合同编号：
供水管道安装工程合同
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：长沙锦帆供水工程有限公司
签订日期：201 年月日
供水管道安装工程合同
发包人(全称)：
承包人(全称)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，为了明确双方的责任、权利及义务，本着平等互利、自愿和诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况，经双方友好协商，特签订以下协议，供双方共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：新装DN 结算水表套
第二条工程承包总价及承包方式
1、合同总金额（人民币）：
（大写）元
（小写）￥
2、承包方式：根据现场实际情况采用一次性总价包干方式，工程承包总价包含申勘、报建、设计、预算、审批、施工、材料、人工工资、规费、配套费、利润验收，以及各类手续办理等所有费用。
第三条工程款支付
1、发包人向承包人支付的合同总金额为￥。
2、付款方式：本合同签订后5个工作日内，发包人向承包人支付合同金额%,即元整（￥）。承包人完成全部工程内容，经发包人及相关行政管理部门验收合格且结算完成并办理完全部手续后5个工作日内，发包人向承包人支付合同金额%，即元整（￥）, 即发包人向承包人支付完毕本合同工程款。
3、发包人完成全部付款前，承包人需向发包人提供正式发票。发包人向承
包人支付完毕本合同工程款即完成本合同约定的付款义务。
4、发包人逾期支付工程款5个工作日以上时，承包人有权停工。
第四条合同工期
1、开工日期：201 年月日；
2、竣工日期：201 年月日；
3、工期：30个日历天。
4、因承包人原因未能如期竣工的，每逾期一日，承包人应当承担合同总金额5‰的违约金，违约金从工程款中直接扣除。
5、因发包人原因未能按时付款的，每逾期一日，发包人应当承担合同总金额5‰的违约金，违约金在工程交付使用前5个工作日内付清。
第五条发包人职责
1、发包人负责配合承包人勘查现场。
2、发包人负责向承包人提供临时用电及材料堆放场地。
3、承包人在施工过程中，承包人如与其他部门或住户发生纠纷，由发包人负责协助处理，承包人承担因其过错而导致的责任。
第六条承包人及承包人职责
1、承包人负责提供办理自来水安装手续的资料和相关证件。
2、承包人负责办理新装自来水管网红线手续。
3、承包人施工过程中，如遇到地下障碍物不能按图施工，需进行设计变更时，承包人承担由于设计变更所增加的费用。
4、承包人安排施工人员进场施工时接受发包人现场代表对工程质量的全程监督。
5、承包人自检合格后，在验收日期前，提前2个工作日通知发包人及有关单位参加验收，工程质量达不到验收规范要求，由承包人返工直到合格，其返工费用由承包人自理，并承担工期延误的违约责任。
6、承包人必须按《安全技术操作规程》保证安全生产，严格遵守国家、湖南省和长沙市相关文明施工规定，保证周边及其它设施安全和正常工作，如因承包人原因造成安全事故和第三者安全事故，其责任和经济损失由承包人负责。
7、质量保修：自竣工验收合格之日起，水表（含水表）
至市政管网段如出现质量问题，承包人终身负责维护。
8、承包人负责按相关规定办理自来水安装手续，并负责办理通水手续。
第七条合同生效和终止日期
1、合同生效日期：双方签字盖章之日起生效。
2、合同终止日期：本工程竣工验收完成后，合同即行终止。
第八条其他
1、本合同未尽事宜，双方协商解决。
2、若合同执行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意提交长沙仲裁委员会仲裁。
3、本合同一式贰份，发包人、承包人各执壹份，均具有同等法律效力。
发包人：(公章)承包人：长沙锦帆供水工程有限公司
（公章）
法定代表人：
法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人：
开户行：中国工商银行股份有限公司长
沙新河支行
账号：1901010309100004612
住所：住所：
电话：电话：
传真：传真：
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
合伙做生意协议书
合伙做生意协议书有关的内容要写详细，下面是挑选较好的合伙做生意协议书样本，供大家参考 一、合伙做生意协议甲：，身份证号：，籍贯 乙：，身份证号：，籍贯 甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙双方自愿合作经营百川投递项目，总投资为壹万元(10000元)整，甲方以人民币方式出资壹万元(10000元)，乙方以人力资源和团队资源方式投入。 第二条本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人出资的为私有财产，不得随意分割。合伙终止后， 各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条本合伙组织经营期限为一年。如果需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。 第四条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由 全体合伙人承担。 第五条组织固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方40%、乙方60%的比例分配。 乙方不得私下接单：如有违反，追究相关责任。 第六条组织任何一方对组织债务后，另一方无需清偿债务负担。 第七条每年项目产品总销售利润的，按月结算。乙方应按口头协议遵守上班时间，以及合作事宜。 第八条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第九条本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第十条自协议签订之日起，乙方需要负责技术和市场开发及售后跟进，甲方负责管理及日常事务。 第十一条本协议有效期暂定三年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从____年__月__日至____年__月__日止。 第十二条争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉; 第十三条本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。 第十四条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 第十五条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议 2、合作协议期满 3、双方同意终止协优议的 4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的，另一方有权解除合作协议 第十六条未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效 第十七条本合同一式两份，双方各执一份，具有相同的法律效力 甲方：(签章)乙方：(签章) 地址：地址： 合同签订地点：___________ 合同签订时间：____年__月__日 二、合伙做生意协议书甲方：身份证： 乙方：身份证： 丙方：身份证： 就甲、乙、丙三方合伙经营x公司一事，经甲、乙、丙三方充分协商，达成合伙协议如下： 一、合作原则 三方本着风险共担，利益均沾的原则，共同投资，共同经营，共同发展，确
做工程合作协议书范本 关于工程合作方面的事物，由于是多人合作来推进工程的进度，因此在这之前应该要签订好相应的协议，明确互相之间的职责。以下是由为大家整理的“做工程合作协议书范本”，仅供参考，欢迎大家阅读。 做工程合作协议书范本（一） 甲方：__________________ 乙方：__________________ 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与______有限公司电缆产业园______厂房工程项目施工达成如下协议条款： 第一条总则 1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对______有限公司电缆产业园______厂房工程（以下简称“本
项工程”）项目施工具有约束力。 1.2本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方______签订的《______工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于______工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由______市______钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以
装修清包工合同范本 发包方(以下简称甲方)： 姓名(名称)：住所： 联系电话： 承包方(以下简称乙方)： 工程责任人联系电话： 开户行： 帐号： 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议： 1、工程地点： 2、形式结构：平层式：三室一厅一厨一卫 3、工程承包方式：全包 4、工程期限：天 开工日期：________年____月____日 竣工日期：________年____月____日 5、双方商定，本工程的价款为人民币(大写)肆拾万元。首付拾万元，叁拾万第二次付元。 6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，
办理移交手续。 7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在 验收合格签字后，即填写工程保修单。 8、施工范围：四个房间(两个卧室、一个客厅、一个书房，四壁贴日本进口墙纸，其余公共地段刷美国大班漆，地面铺设 80x80的瓷砖，打地脚线，要求平整;客厅临街面用12公分以上双开玻璃门。一个厨房、一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶，留 出吊顶空间，边角打磨，地面铺30x30的瓷砖，要求平整。两 个阳台地面铺设30x30瓷砖，要求平整。水、电、气、管线及 安装，管线必须是目前市场上最高端产品。露台76平米要求修建简易休闲厅3间，采用12公分以上玻璃墙。 9、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有 关资料送交甲方。甲方接到资料后____日内如未有异议，即视 为同意，双方应填写工程结算单并签字。 10、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国 家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的， 均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。 11、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时 通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的 损失。 12、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 13、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实信用原则，签订本安装工程施工合同，以供双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：_________________________________改线工程 2、工程地点：_________________________________. 3、工程内容及承包范围： 钢管∮2800×22单向7.982㏎(双管15.964㏎);∮2500×20共计50M;∮2400×20共计50M的布管下沟、对口焊接、焊后防腐补口、施工过程中的排水降水工作（特殊情况除外）。 二、工期： 1、本工程从___________年___________月___________日开工起至___________年___________月___________日止，工期为___________天，如遇特殊原因（如大雨、地震材料等原因）按期顺延。 三、工程质量： 1 因为本工程属于压力管道，乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准提供具备压力管道焊接资质的焊工施工，并接受质量检查部门及甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为甲方人员检查提供便利条件并予以积极配合，对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。 2 工程质量必须达到专业质量检验评比标准规定的分项（单项）工程质量标准,第一个月焊缝合格率不低于85%，第二个月以后不低于92%。
3 管道的对口、焊接施工方法须符合现行国家标准的要求。 4焊缝对口的错边量不得超过±2MM,焊缝100%超声波检测B1级合格，20%射线探伤抽检应达到Ⅱ级焊缝要求，焊缝表面不能有其他不允许的缺陷。 五、安全施工： 1、乙方应按现行国家相关规定进行安全文明施工，加强施工安全管理，不得违章作业。 2乙方必须对所有施工人员购买工伤劳动保险。 六、工程计价： 1、本工程为计价不计量，承包价格为每个焊缝___________元计价,以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程结算.结算款为当月完成量总价的90%，余款待施工队撤离现场时一次结清。如因检测滞后造成的工程量统计误差可根据以往合格率计入当月结算工作量。 2、施工队承担每个月四天的雨天误工费用，如每个月下雨超过四天时，甲方承担50%的误工补贴（按实际人数及工资额计算）；如因甲方材料、机具、作业面问题出现误工不超过四天时，由乙方负责；超过四天以后由甲方负责。 3乙方人员进入现场后开工前为甲方所作的零星工作由甲方支付人工工资. 4工程完工后如甲方需要乙方留下进行水压试验等工作时, 人工工资由甲方支付. 七、工程承付款方式： 1、工程款当月结算,第一个月为45天,以后为35天。 2、工程量由甲方现场技术人员共同测量确认，由甲方技术负责人审核，作为工程结算的依据。所有工程量以第三方检测合格并经监理认可的焊缝数量进行工程进度结算.结算款为当月完成量的90%。 3、余款待施工队撤离现场时一次结清。 八、双方责任： 1、甲方责任：
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：
编号：生意合作合同书范本 甲方 乙方 签订日期年月日 XXXXXX公司
生意合作合同书范本 甲方：_____身份证__________住址_________________ 乙方：_____身份证__________住址_________________ 一，甲乙双方共同自愿合伙 经营(店名)xxxxxx(地址：xxxxxxxxx)，前期预需投资x万元整，甲乙双方各投资x万。各占投资总额的50%，比例为5：5.。如前期投资不足，需扩大投资仍按原比例进行投资(具体数目以账面为准)。店内所有财产为双方共有，比例为5：5。 二，本合伙依法组成合伙企业： 以乙方名义办理《xx经营许可证》，《xx经营许可证》和工商登记等，并注册为企业负责人。 三，合伙双方本着共同经营： 共同劳动，共担风险，共负盈亏的宗旨精诚合作。店内盈余按照各自投资比例分配即5：5(除去一切费用后)。店内债务同样按照各自投资比例(5：5)负担。 四，经营职责： 共同经营中，由甲方负责进货支出和费用支出，(费用有：人员工资，各种招待费，房租，消耗用品等)即现金管理(建立专用账户)。任何支出由乙方确认后签字入账。由乙方负责店内经营和货物管理，
即账目管理。乙方必须把当天营业额全额交予甲方用于各种开支，并结算当天的营业利润一并交予甲方入账。任何一方不得在店内取走现金和货物，如需取货必须现金结算并做好记录。经营中，甲乙双方对未经对方同意赊销出去的货物，由经手人(三个月内)负责全额收回，造成损失，由经手人全额承担赔偿。 五，盈余结算： 店内盈余每半年(盘货)结算一次，除去一切开支后按约定比例分配，在结算中如出现应有现金与现有现金不符，由甲方全额赔偿。如出现应有货物与现有货物不符，由乙方全额赔偿。 六，过期货物处理： 在经营中乙方负责盘查店内预过期货物，需提前6个月和3个月提醒甲方知晓，并作好记录共同处理，处理不掉按正常损耗于店内核销，如未通知甲方和未做好记录的过期货物由乙方全额赔偿。 七，纠纷处理： 如甲乙双方发生纠纷，不能共同经营的'情况下，由双方共同协 商(签署另外协议)，可将本店交于一方经营，经营方应按期支付另一方一定的经营利润，(具体数额由双方协商并签订协议)以年结算支付。经营中选择经营一方在未经另一方同意的情况下不得转让本店，如造成损失由经营方全额赔偿另一方，并视转让无效。 八，退伙： 合伙人可自由退伙，依据合伙开店协议，按照自愿、平等、公平、诚实的原则，由双方共同协商赔偿事宜做好财产、债务分割并签订退
工程项目合伙协议范本 The latest model project partnership agreement 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程项目合伙协议范本 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 合伙人甲： 居住地： 身份证号码： 合伙人乙： 居住地： 身份证号码： 甲、乙双方经平等协商，就合伙承包河南焦作南水北调 工程事宜，达成如下一致，供各方信守。 一、合伙宗旨 在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利 润最大化。 二、合伙经营项目和范围 合伙项目以________公司中标合同确认的项目内容及范 围为准。
甲、乙双方合伙承包的项目，对外以_______公司名义出现。 三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例 1、甲方以现金出资，出资额为人民币万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例%。 2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占 _______%。 五、盈余分配与债务承担 1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配。 2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。 六、退伙 合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙。 退伙需经对方同意，方可实行。
篇一：清包工合同范本 清包工合同 承包方(以下简称甲方)：联系电话：施工队(以下简称乙方)：联系电话：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签订如下合同： 一、工程概况 工程地址：南湖影视基地 二、价格三、工程范围 南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围，包括顶面开灯孔。 四、付款方式 1、工程完成工程量的30%，付全款的10%，工程完成工程量的50%，付全款的30%，工程完成工程量的90%，付全款的70%，工程完工，验收合格后按实际发生收量，结算费用。 2、按施工总额的3%作为保修金，从竣工之日起1年后支付。 四、设计与施工 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，如发现图纸与实际不符，应通知甲方项目颈部，协商后再行施工，不允许自作主张更改设计，如自行更改，所产生的后果由乙方自行负责，乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表，并严格按照施工进度计划表施工。五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失，如遇所购材料需要一定工期时，需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。 3、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.。 4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 6、甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。 7、乙方根据工程量开出所需材料清单，甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性，根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%，如超出，按市场价扣除超出部分费用。 六、工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方按照损失扣除费用。 七、垃圾清运 垃圾应由乙方清运堆放一起，保证进出方便。 八、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件，每月向甲方报工人工资表。 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜，乙方自行负责施工人员吃住。。 4、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。 九、施工机具
公园世家二期新建住宅供电配套工程 工 程 合 同 合同编号: 甲方：蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司 乙方：湖北鄂电电气集团工程有限公司 签约时间：
公园世家二期新建住宅供电配套工程 工程合同 合同双方： 甲方：蓝鼎（仙桃）置地发展有限公司（以下简称甲方） 地址（即通知地址）：湖北省仙桃市御台公馆特1号 邮政编码：项目负责人： 联系电话：传真： 乙方：湖北鄂电电气集团工程有限公司（以下简称乙方） 地址（即通知地址）： 邮政编码：项目负责人： 联系电话：传真： 上述甲乙双方本着平等、公平、自愿和诚信的原则，经充分、友好协商，就乙方承接甲方公园世家二期项目新建住宅供电配套工程及居民生活用电部分供电手续办理工作事宜达成一致，同意订立本合同，以资信守： 第一章新建住宅供电配套工程 第一条新建住宅供电配套工程概况 1、新建住宅供电配套工程（下称“工程”）地点：湖北省仙桃市。 2、本工程由2栋32层、1栋18层和1栋24层高层建筑组成，总建筑面积约： 59150.94平米。 3、承包范围：负责制定工程设计方案、出具施工图并报经甲方及电力主管部门审核批准，负责从电网供电点至居民电能计量装置（含电表、表箱及开关）或公建设施的产权分界点止的所有供配电设施采购及安装建设。负责供电配套设施的报请电力主管部门的验收及最终移交工作。合同固定总价包括所有供配电设施的设计、设备材料购置费、通道建设费、监理、施工规费、税金等一切费用；并包括6#楼增加安装的6块电表（单相1块、三相5块）。（工程预算明细附后）
第二条工程工期及施工计划 1、工程施工开工日期以签订合同之日起算，工程竣工日期为：7#、8#楼于2015年12月31日前通过竣工验收并通电，9#、10#楼于2016年5月30日前通过竣工验收并通电，6#楼6块电表于2015年11月30日前通过竣工验收并通电。乙方应根据电力建设工程施工技术管理的有关规定编制“施工组织设计”（或施工方案）、“施工综合进度计划”，在开工前如约提交甲方。 2、经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为本合同附件一，由双方共同遵循。乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，提交甲方批准后执行。 3、乙方应严格按照本合同约定的工期、质量完工并提交有关政府质检部门及供电部门验收。 4、甲乙双方一致确认，上述工期及施工进度安排已充分考虑可能出现的下雨、下雪、防洪排涝、高温等自然天气影响因素。因此工程施工中发生前述情形时，不属于本合同第三部分第3条约定的不可抗力事由，届时工期不予顺延。 第三条甲乙双方的权利义务 1、甲方权责 1.1、使施工场地具备施工条件； 1.2、为乙方进行施工提供必要的水、电、电讯线路，并保证施工期间的需要； 1.3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 1.4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确； 1.5、配合乙方办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输的申报批准等手续； 1.6、将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验； 1.7、为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求； 1.8、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。 2、乙方权责
编号：LD-202155046 合伙做生意的合同范本6篇 Any party has no right to terminate this contract without another party's agreement. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签约地点：____________________ 签约时间：_____年____月_____日
合伙做生意的合同6篇 合伙做生意的合同范本6篇 合伙做生意的合同范本1 甲方：，身份证号码：；住址：。乙方：________，身份证号码：；住址：。乙方：________，身份证号码：；住址：。 甲、乙双方经友好协商，就共同经营灯饰加工的事宜达成如下合伙协议： 第一条：合伙宗旨： 利用合伙人自身具备的资金管理优势和产品需求的优势，经营灯饰加工行业，使合伙人通过合法的手段，创造劳动成果，分享经济利益。 第二条:经营场所位于：；面积:平方米：经营项目为灯饰类加工、销售等等。 第三条：出资额、方式以及期限 1.甲方：雷灼宏以现金方式出资，计人民币壹拾万元正（小写: ￥100,000.00元），汇入合伙人指定帐户,开户银行:帐号户名:,帐号,占25%股份。 2.乙方_____、_______以固定资产方式出资，计人民币叁拾万元正（小写:￥300,000.00元），占75%股份。 3.各合伙人的出资,于20xx 年08月18日以前交齐, 由合伙负责人统一保管，
合伙人有监督和核查权。 4.本合伙出资共计人民币肆拾万元（小写:￥400,000.00元）。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，协议终止按合伙人约定的时间予以返还。 第四条：工资分配、盈余分配以及债务承担: 1.工资分配：考虑统一管理,合伙人甲方不参与经营管理权,乙方全权管理,但本着共同财产,合法经营、开源节流的宗旨,合伙人不执行工资分配原则，乙方可以按生活需求，共同约定每月提取元盈余分配款项。 2.盈余分配：除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润，即合伙创收盈余，将以合伙人出资为依据，甲方同意按约定比例分配，甲方分配20%，乙方分配80%。 3.债务承担：因甲方不参与经营管理权，不承担债务偿还责任；乙方在经营过程充分考虑经营风险，如在合伙经营过程中有债务产生，合伙债务可由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，由乙方承担。 第五条：入伙、退伙、出资的转让: 第一部分：入伙: 1.新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意，不得擅自做主。 2.新合伙人须承认本合伙协议,并共同签署新合伙协议。 3.除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任;入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。 第二部分：退伙 1.自愿退伙:
本协议由下列双方订立： 甲方：________________ 乙方：________________ 根据《中华人民国合同法》和其他有关规定，结合双方公司合作的具体情况，现初步拟订合作条款如下： 1．合同标的 乙方执行及完成甲方的规定和要求，在经营围许可配合甲方完成在中国国的工程。 2．合同总价 _________ $ 本合同价为一次性包定价，包括容： 2．1?厂房设备安装前的准备工作，咨询，代理联络，前期采购，辅助绘图工作。 2．2?设备所需的机械（或钣金）加工件，五金件配送，劳动用品和一系列的辅助材料。 2．3?工程中所需的人力辅助，工具辅助。 2．4?配合甲方派遣的工作人员的对饮食起居的安排，不包括市外的服务。 2．5?安装设备工程后的维护工程：油漆，清理现场，无技术含量较高的检验配合（包括夜间值班），工具保管等。 3．合同工期 3．1 乙方必须无条件配合，满足甲方和甲方客户单位的施工进度计划要求。 3．2 乙方需按时提供给甲方服务，逾期造成的后果损失的，损失由乙方承担。 3．3．1 前期需准备的工作甲方须在工程开始前20天通知乙方。 3．3．2 采购送货服务乙方在明确要求后，12小时给予答复，可进行的任务须在（最多60小时完成送货）。 3．3．3 乙方应及时完成辅助绘图工作，甲方须保证提供资讯完整和联络的时效。 3．3根据实地情况，油漆工程和辅助检检验工作等不可一次性完成的，甲乙方经商议后共同解决。 4．质量保证 乙方应保证其供应的加工件，配件，五金件等都是全新的，应甲方要求，须提供响应质量合格书或型号材质证明，有说明书的特殊器材，乙方应提前提供说明，甲方在违反常例使用后造成后果乙方不承担责任。 5．技术资料 甲方需要的技术资料，商务讯息，乙方应准备与要求相符的资料，图片，图纸按时寄送给甲方，如甲方认为资料提供不完整或丢失，乙方在收到甲方明确要求后必须免费再次提供。
建筑工程劳务清包合同新 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
建筑工程劳务清包合同新示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 建筑工程劳务清包合同范文篇一 甲方： 乙方： 为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努 力提高施工效率，按照《中华人民共和国经济合同法》和 《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工 程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协 商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成 如下协议： 一、工程名称及施工内容 1、工程名称： 2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)
二、工程地点： 三、工程承包方式 包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。 四、工程总量 约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设计图纸计算)。 五、协议价款 按第一款施工内容，综合清包总价 六、付款方式 1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。
YOUR LOGO 电力施工合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
电力施工合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程范围：；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式：_. 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 二、合同工期及工期延误 1、开工日期：xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx 日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥. 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
生意合伙协议书 双方合伙协议书你找到了吗?下面是挑选较好的生意合伙协议书范文，供大家参考阅读。 甲方：_____身份证__________住址_________________ 乙方：_____身份证__________住址_________________ 一，甲乙双方共同自愿合伙经营前期预需投资x万元整，甲乙双方各投资x万。各占投资总额的50%，比例为5：5.。如前期投资不足，需扩大投资仍按原比例进行投资(具体数目以账面为准)。店内所有财产为双方共有，比例为5：5。 二，本合伙依法组成合伙企业，以乙方名义办理《xx经营许可证》，《xx经营许可证》和工商登记等，并注册为企业负责人。 三，合伙双方本着共同经营，共同劳动，共担风险，共负盈亏的宗旨精诚合作。店内盈余按照各自投资比例分配即5：5(除去一切费用后)。店内债务同样按照各自投资比例(5：5)负担。 四，经营职责：共同经营中，由甲方负责进货支出和费用支出，
(费用有：人员工资，各种招待费，房租，消耗用品等)即现金管理(建立专用账户)。任何支出由乙方确认后签字入账。 由乙方负责店内经营和货物管理，即账目管理。乙方必须把当天营业额全额交予甲方用于各种开支，并结算当天的营业利润一并交予甲方入账。任何一方不得在店内取走现金和货物，如需取货必须现金结算并做好记录。 经营中，甲乙双方对未经对方同意赊销出去的货物，由经手人(三个月内)负责全额收回，造成损失，由经手人全额承担赔偿。 五，盈余结算：店内盈余每半年(盘货)结算一次，除去一切开支后按约定比例分配，在结算中如出现应有现金与现有现金不符，由甲方全额赔偿。如出现应有货物与现有货物不符，由乙方全额赔偿。 六，过期货物处理：在经营中乙方负责盘查店内预过期货物，需提前6个月和3个月提醒甲方知晓，并作好记录共同处理，处理不掉按正常损耗于店内核销，如未通知甲方和未做好记录的过期货物由乙方全额赔偿。 七，纠纷处理：如甲乙双方发生纠纷，不能共同经营的情况下，由双方共同协商(签署另外协议)，可将本店交于一方经营，经营方应
编号： HZ-20219314 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 工程合作合同范本 The parties to the contract have equal legal status, and neither party may impose its will on the other.
[标签:titlecontent] 甲方：_______________（以下简称甲方） 乙方：_______________（以下简称乙方） 为使_______________项目（以下简称本项目）在济南高新技术产业开发区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。 一、土地问题 1、土地位置及出让方式 甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初步确定项目建设地点位于占地约亩。其中独自使用面积亩，代征道路面积亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。 2、土地价格 为体现对本项目的支持，甲方初步确定以万元人民币/亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计万元，由高新区参照项目单位纳税中高新区财政收益部分给予相同额度的扶持。
3、付款方式 高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五日内，一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。 二、工程建设 1、开工条件 （1）按照乙方建设规划要求，甲方承诺于________年____月____日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即“九通一平”的基本建设条件，确保乙方顺利进场。否则承担由此给乙方造成的经济损失。 （2）甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。 2、工程进度 乙方必须在________年____月____日前进场开公建设，并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。 3竣工时间 乙方必须在________年____月____日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前三十日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。 三、违约责任 1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出
编号：_____________ 水电安装清工承包合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 发包单位：_____________________ （ ___________________ 以下简称甲方） 承包单位：_ _ _（以下简称乙方）
甲方委托乙方承建_________________________________________ 楼的所有水电安装清工工程活，因施工需要所予留所涉及的水电工活，应在装饰竣工阶段予以完成，同时在工程交付使用后，对业主及用户提岀的质量问题应及时进行修复整改，否则应承担由此造成的一切损失。 为了明确双方责任，分工协作，更好的相互配合，确保工程如期按质完成，根据国家颁布的<< 中华人民共和国经济合同法>>，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。 1. 工程按照上级要求开工进场后，乙方必须立即安排人员进入现场进行施工，并按照施工计划 进度表，合理调度人员，及时保质保量完成。使各工种能相互自然地配合，保证整个工程的施工 进度。 2. 甲方将工程分包给乙方，按起初提供的施工图设计所示建筑面积计___________ 注：（主厂房建筑面积为____________ 平方米，杂物间建筑面积为______________ 平方米，原料仓库建筑面积为 ___________ 平方米，四幢共计____________ 平方米。）在施工过程中，乙方自行解决施工过程中的所需的小型机具用具，如：榔头、锯手、老虎钳、割墙用切割机、切割片、电锤、电钻、拖线箱、小太阳、电焊机、安全帽、雨衣等各类用具。其他大型机械设备由甲方提供，如砂轮切割机、 劳动车等。乙方则在操作使用中应注意保管，维护清理如因使用不当或违规操作损坏的由乙 方负责修理费用，每天施工上下班未用完的材料应及时回笼，做好落手清，不得随地乱放。影 响文明施工，如经甲方提醒，仍未做好，甲方将派人清理，工资按_______________ 由甲方从乙方工程款中扣除。对浪费工地财物者，甲方有权对乙方处以罚款（以布告张贴形式公布，勿需乙方 签字），对运到工地的材料，由乙方承担卸货，并合理堆放。 3. _______________ 乙方（）本人必须在施工现场，负责施工的一切事务，确需外出，则应安排能作为全权代表的负责人（___________ ）。在施工过程中必须熟悉图纸，严格按照施工图纸及施工规 范进行施工。该预埋的预埋，应预留的预留，避免以后凿洞，严禁产生违章违规操作，影响工程质量，由
编号：QC/RE-KA9813 电力施工合同标准范本 In the case of disputes, the parties protected by the contract shall use the contract to apply for arbitration to solve the disputes and safeguard their legitimate rights and interests. （正式协议示范文本） 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签署时间：________________________
电力施工合同标准范本 使用指南：本协议文件适合在平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 甲方： 乙方： 交款单位： 根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将工程承包给乙方施工。现双方经协商，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：鲅鱼圈区 3、工程内容： 4、工程承包方式：包工包料
5、工期：工程拟定年月日开工，年月日竣工，工程有效工作日为天，以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。 6、工程结算方式：实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容，签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素，签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整：⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上，应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算，调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。