当前位置:文档之家› 1、混凝土供需合同

1、混凝土供需合同

合同编号:第000025 号

报监登记号:

市预拌混凝土供需合同工程名称:

需方:

供方:

签约地点:

签订日期:年月日

此页为有限公司与有限公司关于编号为000025 《市预拌混凝土供需合同》的签署页,双方按文首所述时间地点签署本合同。

需方(合同章):供方(合同章):

委托代理人:委托代理人:

(签名)(签名)

代理人身份证号码:代理人身份证号码:

代理人住所:代理人住所:

电话:电话:

传真:传真:

邮编:邮编:

公司住所地:公司住所地:

法定代表人:法定代表人:

(签名)(签名)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,供需双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,就预拌混凝土供需事宜进行协商,达成并签订如下合同条款,由双方共同遵守履行。

一、供需双方的主体资格

(一)需方应出示有效证件(企业法人营业执照、提供预拌混凝土工程施工合法手续等)的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。

企业法人营业执照注册号:

(二)供应方出示有效地工商营业执照、组织机构代码证代码、税务登记证号和企业资质证书等的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。

企业法人营业执照注册号:

组织机构代码证代码:

税务登记证号:

企业资质证书号:

二、工程概况

工程名称:

工程地址:

建设单位:

施工单位:

结构形式:

建筑面积:约平方米

供需方量:立方米

总高度:米

远距:约公里

预拌混凝土供货是否含该工程项目的地面工程(是不是)

三、预拌混凝土价格:

单位:元/m3

注:以上价格为含税价

1、预拌混凝土泵送价包括泵车费、10千米以内运费;运距超过10千米,每立方预拌混凝土每千米增加1.5元。如特殊要求的砼,价格双方协商约定。供方负责运输,运输至需方指定地点,所有权及风险自货交需方验收合格后转移。

2、需方自备泵执行非泵送预拌混凝土价格。

3、不添加粉煤灰加10元/m3;增加12%UEA加18元/m3;粒径小于等于20毫米的细石预拌混凝土加10元/m3。

4、若因原材料价格变动或政策性调整,自供方书面通知之日起第三日,开始执行预拌混凝土新调整价格。

四、供货数量、质量的验收确认

(一)供方按合同约定的数量要求按时供货。需方代表人及时按供方砼发货单(一车一单)数量签字确认,产品数量误差不得超过±2%,以过磅为准。需方可随时通知供方代表到场,共同抽测单车砼方量,并以抽测量计算至抽查车次的当日该批次砼方量。检测方法过磅(按2380kg/m3计算)。误差超过-2%,供方应补齐,所产生的一切费用由供方承担。

(二)砼检验依据《预拌混凝土》(GB/T 14902-2012)和《混凝土强度检验评

定标准》(GB/T 50107-2010)。供方承担砼出厂检验;需方负责现场试块留置(取样在运输车罐体1/4~3/4处);交货检验交法定检测机构试验。如有争议,以当地法定机构试验结果为准。供方随时对施工现场用于强度评定砼试块的制作、养护等随访,但不承担因非产品自身质量问题而引起的现场试块制作达不到评定要求而造成的责任或损失。

(三)砼浇注后,需方发现砼质量异常,应立即书面通知供方到场核实解决。需方承担因自身浇注不及时,振捣、养护不当或试块制作不合格等原因造成的损失;供方承担因产品本身质量原因给需方造成的直接损失。

五、货款结算及支付

(一)需方于2018年9月30日前支付总砼款的90%,剩余10%砼款于2019年1月31日前付清。

(二)付清全部货款后,供方向需方提供《预拌混凝土出厂合格证》及其他相关手续。

(三)需方付款后,供方应向需方提供相应金额的税务发票。

六、需方的权利义务

(一)按合同约定及时拨付预拌混凝土货款。

(二)需方提前48小时以书面或传真通知供方,做好施工前的各项准备,

并以预拌砼委托单对砼强度、等级、数量、浇筑部位、到货时间、坍落度及初、终凝时间等技术要求进行签字确认。

(三)向供方提供真实有效的营业执照和资质证书等复印件。供方砼运输车辆到达现场后,应及时安排专人负责指挥签字,保证车辆及随机人员施工现场的安全,并达到市区环保要求。

(四)提供现场需用的道路、调车场、布管、水、电及照明等施工作业条件。负责施工现场安装和拆卸拖式泵管线,并负责保管施工期间供方拖式泵及管、卡等设施,双方办理交接手续,如发生丢失或人为损坏。需方按价赔偿。负责解决施工现场的砼运输、搅拌、泵送、灌注等原因导致的扰民问题。

(五)按技术规范要求,合理振捣、抹面和养护砼,不得随意添加水等任何材料。承担因自身施工原因、跑模、涨模或计划超量及养护不当等,造成的质量问题和损失。

(六)需方须及时组织安排浇注供方运送到现场砼,因需方责任致使砼现场停留时间超过45分钟,或擅自加水、添加剂等造成产品质量问题,因此造成的损失由需方承担;并负担供方车辆设备滞留增加的每车100元/小时费用。并按

GB50204规定制作交货检验试块。

(七)需方供应原材料和外加剂的,须按照砼供应计划和实际用量,在砼浇注前七日将原材料送到供方加工现场(材料样品须提前30日交供方实验,并提供原材料和添加剂、掺合料等检验合格报告。),并对所送的材料质量和数量负责。自备砼输送泵方,对砼运输过程的质量和进度负责。

(八)同一单位工程有两家或两家以上供方时,需方应在本合同中明确具体的工程供应部位,若因供应部位不明确,多家供方供货造成的质量问题,由需方承担。

(九)供方所出结算单应由需方指定人员签字有效,需方须向供方提供该指定人员的身份证复印件以示证明。

七、供方的权利义务

(一)向需方提供真实有效的营业执照和资质证书等复印件。供货前实地勘察施工现场、与需方沟通协调,并进行技术交底。为同一工程的同一部位提供的砼应使用同厂家或产地、同品种、同规格或同等级的原材料。

(二)严格按国家标准和需方书面通知按时保质提供砼,保证所提供的砼按GB/T50107-2010的规定评定合格。如因停水、停电、设备故障原因造成砼不能正常供应,应及时通知需方,否则造成的后果由供方承担。如因恶劣气象条件等不可抗拒原因造成砼不能正常供应,供方将不承担任何责任。

(三)服从需方负责人的统一调配,并积极配合施工现场施工,安全文明提供优质服务。供方为随车人配置安全帽等必需的防护用品,因供方违章所发生安全事故由供方自行承担责任及发生的费用。

(四)根据需方的预拌混凝土订货单的要求,按GB/T14902-2012国家标准进行预拌混凝土配合比设计和生产、供应,向需方提供预拌混凝土配合比报告;供方承担交货前相关材料的检测费用,并向需方提供预拌混凝土的使用要求。

(五)按预拌混凝土技术规范和有关规定组织生产,按批量随机取样,制作出厂检验试块。

(六)在需方施工地发生不能保证供方人员人身安全和设备的正常使用的情况,供方有权停止供货。

(七)供方应在接到需方通知之后日内,按需方通知内的要求供货,否则每逾期一日,应按已付货款万分之五向需方支付违约金,逾期10日,需方有权单方解除本合同,要求供方返还已付部分货款,拒绝支付后续款项并另行聘请第

三方进行供货,供方应按总货款30%向需方支付违约金并赔偿给需方造成的损失,包括但不限于另行聘请第三方所支付。

八、违约责任

(一)供方提供的预拌砼未达到合同规定的强度标准,即未履行合同规定的质量责任,造成的砼质量问题,需方有权单方解除本合同,要求供方返还已付部分货款,拒绝支付后续款项并另行聘请第三方进行供货,供方应按总货款30%向需方支付违约金并赔偿给需方造成的损失,包括但不限于另行聘请第三方所支付的差价。

(二)需方因未能向供方提供浇注条件和保障条件而造成砼初凝期内未浇注完毕,而给供方造成损失的,应承担赔偿责任。

(三)需方若不能按约定支付供方货款,供方有权停止供货;需方逾期付款,应自逾期之日起至付清全部款项之日止,向供方承担拖欠货款总额每日万分之五的违约金。

(四)需方接受供方供货后,未经供方签字同意,在砼中掺入水、外加剂或掺和料而发生砼质量问题的,由需方自行承担责任。

(五)除不可抗力外,任何一方单方面停止履行合同,违约方须7日内付清未结算货款或赔偿给对方造成的损失,并赔偿对方违约部分货款3%的违约金。

九、争议解决

合同履行中发生争议,应及时友好协商解决;协商不成时,向烟台市福山区人民法院起诉。由此产生的诉讼费、担保费和律师费均由败诉方承担。

供需双方的地址、电话、传真、账号等信息均以本合同记载为准;如有变更,供方必须以书面函件形式通知另一方。供方或司法机关按本合同记载的地址、电话、传真、账号邮寄、发送或支付的信件、信息或款项等,均视为另一方已收悉。

十、本合同签字或盖章生效,本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同一式贰份,供需双方各壹份。

以下无合同正文。

合同附件一

需方指定收料人员,后附收料人员身份证复印件。

姓名:身份证号:联系电话:

姓名:身份证号:联系电话:

姓名:身份证号:联系电话:

需方指定结算人员,后附结算人员身份证复印件。

姓名:身份证号:联系电话:

姓名:身份证号:联系电话:

需方:(盖章)

注:需方如变更上述人员,应书面通知供方。

商品混凝土买卖合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-6777-74 商品混凝土买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土买卖合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 买方(甲方):响水县金港家园工程项目部 卖方(乙方):盐城鼎鸿混凝土有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法 规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用 的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 第二条混凝土的等级及单价 备注:如使用特殊外加剂费用另议;每个等级差价 10元/方;此合同价格为泵送价格,非泵送混凝土单价 每方下浮10元,另混凝土重量要确保2380公斤/方。 第三条供货数量及质量的验收确认 1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标 准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、

质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验,如有质量异常现象的,甲方应及时通知乙方进行核实,经核实后如有质量问题甲方有权作退货处理,乙方应承担甲方误工损失。 4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在浇筑之日起40日内书面通知乙方进行核实:如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。 5、到场混凝土的塌落度要求。 6、混凝土强度标号以标养试块28天强度为依据。

商品混凝土买卖合同书

商品混凝土买卖合同书 订货单位(甲方): 供货单位(乙方): 签约地点: 签约时间:年月日 大连市预拌混凝土和工程检测协会统一制发 此页为与关于编号为《商品混凝土买卖合同》的签署页,双方按文首所述时间及地点签署本合同。

甲方(合同章):乙方(合同章): 住所:住所: 法定代表人:【姓名】法定代表人: (签名)(签名) 委托代理人:【姓名】委托代理人: (签名)(签名) 代理人身份证号:代理人身份证号: 代理人住所:代理人住所: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《辽宁省合同监督条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,就商品混凝土买卖事宜进行协商,达成并签定如下合同条款,由双方共同遵守履行。

第一条甲、乙双方的主体资格 1、甲方应出示有效证件(企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、提供商品混凝土工程施工合法手续等)的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 施工企业资质证书号: 税务登记证号: 开户行: 账号: 2、乙方应出示有效的工商营业执照、组织机构代码证代码、税务登记证号和企业资质证书等的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 税务登记证号: 第二条工程概况 2.1工程名称:【写明具体的建筑单体】 2.2工程地址: 2.3建设单位: 2.4施工单位: 2.5结构形式: 2.6建筑面积:约m2

商品混凝土合同范本

商品混凝土购销合同 定货单位(甲方): 供货单位(乙方): 根据《中华人民国和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、安徽省《商品砼质量管理规程》、及有关法律法规,甲乙双方在遵守平等、自愿、公平和诚实信用的基础上达成以下协议: 一、合同标的内容: 1.1工程名称:凤阳县中都南苑拆迁安置小区二、三期建设工程项目一标段 施工单位:池州市城安建设有限公司 工程地点:凤阳县中都南苑工程一标段项目 标的数量:立方米,供货运距:公里。 供应时间:年月日至工程完工止。 二、供货数量、质量检验标准及验收确认 2.1乙方按合同约定数量和技术质量要求进行供货并依据甲方每次提供砼需求的通知(包括电传、书面申请、电话记录),按照其砼数量、砼强度等级、施工部位、施工方法,供应所需的砼。 2.2对于到达施工现场的砼的验收须由甲乙双方共同监督进行,甲方须安排专人,负责对乙方砼发货单上的浇筑部位、砼坍落度及运输到达现场的时间进行签字确认。 2.3甲方在施工过程中对所需砼数量有变化时,按甲方计划所需的砼量供应,到现场多余的砼量,甲方应现场验收。 2.4乙方供货到现场浇筑的砼如出现数量与合同约定差异或表面质量有异常现象,甲方应在24小时内通知乙方确认核实,并协助解决。 2.5当乙方提供的砼没有被浇注在所报计划的施工部位时,甲方应在返回的砼运输发货单上予以注明通知乙方调度人员.

2.6属于双方合同签定的砼结构之外所需要的砼(如:铺垫道路)按实供砼量进行结 算(运输小票的数量) 2.7双方依照实际供应数量(按图纸计算数量)必须每月按层或段进行砼数量签认,并在乙方砼结算单上签定,作为双方砼量的结算依据. 三、货款结算及货款的支付期限 3.1乙方依据合同的、供货部位、工程技术质量要求及供货时间和洽商变更的指令,履行结算手续。 3.2货款结算,甲乙双方均依据本合同约定的标的及单价,另有质量瑕疵以洽商为准外,均以图纸计算加减洽商数量为准。 3.3乙方按合同标的价及单价,供货时间期限和工程技术要求,按部位履行完毕供货义务后,甲方依据补充协议时间内向乙方付清货款。逾期按中华人民银行有关规定办理。 3.4付款方式及期限 双方约定:第一次付款为春节前10天付已送砼量全价款的70%,第二次付款为工程竣工验收合格后15天内支付至乙方所送砼量价款的100%。 四、甲方责任 4.1乙方砼运车到达指定现场后,甲方应及时安排专人负责指挥,保证车辆及随机人员出现场的安全,以及车辆进出现场达到市环保要求。 4.2应保证场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全操作环境。 4.3负责提供现场需用水、电及照明环境。 4.4应按国家、市及有关规定要求,对浇筑后的砼进行合理振捣、抹面和养护,现场严禁往砼内加水。 4.5保证每车砼到达现场后在60分钟内顺利浇注完毕。由于甲方原因,致使砼没有浇注到工程部位而造成砼产品报废的,应承担乙方损失(砼费和运输费)。

商品混凝土供需合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-2584-91 商品混凝土供需合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土供需合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(甲方): 乙方(乙方): 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共 和国合同法》及相关法律、法规,为规范商品混凝土 购销行为,保护双方合法权益,明确各方责任和义务, 结合本购销合同的具体情况,经甲乙双方共同协商, 签订本商品砼供需合同,以便共同遵守。具体条款如 下: 第一条:购销基本要求 1、工程名称:金泰王朝花园小区11#楼、12#楼 2、建设单位:郑州金泰房地产开发有限责任公司 周口分公司 3、监理单位:河南诚信工程监理咨询有限公司 4、建筑面积:11#楼26655.76㎡、12#楼25886.35

㎡ 5、结构层数:11#、12#楼均为地下一层,地上26层 6、供货地点:周口市金泰王朝花园小区 7、合同工期:20xx年8月-20xx年5月 8、运输方式:专用混凝土罐车运输第二条:甲方单位对混凝土的技术要求 第三条:商品砼结算价格 一、商品砼结算价格依签订合同单价进行结算,直至合同履行完毕。 二、费用 1、砼运费,包含在签订合同砼单价内。 2、汽车泵送费:泵送长度38米,价格为元/ m,泵送长度48米价格为元/m。 3、抗渗剂费用/m, 元/ m;防冻剂费用 10 元/ m,早强剂费用为 / 元/ m; 4、若需方提供抗渗、抗裂、防冻等材料,则供方收取配合费/m;

商品混凝土买卖规定合同例范本

实用文档 协会备案号:合同编号: 商品混凝土买卖合同书 买方: 卖方: 合同签订时间:年月日

商品混凝土买卖合同书 买方:(以下简称甲方)卖方:(以下简称乙方) 依据?中华人民共和国合同法?、?建筑工程质量管理条例?、《预拌混凝土GB/T14902标准》等相关法律、法规的规定,经甲、乙双方共同协商,双方在“自愿、公平、公正、平等、诚实、信用”的基础上签订“商品混凝土买卖合同”,合同的具体内容和条款如下: (在以下合同正文中“混凝土”简称“砼”) 第一条工程概况 1、建设单位名称:; 2、施工单位名称:; 3、项目工程名称:; 4、单位工程名称:; 5、工程地点:; 6、建筑面积:㎡,结构类型; 7、砼计划总量:;

第二条砼等级计划方量、结算单价、其它单价说明 一、砼等级计划方量: 二、砼结算单价: 1、依据包头市建设工程造价管理站当月发布的《包头工程造价信息》商品 砼市场价基础上,为了确保砼质量,砼的结算单价浮动不得超过 %。 在此范围内经甲、乙双方共同协商在商品砼市场价基础上,()浮 %作为砼的结算单价。 2、在砼单价结算时,如当月信息价未发布可按上月的信息价进行结算,等 信息价发布后,在次月砼价款结算时进行调整补差。 三、其它单价说明: 1、砼泵送费:汽车臂架泵37m~42m30元/ m3;44 m~49 m35元/ m3;50 m 以上45元/ m3;柴油车载泵25元/ m3;电拖泵18元/ m3;柴油拖泵22元/ m3; 2、抗渗砼:P6砼增价20元/ m3;P8砼增价25元/ m3;

3、防冻砼设防:-5℃防冻设防砼增价25元/ m3;-10℃防冻设防砼增价30 元/ m3;-15℃防冻设防砼增价40元/ m3; 4、抗冻融砼:F100砼增价30元/ m3;F150砼增价40元/ m3;F200砼增价 50元/ m33;(不含冻融试验费用) 5、细石砼增价10元/ m3 ;早强砼增价20元/ m3; 6、灌筑桩砼增价20元/ m3; 7、膨胀砼增价25元/ m3; 8、塌落度大于180mm的砼增价10元/ m3; 9、润泵管砂浆价格按同等级砼价格进行结算; 10、乙方所供应的砼,如运距超过10公里,每增加1公里增价1.5元/ m3。 以上单价不作上浮和下浮,结算单价在结算时不予调整。 第三条商品砼供应、结算、付款方式 一、砼供应方式: 乙方应根据甲方签订的“砼订货单”或“书面通知”,将商品砼送到合同单位工程指定地点。“砼订货单”或“书面通知”必须标明砼的等级强度、计划方量、施工部位、浇筑方式、发货时间、坍落度要求和其他特殊技术要求及现场负责人联系电话等。 二、砼结算方式: 砼的结算以乙方给甲方“砼送货单”确认签字的小票为结算依据,供应方量双方共同核实结算。砼结算方式有以下四种选择方式,经甲、乙双方共同协商,选择第()种结算方式: A、所供应的砼每 m3结算一次;

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同 一、案情简介: 甲建材公司与乙房地产开发公司在1998年6月8日签订一份《商品砼供需合同》,约定总合同价款(约)为99万元,单价165元/立方米,砼方量结算以图纸、定额计算规则和变更签证加1%的损耗计算;甲建材公司在商品砼全部供应完成后,7日内将决算书送乙房地产开发公司,乙房地产开发公司收到成新公司决算书后30日内审核完毕,逾期视作决算被审核认可,乙房地产开发公司应在商品砼供应完成后30日内付清全部款项,每月结算、付款一次。合同签订后,甲建材公司按约定履行了合同,累计供应商品砼立方米,价值元;水泥结算应送量为吨425R,吨525R,乙房地产开发公司实际供应吨525R,应补差57812元;乙房地产开发公司实际供应抗渗剂吨,结算应送量为吨,乙房地产开发公司应补差5760元。截至起诉前,乙房地产开发公司共付款1052808元,尚欠元。1999年9月,甲建材公司将其制作的决算书送交乙房地产开发公司。2000年7月7日,甲建材公司向乙房地产开发公司发出催收货款通知无果,遂提起诉讼。 二、一审判决:甲建材公司胜诉: 一审法院经审理认为,甲建材公司与乙房地产开发公司签订的《商品砼供需合同》有效。甲建材公司按合同规定向乙房地产开发公司提供商品砼,乙房地产开发公司不能提供证据证明其对甲建材公司该商品砼的质量和数量提出过异议,故甲建材公司已完全履行了义务,乙房地产开发公司在甲建材公司履行供给商品砼义务后,未付清工程款,应承担相应的民事责任,乙房地产开发公司辩称合同约定的合同款为99万元,乙房地产开发公司已支付了超过合同约定的金额。因合同约定的只是大约数,且乙房地产开发公司支付超过合同款的金额也表明了其实际已承认了实际款额超过原预期约定数,同时成新公司将《商品砼(机械租赁)决算书》送给了乙房地产开发公司,乙房地产开发公司在一年多时间内,未作答复,依照《四川省建筑工程预结算管理办法》的有关规定,工程规模在100万元至300万元之间的,其审查时间从接到结算书之日起35天完成,审查单位未审查完成或提不出正当理由延期的,送达的工程结算书视同已认可。所以乙房地产开发公司应给付甲建材公司尚余货款。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第二十九条第一款、第三十一第一款之规定,判决:乙房地产开发公司于判决发生法律效力之日起十日内给付甲建材公司货款元,偿付违约金(按日万分之二点一计算,从1999年1月至给付清了之日止)。 三、乙房地产开发公司不服一审判决上诉,二审甲建材公司仍然胜诉 宣判后,合力达公司不服,向二审法院提起上诉称,原判将被上诉人单方提交的六份工程进度表认定成决算书,进而以上诉人收到决算书一年多时间未作答复,送达的决算书视同认可为理由,就认定上诉人应付工程款总计为元是错误的。原审未对实际工程量进行审计和鉴定,也没有对上诉人提出的被上诉人提交的工程进度表只是封面上印有“决算书”字样,其内容没有决算书就包含的要素说明为什么不支持的理由,本案所涉及的合同未建设工程合同,不是买卖合同。被上诉人提供的“决算书”根本不符合《四川省建设工程预结算管理办法》的规定。二审法院认为:乙房地产开发公司在合同约定的期限内未、做出审核意见,亦无证据证明其对该决算书向架建材公司提出过异议,故甲建材公司所提供的该决算书应视作被乙房地产开发公司审核认可。乙房地产开发公司未付清货款,应承担相应的民事责任。乙房地产开发公司关于甲建材公司所提供的决算书不符合国家的有关规定,不应作为决算书的上诉理由不能成立,本院不予支持。原判认定本案事实清楚,适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。 本案第二审案件受理费8223元,其他诉讼费4111元,共计12334元,由上诉人乙房地产开发公司负担。本案第一审诉讼费用的负担方式不变。本判决为终审判决。 四、到底是买卖合同还是建设工程合同? 这个问题对商品混凝土供应企业影响较大,本人认为影响主要在两个方面,一是直接影响案件定性,使用法律不同,进而会影响商品混凝土供应企业的利益;二是法院对商品混凝土供应合同的定性将影响商品混凝土供应企业的内部管理和政府对该行业的管理模式。 认为商品混凝土供应合同属于买卖合同的法律界人士认为:商品混凝土供应是半成品供应合同,商品混凝土供应企业将混凝土交付到指定地点后(泵送、吊送或直接倾倒),并不负责振捣、成型、养护,实际上是将搅拌后的混凝土交付给施工方(或需方),商品混凝土供应企业除了要对混凝土本身质量(含材料本身和配合比)负

商品混凝土采购合同范本

编号:_____________商品混凝土采购合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(需方): 乙方(供方): 鉴于甲方施工生产的需要,同意由乙方供应甲方项目的商品混凝土,依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,订立本合同,以资共同遵照执行。 一、材料名称、级别、规格型号、浇注部位、计划需求数量、单价、金额 混凝土每立方米元为标准基价,强度每增加(或减少)一个等级,单价增加(或减少)元/m3。 2、以上第1条中,标准基价为暂定价,随市场行情据实调价(如需调价,乙方须提前10天向甲方提交书面调价申请依据及调价表,甲、乙双方经协商后,确认的调价报甲

方公司领导批复后方可作为结算单价);混凝土计划数量、总价为暂估量、暂估价,不作为结算依据。 3、对于须添加外加剂的a:抗渗(P6、P8)、b:膨胀及c:细石混凝土及材料,项目用量各达到300m3及300m3以上的,在各品种单价上增加元/m3,否则,则以各型号单价作为结算单价。 二、计量方法 甲乙双方确认本工程按浇注部位施工图预算量(混凝土结构体积中不扣除钢筋所占体积,同时混凝土施工过程中的损耗也不增加体积)作为计量依据。 三、验收方法及异议处理 1、甲方指定委派项目材料员、现场施工员和质量员共同对乙方供货到施工现场的材料数量、质量及浇注时间等内容进行验收,并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的材料如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实并作处理。 3、乙方供货到施工现场的材料经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实;经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4、甲方对浇注到工程部位的混凝土发现质量异常现象的,应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇注不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。 四、价款结算及支付 1、结算方式:

商品混凝土供需合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 商品混凝土供需合同

编号:FS-DY-69472 商品混凝土供需合同 为确保商品混凝土按质、按量如期供应,明确双方职责和权利,供需双方经协商,依据《中华人民共和国合同法》的原则,达成一致,并签订本合同以资共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程内容 2、混凝土单价 第二条:商品砼质量要求及供货方式 1、质量与材料要求:其质量必须符合国家有关标准。供方保证商品砼达到《混凝土强度检验评定标准》gbj107。商品混凝土拌合材料:符合相应的国家规范规定要求条款。 2、商品混凝土送达施工现场,如塌落度质量达不到现场要求予以退货。 3、乙方应满足甲方根据设计、施工方案对商品混凝土强度等级、塌落度大小,抗渗等级以及混凝土拌合材料的要求。

4、商品混凝土运送频率应保证现场混凝土施工的连续性。 5、商品混凝土出厂,乙方负责向甲方提供每批次“预拌混凝土出厂质量证明书”及有关资料四份交甲方存档。 6、交货地点混凝土的试验工作,由甲乙双方共同取样,其试验结果作为乙方出具技术试验资料的组成部分。每工作班次,取样次数及试块组数应满足规范及现场要求。乙方负责按规范提供全套预拌砼相关技术资料。 7、乙方按浇筑部位分批次交货。甲方应提前24小时向乙方提交每批次“需货通知书”将所需混凝土的强度等级、浇筑数量、供应时间、特殊要以书面形式通知乙方,如遇特殊情况应提前6小时通知乙方。 8、车泵要求:乙方必须遵守施工现场环境与职业健康安全的条例汽车不能带泥、遗撒,不能产生噪声。对输送泵要定期检查以免出现机械事故影响生产或生安全事故。 9、商品混凝土送达施工现场,实行单车签证收方。甲方应指派由本单位书面委托的专人按乙方“发货单”检验每车混凝土方量,现场签收。

混凝土购销合同范本

商品混凝土购销合同 购方:(以下简称甲方) 供方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方共同协商,对商品混凝土购销事宜达成一致意见,签订如 下条款,以资双方共同遵守执行。 一、材料的名称、单价和数量: 单价(元 需量(m3)总价(元)标号坍落度(mm) /m3) 按照甲方通知 C40 为准 共计¥(仟佰整)。 二、乙方供应试验材料必须满足: 1. 乙方供应的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国际标准GB14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2. 乙方应按照甲方所需要的规格和数量及时供应。 3. 乙方加强质量控制,为甲方提供优质合格产品。 三、供货时间、运输 1. 甲方应提前三天将供货计划通知乙方,乙方得到计划后应在甲方 计划三天内供货。

2. 由乙方负责混凝土的装车运输,并运至指定地点;到达指定地点后,甲方及时派收料员对混凝土的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)四、货款支付方式和时间 货到指定地点后15个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货货款1%的违约金。 2.甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 六、乙方的违约责任 1. 乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2. 乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。 3. 乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力

商品混凝土采购合同合同范本

商品混凝土采购合同合同范本 商品混凝土供应合同 甲方(施工单位): 乙方(供应单位): 丙方(建设单位): 时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》及其他有关法律、行政法规之相关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙、丙三方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就工程中的供货事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。 第一条工程名称 第二条交货地点 第三条合同条款 人民币大写: (1)各工程部位所需商品混凝土规格、数量、单价、合计价款清单,见表4-6 表4-6 各部位所需商品混凝土一览表

(2)商品混凝土计量方式 1)商品混凝土计量单位以m3计取,结算数量以施工图纸中工程桩及支护桩与支撑体系的设计总方量为准。 灌注桩混凝土土方量计算公式:M=πR2(L+D)n; 式中M——单桩混凝土方量,单位为m3;

R——灌注桩半径,单位为m L——灌注桩桩长,单位为m D——超灌长度即灌注桩直径,单位为m n——灌注桩数量 第四条商品混凝土质量要求、技术标准、配合比及乞讨要求(1)乙方保证所供商品混凝土达到《预拌混凝土》(GB/T 14902—2003)规定的等级标准及《混凝土质量控制标准》(GB 50164—92)等相关标准的规定。 (2)商品混凝土配合比 1)商品混凝土的配合比设计应满足本工程的设计要求及相关国家规范和现行标准中规定,具有符合设计要求的强度、耐久性、良好的施工和易性及适宜的塌落度标注,同时混凝土拌合物必须拌和均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。 2)商品混凝土的配合比设计执行JGJ 55-20000《普通混凝土配合比设计规程》的有关规定,优选材料并进行试配;混凝土拌合物要严格控制水灰比和水泥含量 3)原材料的品种、产地及标准,见表4-7. 表4-7 原材料的品种、产地及标准

商品混凝土供需合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-3499-83 商品混凝土供需合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土供需合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 订单单位 (甲方) 供货单位: (乙方) 签订日期:年月日原则,经甲乙双方协商,签 订本商品混凝土签订合同 一、工程概况 建设单位:施工单位:工程名称:合同履行地: 结构形式:层次: 二、混凝土的技术要求混凝土质量执行:国家标 准GB0204《混凝土结构工程验收标准》国家标准 JGJ/T10《混凝土泵送施工及技术规程》国家标准 GB14902《预拌混凝土》国家标准GB50164《混凝土质 量控制标准》国家标准GBJ107《混凝土强度检验评 定标准》 三、合同总价及总数量

(一)总砼量:约 m3 (二)明细如下: (三)砂浆混凝土价格按同标号混凝土价格执行,数量按实际供应量结算付款。 四、混凝土数量的验收 乙方送砼到现场,甲方设专人检查验收,双方签写《商砼供货单》,凭商砼供货单结算。 五、付款方式 1、合同执行前,甲方按合同标定额与乙方贷款乙方在确定收到货款后为甲方供货。 2、甲方如分期付款,乙方则分期付货。 3、乙方不允许赊欠贷款,否则不予供货,由此引发的一切后果,由甲方自行承担。 六、双方权利和义务甲方权利和义务 1、每次浇注混凝土时,甲方应排出需用计划《此需用计划包括极端需用计划工作和周需用计划》并且甲方应准确计算当日所浇注部位砼的型号及数量,并在24小时前通知乙方,同时填写“商砼生产委托单”。 2、甲方在乙方供货前应负责现场运输通道、作业

混凝土买卖合同书范本

合同订立原则 平等原则: 根据《中华人民共和国合同法》第三条:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定,平等原则是指地位平等的合同当事人,在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容: ①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质,也不问单位大小和经济实力的强弱,其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当;要求一方不得无偿占有另一方的财产,侵犯他人权益;要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商,取得一致,合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上,不得把自己的意志强加给另一方,更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则: 根据《中华人民共和国合同法》第四条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预”的规定,民事活动除法律强制性的规定外,由当事人自愿约定。包括:第一,订不订立合同自愿;第二,与谁订合同自愿,;第三,合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定;第四,当事人可以协议补充、变更有关内容;第五,双方也可以协议解除合同;第六,可以自由约定违约责任,在发生争议时,当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则: 根据《中华人民共和国合同法》第五条:“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定,公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括:第一,在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务;第二,根据公平原则确定风险的合理分配;第三,根据公平原则确定违约责任。诚实信用原则:根据《中华人民共和国合同法》第六条:“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定,诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中,都要诚实,讲信用,不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。 善良风俗原则: 根据《中华人民共和国合同法》第七条:“当事人订立、履行合同,应当遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益”的规定,“遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益”指的就是善良风俗原则。包括以下内涵:第一,合同的内容要符合法律、行政法规规定的精神和原则。第二,合同的内容要符合社会上被普遍认可的道德行为准则。

买卖合同(商品混凝土)合同范本

合同编号: (填写全称)工程 商品混凝土买卖合同 买方: 卖方: 签订地点: 签订日期:年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地,各单位可根据实际情况填写,与第10条配套使用;本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语,合同起草时,应予以删除;合同条款中的下划线是方便提示填写设置的,合同起草完成后,请将所有下划线删除)

合同编号: 商品混凝土买卖合同 买方:(以下简称甲方) 卖方:(以下简称乙方) {提示:为适应“营改增”需要,满足“三流一致,应抵尽抵”的要求,合同主体名称应是企业名称的全称,不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人}根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方经充分平等友好协商,现就商品混凝土供应达成如下条款并共同遵守: 1.1 上述单价包括产品送达供货地点含入模在内的所有费用,包括产品成本(含利润)、运杂费(含装卸费)、保险费、协调费及所有其它费用;如泵送则价格上调元/立方米。 (提示:单价中应包含的实际费用可根据实际情况在合同中具体约定。) 1.2 此单价在合同履行期间内调整,调整方式为:。 (提示:综合单价在合同履行期间内是否调整,由签订单位自行约定,如约定调整价格的,应明确具体调整方法。) 1.3 上述数量为暂定量,甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。 1.4乙方应于签订本合同前向甲方缴纳万元(大写: )履约保证金(履约保证金不计利息)。合同履约完毕3个月内,甲乙双方在履行中无争议时,甲方一次性退还乙方履约保证金。 (提示:1万元至20万元履约保证金(具体按照合同总额的5%缴纳),不得使用履约保函等非现金形式。) 第二条合同履行期限 合同履行期限自年月日至年月日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前日通知乙方。

商品混凝土供货合同

甲方: 乙方: 甲方开发建设项目,需购买商品混凝土,甲乙双方经协商达成协议如下: 一、工程名称: 甲方将项目的楼建设使用的商品混凝土承包给乙方。 二、供货方式: 由乙方送货到项目甲方指定楼号处,泵送到指定位置,所产生的电费由甲方承担。 三、付款方式: 1、商混的供货方式为万结一次帐,(总价款按实际发生量为准)。自供货合同 签订之日起每万为一个批次,第一批次货送到及资料齐全十日内甲方向支付货款的%,(准备第二批次的供货),二十日内甲方向乙方支付总款的%;四十日内甲方向乙方支付总款的%,六十日内甲方向乙方支付总款的%,剩余款项在工程完工后五个月内无质量问题一次性结清。 2、货款结算时按甲方指定人员在收料单的签字为准。(甲方有权对所供数量进行不定期的抽检) 3、上述款项均以转卡为支付方式,根据甲方需求所定价格注明含税价或不含税价,详 情见价格表。

四、质量要求: 乙方保证甲方所用商混的质量必须符合国家及行业标准,并出具有效的检测报告及材质单等所需资料。 五、甲乙双方的义务: 1、甲方应按本合同的约定支付货款,迟延支付或不付,按总合同价的%支付违约金。 2、甲方所需商混的数量应提前天通知乙方,乙方必须保证货源充足,并在甲方指定的时间内送货到场,否则乙方按总合同价的%支付违约金并承担由此造成的相关损失。 3、乙方的运输车辆到达制定现场后,甲方及时安排专业人员负责指挥,保证车辆及随行人员的安全及顺利进入现场。(正常供货的情况下) 4、因乙方所供商混的质量问题及不能按时供货给甲方造成损失,由乙方承担所有经济和法律责任。 5、乙方必须遵守工程建设安全文明施工有关规定。在施工、运输过程中,由乙方原因所造成的人身事故及财产损失、责任和因此发生的费用,均由乙方全部承担。 6、乙方要严格按照甲方提出的技术质量要求提供混凝土,保证商混的质量,如混凝土质量未达到要求,在接到甲方通知一小时内到现场解决,如因乙方延误或质量原因造成的经济损失由乙方全部负责。 7、甲乙双方必须严格遵守以上协议,如有违约,所产的一切相关费用由违约方承担。 六、如有未尽事宜,经甲乙双方协商后解决。

混凝土买卖合同范本最新

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 混凝土买卖合同范本最新 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

买方简称甲方卖方简称乙方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上订立本合同。 第一条工程名称、地点1、工程名称2、工程地点第二条合同供应量及合同金额1、混凝土供应量估计_______3;2、估计金额________万元。 第三条质量标准和技术要求1、质量必须符合《预拌混凝土》的要求。 2、强度试验结果评定以《混凝土强度检验评定标准》为准。 3、原材料、添加剂符合国家及行业相关标准要求。 第四条订货、送货1、甲方每次要求乙方供货时,必须提前一天将书面订单给乙方,明确浇筑时间、混凝土强度等级、塌落度、数量、浇筑部位、浇筑方式,当要求提供特殊要求的产品时,应提前_____天书面通知乙方。 2、乙方发货单要求准确填写车号、车次、混凝土强度等级、数量、浇筑部位和发货时间。 第五条验收1、如果甲方或者监理、业主检验水泥砼试块不合格,或者路面钻芯取样后检验不合格,排除不属于施工原因造成的之外,则由乙方承担一切后果,给甲方造成的损失由乙方全部负责。 2、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验后有质量异常现象的,甲方应立即通知乙方进行核实,经核实后甲方有权退货处理。 3、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应书面通知乙方进行核实,如有争议,双方应会同工程监理、建设工程质量监督管理部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。 属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因的,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,责任由乙方承担。 4、乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位,因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间超过2小时以进入施工现场时间为准,造成坍落度损失或产品失效报废的以及出现质量问题的,乙方不承担任何责任,同时甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。

商品混凝土买卖合同书完整版

商品混凝土买卖合同书完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

商品混凝土买卖合同书完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 需方:____ 供方:____ 为规范商品混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(gb/t14902-XX)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方就购销商品混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称

商品混凝土合同样本

商品混凝土合同样本 商品混凝土供需合同书 买方(甲方): 卖方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定,经双方充分协商一致,就预拌混凝土买卖事宜白愿达成如下协议: 一、工程概况: 1.l工程名称: 1.2建设单位:1.3施工单位:1.4工程地址:1.5开工日期:1.6封顶日期:1.7竣工日期:1.8结构形式:层;地上 1.9建筑面积: 1.10总高度: 1.11运距:公里 二、甲乙双方的主体资格 2.1、甲方应向乙方出示法人单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件作为本合同的附件,提供预拌混凝土工程施工合法 手续,并填写如下事项: 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 施工企业资质证书号: 税务登记证号: 开户行: 帐号: 2.2乙方应向甲力出示有效的工商营业执照和企业资质证书作为本合同的附件,并填写如下事项:

企业法人营业执照注册号: 企业资质证书号: 2.3甲乙双方在本合同期内依法存续,具备签订本合同和持续履行本合同的主体资格。 甲方如果是施工企业单位下属项目经理部,应取得企业法人的授权委托或资格证明。 2.4除本合同对有关事项已有约定外,甲乙双方及担保方任何一方发生法定代表人或受委托人名称、住所、企业组织形式等变更、合并、分立、并购、破产,或发生标的项目抵押、转让、查封、扣押、监管、变卖、拍卖及其他可能影响本合同履行的任何事项,均应本着诚实、信用原则及时通知对方,履行告知义务,并继续履行合同规定之责任。 三、(预计)混凝土数量及价款 3.l混凝土总数量:? 3.2(大写),元 3.3具体明细如下: 3.4工艺砂浆按同标号混凝土价格计算。 3.5每次混凝土浇筑不足50立方米,如使用乙方地泵进场费1500元,次,臂架泵进场费2000元,次。 3.6甲方不使用乙方泵送设备每立方米减少15元,甲方自行吊斗 或手推车不减免泵送费。 3.7浇筑12层以卜混凝土,每增加5层需要增加5元,m?的层高 费;高度超过100米以上,超高费用根据实际情况另行商议。 3.8原、燃材料价格波动超过3%,价榕相应调整。四、混凝土质量及技术标准 4.1《预拌混凝土技术规程》DB21/T1304 4.2《预拌混凝土》GB/T14902 4.3《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10 4.4《混凝土结构工程旌工质量验收规范》GB50204 4.5《混凝土强度检验评定标准》GBJ107

预拌混凝土购销合同范本

编号:_____________预拌混凝土购销合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

需方:(简称甲方) 供方:(简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,为规范与拌混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。 一、预拌混凝土供应工程概况: 工程名称: 交货地点(工程地址): 二、供砼搅拌站(公司)名称: 三、预拌混凝土的供应要求及价格: 1、一般情况

上述单价已包括运输费和泵车费,如不用泵车单价扣元 45米)以上泵的混凝土单价在原单价基础上加元/m3。 2、约定事项:在施工中若加UEA或HEA,材料由甲方提供,乙方无偿提供甲方需要的技术资料。 四、预拌混凝土方量计算: 1、混凝土供应量以供方实际供应量进行结算。 2、甲方必须在每次供应后三天确认供应量,必须在每月26日确认当月混凝土供应总金额。甲方未在上述时间内确认乙方的混凝土供应量和混凝土供应总金额,则认为甲方同意按乙方的随车“预拌(商品)混凝土发货单”小票计算混凝土供应量。 五、预拌混凝土付款方式和期限: 每月结算一次,年春节前付30%至50%的砼款,结构封顶(年 月)后的第三个月(年月)付清总砼款的70%,余款在结构封顶后的随后6个月逐月按比例付清,即全部砼款最迟在年春节前付清。 甲方未按上述方式和期限支付混凝土货款,乙方有权停止供应混凝土,并有权解除合同,及时告知市混凝土行业管理部门。 六、技术要求:

预拌混凝土购销合同范文(完整版)

预拌混凝土购销合同范文 (完整版) clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.

互惠互利共同繁荣

预拌混凝土购销合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,対当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 (简称甲方)供应方:(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,法 规,为规范预拌混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程正常进行,经双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。 一、预拌混凝土供应工程概况: 工程名称: 交货地点(工 程地址八二、供栓搅拌站(公司)名称:合肥金港混凝 土制 品有限公司 三、预拌混凝土的供应要求及价格: 1、一般情况: 泵送按合肥市当月信息价下浮个点,非泵送栓在 当月实际交易价的基础下浮10%,再减20元/n?。 2、约定事项: S6抗渗加10元/n? S8抗渗加15元/n? S10抗渗

加18元/n?防冻剂加10元/n?早强剂加10元/n?细石磴加10元/n?膨胀剂加10元/n?如需抗裂纤维由甲方提供。乙方收加工费2元/n? 四、预拌混凝土方量结算: 1、混凝土供应量以图纸含量进行结算。 2、甲方必须在每次供应后一周内确认供应量,在 每月30日确认当月混凝土供应总金额。甲方未在上述时间确认乙方的混凝土供应量和混凝土供应金额,则认为同意按乙方的随车小票计算混凝土供应量。 五、预拌混凝土付款方式和期限: 需购方在浇筑混凝土 5000n?时结算一次且付货 款的70%;余款在混凝土主体结构封顶后一个月内一次结清。二次结构、屋面、楼地面等累计达20xxni3时结算一次且付货款的70%;余款在竣工验收合格后一个月内一次结清。甲方未按上述方式和期限支付混凝 土货款,乙方有权停止供应混凝土,同时有权单方解除合同。 六、技术要求: 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要 求供应,高于国家标准的特殊要求,甲、乙双方另行协商决定。 2、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的

相关主题