发包人：（以下简称“甲方”）
专业承包人：（以下简称“乙方”）
经甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本工程情况，并对“____________________太阳能采购安装工程”的采购安装事宜进行了充分协商，为了明确责任，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、工程概况：
1、工程名称:
2、工程地址:
3、甲方派驻的代表:
姓名: 职务:
职权:代表甲方行使本合同中约定的权利,履行本合同约定的义务
4、乙方派驻的代表
姓名: 职务:
电话：
职权:代表乙方行使本合同中中约定的权利,履行本合同中约定的职责和义务
5、监理单位及委派的工程师:
监理单位名称:
总监理工程师: 职务:
职权:负责合同范围内工程的质量、进度、安全的监理
6、总承包单位代表:
总承包单位:
姓名:
职务:
职权:按照甲方与总承包单位双方确认的施工方案组织施工，代表总承包单位与甲方协商解决施工过程中出现的问题，签收甲方发送的文件。
第二条、工程承包内容及方式
1、承包范围：
2、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包验收。
3、工作内容：
1）承包范围内太阳能热水器的相关设备、管道、管道附件等的采购、安装、调试验收和售后服务；
2）承包范围内屋面基础的制作和安装；墙体开槽施工、穿墙打洞；洞口的封堵、内外墙洞口的修补、洞口封堵修补完成后做装饰性盖；采取必要措施防止对内外立面的污染。3）承包范围内的自动控制系统和配电系统的采购、安装、调试验收和售后服务。
第三条、合同价款
1、计价方式: 固定总价包干。
2、合同价款：总价为__________元，大写____________________。详见附件一。
3、固定总价及综合单价说明: 完成本合同工作内容所需的:
（1）设备采购费用：系统设备供应、随机备件易损件专用工具的供应、材料供应、符合运输的包装、运输至工地、现场卸车、管理费、利润、税金、售后服务等一切费用,同时应包括质量监督站检测中心出具报告的费用、保修期内因质量问题引起的维修和更换等费用；其他完成本招标及保修所需的所有费用，同时投标单位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整以及施工条件确定风险系数计入综合单价及总价。
（2）安装费用：设备材料现场倒运、设备基础、排水沟渠、主体加固（如需）、设备安装施工、管道及附件安装施工、调试试验、检验检测、系统试运、资料制作、备案验收、竣工图的绘制、交接培训、操作培训、其它相关技术服务并经技术监督部门验收合格直至设备达到正常运行以及保修、售后服务等全部工作全部人工费、材料费、机械费、间接费、管理费、进出场费、运输装卸费、风险费、保险费用、利润、税金、地方政府规定应缴纳的任何费用及其他为完成本工程及保修所需的所有费用。
（3）综合单价风险范围：乙方应充分考虑施工期间的各种市场风险、国家政策性调整风险以及施工条件风险，且均已包含到综合单价内，综合单价不再调整。
第四条、安装工期：
1、以甲方通知为准，乙方需提前进行开洞工作；
在甲方提供部分工作面之后，乙方必须保证在15天之内将所移交工作面内的太阳能安装完毕（具体时间以甲方通知为准）。
乙方的施工进度必须跟进和满足项目整体进度的要求和总承包方的总体进度的要求，相互协调并保持一致。
调试时间：在具备调试条件时甲方书面通知乙方后3个工作日完成调试。
2、本工程的总工期仅当发生以下情况时方可作调整，其它均不作调整：
对于合同履行地发生不可抗力(包括因战争、动乱、空中飞行坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及风力超过八级或地震超过八级等自然灾害),并严重影响到本工程的正常施工时,由甲方视不可抗力事件对本工程影响的程度对总工期做适当合理的顺延。
第四条.设备技术质量标准：
1. 丙方应确保合同项下所供证货物是全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料(环保的)制造而成的，并完全符合合同规定或图纸所载包括明示的隐含的质量、规格和性能等的要求。供应方并保证其货物业经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。在工程最终验收合格后的质量保证期内，供应方应对于设计、工艺或材料的缺陷等质量问题而发生的任何不足或故障负责，费用由供应方负担。
2. 如以下规范或标准与其他的有互相抵触之处，以要求高的一个规范或标准为准。未得到采购方同意，不可取消或替代以下任何规范或标准。如国家、地方有关当局对规范或标准进行了更新，以新标准为准。
1、太阳能热水相关规范
GB50015-2003（__________年版）《建筑给水排水设计规范》
GB50019-2003 《采暖通风和空气调节设计规范》
GB50016-2014 《建筑设计防火规范》
CECS108:2000 《公共浴室给水排水设计规程》
GB/T18713-2002 《太阳能热水系统设计、安装及工程验收规范》
GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》
《全国民用建筑工程设计技术措施》（给水排水）
2、电气规范
GB7251.1-2013 《低压开关设备和控制设备》
GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50171-2012 《电气装置安装工程盘二次回路结线施工及验收规范》
JB4012-85 《低压空气式开关、隔离开关及熔断器组合电器》
GB/T 6995.1-2008、GB/T 6995.2-2008、GB/T 6995.3-2008、GB/T 6995.4-2008、GB/T 6995.5-2008 《电线电缆识别标志方法》
GB4208-2008 《低压电器外壳防护等级》
IEC439 《低压开关设备和控制设备成套装置》
IEC446 《绝缘和非绝缘导体的色标》
IEC73 《指示灯和按钮的色标》
IEC529 《外壳防护等级》
第五条.技术要求
1、有效净容积不低于100L的产品。
1.1热镀锌支架。
1.2集热器为平板式，铜管流道，面积不小于2平方米。
2、不小于1500W电加热。
3、不小于40mm厚度的保温层。
4、搪瓷内胆。
2.乙方须按招标文件及工程设计图纸的要求完成末端设备的制造、运输；协助安装调试、试运行、
验收及售后服务工作，并按上述顺序移交所需的资料。
3.相关设备技术要求仅提出对招标文件中设备的基本要求，不应作为完整的详细描述，供应方应负责采用先进标准生产，并保证符合招标文件及设计图纸的基本要求。
4、乙方应保证合同项下所提供货物满足招标文件约定的技术要求、质量标准，如在招标文件中无相应说明，则按国家的有关部门颁发的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。
第六条.设备到场时间、地点：
1.供货时间：以买方正式书面通知为准。
2.供货地点：工地现场指定地点________________________________________。（所有设备需要乙方安装就位在乙方提前预制好的设备基础上）
3. 运输方式及费用承担：。
4.在甲方发出书面进场通知后5日内运至项目现场。
第七条.包装标准及回收：
1．相关设备无论整机运输还是散件组装均应保证木箱包装，内附充气塑料缓冲膜。进出水口用塑料盖板密封。电气接口有专门保护。
2. 包装物不回收。
第八条.合理损耗标准及计算方法：均包括在综合单价中，不另计算。
第九条. 检验标准、方法、地点及期限：
1.1包装外观质量符合要求且质量证明材料（合格证、检测报告）齐全的方可卸车，否则不得卸车。
1.2设备安装时打开包装如发现箱内主机有问题，由丙方负责在48小时内解决。有缺陷的机器（噪音明显偏大、外观损伤、技术参数不符、缺少配件、漏水、漏电等）乙方负责在5天内更换。
1.3实际供货质量若达不到封样产品的水准，则卖方必须在5天内无条件完成产品的更换。
1．4技术资料：
1）验收时供应方应同时提供包括但不限于所购货物、附件、所属装置等制造所需有关技术资料及合格证、检测（试验）报告、3C认证资料等质量证明文件；
2）提供的其它技术资料；
a) 产品名称、型号；
b) 产品制造厂名称；
c) 货物清单；
d) 产品合格证书；
e) 产品材质证明；
f) 产品使用说明书；
g) 出厂检验报告；
第十条、工程质量及施工要求
1、本工程质量标准: 达到合格标准，并确保总承包工程质量目标。
2、乙方必须严格按照现行的工程质量验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保本工程实现质量目标。
3、工程质量未达到本合同约定的标准,乙方应按甲方的书面要求整改,由于乙方原因达不到约定标准,整改费用由乙方承担;非乙方原因达不到约定标准,整改费用由责任方承担。
4、乙方应认真按照标准、规定和施工组织设计施工，随时接受甲方的检查，把好质量关。
5、设备制造及安装标准采用国家标准，具体技术参数及指标必须满足设计及甲方的实际使用要求。
6、自工程整体竣工验收合格且完成竣工验收备案手续之日起三年为工程保修期。在保修期内太阳能热水系统如果在运行和使用过程中出现问题，乙方须在接到电话2小时内到现场并解决问题，因乙方施工或设备质量问题造成的损失由乙方负责赔偿若因甲方操作失误或非乙方原因而造成事故，乙方负责排除，但费用由甲方负责。
7、甲方有权派驻厂代表对本合同产品进行质量监造，乙方有责任为甲方代表免费提供进行质量监造的办公、通讯、市内交通等条件，并提供食宿等便利条件。
8、乙方应给予甲方代表在制造期间内的任何时候进入任何加工地点进行质量检查和验证的足够便利条件和充分通行权（如进入重点控制区，应按规定办理相关手续），以便使甲方代表能检查验证所进行的加工制造是否符合合同规定的质量要求。
9、丙方在发货之前，应对设备的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合合同规定的质量证书。
10、甲方进行的任何检查验证均不转移和解除乙方按本合同规定所应承担得任何责任和义务。
11、在本合同规定的质量保修内，如果发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方应申请商检局检验，并有权根据商检证书既保证条款立即向乙方提出索赔。
12、设备运输前的包装由乙方根据实际情况设计及实施，但必须保证运输安全质量，并承担运输安全及运输质量问题。
13、工程质量必须达到工程备案制验收要求，一次验收合格率要求达到100%；工程质量若达不到合格时，应予返修，直至达到要求为止，返修所需人力、财力和工期延误等均由分包人负责。
14、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方并提出事故处理方案,经甲乙方等单位共同研究确认后，由乙方组织实施并承担相应的费用。
15、乙方承担任务全部完成，经甲方及监理共同验收合格后可以交工。
16、如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故,由乙方负责。
第十一条、施工依据和检验标准
1、给排水施工图；
2、太阳能热水系统施工图；
3、总平面图；
4、工程现场实际情况；
5、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）
6、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015
7、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014
8、《公共浴室给水排水设计规程》CECS108：2000
9、《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713-2002
10、《全国民用建筑工程设计技术措施》（给水排水）
11、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB502422002
12、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
13、《工业金属管道工程施工验收规范》GB50235-2010
注：以上规范以最新版本为准。
第十二条、安全文明施工
1、文明工地、安全标化：达到甲方要求。
1.1根据建设部及济南市关于建设工程施工现场管理规定的标准执行。
1.2严格按照国家、行业及地方政府的现行安全生产规范及规定施工；乙方在施工过程中，必须严格遵守济南市有关部门对施工现场管理的要求，加强对施工噪音、安全文明、施工时间、现场环境卫生及场外污染、治安保卫的管理，做好安全施工措施工作。
2、乙方在施工过程中应严格执行建设部、济南市有关安全生产、文明施工的有关规定，杜绝重大安全事故的发生。由乙方或乙方原因造成的工伤及财产损失由乙方负责、并承担由此造成的一切费用。乙方在施工中要带好安全帽，高空作业要佩带好安全带，乙方对施工人员要加强安全教育工作，确保安全生产。
3、乙方负责施工管理的同时必须确保安全，一旦出现安全事故，乙方应积极组织抢救，保护现场，负责事故处理，承担全部损失、赔偿等经济责任和法律责任及伤亡指标，并及时上报国家规定部门、企业上级主管部门和甲方。若因此而对甲方的名誉及经济造成影响，其法律责任和经济损失均由乙方承担。
4、乙方必须接受所在地域安全监督部门的监理，并自行负责办理有关手续，承担相关费用。
5、乙方应随时接受甲方安全检查人员的监督检查，按照安全技术操作规程，采取必要的安全防护及环境保护措施，消除事故隐患。由于乙方安全、环保、治安和防火措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
6、乙方的所有施工人员必须持证上岗，符合济南市外来人员施工规定；安全帽等个人劳保用品由乙方自行解决，并且乙方须按有关规定为施工人员办理相关保险，否则由此造成的所有费用和
法律责任均由乙方承担。如乙方有人员未持证上岗，须承担200元/人/次的违约金，且发生一切事故由乙方承担，甲方和监理一旦发现，乙方必须立刻予以更换。
7、在施工期间,贯彻谁施工谁负责安全的原则,如发生工伤事故,甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责，所涉及费用乙方全面解决。
8、乙方必须接受所在地域安全监督部门的监理，并自行负责办理有关手续，承担相关费用。
9、乙方在施工过程中应严格执行建设部、济南市有关安全生产、文明施工的有关规定，杜绝重大安全事故的发生。由乙方或乙方原因造成的工伤及财产损失由乙方负责、并承担由此造成的一切费用。
10、乙方应按规定办理综合保险并为施工现场内从事危险作业的乙方施工人员办理意外伤害保险，支付保险费用（保险费用包括在合同总价中，由乙方包干使用）。若乙方未办理相应的保险，由此所引起的一切经济法律责任均由乙方承担。
11、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。乙方施工前应对施工场所有关安全防护设施进行检查，如发现甲方负责的范围内有防护不到位、设施不齐全或不合格的，应向甲方提出整改要求，甲方经确认后进行整改到位后，乙方方可进行施工。
12、乙方严禁私自拆除工地内的所有安全防护措施及脚手架拉结杆，如需拆除，必须向甲方递交书面申请，并得到甲方同意后由总包派专业人员拆除，施工完毕后由总包及时予以恢复。
13、乙方在工地内动火必须由总包方安全员开动火证后方可动火作业，并设专人看管。
14、甲、乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
15、甲方对乙方在施工中不安全因素有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行安全奖罚，奖罚单据进入结算。
第十三条、双方的权利及义务
1、甲方的权利及义务
（1）甲方应保证施工现场具备施工条件，为乙方提供用水、用电接口和存放设备的场地,保证水电路三通，但相关水电费及存放设备搭设仓库等的费用由乙方负责,已包括在综合单价中。（2）设备到场后需经甲方和监理验收。
（3）甲方负责将机房的动力电源从低压配电室敷设到机房动力配电柜，但施工图由乙方设计提
供准确的配电柜位置,以便于甲方确认供电电缆长度。
（4）甲方负责确认现场签证等应由甲方承担的管理工作。
（5）甲方和总包方共同负责协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，协助乙方办理验收并及时付款。
（6）对乙方的现场管理、工程质量、安全生产及施工工期等进行全面的监督，发现有不符合要求或与本合同约定不符时，有权要求乙方立即纠正和整改。
（7）在乙方按合同约定全部履行相应的责任和义务后，甲方按约定付款。
（8）签证发生后7天内施工单位上报项目部，由监理和甲方专业工程师、项目经理在14天内审核确认签证内容后上报成本部，成本部在30天内审核完成，经双方确认费用后，由主管人员、合约经理、分管领导、总经理确认会签后上报总公司审批，总公司审批后做为最终结果，直接进入结算。
签证经过以上人员签字确定后才具有有效性。
若施工单位未在规定时限内上报项目部，则视为放弃，补报一律无效。由此产生的一切责任均由施工单位自行承担。。
（9）甲方有权更换乙方项目经理，乙方必须服从，且同时安排胜任本工作的项目经理进场，由此造成的一切损失由乙方负责。
（10）甲方代表的指令、通知等应以书面形式，本人签字后交给乙方办理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，甲方代表未及时予以书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3日内提出书面确认要求，甲方代表在乙方书面提出确认要求后3日内不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在24小时内提出书面申告，甲方代表收到乙方申告后24小时内做出修改、撤消或继续执行的决定，以书面通知乙方。紧急情况下，甲方要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议但甲方决定继续执行的指令，乙方应予执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误工期的相应顺延。
（11）如发生设计变更及签证的单项价款在3000元以内（含3000元）则不调整,超过3000元的设计变更和签证经甲方审核可调整范围内的，可以按实计算调整造价。
2、乙方的权利及义务
（1）如在施工中，发现设计图纸不完善、有缺陷或与施工规范、验收规范、或现场实际情况有
冲突的，乙方须立即向甲方报告，并协助甲方与设计单位取得技术沟通，确定和修正设计问题。（但该修改设计必须达到原设计确认的工程质量、等级、标准），该修改设计经甲方同意后由乙方负责施工并确保能通过最终的竣工验收备案。
（2）乙方应按甲乙双方确认的施工图纸及有关变更、现场签证保质按期完成施工内容。
（3）在本合同签订后，乙方自行踏勘施工现场的实际情况，凡现场与施工图不符或与乙方要求的施工条件、界面不符处，均由乙方自行解决且相关费用已包括在合同总价中，由乙方包干使用。（4）乙方负责根据总承包单位提供的水电接口接通施工区域内临时施工用水用电，并根据规范要求自备电缆、配电箱、表具及其他接通水电使用的所有设备及器材，本工程施工、检测、验收时的水电费用均由乙方自行承担
（5）乙方应及时采购材料，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
（6）乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用。
（7）正常施工以外的费用由乙方承担:包括施工人员的住宿、安全、卫生、保险、以及施工主管部门的各项检查等。
（8）乙方负责全部工程施工及管理，严格按照现场管理的要求，并按甲方的要求做好材料、分项工程报验、签证、图纸等技术资料的日常管理工作，保证施工质量和施工安全。
（9）工程施工中由乙方负责造成质量不符合规定，乙方必须修理或返工，造成的经济损失由乙方承担，工期不予顺延。
（10）由乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责。
（11）乙方应对甲方有关工作人员进行系统检修和设备操作的免费培训。
（12）乙方负责支付一切因乙方原因而造成的损失。
（13）乙方禁止将承包的工程转包或肢解分包。
（14）乙方有义务配合总包方、装饰单位等现场内其它施工单位的工作，如有工作穿插或冲突，应积极协商解决。
（15）乙方有义务保护场地内其它施工单位的成品，如有损坏按价赔偿。
（16）施工过程中如有须报质检、消防、环保、政府等有关部门的手续，由乙方负责并承担相关费用，甲方有协助乙方办理的责任。
（17）由乙方承担其自身施工的安全保卫工作，自行提供和维修施工使用的照明、警示设施，达到建设行政主管部门及相关单位对施工现场的要求，并承担由此产生的一切费用。
（18）负责办理与太阳能施工相关的管理部门各种手续及协调工作，保证本工程的顺利开展和进行，由此发生的一切费用乙方自身承担。
（19）乙方须对已完工程成品采取保护措施，直至移交给甲方，此等费用应视为已包括在合同总价中。
（20）交工前清洁施工现场的要求：做到“工完场清”。
（21）乙方不得向第三人扩散、转让甲方提供的技术资料、文件。发生上述情况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。
（22）向总承包方及监理工程师提供月、周、日工程进度计划及相应进度统计报表,并提交施工用电、用水计划。向总承包方及监理工程师提交项目管理人员配备清单,并落实相关人员的岗位职责,确保人员安排满足项目需要,服从总承包方及监理单位的管理。
（23）太阳能施工须申报专项施工方案，经总承包方及监理工程师批准后方可实施。根据总承包方对场地内各区域的先后顺序要求安排施工。
（24）施工过程中严格按施工图及施工规范组织施工，严格接受总承包方及监理的检查监督，并做到资料与施工进度同步、报验及时、签字签章齐全，工程完成后10天内向总承包方及监理移交完整的资料。
（25）工程完成并经甲方及监理验收合格后，乙方移交完整的工程资料，由总承包方统一整理归档。
（26）乙方驻工地现场代表全面负责与本工程有关的各项事宜。在本工程施工期间，每周常驻工地的时间不低于六个工作日，如此期间需离开现场，须经甲方代表同意。同时遇施工需要时，应甲方的要求，做到随叫随到。若乙方代表未经甲方同意的特殊原因，擅自离场或经甲方三次以上催告后仍不到现场的，乙方须向甲方支付1000元/次的违约金。
（27）乙方应按工程的需要及甲方要求配备必须数量的管理人员,施工人员在到位后,接受甲方的质量、技术、安全及文明施工的交底，按规定要求施工。在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员，遇特殊情况须经甲方同意，如未经同意擅自撤离施工现场，乙方应向甲方支付1万元/人/次的违约金。
（28）在施工过程中乙方严格执行甲方质量、安全、综合治理和防火、施工现场标准管理规定，乙方如违反规定，甲方有权要求乙方支付一定数额的违约金，其费用实际发生额由甲方在付乙方的工程进度款中扣除，损失的费用由乙方承担。
（29）乙方必须全部承担因扰民及民扰而造成的施工不便及缴纳调停所须的费用，如果因乙方未能及时解决扰民及民扰而导致工程停工则不获延长工期，由此而造成的一切后果均由承乙方自行承担。
(30)乙方应充分考虑停电、停水、机械进出场次数等所需措施的一切费用和工期，乙方应充分考虑了各种可能影响施工的因素及其所增加的费用，发生的费用包括在总价中。
(31)甲方负责提供办公、仓库、加工等所需的场地，乙方施工所需的临设、办公室、仓库等由乙方自行解决，该费用已考虑在报价中；本工程施工所需水、电源及排水出口点，由甲方负责提供，但施工中所需电费、水费由乙方负责且包括在总价中。
(32)施工人员食宿问题，由乙方自行解决，费用包括在总价中。
(33)乙方应服从甲方、监理、总承包方的协调管理，根据总承包方要求的的总进度计划组织施工；因乙方不服从管理导致的工期、费用等一切损失由乙方承担。
(34)乙方不得拖欠工人工资，如造成工人上访事件发生，给甲方造成的名誉及经济损失由乙方承担。
(35)乙方必须按照甲方要求配合总承包方及甲方其他指定分包单位等的配合施工。
(36)总承包方现场有脚手架，若已有的脚手架不能使用需另行搭设脚手架的费用；若现场已有的垂直运输不能使用需另外提供垂直运输的费用；其他在总包协调配合内容之外可能发生的费用均包含在工程总价中，甲方不另外支付任何费用。
(37)现场产生的垃圾由乙方运送至总承包方指定地点，由总承包方负责外运，该费用已包括在总承包方费用中不另外考虑。
(38)乙方须自行负责向当地政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担工程施工所需之证明等全部文件。若未能在规定时间内获得上述所需之证明文件，无法完成相关工作，则除需自行承担其全部责任外，尚需赔偿甲方及小业主由此而引起的一切经济损失。
第十四条、付款方式
1、工程进度款按形象进度支付
1）乙方每月15号前报送上月10号到本月9号完成的工作量，经监理、甲方认可后，甲方于次月30日前支付甲方认可已完成工程量的70%；
2）整体工程竣工交付使用结算完成，结清往来账务，开齐全部发票后，系统运行无问题30天内支付至结算价款的95%；
3）其余5%为质保金，若发生的累计保修费用超过保修金总额，超过部分仍由乙方支付承担（包括从其它应付乙方款项中扣除或是直接向乙方追偿）；质保期满、乙方的保修工作完成且经甲方确认无任何遗留问题后30日内，扣除应扣费用后无息返还乙方，保修期从工程整体竣工验收合格且完成竣工验收备案手续之日起。
丙方委托乙方全额收取工程款，乙方在收到甲方付款后，优先支付工人工资，否则甲方保留从工程款中直接支付工人工资的权利。
注：要求乙方提供真实有效的发票，如提供的发票不真实，甲方将对乙方处以工程总价3倍的违约金，同时将追究乙方的法律责任；
3、每次付款时乙方须提供济南市当地工程发票。
4、乙方必需到甲方工程所在地税务部门备案。
第十五条、工程竣工结算
1、工程结算方式：结算价款=固定总价±设计变更±违约金等。
2、工程竣工验收合格后乙方应根据工程情况及合同相关约定如实编制竣工结算报告，于28天内报送竣工结算书及完整的结算资料。乙方应一次性提交完整的竣工结算资料；在结算审核期间及审核完毕，双方确认之前，如果乙方发现并要求补报遗漏或少算的项目，甲方将不予认可。结算资料符合要求后，甲方对结算资料进行审核，甲方进行审核后56个日历天内（如因双方争议导致时间延长则不计算在内），向乙方回复结算的审定意见，由甲乙双方进行核对，具体核对时间视双方核对情况而定。甲方有权委托造价咨询单位进行本项目的结算审核工作，乙方应予以配合。乙方编制申报的结算价在发包人或发包人委托造价咨询单位审核后，初审值审减额超出乙方上报值的 5%(含)时，从乙方应计结算额中另收取审减值的 10%的审减费；初审值审减额超出乙方上报值的 10%(含)时，从乙方应计结算额中另收取审减值的 20%的审减费；甲方将在乙方任何应得
款项中给予扣除。
3、乙方应一次性提交完整的竣工结算资料。在结算审核期间及审核完毕，双方确认之前，如果乙方发现并要求补报遗漏或少算的项目，发包人将不予认可。
4、工程竣工验收后28天内，乙方未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，或乙方没有充分理由拒不接受发包人审核结果等原因，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，乙方承担由此引起的一切责任。
5、价款调整方式
5.1合同中有相应或相似子目,按合同约定综合单价计取。
5.2合同中没有适用或相似子目，由乙方提出变更价款，甲方审核确定。
5.3签证发生后7天内施工单位上报项目部，由监理和甲方专业工程师、项目经理在14天内审核确认签证内容后上报成本合约部，成本合约部在30天内审核完成，经双方确认费用后，由主管人员、合约经理、分管领导、总经理确认会签后上报总公司审批，总公司审批后做为最终结果，直接进入结算。
签证经过以上人员签字确定后才具有有效性。
若施工单位未在规定时限内上报项目部，则视为放弃，补报一律无效。由此产生的一切责任均由施工单位自行承担。
第十六条、材料的供应和保管
1、材料供应：本工程的材料由丙方供应，材料价格、品牌、产地必须与投标书封样设备保持一致并经甲方确认方可进场，并要具备三证。
2、乙方不按施工规范、设计要求、操作规程施工，造成材料浪费，费用由乙方承担。
第十七条、违约责任
1、为了达到工期目标，甲方批准的工程形象进度，乙方必须采取一切措施保证如期达到，不允许延误。如甲方认为整个工程或部分工程的进度太慢，不能满足确保关键工期的要求甲方可指示乙方加快进度或修改原施工计划。乙方不得因此而向甲方提出任何的补偿。
2、延期损失赔偿费：无论室内或室外工程，相对于本合同第四条第1款每延长工期一日历天，
按合同总价的日万分之五向甲方支付逾期违约金。
3、由于乙方原因造成工程延期，除承担上述延期损失赔偿费外，若造成甲方被他人索赔时，甲方保留向乙方索赔的权利。
4、由于甲方原因造成工期延误或返工时，可根据情况工期顺延。
5、若乙方未经甲方书面同意擅自连续停工达五日及以上的，经甲方书面催告仍不复工的，则视为乙方不履行合同，甲方有权单方面解除本合同，乙方除须向甲方支付合同总价10%的违约金外，由此给甲方或第三方造成的全部损失均由乙方全部承担。
6、本施工承包合同，甲方一经发现乙方向第三方转包或分包行为，即视为乙方违约，乙方除须立即纠正外，还须承担合同总价10%的违约金。
7、施工期间乙方不能按进度完成或质量达不到验收标准,甲方有权终止合同。工程质量达不到本合同规定的等级时，甲方可要求乙方返工，乙方按甲方提出的时间和要求返工，直至修复至到验收标准。其修复的时间和费用均由乙方负担，并应承担违约责任，违约金按合同总价的10%计取。若经修复仍未达到验收标准的，甲方将扣没履约保证金、拒付进度款并索回已付工程款。
8、本合同签订后，除本合同另有约定或法律法规另有规定外（合同约定和法律法规的规定有不一致之处，除属法律法规强制性规定外，以合同约定为准），甲、乙双方任一方未经对方同意擅自终止本合同的，则视为违约，违约方须承担合同暂定总价10%的违约金，并赔偿由此给对方造成的所有损失。
9、因不可抗力(国家或地方有关部门正式发布的不可抗力事件、异常不利的气候条件等)，甲、乙、总承包方三方承担各自责任及损失，工期相应顺延。
10、乙方不配合总承包方施工及总承包方安排等，由此造成的工期质量损失由乙方负责全部赔偿。
11、质量奖罚：若设备质量经验收不合格，不但乙方更换或维修设备并按总价的10%赔偿由此给甲方造成的损失，若工程验收不合格，乙方按要求整改，同时甲方按工程总价的10%进行处罚。
12、甲方对乙方在施工中的质量问题有权提出整改或停工整顿，并有权按有关规定进行奖罚，奖罚单据进入结算。
13、乙方严重拖延工期，或设备及安装存在严重问题时，甲方可书面通知乙方终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责。
第十八条、保修
1、保修内容：乙方施工范围内的施工内容均在保修范围内；
2、保修期限：自工程整体竣工验收合格且完成竣工验收备案手续之日起保修叁年；质保期满、乙方的保修工作完成且经甲方确认无任何遗留问题后30日内，扣除应扣费用后无息返还乙方，不计利息。
3、在保修期内，乙方系统设备在运行过程中出现的一切质量问题，乙方负责无偿更换、维修或返工。若系统设备出现问题，甲方电话通知乙方，乙方必须在2小时内派维修人员到达现场维修，若2小时内未到，甲方有权委托其他单位维修，由此发生的一切费用从质保金中全额扣除。
第十九条、保密及知识产权条款
1、在设备的设计、制造、试验、安装、调试、生产使用过程中。甲方与乙方对与设备相关的各种技术资料应互为保密，除本合同另有规定外，双方均不应该把对方直接或间接提供的和合同有关的文件、图纸、数据或信息泄露给其它任何第三方，不管信息是在合同签署前、合同执行期间或合同终止以后所提供的。
2、继续有效：不管何种原因导致本合同终止，本保密条款仍然继续有效。
3、乙方必须保障甲方在使用其供应的设备、服务及其他任何部分、供工程使用的任何乙方的设备、工艺、方法等不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或其他知识产权的指控。任何第三方如果向甲方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用;因上述问题而给甲方带来的一切损失（包括但不限于诉讼费用、可能的损害赔偿以及项目因此而遭受的全部损失）均由乙方承担，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。
第二十条、履约保证：
1、本工程履约保证金为贰万元，乙方投标保证金贰万元在中标后自动转为履约保证金。
2、履约保证主要用于保证本工程的工期、质量等，如出现下列情况则视为违约，甲方有权解除合同并没收所有履约保证：
（1）、约定开工之日起3天内乙方不进场；
（2）、工期过半工程进度达不到总进度的三分之一；
（3）、本工程质量达不到国家相应规范规定的合格等级标准；
（4）、乙方擅自转包工程；
（5）、拒不服从甲方或监理工程师的合理指令；
（6）、其他危及工程质量或影响工期的严重行为，经甲方或监理工程师指出后，在规定合理期限内仍不能纠正的。
3、履约保证方式：
（1）、电汇；
4、履约保证金在工程整体竣工验收合格且完成竣工验收备案手续之日后一个月内无息返还。
第二十一条、争议解决
1、本合同执行过程中，若发生甲、乙双方方意见不一致，由双方协商解决。
2、若双方协商不成时，任何一方均可向甲方工程所在地人民法院提起诉讼。
3、若乙方与其他分包单位发生争议，经争议双方提出，由甲方组织双方进行协商，双方达成解决方案后，递送甲方，所发生的各种费用，由争议方各自承担。
第二十二条、其它条款
1、本工程的招标文件、招（议）标中的往来函件、设计方案、设计图纸、甲方认定的乙方、丙方的报价书、承诺书、施工组织设计、签证单、技术核定单、设计变更单等均作为本合同附件，具有同样法律效力，若上述附件与本合同条款内容有冲突，均以本合同为准。
2、本合同如有未尽事宜，由双方协商解决，另订立补充协议。
3、签订本合同前，乙方对本工程的全部情况已作详尽了解，如因非甲方原因造成甲方无法及时向乙方支付工程款项时，乙方将不会追究甲方的付款违约责任。
4、乙方须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索赔或诉讼等法律责任，并须保障甲方免负该类责任，丙方与乙方向甲方承担连带保证责任。除非有关伤亡及损坏是甲方或其他应负责的人引致的。
5、甲方有权利按照实际情况增加或者减少乙方的施工范围，乙方必须无条件服从，乙方不得因此要求调整费用和工期。
6、工程验收结束后30天内，乙方向甲方提交工程详细交工验收资料及工程结算书，并负责按甲方相关要求出具电绘竣工图纸6套及电子版图纸一份。
7、乙方须承担本工程前期设计咨询费用__________万元整，须在签订合同后15天内将此款项支付给相关单位，此部分款项按招标文件要求已经包含在合同总价中。乙方须凭测试费收据申请预付款。
8、本合同一式捌份，甲方肆份，乙方贰份，均具同等法律效力。
9、本合同签订地：
10、合同生效与失效：本合同自三方签字盖章之日起生效，至本合同工程的保修期满后失效。附件一：单位工程投标报价表
附件二：总承包管理服务配合条款
附件三：保修期维修协议
附件四：工程廉政责任书
甲方：乙方：
法定代表人或法定代表人或
授权代表人：授权代表人：
签约日期：年月日签约日期：年月日
附件一：合同价款清单表单位工程投标报价表
综合单价分析表
主材表
采购框架合同 买 方： ________________________ 卖 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 此协议由买方 __________ 和卖方 ________ 于 ________ 年 _______ 月 _________ 日签订。双方业务按照 相关法规和法律，具体依据此协议及附件执行。 编号 号：
1 定义 （1）采购订单指买方给卖方发放的订购单及其中可能包括的其他资料。 （2）报价单要求指买方给卖方发送的对报价单的要求及其中可能包括的其他资料。 （3）合同指依据以下第二条规定的程序而成立的合同。 （4）产品指 _______ 。 2 合同的成立 2.1 买方会定期或者不定期发出采购订单, 采购订单构成了买方向卖方的要约。 2.2 卖方应在采购订单发出后的2 个工作日内书面回复买方是否接受采购订单。 2.3 基于卖方对采购订单的接受，采购订单将成为受此协议的条款约束的合同。 2.4 报价单的要求并不构成一个要约，卖方并没有权利因此建立一个买卖合同。 2.5 卖方保证对所出售的货物拥有所有权和处分权，对货物的出让是其合法有效的行为。 2.6 卖方保证所售卖的货物不侵犯第三人的知识产权和其他权益。 3 价格及付款 3.1 价格：按照双方盖章的《报价单》执行，若遇市场变化或者合作需要，卖方需配合进行价格调整并报新的《报价单》，新的《报价单》双方盖章后有效，且新的《报价单》价格将适用于在价格调整前所有未完成的产品及服务。且卖方承诺供给买方的同质量产品为最优惠价格。 3.2 发票：卖方每月20日提供上月21 日至本月20日经买方验收合格的货物明细，并经买方确认后于3 日内提供验收合格货物数量的17%的全额增值税发票（发票中货物名称需与订单约定名称一致）。 3.3 付款：如无其他约定，买方会在收到货物的增值税专用发票后的30 日内月结付款（电汇或承兑）。付款并不构成对产品的最终承认。 4 质量标准及技术要求 4.1 卖方在本合同项下向买方出售的货物的质量标准及技术要求依据买方提供的质量、尺寸指标。买方可根据行业标准的更新或技术的进步对质量标准进行相应变更，经双方确认后，可签订补充协议约定新的质量标准作为本合同的组成部分，为货物的验收之标准。 4.2 卖方应保证所供货物完全符合本条第4.1 款规定的各项质量标准及技术要求，若有其中任何一项指标不
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 简易设备安装合同书(合同示范 文本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
简易设备安装合同书(合同示范文本) 甲方：xxx厂法定代表人：厂长 乙方： 甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书： 一、安装的项目名称和地点： 二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬： 名称规格型号数量安装 合计 三、完成安装的期限： 从年月日到年月日 四、安装的质量要求： 五、安装的安全责任：
乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关； 六、安装报酬的结算支付时间： 七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失； 八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。 九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。甲方：xxx厂乙方： 年月日 -------- 工程名称：_________合同编号：__________________工程公司（以下简称买方）与_________体育用品供应公司（以下简称卖方）就卖方为_________体育馆射击馆设备工程向买方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：
LOGO 产品购销合同书WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________产品购销合同书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
订立合同双方： 购货单位：_________(以下简称甲方) 供货单位：_________(以下简称乙方) 第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等，如表所列： 第二条产品包装规格及费用_________ 第三条验收方法______________ 第四条货款及费用等付款及结算办法___________ 第五条交货规定 1.交货方式：______ 2.交货地点：______
3.交货日期：______ 4.运输费：_______ 第六条经济责任 1.乙方应负的经济责任 (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的___%的罚金。 (3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值__%的罚金付给甲方。
太阳能供货安装合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，本着平等互利、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就太阳能热水器供货及安装事项订立本合同。 一、工程概况 1.1 工程名称：太阳能热水器供货及安装 1.2 工程地点： 二、承包范围及承包方式 2.1承包范围：设备供应、包装、运输、装卸、安装、验收及售后服务。 2.2承包方式：本工程采用包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收的方式。 三、合同价款
说明： 1.以上报价包含热水器水箱、真空集热管、支架、上下水管、保温、防雷等全部内容的设计、采购、安装、运输及保险、装卸、吊装、搬运、成品保护、试验检测、管理、利润、风险、政策性文件规定的各项费用、开洞、税金等一切费用。 2.本合同采用固定单价结算方式，最终结算单价不变，工程量按实结算。 3.太阳能热水器的要求：
（1）热水器水箱：内胆0.5SUS304 2B不锈钢，水箱容积130L，集热器水箱保温层材料为聚氨脂，在恒温下，机械发泡一次成型，密度要求40Kg/m3，强度均匀，厚度为50mm。外壳材料为0.4mm的工程灰喷塑钢板或镀铝锌板，外型美观、亮丽、做工精致。（2）真空集热管：规格58mm×1800mm×16。符合国家标准GB/T17581-2007设计要求，尺寸公差应按GB/T1800IT18级精度选用。 （3）热水器支架：钢结构镀塑型材，支架结构稳定牢固，能抗8级以上大风，耐用期≥10年。 （4）水管：采用一根进水管，一根回水管，管材为PE-X，防紫外线，用25厚橡塑保温管保温，安装到户。 （5）密封圈：为食品级优质耐高温硅橡胶,弹性好、密封性强、无毒、无味，耐老化、寿命长。 四、交货期及工期 交货期：甲方通知生产后1个月内，货运至项目现场； 工期：甲方通知进场后30天内完成安装，每个单体楼幢不得超过10天。 五、质量、安全及包修 5.1 乙方应按合同规定的太阳能热水器品牌、型号规格和性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。 5.2乙方提供太阳能热水器整体质量包修期为 3 年，从甲方整体竣工验收通过之日起算。在质量包修期内因太阳能热水器本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：
最简单的采购合同范本(最新） 采购方（以下简称“甲方”）： 供货方（以下简称“乙方”）： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购______物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、乙方向甲方供应以下产品 1、商品名称： ) 2、单价： 3、商品数量： 4、单品总额： 5、总金额： 二、供货范围和交货方式
1、供货范围： 2、交货方式：由供方负责将合同设备运送至需方指定的交货地点安装调试，并承担全部运费。在合同设备运输及安装调试过程中造成的设备损伤，由供方负责进行修复，并承担修复费用。设备发运前供方需提前书面通知需方并经需方同意。 三、质量、技术标准及质量保证条款 。 供方保证所供货物是全新的、未经使用过的，并符合双方所签订的技术协议书要求的产品。 四、付款方式 乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后______日内付款。 五、交货时间和地点 ______年______月______日前乙方将货物送至__________。运费由______方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由______方承担责任。 六、双方权利和义务 1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。
其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 ? 3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等）。 4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等），此责任不因甲方已进行质量监测而免除。 5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金__________元。 七、特别声明条款：____________________。 八、本合同一式______份，甲乙双方各持______份，具有同等法律效力，双方签字盖章后立即生效。
设备安装合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装 _______ 设备设备达成如下协议： 编号 号：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况： 产品名称 ________________ 规格型号 _________________ 单位 _______________ 数量 2、安装工程概况： （ 1）工程地点及面积： __________________ （ 2）工程造价： ____________________________________________________ 元； （3）开工日期： __________________ 年 ________________ 月 ________ 日； （4）竣工日期： __________________ 年 _________________ 月 ___________________ 日； （ 5）付款方式： （ 1）现金 _________________________________ （2）转帐支票 第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试 _______________________ 设备完毕，甲 方现场验收合格，并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字 , 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责 __________________ 设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1） ________________ 年 月 ________ 日之前，乙方派出工程技术及 施工人员到达工地现场开始安装施工； 月 （2） ________________ 年 ________ 日之前，完成前期隐蔽工程施 工并验收； （3） ________________ 年 月 ________ 日之前，完成设备安装及系统 的调试运转； 全部 __________________ 设备工程完工及验收， 与装修竣工时一同进行。 所需材料均 按双方约定时间进场到位 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工 程竣工当天通知甲方验收， 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收， 认定工程质量 和工程内容符合要求的， 双方代表在工程验收单 （表） 上签字盖章。 乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、 产品保修单、 日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲 方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应 签定合同的补充文本加以确认。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电子产品购销合同
编号：FS-DY-20801 电子产品购销合同 出卖人(甲方)：_____ 买受人(乙方)：_____ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。 第一条标的物 1.产品名称：_____商标：_____规格/型号：_____原产地：_____生产厂家：_____ 2.交易数量：_____ 3.单价：_____总价款：_____ 4.质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_____项： a.按照国家强制标准或者指导标准：_____执行 b.按照国际通用标准：_____ 执行 c.按照行业标准：_____ 执行
d.按照封存的样品标准执行 e.协商约定质量达到以下水平：_____ (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 5.产品整体作业的性能应当达到以下水平： 6.产品的整体技术性能标准为： 7.产品功能 8.安全性能 对环境的影响：_____ 对操作人的影响：_____ 甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。 9.包装方式 防潮要求：_____ 防晒要求：_____ 抗震要求：_____ 第二条运输 运输办理方：_____ 运输费用负担方：_____
协议编号：LX-FS-A75990 太阳能采购安装合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
太阳能采购安装合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：(以下简称：甲方) 承包方：(以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数：
①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助
合同编号：YT-FS-6814-79 简单的材料采购合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
简单的材料采购合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 采购合同 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以 下简称乙方）为了增强甲乙双方的责任感，加强经济 核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的， 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条材料品牌名称 规格数量 单价 合计人民币金额（大写）： 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、 规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面 在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合 同规定部分的货款。
2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。 3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第二条乙方的违约责任 1．乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。 2．乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿
甲方单位：（以下简称甲方） 乙方单位：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议： 第一条安装工程概况 （1）工程地点： （2）工程最终造价：￥________（人民币________元整）； （3）开工日期：合同签订之日起十个工作日内； （4）竣工日期：开工之日起五个工作日内； （5）付款方式：现金或其它 第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。 第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责通道设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1）合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；（2）开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转； 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。 第四条价款结算方式及期限： 1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）； 2、本合同工程安装总价款为：￥元，人民币整；
（1）合同签订后,甲方支付乙方（预付款）人民币(占合同总金额的 75 %)￥元； （2）工程款(占合同总金额的 25 %)￥元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及设备权属为乙方。 第五条产品质量责任和售后服务条款 1、自验收之日起,工程保修期为壹年；由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。 2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。 第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。 第七条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。 第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。 第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方单位： 联系电话： 单位地址： 甲方代表： 乙方单位： 联系电话：
规范产品购销合同范本（标准版） (7)价款和酬金是合同的主要条款，要写明如何结算，怎么结算以及在什么期限内结算。不能笼统写货到清算或者发货清算。 篇一： 供方/乙方： 需方/甲方： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定 本合同且共同遵守。 一、合作方式 甲方向乙方购买办公用品及耗材，甲方可以任意选择订单或传真订购方式，乙方应向 甲方免费提供产品的送货及售后退换等服务。 二、价格条款 1、乙方应根据报价单(标书)价格提供产品给甲方，按照报价单中所提出的达到一定 采购量后享受优惠价格执行。 2、每个月结束前个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新， 个别产品价格调整浮动时即可进行更新(包括误报的错误价格)以书面方式通知，预期通知 将计为下一个月(个别产品除外)。 3、甲方在接到乙方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认(以书面确认单 为准),如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。 4、本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。 三、支付方式 1、货到甲方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，乙 方需提供甲方本月所需产品对帐清单及发票，经甲方核实后，按实际货款付清。 2、甲方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付乙方的货款，乙方结算人员需持加 盖乙方公章的结算委托书进行结算，甲方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。 四、交货方式
1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准， 如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商 品除外)。 2、货到甲方后，甲方按送货单内容收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字 确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对 于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。 3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定 的标准，如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。 五、违约责任 1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约 方有权解除本合同。 2、甲方未按合同规定时间付款，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。 3、乙方未规定送货，甲方有权退货。 六、合同附则 1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可 分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任 何单方无权变更合同内容。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期年, 到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。 接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。 4、本合同未尽事宜由甲、乙双方协调解决，甲、乙双方如有任何争议，应由双方自 愿提交法律仲裁委员会给予解决。 甲方公司名称：乙方公司名称： 代表人签字：代表人签字： 篇二：
太阳能采购安装合同范本 阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。 太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜
搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价
合同书 项目名称： 合同内容： 合同编号：□□□□-□□□□-□□-□□□□-□□ 甲方： 乙方： 签定时间： 签定地点： 合同条款 发包人（甲方）：
承包人（乙方）： 经过招标确定，甲乙双方协商一致，同意按照下述条款和条件签署项目设备安装（含部分非标制作及材料采购）工程合同（以下简称合同）：1工程内容及范围 工艺设备安装 工艺管道安装 自控仪表安装 电气设备安装 保温防腐 供货设备、材料清单和价格 2 技术规格和标准 本合同安装工程所规定的技术规格和标准应与施工图中的技术规格及规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，则应符合有关部门最新颁布的相应的正式标准。 3安装工期 本合同规定的安装工期为：，开工日期以甲方通知为准。4施工地点 施工地点 5 工程结算、价格与付款方法 本工程定额采用鄂建（2008）214号文颁发的《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、人工费、机械费执行定额人工费及定额机械费，施工期间不做调整。（含有拆除工程的，子目基价按原子目定额基价的50％计取。）工程取费按《湖北省建筑安装工程费用定额》(鄂建[2008]216号)全口径取齐，然后在结算总价基础上下浮，其下浮标准如下表：
合同仅规定（工艺设备安装、工艺管道安装、仪表安装、电气安装、保温防腐）安装工程结算取费费率，工程结算时以实际签证的工程量为依据计算安装费。 （和条对直接执行单价的或综合单价的工程，不实行定额和费率结算，可按综合单价进行工程结算。） 营业税、城市建设维护税、教育费附加综合税率均以工程所在地区税率计取（市区%,县城、镇%,不在市区、县城或镇%）。 项目内所有主材由甲方提供的，交付给乙方的材料由乙方负责保管，若丢失的，承担全价赔偿责任。施工工具、辅材由乙方自备。主材由乙方采购的，其主材价格参照宜昌市同期信息价执行。 安装工程竣工后，乙方编制安装工程结算书，并由甲方审核认可。 甲方与乙方签订的合同中，标明的清单价格和安装取费标准是办理安装项目结算书的标准，在履行合同期间不受任何调价因素的影响，为最终不变价，在履行合同的整个期间内有效。 付款及结算方法：本合同暂估价为人民币元，合同正式签定施工人员进场并施工一周后，首付元作进场费，每月付己完成工作量的60%作为进度款，安装施工完工时累计付合同总价的60%（进场费在第二个月进度款内扣除），甲方审计结束后乙方开具全额建筑安装工程发票（非标制作的设备必须开17%增值税专用发票），甲方支付给乙方至决算工程款总额的90%，余10%作为质保金，所施工装置完工一年内在使用中无质量问题一次无息付清。
编号：GR-WR-66897 商品买卖合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
商品买卖合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 立契约书人_____股份有限公司（以下简称甲方）、_____股份有限公司（以下简称乙方），今就连续性商品交易事宜订立契约条款如下： 第一条甲乙双方约定，甲方将其制造下列内容的商品连续卖给乙方，乙方买进。 商品内容：合成清洁剂、肥皂、牙膏、洗发精。 第二条货款的支付方式，以每月底甲方所交货物的数量为准，乙方于第二个月底前以现金支付。但如获甲方的同意，乙方可以九十日内的支票支付甲方。 第三条乙方若有不支付货款、支票无法兑现、停止付款或违反本合约条款的情况，则无需通知催告，乙方即失去货款债务期限的利益，并需一次付清本合约所规定的一切债务。 第四条本合约不预先订定期限。 第五条乙方就第一条的产品保证，以甲方所定的批发价销售，并指导其所属的零售店亦当以此价格销售。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 太阳能热水器采购安装合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
太阳能热水器采购安装合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年_____ 月 ____ 日
甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款: 一、产品名称及规格：乙方所供产品为：太阳能，规格为0 58 x 1.8mm X 24管（0 58为真空直径58mm1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管）。 总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。 二、单价、数量及总费用：根据甲方需要，乙方所供产品数量为台，单价为 元，合同总款为元（元整），此费用不含安装材料和配件、运费及安装费 三、付款方式：合同签订后，乙方安装完毕并经学校验收合格的次日付合同总款的90% 使用三个月后付清余下的10% 四、安装及时间：合同签订后，乙方应马上到安装现场设计安装方案并配合指导甲方水电安装人员做好安装事前工作，同时乙方应积极组织所供产品，并于年 月日前进场安装，年月日前保质保量地交付甲方使 用。 五、售后服务承诺：乙方所供产品主机（真空管、支架、水箱）按国家质保法保修期三 年，其它辅助材料及电器部分保修期为一年，免费维修期为十五年，甲方在使用过程中， 若出现故障，乙方应在出现故障的二十四小时内赶到现场进行维修处理，以保障甲方的 第2页共3页
编号：_____________产品采购订单合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（购货方）： 乙方（供货方）： 签订地点： 签订时间： 为确保甲乙双方实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方购买合同产品等事宜达成如下协议： 第一条合同标的（名称、规格、型号、单价等） 备注：1、乙方免费提供合同总金额_____%（￥________元）的备件(如有)，详见《免费备件清单》。 2、乙方免费提供技术资料有：___________________。 第二条合同金额 合同金额（含税价）：￥______________元，大写：______________________ 。（包括设计、制造、运输、技术服务、包装费、税收等全部费用） 第三条付款时间及方式 1、付款方式选择:
□（1）合同金额分三批支付： 合同生效之日起____个工作日内，甲方向乙方支付合同金额_____%（￥________元）的预付款；合同标的经双方正式验收合格，甲方出具《验收合格报告》之日起_____个工作日内，甲方向乙方付合同金额_____%（￥________元）的货款；合同金额_____%（￥________元）的余款作为质量保证金，甲方在保修期满之日起____个工作日内付清。 □（2）合同金额按如下方式支付： 合同标的经双方正式验收合格，甲方出具《产品报验单》之日起____个工作日内，甲方向乙方一次性支付货款；付款前乙方提供合同款的全额增值税发票给甲方。 □（3）甲乙双方协商确定按照如下方式支付： __________________________________________________________________________________ 2、付款方式：□银行转账□承兑汇票 第四条交货时间、地点、方式 1、产品交付 （1）在合同生效之日起____日内交货，交货提前两日通知甲方。 （2）如乙方交付的产品需安装调试，设备安装调试工期为____工作日，具体开工时间根据甲方通知确定。 2、交货地点： _________________________________________________________________________________ 3、收货人名称：________________________。 4、货运方式：送货上门，运输、装卸等相关费用由乙方承担。 5、甲方如因市场情况变化需更改产品数量、交货时间，应在交货期前_____日通知乙方变更数量、交货时间，同时，甲方无需向乙方支付任何费用和承担任何违约责任。 第五条合同标的质量管理 1、乙方承诺所提供合同标的符合如下所选标准：□国家标准； □行业标准；
本合同由以下双方当事人签署: 甲方(出卖方)： 法定代表人： 乙方(买受方)： 法定代表人： 1.定义 1.1本合同下列词语应解释为： (1)“合同总金额”系指根据合同规定，在甲方全面正确地履行合同义务后乙方应当支付给甲方的价款总额。 (2)“货物”或“设备”系指甲方按合同要求，向乙方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。 (3)“服务”系指合同规定甲方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。 (4)“项目现场”系指交货地点以及将要进行货物安装的地点。 (5)合同的解释：下列文件是本合同的组成部分，以下文件的相关约定与本合同 不同的，以本合同的约定为谁，但后于本合同签署的补充文件、协议另有约定的除外：
a)本合同： b)供应商提交的投标函; c）投标报价表： d）生产厂家授权函，售后承诺书： e）招标文件、投标文件、中标通知书： f）技术要求响应厂家承诺书： g）其他经双方书面签署确认的补充文件、协议。 2.合同标的 2.1乙方同意购买，甲方同意出售《货物需求一览表》（见附件一）表中所有货物。 2.2除乙方事先书面同意外，甲方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的 义务或进行分包。如果为履行本合同确需要分包相关合同义务的，甲方应就本合同项下 的分包意向提前书面通知乙方。但该通知不解除甲方承担的本合同项下的任何责任或义务，也不能视为已获得了乙方的同意。 3.合同金额 3.1合同的含税总价（即合同总金额）为人民币万元（大写元整），货物分项价格详见o 3.2根据现行税法征收的税费由纳税义务方自行承担。任何一方不对另一方应当缴纳的税费承担任何责任。 4.交货时间和交货地点 4.［交货时间：-
本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用 产品购销合同标准版 【产品购销合同标准版】 销货方：____(以下简称甲方) 购货方：____(以下简称乙方) 签约时间：_______ 签约地点：_______ 第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。 第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。 按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。 第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。 在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。 国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。 逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。
壁挂式太阳能热水器设备 采购、安装合同 发包方：潍坊市水清木华置业有限公司（以下简称：甲方）承包方：潍坊索兰商贸有限公司（以下简称：乙方） 甲乙双方就潍坊市同方信息港1-3,5-13号住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1．产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2．太阳能设备主机规格型号为：80L平板式 1、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 2、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 3、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1．开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点（潍坊市同方信息港项目），设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2．施工工期：自年月日至年月日。
2.3．设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4．竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥1357000 元（大写人民币壹佰叁拾伍万柒叁仟元）。合同总价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、装运卸费、配合费、总包服务费、安全防护费、制作费、安装费、检测费、验收费、利润、税金等完成该工程的全部费用。 四、付款方式 本工程无预付款，货款须抵甲方住宅楼房二套（见附表），做完支架预埋，付总工程款的5%（现金），本合同约定的太阳能制作完毕，货到工地后付至抵房后余款的50%，安装完毕后付至抵房后余款的80%，验收合格后，甲方付至合同总价款的95%（含抵房款）；余款5 % 作为质保金，质保期结束后七日内，甲方一次性付清。 五、设备保修及售后服务 5.1．产品保修期为 1 年，自太阳能热水器安装工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，如因产品设计、材料、工艺、施工等质量原因产生太阳能漏水或其他质量问题，乙方免费维修或更换。 5.2．保修期满后乙方负责所供太阳能的终身有偿维修工作，配件按照市场价格合理收费。 5.3合同双方如对设备的质量问题存在争议，则以国家技术监督检测部门的检测结论为准。 5.4如因设备质量原因，经维修后仍然不能正常使用的，乙方需依照国家“三包”（包修、包退、包换）服务规定，履行服务承诺，进行调换或退货。 六、甲方责任及义务 6.1．设备进场当日，甲方与乙方共同确定安装位置，并负责协调施工用水用电。 6.2. 甲方在阳台预留地面以上0.2米以上冷热水管，并加阀门。 6.3．安装位置及施工方案确定后，甲方如需要更改设计及安装方案，必须及 时以书面形式通知乙方，经双方确认后执行，因此产生的材料、施工及误工费用 由甲方承担。 七、乙方责任及义务 7.1．乙方保证提供的产品为原厂正品，提供产品合格证及竣工验收所需资料，并及时与甲方确认设计、安装方案，严格按照国家标准及规范的要求进行设备的安装与调试工作。 7.2．在设备安装期间，乙方需遵守甲方管理规定，遵守安全、文明施工条例，在施工过程中所有安全事故均由乙方承担全部责任与损失，与甲方无关。 7.4．施工过程中乙方不得擅自移动破坏建筑原有结构、设施，如确属必要，应经甲方同意，由甲方负责处理，否则如造成损失全部由乙方承担。 7.5设备安装过程中，乙方负责对破坏的外墙部分进行修补，并做好支架处的防水处理工作。 7.6 施工所需水电费用由乙方承担。