总价: 本合同总价为人民币(大写:)(含税) 5.2合同价款支付方式 5.2.1工程进度款按每月完成工程量的 %支付,乙方应在每月25日前,向甲方提交当月已完工程量报表。甲方收到工程量报表并审核通过后,7个工作日内向乙方支付工程进度款; 5.2.2乙方应在工程竣工验收合格后7个日历天内向甲方提交竣工资料(要求提供原件共四套),竣工资料经甲方审核通过且工程经政府相关部门验收合格后,双方核对乙方所完成部分的工程量,经甲乙双方签字确认后,甲方于7个工作日内向乙方支付至乙方所完成部分的工程量价款的 %,乙方所完成部分的工程量价款的 %作为工程质量保修金,在

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用 2017年10月,住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),与2013年版《建设工程施工合同(示范文本)》,本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订内容看,新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质2017第138号文),统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此,我们拟结合138号文的相关规定,对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订:2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 (一)“计日工”条款修订内容 2013版原文如下:10.9 需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算;已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下:10.9需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算;已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 (二)何谓“计日工”? 建设工程领域有两种计价模式:定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量,套用定额单价,最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价,个体之间不产生差异。 清单计价系由编制方按照图纸及施工情况编制工程量清单,由施工方依据清单自行报价的计价方式。清单计价模式下,工程量清单项目分为一般项目、暂定金额项目和计日工项目。 因此,采用“计日工”计价意味着该工程全部或部分采用了清单计价的模式,纯粹的定额计价模式下,无需使用计日工。

楼体亮化工程合同书精装版

( 合同范本 ) 甲方:_____________________________ 乙方:_____________________________ 日期:__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 楼体亮化工程合同书精装版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

楼体亮化工程合同书精装版 楼体亮化工程合同书范文篇一 甲方:__ 乙方:__ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律,法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,双方达成以下合同条款。 第一条工程名称:_楼体亮化_ 第二条工程地点:__大荔宾馆餐饮楼 第三条工程价款及支付方式 1、工程价款合同价款(¥10000)大写壹万元 2、支付方式:首付50%材料费5000元,余款在工程验收后天一次付清。 第四条工期

工程期限为8天,即合同生效时间起。 注:施工期间如遇不可抗力因素(雨,冰雹,四级以上大风,停电,地震)等或甲方原因造成停电等原因,工期顺序后延。 第五条双方责任 甲方责任: 负责工程的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工为止;向乙方提供准确的施工位置,确保此位置无管道线路以及其他障碍物;为乙方施工提供场所,水电等便于施工的条件;按本合同第4条规定的工程款支付方式支付工程费用。 乙方责任: 1)严格按照合同约定工期制作,施工完毕; 2)严格按照甲方确认的施工方案制作,施工; 3)如现场条件与既定方案不符,及时报请甲方协商修改确定; 4)负责按质量完成合同所约定的项目内容,如因安装不当导致的质量问题,一切责任由乙方承担;

室内装修工程合同范本(20150323版)碧桂园集团合同底及交底记录

合同交底内容 说明:请承包人仔细阅读合同,相关内容详见合同对应条款 发包人区域合约经办人:日期:发包人项目主管工程师:日期:承包人现场管理人员(合同约定)签章:日期: 合同交底内容 9、价差调整 原则6.3.2.1.1.关于材料价差调整,对发包人在全费用综合包干单价中采用的“发包人指定品牌及材料价格表”(详见本合同附件3-1)、“发包人提供的参考品牌一览表”(详见本合同附件3-5)的安装工程,结算时材料价按以下方式计算: 6.3.2.1.1.1. 发包人指定品牌的材料 合同编号工程名称发包人承包人 合同价款(元)总建筑面积(m2) 工程地点工程内容 1、工程概况见合同一、工程概况一览表 2、承包方式全费用综合包干单价包干 3、工程款支 付见合同3.2.进度款支付:当期进度款应按当期实物量完成量的80%进行支付。【详见本合同第七条款:工程款(进度款)支付说明;工程进度款申请支付格式详见附件6,《关于按时足额发放民工工资的承诺书》详见附件6-1。】 4、工期节点见合同四、合同工期,包括开完工日期,开工日期为暂定,具体开工时间以发包人开工令为准,以下工期已含法定节假日 5、工程承包 范围和工作 界面划分 见合同6.2.承包范围及对应合同附件的范围说明(如有) 6、总承包管 理及配合费 计取方式、费 率 见合同6.2.及附件《总承包管理配合及服务工作内容》(如有) 7、结算方式见合同6.3.结算方式 6.3.1.室内装修工程的结算方式 套内装修工程(见6.3.1.1.)及湿装修工程结算方式(见6.3.1.2.)为全费用综合包干单价包干,工程量按经发包人确认的竣工图计算。 6.3.2.室内安装工程的结算方式 室内安装工程的结算方式为全费用综合包干单价包干,工程量按经发包人确认的竣工图计算。 8、提交预算 书要求 /

亮化工程安装合同(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 亮化工程安装合同(合同范本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

亮化工程安装合同(合同范本) 项目名称: 亮化施工项目 签约日期: 甲方: (发包方) 乙方: (承包方) 根据《中华人民共和国合同法》法律法规 ,经双方协商,本着平等、互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。 一、项目名称 项目名称: 亮化施工项目 二、项目需要的亮化材料 见亮化材料清单及报价 三、合同金额 1、合同总额人民币小写: 元大写: ( )

2、合同总额包括 ; 3、不含税费及增项; 四、验收标准与要求 1. 交付验收标准 在设备安装调试完毕、验收合格后由双方验收并出具验收报告,验收交付前的保管安全责任由乙方负责。 2. 货物为原厂制造的全新合格产品,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规合法安全使用。 3. 包装标准为原厂制造商未启封全新包装,包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。 六、安装地点及工期 安装地点:甲方项目所在地。 工期:合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。 七、付款方式 1. 合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的70%; 2、货到甲方项目所在地,验收施工前,支付合同总额的25%;

建筑智能化工程施工合同范本

编号:_____________建筑智能化工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

建设单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规,甲方通过邀请招标方式,确定乙方为项目建筑智能化工程施工承包人。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 承包工程内容:。 二、合同工期 1、开工日期:甲方通知之日,乙方配合土建工程及时跟进,确保在土建单体完工时同时完工。 2、乙方根据甲方要求和土建形象进度,安排专业人员及时与土建单位沟通,指导预埋管件的安装施工。 3、由于甲方及土建总包单位的原因影响工程进度,经甲方签证工期可按实顺延。 三、质量标准 1、工程质量标准:乙方施工的预埋及安装工程应达到投标书承诺的质量要求、图纸技术要求和国家、地方验收规范标准,并达到一次性通过甲方和当地政府部门验收合格的标准。 2、检查和返工。乙方应认真按照协议约定的标准、规范和设计要求以及甲方代表依据

合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检验,为检验提供便利条件。经检查工程质量达不到约定标准的,甲方应要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准,并由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。因乙方原因发生施工或工程质量事故的,重新施工的责任和费用由乙方承担,工期不予顺延。 3、工程质量等级。技防工程质量应达到当地有关部门的质量检验评定标准的合格条件。 4、工程质量目标不得低于甲方与总承包单位所定的要求,乙方应全力配合完成工程最终质量目标。(如总包单位质量创杯,分包单位也应按创杯要求施工)。 四、合同价款 本工程合同采用固定总价元(大写:)闭口包干,除甲方要求或经甲方认可的设计变更调整外,其他一律不作调整。 五、甲方责任 1、甲方代表。甲方任命为驻施工现场的代表,电话: 。按照要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。 2、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。 3、组织相关单位进行图纸会审和设计交底。 4、协调解决乙方施工中需其他相关施工单位配合的事宜。 六、乙方责任 1、乙方驻工地代表。乙方任命为驻施工现场的代表,电话: 。按要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。 2、按设计要求和国家现行的相关标准进行施工,做好自检工作,确保工程质量和安全文明施工。由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全

建设部工程施工合同(标准版)范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建设部工程施工合同(标准版)

编号:FS-DY-74981 建设部工程施工合同(标准版) 发包人:____(简称甲方) 承包人:____(简称乙方)(必须有施工资质) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目,经双方协商一致,订立本合同。 特别条款:该承包人于20____年____月____日之前以____名义与本发包人(包括____置业有限公司)签订的所有合同,自本合同签署生效时起,宣布作废。 第一条工程概况 工程名称:____道路工程 工程地点:____ 工程内容:____道路工程 资金来源:自筹;

第二条承包范围 承包范围:小区内的砼道路工程,排污管道,雨水管道及相配套的检查井等小型工程。(上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建的除外) 第三条合同工期 开工日期:待定; 竣工日期:待定或见工期补充协议; 第四条质量标准 工程质量标准:按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工,执行有关验收规范,规定及标准,经质检管理部门验收合格。 第五条合同价款 金额(大写):暂定____/____元人民币,以审计机关审计结果为准。 第六条词语定义 下列词语除另有约定外一,应具有本条所赋予的定义: 1、甲方:指在合同中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继

智能化工程施工合同范本

智能化工程施工合同 发包方(以下简称甲方): 法定代表人: 住所: 电话: 传真: 责任联系人: 联系人手机: 承包方(以下简称甲方): 法定代表人: 住所: 资质(如有): 电话: 传真: E -- M A I L: 责任联系人: 联系人手机: 为明确责任,保障双方的利益,保证工程顺利进行,现经双方友好协商,在双方以及完全清楚、理解本合同条款的基础上,根据本工程的具体情况,签订本施工合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:文英国际项目智能化工程。 1.2工程地址:上饶县武夷山大道以东、规划惟义路以南。

1.3工程内容:(各项目根据具体情况调整) 1.3.1电视监控系统; 1.3.2周界报警系统; 1.3.3电子巡更系统; 1.3.4可视对讲系统; 1.3.5家庭安防系统; 1.3.6门禁控制系统; 1.3.7停车场管理系统; 1.3.8背景音乐系统; 1.3.9机房工程; 1.4其他约定(无补充约定请填无):。 第二条工程承包范围和承包方式 2.1承包范围: 按照招投标文件、施工图纸、和技术规范的要求、附件中设备清单的内容进行施工图的深化设计、单体内预埋管盒的检查、外场支管和线缆的敷设、外场设备安装基础的浇筑、设备的采购和安装以及系统的调试、成品保护、竣工验收、培训,售后服务等。 2.2承包方式: 按照本工程招标要求,在承包范围内乙方承担包工包料、包工期、包质量、包安全文明等全部责任和风险,除甲方提出的设计及其它变更以外,一律不再增加工程造价。(各项目根据具体情况调整) 第三条合同文件的组成与解释顺序 3.1本合同与合同附件; 3.2招标文件与答疑材料; 3.3投标文件与附属资料; 3.4图纸与标准、规范;

2019年建设部工程施工合同协议书范本完整版

编号:_____________建设部工程施工合同书 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 受 (以下简称甲方)的委派, (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作,为明确甲、乙双方的责、权、利关系,经甲、乙双方充协商,特制订以下条款,供双方共同遵守履行。 一、项目经理部主要负责人: 二、经营承包主要内容 1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的__________%(不含税)。 2、各项流转税及附加包括:印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。 3、管理费缴纳方法:综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的__________%由甲方扣缴,待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。 4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理,乙方须向甲方支付保函总额__________%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费,保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函,乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费,预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。 5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理),在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定,签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同,否则视为违约并追究相关责任。 三、甲、乙双方责任 (一)甲方责任

碧桂园精装合同范本

碧桂园XXX城一期高层住宅装修工程 (合同范本)

装修工程施工合同 合同编号: 发包人:沈阳市碧桂园房地产开发有限公司 承包人: 工程名称:碧桂园XXXX城一期高层住宅装修工程工程地点: 签约地点: 签约时间:二00八年月日

目录 1.定义 2.合同文件内容及解释次序 3.工程内容和承包范围 4.合同价款、支付与结算 5.双方的人员 6.发包人责任 7.承包人责任 8.工期要求 9.质量与检验 10.现场管理 11.材料设备 12.工程变更 13.工程竣工验收与结算 14.工程保修 15.转让 16.销售配合 17.专利技术及特殊工艺 18.不可抗力 19.保险 20.履约保函 21.违约、争议及诉讼 22.合同解除 23.合同生效与终止 24.合同附件

装修工程承包施工合同 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1.定义 1.1.发包人: 1.2.承包人: 1.3.设计单位: 1.4.监理单位: 1.5.本工程: 本合同: 1.6.合同价款:指双方在本合同中约定,发包人用以支付承包人按照合同约 定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.7.图纸:由发包人提供或承包人提供(须经发包人审批),满足承包人施工 需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 1.8.书面形式:合同书、信件和数据电文(包括传真、电子邮件)。 1.9.通知、同意、批准、证书和决定:除另有规定之外,合同文件中提及的由 任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现的,任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。 1.10.天:指日历天。 1.11.币种:本合同中的金额币种均为人民币。 2. 合同文件内容及解释次序 2.1.除合同条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下: 1、本合同签订后双方约定的有关协商、变更等书面协议或文件 2、中标通知书 3、本合同条款 4、招标文件(含招标文件补充文件、答疑文件等)

LED亮化工程承包施工合同协议书范本

编号:_____________ LED亮化工程承包施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》法律法规,经双方协商,本着平等、互利和诚实信用的原则,就乙方承包甲方 LED亮化工程施工程事宜,达成如下协议,以期共同遵守,一致同意签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称: LED亮化工程 2. 地点: 3. 工程内容: 二、乙方所购产品要求: 1. 按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为价格、数量、型号(一切以甲方最后确定过的样品为准)详见附表。 2. 应满足国家现行行业和企业有关标准。 3. 乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场,运输到现场卸货及相关费用均由方承担。 4. 乙方将产品运到甲方指定的工地后,由甲方组织管理及相关人员,按国家标准或行业标准抽检验收,若产品质量经检验验收不合格的时,应妥善保管产品货物,并同时在天之内向乙方提出异议,乙方应及时调换合格的产品,保证在合同规定的期限内完成施工,若给甲方造成损失的,乙方承担违约赔偿责任。如甲方未按规定期限提出异议的,则视为乙方所提交的产品货物符合本合同约定,甲方不得以其他理由拒绝支付乙方产品货款。 5. 因甲方人为操作使用不当,保管、保养不善等导致产品货物质量下降或产品毁损的,甲方不得提出质量异议,由此产生的经济损失和维修、更换费用开支由甲方自行承担。 6. 光源灯具产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放,乙方自行负责保管,施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中,相关安全责任由乙方负责。甲方须提供施工环境及施工现场的电源接口。

小区智能化系统合同范本

枣树园小区智能化系统施工合同 甲方(发包人):宜春市五洲房地产开发有限公司 乙方(承包人):江西友华科技有限公司 根据《中华人民共和国招投标法》的规定,参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)中相关标准,枣树园小区智能化系统工程经邀请招标,依据乙方提交的枣树园小区智能化系统投标文件(包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表),并在双方研究、讨论最后确认的设计文件(同投标文件)的基础上,确定由乙方对本工程实行总承包(系统集成)。 为明确工程内容及双方权利、义务,本着相互协作,紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》(征求意见稿)及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合该工程具体情况,甲、乙双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 第一部分工程概况 1、工程概况 1.1工程名称:____枣树园_____小区智能化系统工程 1.2工程地点:____宜春_____ 1.3工程内容 1)本次智能化系统工程建设包括:闭路监控子系统、可视对讲子系统、停车场管理系统、背景音乐子系统。 2)本次工程建设包括很多可选项目或设备(可建设、可不建设),可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行,双方另外单独结算,补签合同,如有争议,双方协商解决。可选项目或设备包括:闭路监控系统中的远程监控中心、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 3)还有部分建议自购项目或设备,建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分,不可缺,由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括:机房子系统、卡座广播系统。 4)本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目,因为价格、型号、印刷不确定,未包含在总报价中,需要另外签订合同,不包含在本合同中。 第二部分工程承包范围 2、工程承包范围 2.1承包范围:工程承包内容同招标文件,设计要求及工程地质情况,详见本工程施工图纸及设计说明。 第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成 3、合同总额及承包方式 3.1合同总额(或者称为工程总造价)即委托乙方建设___枣树园______小区智能化系统

2019年建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(

2019年建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知(修正)-word 范文模板 本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议请及时联系,本司将予以删除 == 本文为word格式,简单修改即可使用,推荐下载! == 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知(修正) 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同(示范文本)》的通知(修正) 各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市建委(建设局)、工商行政管理局,国务院有关部门: 为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律,我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上,对《建设工程施工合同》(GF—91—0201)进行了修订。修订后的《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)印发给你们,请做好推行工作。原《建设工程施工合同》(GF—91—0201)停止使用。 附件:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201) 国建设部国家工商行政管理局制定一九九九年十二月二十四日 第一部分协议书 发包人(全称):_________ 承包人(全称):__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:___________ 工程地点:___________

亮化工程合同范本篇

[标签:标题] 篇一:亮化工程合同 亮化工程合同 项目名称:亮化施工项目 签约日期: 发包方: (以下简称甲方) 承包方: 深圳市艾浦源光电科技有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》法律法规,经双方协商,本着平等、互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。 一、项目名称 项目名称:亮化施工项目 二、项目需要的亮化材料 见亮化材料清单及报价 三、合同金额 1、合同总额人民币小写:元大写: () 2、合同总额包括:亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装发票。(详情请见附件详单及效果图) 3、不含税费及增项; 四、安装地点、施工要求、工期及验收 安装地点:甲方项目指定地。 施工要求:光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放,乙方自行负责保管,施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中,相关安全责任由乙方负责。甲方 须提供施工环境及施工现场的电源接口。 工期:合同生效后天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。 验收标准:乙方按甲方提供的效果图进行施工,验收以整体亮化调试完毕为准 验收:乙方完成全部设备的安装、调试后,向甲方发出书面验收通知,甲乙双方共同派人员到场,按照国家及行业相关规定和标准进行验收,共同填写验收报告并签字,验收工作应 在日内完成。如无双方共同认可的理由,甲方在设备正常运行两周内仍未派人员参加 验收,视为甲方放弃验收权,则乙方的单方验收报告即为有效。 五、对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延: 1. 工程量变化或设计变更;(变动后工程项目所增加的成本由甲方承担) 2. 不可抗力; 3. 甲方同意工期顺延的其它情况; 4. 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的; 5. 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的; 6. 因甲方责任造成工期延误的其它情况。 六、安装与调试 以符合合同文件要求和响应承诺的前提下,将设备(系统)安装并调试至最佳状态且双方

高档小区智能化工程施工合同

**花园智能化工程施工合同 甲方:***限公司(以下简称甲方) 乙方:**有限公司(以下简称乙方) 为明确责任,保障双方的利益,保证工程顺利进行,现经双方友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及深圳市有关规定,根据本工程的具体情况,签订本施工合同。 1. 工程名称:*****智能化工程 2. 工程地点: 3.承包方式:建筑智能化安装工程采用综合单价合同,即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用;包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式,负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围:按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包,主要包括以下:防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料,乙方负责安装,详见附件4。 5.合同总价:本合同总价为(人民币): 暂定(小写)¥元,(大写):。 5.1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”(详见附件4)投标报价的基础上进行总价下浮而得,结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行,工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外,合同单价不得调整。 5.2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用,主要材料设备为甲供材料或甲控材料,详见附件4,由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。

建设工程施工合同(住建部示范文本修订版)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

亮化工程合同书23829

亮化工程合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则,为明确各自在工程当中应有的权利和义务,经协商一致,签定本亮化合同。 一、工程概况 1、工程地址 攀枝花火车站 2、工程范围及要求 对攀枝花火车站(从金江镇政府门口至攀枝花铁路医院以及火车站广场内)所有树木(共150根)用流星雨、灯带等广告材料进行美化 3、工程期限 开工日期:2012年12月19日;竣工日期:2012年12月22日,合同工期总日历天数4天(如遇风、雨等恶劣天气影响,工期顺延)。 二、工程(款)造价 金额(大写):一十五万八千元(人民币) ¥:158000元 三、甲方义务与权利

1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款; 2、甲方如发现有质量问题,有权要求乙方予以调换; 3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题,甲方与有关部门协调解决。 四、乙方义务与权利 1、乙方对工程质量负责的期限(保修期):灯具均保修一年; 2、乙方使用的材料由其自行提供,但应确保材料的质量达到国家有关标准; 3、乙方在施工中注意文明施工、安全 .. 施工。 4、乙方负责将货物运至攀枝花火车站工地,运输费、搬运费等由乙方负责,其余费用由甲方承担(电费)。 五、付款、结算方式 1. 工程总价款为大写:一十五万八千元小写:¥158000 元(此价格不含税票)。 2.全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付讫工程款即人民币:大写:一十五万八千元小写:¥158000 元。 八、附则 1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合 同具有同等法律效力; 2、本合同附有《工程预算清单》一份,工程预算 .... 元,双方同意以.......元结算。....

xxx弱电智能化工程合同范本

XXXX智能化工程合同

甲方: 乙方: (以下简称“甲方” )和(以下简称“乙方” )依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程合作项目以包工包料的方式协商一致,订立本合同(以下简称“合同” )。 一、合同名称、地点: 工程名称: 工程地点: 二、施工范围: 在合同履行中发生需要增加点位的,甲方应以书面形式通知乙方需要增加点位位置,经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加合同价款。 三、合同工期: 开工日期:年月日至年月日止; 合同工期总日历天数天。(包括法定节假日) 四、合同价款 金额(大写):(人民币) ¥:元(合同各子系统价格明细见附件)

在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。 五、合同付款方式:包工包料 (1)预付款:在签订合同之日后3日内,甲方支付乙方合同预算金额的30%作为预付款,合同签订后15日内乙方人员入场施工。 (2)中继款: 2.1乙方在工程开始后,线缆敷设完毕后经乙方提出,甲方对乙方工程进度验收认可后,在7日内,甲方支付乙方合同预算金额的30%。 2.2乙方设备到场后安装调试完毕后,经甲方验收合格,甲方向乙方支付合同预算金额的30%。 (4)验收合格付款: 4.1乙方(包工)设备安装完毕,经甲方验收合格以后,由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算,并出具工程结算书。在结算书经双方签署后,支付至结算总价的95%。 4.2质量保证金:乙方(包工包料)合同结算总价款的5%作为质量保证金,在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。 六、甲方责任 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作: (1)甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。 (2)协调装修和相关配套公司与乙方的关系,提供必要的施工资料、环境,并配合乙方解决施工过程中遇到的问题,不影响乙方施工的进行。

建设部建筑施工合同范本(2020版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-021799 建设部建筑施工合同范本

建设部建筑施工合同范本(2020版) 建设单位(以下简称甲方):xx 施工单位(以下简称乙方):xx ******工程,根据《中华人民共和国经济合同法》,结 合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程地点: (二)工程内容:具体详见附件一改造项目工程表 (三)承包方式:包工包料 第二条工程造价为人民币 第三条合同工期 1.双方商定总工期30天。 开工日期:20xx年05月20日,竣工日期:20xx年06月20日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。 ②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收 (二)工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算, (三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 (二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。 第六条付款方式 (一)由乙方完成工程量的30%,甲方付总造价的30%给乙方; (二)乙方完成工程量的60%,甲方再付总造价的30%给乙方; (三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的37%; (四)剩余3%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。 第七条责任范围 (一)甲方责任: 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通; 2、及时组织工程竣工验收工作;

弱电智能化工程施工合同模板

“XXX项目”智能化(弱电) 工程合同 工程名称: 建设单位: 施工单位: 签订日期:年月日

智能化(弱电)工程合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将“兆顺·第一城”项目智能化(弱电)工程委托乙方施工,为明确双方权利、义务,本着相互协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合该工程具体情况,甲、乙双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称:。 2、工程地点:。 3、承包范围: (1)楼宇访客系统、电视监控系统、报警系统、电梯控制系统、多媒体广告系统、停车场管理系统、背景音乐系统、机房装修及UPS供电系统。详细工程范围及内容见施工设计图纸、乙方提交的投标书及相关报价文件、合同附件。 (2)上述系统的设计、施工、安装、系统调试、人员培训及售后服务。 4、合同工程内容(包含但不限于): (1)承包范围内各弱电子系统的方案设计; (2)承包范围内各弱电子系统的施工图设计; (3)承包范围内各弱电子系统的设备供应; (4)承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类线材的供应及安装; (5)承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类预埋管材的供应及安装; (6)承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网管材的供应及安装; (7)承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网预埋管材的供应及安装; (8)承包范围内各弱电子系统的设备安装及安装;

(9)承包范围内各弱电子系统的系统调试; (10)承包范围内各弱电子系统的系统开通验收; (11)承包范围内各弱电子系统建筑物内的线路敷设及管网预埋; (12)承包范围内各弱电子系统建筑物外线路敷设及管网预埋; (13)承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆及相关辅材的供应及施工; (14)承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆基础的预制施工; (15)其他与本工程相关的内容。 5、承包方式:本合同系固定综合包干单价合同,即包人工费、材料费、机械费、利润、税金、管理费费用;包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包施工用水用电费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式,由承包方负责“兆顺·第一城”智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作,明细包干单价详见附件一《“XX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》 第二条工期 1、计划开工日期: A栋、B栋、地下室开工日期以甲方书面通知为准。 C栋、D栋开工日期为:年月日,如有调整以甲方书面通知为准。 2、完工日期: A栋、B栋、地下室完工日期以甲方书面通知为准,最迟不能超过2014年1月30日。 C栋、D栋完工日期为:2013年11月10日,此完工日期为最终完工日期,不在调整。 3、除以下原因外,乙方须按双方约定时间按时完工,否则每延误一天扣乙方合同结算总价的5‰作为违约金。 如遇下列情况,经甲方签证确认后,工期按实际相应顺延,并用书面形式确定顺延期限: (1)施工中因停水、停电连续影响四小时以上。

住建部施工合同范本

(GF—2013—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

相关主题