Special engineering design, supply and installation contract
Contract No:201604
Buyer( Party A): Best way Gulf Steel Structure LLC
Supplier(Second Party): HongKong Fertile Trading (Branch).
Party A commissioned Party B to undertake Party A's designated60beds Hospital project special engineering design,supply,installation,by mutual agreement,the signing of this contract,joint implementation.
1.The scope of work :both parties confirm the intelligent systems within the scope of construction drawing processing production, including drawing deepening design, processing production , per assembling, packing, loading, technical support and services, Party B should provide the export required documents of relevant information, documents and assistance which the Party A need.
2. Design basis
2.1 The contract or the power of attorney which party A provide.
2.2 Submission basic data of party A
2.3 The design USES the main technical standards: Design should comply with UAE municipality and related departments approved by the planning and design drawings, and meet the relevant international BS standards，and to meet the requirements of Party A assigned supervisor, project related department.
3.Design content
3.1 The list of design work
3.2 Quota design
a. Party B design according to the basic drawing which is the Party A to provide. Party B according to the specifications and technical requirements for reasonable deployment configuration.
b. In line with the design requirements on the basis of party A, by party b in the supply of equipment and material list limit cost is as follows
4, Contract amount:
Both parties agreed the contract amount of $ 2,926,900 , for the completion of the term of the contract for the design, supply and installation work of all costs, profits, taxes, and so on.
5,payment condition:
5.1 Pay 15% of the contract amount after get the approval from the owners and supervision for the completed design drawings.
5.2 Pay 45% of the contract amount upon goods ordering process and list approved by Party A 5.3 Pay 30% of the contract amount upon goods ordered ready to board.
5.4 pay 5 % of the contract amount upon arrival on site completion of installation.
5.5 Pay 5% of the contract amount as retention, to be paid after one year warranty period has come to an end.
5.6 Payment by bank transfer.
5.7 Party B shall provide the original Commercial invoice to party A.
6 Both parties to submit relevant information, documents and time.
6.1 Project the existing building and structural drawings can be provided within one week after signing the contract .
6.2 Submitted design drawings and BOQ (Note configuration parameters detailed technical standards) for the party A confirm within 60 calendar days after signing the contract,the submitted document should be Chinese and English electronic version of each copy .
6.3 Supply and installation: Party A should deliver the material to site within the 180 days after receiving instruction from Party B, and send 4 full-time technical personnel to the scene to guide the installation work.
7 Privacy Policy:
Both parties should protect each other's intellectual property, without the consent of the other, Neither party to the other without modification of information and documents, copied or transferred to a third party or used for any projects outside the Contract. In the event of the above, the disclosure shall bear all the consequences and liability.
8 Quality standards:
Party B supply the materials to meet the requirements of UAE municipality and relevant departments, while Party B should cooperation with party A for the drawings and material approval.
9 Resolve contract disputes:
9.1 The implementation of this contract dispute, resolved through consultation by both parties, negotiation fails, Both sides agreed to appeal to the UAE Judicial Court
9.2 This contract two copies, each party holds one into force after signature by the legal representative, each having the same legal effect, Party A requires Party B to stop supply of materials, this contract terminate after two side clear payment and goods. It can be provide supplemental agreement, as the contract attachment.
砌体工程劳务承包合同 甲方： 乙方： 工程名称： 工程地址： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法规规定的要求，遵循平等自愿、互惠互利和诚实守信的原则，甲方将承建的 *****标段工程的砌体工程承包给乙方。为确保工程按期、保质顺利完成，经协商双方达成条款如下： 一、主要工作范围 1、本工程施工图（含设计变更）范围内全部砌体工程。 2、砖砌体工程：含墙基冲洗、砖墙放线、砌块润湿、切割、砌块砌筑、预留空洞、拉强筋、转角筋埋设等砖砌体工程所有工序。 3、构造柱浇砼。 4、施工现场一切所需材料的装卸和运输（包含人力运输、人力传递或机械配合运输、二次转运、多次转运）、砂浆搅拌。 5、砌筑脚手架的搭拆，完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。 6、斗车、广线、线坠、水平尺、灰桶灰盆、水带、切制打磨机械以及砌体工种所用的一切工具等，均由乙方自备。 7、虽上述未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于本工程范围内的项目。 8、甲方提供的材料紧限于：砂子、石子、水泥、钢筋、各种砌块、相关添加剂、外加剂等主材，除此以外的所有材料均由乙方自供。 9、甲方提供的大型机具紧限于：塔吊、龙门吊、搅拌机；动力电源及水源接通至各大型机具，楼层电源及水源接通至各楼层配电箱（配电盘），除此以外的机具、工具及终端增强照明用线缆灯具等均由乙方自备。（搅拌机机操工工资由甲方单独认价，一并计入乙方结算） 10、乙方配备1个以上专职质检员，跟班作业，配合甲方检查工程质量。 二、承包方式及承包单价 1、承包方式：人工费承包，具体为：包人工、包质量、包进度、包安全、包验收前的成品保护、包验收、包自用工具及材料的采购与保管。 2、承包单价：
一、合同管理的主要任务 1、合同签订者 对招标文件进项分析和合同文本审查，并做出相应的分析报告，对合同的风险性及可以取得的利润做出评估。进行工程合同的策划，如分包合同策划，解决各合同之间的协调问题。并对分包合同进行审查。为工程预算、报价、合同谈判和合同签订提供决策的信息、建议、意见等。对合同修改进行法律方面的审查。配合企业制定报价策略，配合合同谈判。 2、合同签订后 建立合同实施的保证体系，以保证合同实施过程中的一切日常事务性工作有秩序地进行，使工程全部处于控制中，保证合同目标的实现。对合同实施情况进行跟踪，收集合同实施的信息，收集各种工程资料，并做出相应的信息处理，将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析，找出其中的偏离，对合同履行情况做出诊断，提出合同实施方面的意见、建议，甚至警告。进行合同变更管理主要包括：参与变更谈判，对合同变更进行事务性处理，落实变更措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况。落实日常的索赔与反索赔工作。 二、加强合同管理的措施 1、重视建筑工程项目合同文件的拟定与分析 在合同文本的形式上，应该尽量采用合同示范文本。在实际工作中，因为使用不同格式的合同而产生经济纠纷的例子并不鲜见。因此，应该尽量使用合同样本——《建设工程施工合同（示范文本）》。非特殊情况，勿使用发包承包双方自行拟设的合同文本格式。此举可以有效防止所拟定的合同出现缺项、漏项及不平等条款。同时，也有利于行政管理机关对合同实施进行监督，有助于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷，维护双方的合法利益。 2、建立健全建筑工程项目合同管理制度并善加利用 合同管理环节繁多，包括合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履行跟踪、变更、中止、解除、终止等。建设单位要规范本单位的合同管理，就应该首先就合同管理全过程的每一个环节建立和健全一系列可操作的合同管理制度，使其合同管理有章可循。我认为合同交底制度、责任分解制度、每日工作报送制度及进度款审查批准制度是每一个建筑单位都应该建立的合同管理制度。合同签订后，合同管理人员应该对各级项目管理人员和各工作组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明，形成合同交底制度，即合同管理人员将各种合同任务的层层分解将任务落实到人。而每日工作报送制度要求各职能部门将本部门的工作情况及未来一周的工作计划保送到合同管理处，确保合同管理人员及时掌握工程信息，对各种问题做出正确决策。鉴于当前成本核算人员因对现场合同情况不熟悉而不能将费用索赔的项目及时纳入当月付款要求中的现状，建立进度款审查批准制度有利于合同管理部门从合同角度对进度款进行审核。作为一名合同管理人员，应该能够熟练运用建筑单位所设立的各项合同管理制度，将各项制度落实到实处。
综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。 A．招标 B．投标 C．招标投标 D．协议 2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。 A．投标人 B．代理人 C．银行 D．中标人 3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。 A．工程概况 B．组成合同的文件 C．材料设备供应 D．合同价款 4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务 A．部分 B．双方约定的 C．连带 D．所有 5．下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日 B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人 D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保 C．工程变更 D．违约、索赔与争议 7．AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A．同一工地不同建筑之间流动 B．不同工地之间的流动 C．同一建筑不同建筑部位上流动 D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动 9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部
北京大学文科横向科研项目合同书样本 说明： 1、本“科研项目合同书”是在中华人民共和国科学技术部监制的“技术咨询合同”和“技术服务合同”示范文本的基础上，由北京大学社会科学部拟定的、供我校教师在与校外企事业单位洽谈和签署有关科研服务咨询合同时参考的合同样本，在具体签署合同时可根据实际需要设计合同书。 2、为保护合同双方的权益，在洽谈和签署合同时，双方应认真协商并在合同中写明研究内容、成果形式、验收方式、经费及支付方式、保密义务、知识产权归属等有关问题，明确双方的责任和义务。
科研项目合同书 甲方： 乙方：北京大学 本合同甲方委托乙方就 （项目名称）项目进行咨询和服务，并支付相应的咨询服务报酬。双方经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条研究内容及双方责任（包括研究内容、研究方法、工作条件、研究成果、成果形式和验收方式等） 第二条进度安排 1、项目期限: 2、计划进度及阶段目标： 第三条经费及支付方式 1、本合同经费总额为万元（￥：）。 2、经费预算。
3、本合同经费由甲方（一次或分期）支付乙方。 具体支付方式和时间如下： （1） （2） （3） 4、乙方帐号 开户单位名称：北京大学 帐号：**************** 开户行：工行北京海淀西区支行 第四条保密义务（包括保密内容、范围、期限和泄密责任等） 第五条知识产权归属（包括相关知识产权的归属和分享，如研究成果的署名、申报奖励和后续研究中的使用权等） 第六条违约责任（包括双方违约的责任及违约金的赔偿等） 第七条合同的变更、解除和争议解决 1、合同一方要求变更、解除合同的，应在天前书面通知另一方，由双方另行协商一致，并签署书面文件。 2、合同在履行过程中发生争议的，签约双方应通过协商的方式解决。如协商不成，签约双方同意采用以下第种方式解决纠纷： （1）提交仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 第八条其它 1、本合同未尽事宜双方另行协商解决。 2、本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式份，甲方和乙方各份，每份具有同等效力。 3、双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。
服务管理应用信息系统软件开发项目合同书 合同范本
服务管理应用信息系统软件开发项目合同书 合同编号： 甲方(接受服务方)：________ 乙方(提供服务方)：________ 依据____年___月___日公开招标结果，乙方依法取得____服务管理应用信息系统软件安装中标权。为确保本项目顺利实施与完成，现就____服务管理应用信息系统软件材料、安装、调试、运行、技术支持等相关事宜，经甲乙方双方友好协商，签订本合同，望双方遵照执行。 一、合同内容 1、合同内容为“____服务管理应用信息系统软件开发项目”; 2、乙方负责本项目的调研、设计、开发、安装、调试、报告、人员培训、技术支持、售后服务等相关工作，并配合硬件系统集成商做好平台项目建设; 3、乙方按中标文件规定为甲方建立市社管平台延伸的____个子系统，即基础信息、事件处置、地理信息、日常工作、民情日志、互动交流、考核评估、辅助决策、权限配置、综合查询、社区e 通。 二、合同价款及付款方式
1、合同价款： 本合同总价款为人民币____元整(￥：____万元整)。 2、付款方式： 本项目软件系统安装完毕后，甲方通过验收合格后付总价款的____%，即人民币____元整(￥：____万元整)。质保期一年后无质量问题付总价款的____%，即人民币____元整(￥：____万元整)。质保期____年后无质量问题付总价款的____%，即人民币____元整(￥：____万元整)。保质期满无质量问题的，其余款一次性付清，即人民币____元整(￥：____万元整)。 三、项目工期： 1、本项目总工期为____日，即从本合同生效之日起至项目验收合格止。 2、在项目实施完成后，乙方应对实施项目进行功能和运行检测，以确认实施项目符合本合同的规定并可以正常用运行。同时由甲乙双方组成私系统初验，乙方应按照合同及其他有关文件的要求对初验中系统存在的问题和缺陷作出积极响应和改进，并提交至监理方进行确认，由甲乙双方及工程监理方确认初验报告，并签署初验报告。 3、本项目自系统实施完毕并签署初验报告之日起，即进入____日(日历日)的系统软件试运行期。在试运行期内未发现任何质量问题，并符合中标文件及合同的约定，本系统软件项目才算验收合格。
建设工程施工合同格式范本 核心内容：建设工程施工合同是由房地产商与施工单位签订的，是为了双方的权利和义务不受到损害。当房地产商委托施工单位建设商品房时，两者就会签订合同。建设工程施工合同格式是怎样的?内容条款包括哪些?以下是由小编为您收集整理的一份建设工程施工合同格式范本，仅供参考。 建设工程施工合同格式范本 甲方：(项目部(施工局)全称) 乙方：(营业执照登记名称，全称) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。 1、项目概况 1.1项目名称： 1.2项目地点： 2、合同范围 2.1主要合同内容 具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2.2主要施工工序 (1) (2) (3) 以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。 2.3主要工程量 2.4合同工期 2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。节点控制工期见下表： 2.4.2工期延误 如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延： a、重大设计变更; b、不可抗力; c、由于业主原因要求停工; d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。 2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。 2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担
工程项目合同管理工作总结;; 篇一：工程项目合同管理工作总结 合同管理工作是企业的一项重要管理资料，在市场经济日益发达的现 代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或 缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发 展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏 的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。 “重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改善的口号。 回顾本年度合同工作，我们发此刻合同管理工作的规范化、信 息化、标准化方面又迈上了新的台阶。 一、加强学习认识到位 为提高合同管理人员的整体素质，适应合同审查、管理、监督 工作的高标准、严要求的工作性质，更好地为企业生产经营服务，公 司组织各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训，全面、 系统地学习强化了合同管理人员职业素质教育和职业道德教育，严格 规范合同审查工作人员行为，明确合同审查工作程序，依法履行合同 审查工作职责，提升了合同管理战线的整体素质，为维护企业的正常
经济秩序和企业利益奠定了基础。 二、加强管理制度到位 1、为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们建立健全了各项规章制度，个性是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。 2、细化合同管理，保证了成本效益年活动的全面、深入开展。按照《合同管理制度》的要求，用心协助合同签订单位依法签订合同，严格审查合同，所有合同条款、签订手续和形式均由本部门管理，程序合法，杜绝了不完善和不合法的合同的出现，依法检查合同履行状况，协助合同承办人员处理合同中出现的问题，会同合同承办人员办理有关合同文书，建立合同档案，有效制止了不贴合法律、行政法规规定的合同行为，并依法监督合同承办人员的工作职责履行状况，依法执行合同审查制度，有效地保证了企业成本效益的全面、深入开展，切实维护了企业的合法权益。 三、注重质量履约到位 1、对新进公司员工签订劳动合同，规范了双方的权利与义务，并进行了劳动部门鉴定，并为其办理了养老保险。 2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，本
合同编号： 广东省财政数据信息中心 xxx系统集成项目 合同书 采购编号： 项目名称：xxxxx系统集成项目 签订地点：广州市 签订日期：20XX年X 月X日
甲方：广东省财政数据信息中心 乙方： 根据xxx招投标中心招标编号为xxx的项目招标结果、乙方报价文件及该项目中标通知书，经甲方与乙方协商一致同意签订如下条款： 一、总则 1.甲乙双方一致同意遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府招投标法》及其它有关法律法规，并遵循公平原则各自履行己方的权利和义务。 2.下列文件为本合同不可分割部分： 1)XXX招投标中心招标编号：XXX招标文件；。 2)XXX项目乙方中标的投标文件及中标通知书； 3)本合同执行过程中双方一致同意签署的变更文件； 4)本项目《施工设计》、《项目实施计划》、《项目验收方案》。 3.双方同意在出现合同理解上的歧义时，按照本合同及其附件、施工设计、变更文件、《中标通知书》、《招标文件》、《项目实施计划》、《竣工验收方案》、《投标文件》的顺序解释。 4.乙方保证按照合同条款的规定向甲方提供合格的设备及服务。
5.甲方保证按照合同条款规定的时间办理乙方到期应付合同款的支付手续。 二、合同标的 1.本合同标的为XXX项目货物及集成。实施内容包括设计、货物供货、 安装、调试、培训、测试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、 质保期保障等全部内容。 2.供货货物名称、品牌、规格型号、数量、金额见合同附件一《供货货 物清单》。《供货货物清单》中供货货物满足招标文件、澄清文件、谈判文件 等条款。 三、合同价格及支付方式 1.合同总金额为中标价人民币大写XXX元，小写XXX元。 2.合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、进口 报关（若为进口设备）、装卸以及乙方进行安装、调试、试运行、测试、验收 （含第三方测试、验收）、培训、技术服务、质保期保障服务等的全部含税费 用，以及合同实施过程中应预见或不可预见费用。甲方无须向乙方另外支付 任何费用。 3.本合同总金额在原招标技术与商务方案不变的基础下，合同价格为固 定不变价。如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以总价为准。
保廉合同范本』 合同编号 : □□口□□口□□工程保廉合同 甲方名称：□□口□□口□□口（以下简称甲方） 乙方名称：□□口□□口□□口（以下简称乙方） 为确保工程合同（合同编号：）双方能够勤政廉洁地履 行合同，维护双方合法权益，经双方协商达成一致意见，签订如下协议： 第一条双方的权利和义务 一、严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设有关规定。 二、双方本着公开、公正、诚信的原则，自觉按合同办事，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。 三、双方要建立健全廉政制度，经常开展廉政教育，加强对本单位工作人员的监督工作。 四、加强相互监督，对违反合同行为及时提醒并予以纠正，对违法违纪行为及时报告有关部门。 第二条甲方责任 一、甲方工作人员不得索要或接受乙方提供的礼金、有价证券（卡）和物品；不得在乙方单位报销应由个人支付的各种费用。
二、甲方工作人员不得借本人及家庭婚丧嫁娶、住房装修等时机，索取或接受乙方的礼品、礼金、有价证券或劳务、财务帮助
三、甲方工作人员不得利用职权安排亲友、子女到乙方单位工作或分包工程。 四、甲方工作人员不得接受乙方提供的宴请、高消费娱乐活动及观光旅游活动。 五、甲方工作人员不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收受回扣，谋取私利。 六、甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意刁难乙方。 第三条乙方责任 一、乙方工作人员不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送现金、礼品或有价证券（卡）O 二、乙方工作人员不得为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 三、乙方工作人员不得邀请和资助甲方工作人员及家属外出旅游、参观、学习。 四、乙方工作人员不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。 第四条违约责任 一、甲方及其工作人员有违反本合同规定的行为，情节轻微的，由甲方上级纪检监察部门给予诫勉；情节较重并给本单位造成损失的，依据有关规定对责任人给予党纪政纪处分和经济处罚，并建议调离原岗位，不再从事相关工作；给乙方造成损失的，甲方单位赔偿乙方单位直接经济损失；情节严重构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任。 二、乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴乙方交纳的部分质保金；情节较重并给甲方造成损失的，乙方赔偿甲方直接经济损失；情节严重构成犯罪的，将移送司法机关处理。
施工项目合同管理 为了加强公司、项目部、分包、劳务与各个供应商之间的合同管理，减少供应商与项目部和公司之间的合同纠纷，共建精品工程。 （一）合同的管理 1、经理全面负责项目的合同管理工作。合同文件及相关资料原件由成本经理统一保管，具体执行人员可执有副本或复印件。 2、各业务主管人员以合同为日常管理的依据，加强对合同履行情况的追踪，并及时做好记录。 3、各业务科室主管向成本经理提供施工班组和供应商的合同履行情况及相关证据。经理在进行工费、材料费等费用支出结算时，一律以合同的履行情况为依据。 （二）合同检查 1.对企业和业主合同的检查 2.企业和项目经理之间的合同的检查 3.总包与劳务分包单位(如没有分包，就不用检查。) 4.项目经理部与劳务的分包合同（如没有分包，就不用检查。） 5.检查与各项目部的八大员的合同。 （三）建设工程总承包合同的管理 1、项目经理组织项目全体员工认真学习建设工程总承包合同，让各业务人员都
清楚地认识到甲乙双方的权利和义务，了解甲方的工期和质量要求。 2、做好合同变更的管理工作。 3、做好甲乙双方重要的会议纪要，并签字确认。 （四）工程分包合同及外包劳务合同的管理 1、工程分包合同和外包劳务合同总称为分包合同。分包合同由项目经理和施工班组协商拟定，经项目经理审核同意后，双方正式签订。 2、分包合同的主要内容应包括以下几个方面： （1）明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、施工期限及其它双方认为应明确的事项。 （2）总包单位的主要职责： A、组织审查施工班组编制的施工组织设计（或施工方案），安排施工计划和综合进度计划，组织施工班组配合总包进行施工。 B、向施工班组提供有关施工图纸和技术资料；审核并签认施工班组编制的施工方案及施工图预算；对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。 C、为施工班组创造条件：做好施工班组需用的施工现场的场地平整；清除地上地下障碍物、接通施工班组施工用的水源、电源；修通道路；铺设塔吊路基；提供材料设备堆放场地；疏通现场积水；安装夜间施工照明等。 D、负责办理拨款签证和竣工验收手续。
科研项目合同 甲方： 乙方：xx大学 本合同甲方委托乙方就（项目名称）项目进行咨询和服务，并支付相应的咨询服务报酬。双方经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条研究内容及双方责任（包括研究内容、研究方法、工作条件、研究成果、成果形式和验收方式等） 第二条进度安排 1.项目期限： 2.计划进度及阶段目标： 第三条经费及支付方式 1.本合同经费总额为万元（￥：元整）。 由乙方提供如下第（）种票据（如需开具第一种票据请务必勾选，如未勾选开票时需要开具第一种票据，需要对方出具开票说明）： （1）xx增值税普通发票（开具时需缴纳约3.3%的增值税及附加） （2）xx增值税专用发票（开具时需缴纳约3.3%的增值税及附加） 2.本合同经费由甲方（一次或分期）支付乙方。 □甲方在收到乙方开具的正规发票后按约定的支付方式付款。（如甲方要求开具发票后再拨付经费的请将方框加黑，未勾选的视为经费到账后再开具发票）
具体支付方式和时间如下： 第一期： 第二期： …… 3.乙方帐号 开户单位名称：xx大学 帐号：41904620 开户行：工行xx市分行厦大支行 4.甲方授权乙方根据实际需要自行委托第三方/完成项目中的技术性问题并向第三方转拨经费_______万元。 第四条保密义务（包括保密内容、范围、期限和泄密责任等） 第五条知识产权归属（包括相关知识产权的归属和分享，如研究成果的署名、申报奖励和后续研究中的使用权等） 第六条违约责任（包括双方违约的责任及违约金的赔偿等） 第七条合同的变更、解除和争议解决 1.合同一方要求变更、解除合同的，应在30天前书面通知另一方，由双方另行协商一致，并签署书面文件。 2.合同在履行过程中发生争议的，签约双方应通过协商的方式解决。如协商不成，签约双方同意采用以下第（1）种方式解决纠纷： （1）提交xx 仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 第八条其它 1.本合同未尽事宜双方另行协商解决。 2.本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式4 份，甲方2 份，乙方2份，每份具有同等效力。 3.双方履行完本合同规定的义务后，本合同即行终止。 4.甲方承诺项目研究经费完全授权乙方项目负责人根据项目研究需要安排使用，其中绩效占总经费的比例为。
XX公司 XXXXXXX系统 开发合同 甲方：XXXXXX公司乙方：XXXXXX公司合同编号： 签订地点：XXXX
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，XXXX 公司（下简称甲方）与XXXXX公司（下简称乙方）本着精诚合作、公平合理的原则，经友好协商，就甲方委托乙方开发XXXXXX一事签订本协议，协议如下： 一、项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXX 二、项目实施内容 XXXXX 详细的功能需求以双方共同确认的《XXXX系统建设方案书》为准，系统方案书作为本合同的有效附件。。 三、甲方权利与义务 1．甲方负责提供业务需求资料。 2．甲方负责软件运行所需的软硬件设备、通信线路、系统安全设施等运行所依赖的环境，如需乙方提供前述设备、设施，应另立合同。 3．甲方须及时配合乙方对软件进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。 4．甲方保留在项目的关键点对项目进行质量检查的权利。乙方应协助甲方完成质量检查，并提供甲方需要的材料和信息。 5．甲方与乙方共同对项目实施结果进行验收，出具验收结论性报告。 6．甲方应配备乙方维护人员进行日常性系统管理和数据维护，与乙方技术人员一起完成维护工作，以保持系
统运行在最佳状态。 7．甲方应在约定的时间内向乙方支付软件开发费用和维护费用。 四、乙方权利与义务 1．乙方负责根据甲方的具体需求进行设计，并及时与甲方沟通，确保设计的功能符合实际操作和管理需要。 2．乙方负责软件代码的编写，确保软件质量，提供高质量的运行软件；并确保运行可靠、数据准确、实用、简捷、界面友好。 3．乙方负责培训甲方人员，提供操作说明文档。 4．乙方负责软件的后期维护，并持续跟进系统运行情况，及时解决运行中的问题。 5．乙方负责根据甲方的需求变更，在本合同界定的功能范围内适时进行软件的修改、升级工作。 6．乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担相应责任。 7．乙方需保守甲方的商业秘密，不得利用工作之便外泄资料，避免给甲方带来损失；并在软件交付使用时向甲方提交的软件产品包括含有软件代码的载体（光盘或磁盘）和相应的文档。软件载体中包括可安装的程序运行文件和以下文档：《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《数据字典》。 8．机房工作：甲乙双方参与本项目的工作人员应严格遵循各方安全制度，共同保障各方资料和设备的安全。
保廉合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
保廉合同 甲方： 乙方： 鉴于甲乙双方就项目将展开合作，为防范商业贿赂的发生，维护双方合法权益，经双方协商达成一致条款如下： 一、双方应严格遵守并执行国家有关法律法规对治理商业贿赂各项工作的有关规定。 二、双方本着公平、公正、诚信的原则，自觉按合同办事，不得损害甲方公司利益。 三、乙方及其工作人员不得以任何理由、任何原因贿赂甲方工作人员（包括但不限于赠送现金、有价证券<卡>、支付凭证、礼品、回扣等）。 四、乙方及其工作人员未经甲方单位许可不得为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 五、乙方及其工作人员不得邀请和资助甲方工作人员及其家属或相关利害关系人外出旅游、度假、参观、学习，以及到营业性娱乐场所消费。
六、乙方及其工作人员不得利用黄、赌、贿等各种非法手段拉拢腐蚀甲方工作人员。 七、乙方及其工作人员不得用其他任何直接或间接形式贿赂甲方工作人员。 八、对甲方员工有违法违反甲方员工廉洁制度（见附件1）的，乙方应立即向甲方举报。 九、乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，甲方有权根据违规金额的大小，给予项目合作合同总造价的10%-30%的处罚；给甲方造成损失的，乙方须赔偿甲方直接经济损失，甲方并有权解除与乙方的项目合作，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。 十、本合同须甲、乙双方在合作项目谈判之前签订，有效期至合作项目合同履行完毕双方债权债务清结之日止。 十一、因履行本合同发生争议，由合同签订人民法院管辖。 十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：乙方： 签订日期：签订日期： 签订地点：南昌市象山南路295号 附件1：洪客隆地产员工廉洁制度
工程项目合同管理制度 第一章总则 第一条为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条各有关部门必须互相配合，共同努力搞好以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作，凡违反规定操作而造成公司损失的，必须追究当事人责任。 第三条本制度适用于一切由本工程位对外签订的各类合同、协议等。 第二章合同的签订 第四条签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 第五条公司实行总经理负责制，公司总经理在法定代表人的委托下可以或委托他人签订有关合同。公司内法人单位对外签订合同，须由法定代表人或其委托人签订；非法人单位签订合同须公司总经理批准，由各单位行政正职或其委托人签订。签约人必须对公司和本单位负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 第六条签约人在签订合同之前，必须依法正确履行审查义务，认真了解对方当事人的情况，包括：对方单位是否具有法人资格、是否有经营权、是否有履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或其委托人及其相应代理权限等。做到既要考虑本方的权益，又要考虑对方的条件和实际能力，确保所签合同有效、有利。 第七条签订合同，如涉及公司内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。 第八条合同应采用书面形式，紧急情况经集团总经理临时授权时达成的口头协议，事后应补办书面形式的合同文本。 第九条合同当事人权利、义务的规定必须明确，合同内容必须规范、准确、详实。 第十条签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议、合同由我方所在地人民法院管辖。
第三章合同的审查批准 第十一条合同在正式签订前，必须按相关规定及审批权限上报，经公司发展部审核，公司总经理审批后，方能正式签订。 第十二条合同审批权限如下： 1、具有法人资格的单位 （1）在单位经营范围内为从事正常经营活动所签订的一般合同由本单位法定代表人或行政正职审批，并承担相应的法律责任； （2）重要、大额合同应上报公司，由公司发展部审核，经公司总经理审批。 ①重要合同是指合资、合作经营合同；承包经营合同；对外投资、融资借款合同；重大设备租赁合同（半年以上）；固定资产购买或投资合同；无形资产转让合同；技术引进合同；以及其他对企业经营可能产生较大影响的合同等； ②大额合同是指涉及金额达到或超过10万以上的合同； ③格式化合同文本； ④其它有必要审批的合同。 2、不具有独立法人资格的单位 （1）除按规定上报公司审核批准的合同之外，各单位的一般性业务往来合同由本单位的行政正职审批，并承担相应的法律责任。 （2）下列合同由公司总经理审批： ①合资、合作经营合同；承包经营合同；对外投资、融资借款合同；重大设备租赁合同（半年以上）；固定资产投资合同；无形资产转让合同；技术引进合同；以及其他对企业经营可能产生较大影响的合同等； ②重要的、大额的且内容较复杂的合同； ③格式化合同文本； ④其它有必要审批的合同。 3、标的数额巨大，或对公司的教学、科研、生活等方面会造成影响的合同应经公司审核后，上报公司主管机关审批。 第十三条劳动合同根据《中华人民共和国劳动法》及其他相关法规、政策和公司的有关规定执行，原则上应经公司发展部审核。 第十四条公司发展部负责组织有关法律专家，对合同进行审核，提出参考意见。审
合同编号：_________ 项目资助方（甲方）：_________ 项目承担方（乙方）：_________ 合同签定地点：_________ 根据《中华人民国合同法》，为保证顺利实施和完成_________学院院立项资助科研课题的研究任务，经甲乙双方协商，于_________年_________月_________日订立如下合同： 一、项目名称：_________ 二、项目的具体容与技术经济指标：详见由乙方填表并经甲方批准的 《_________学院科研项目计划申报书》中的有关容。 三、项目经费：本项目总经费_________元（大写_________）；学院同意资助_________元（大写_________）；自筹_________元（大写_________）。 四、甲方的权利和义务： 1．甲方在本合同签字生效后按课题研究进度分期分批核拨资助经费。 2．甲方有权依据《_________学院科学研究项目管理办法》，在项目执行过程中检查监督研究进展和经费开支情况，要求乙方按甲方规定及时提供项目进展报告、结题总结报告和经费决算报告等全套资料。待项目完成后，甲方依据本合同对项目进行鉴定验收。 3．甲方有权要求乙方及时转化本项目研究成果。乙方在使用本项目成果以技术转让、技术入股和联合生产等方式实施有偿转化时，须经甲方批准，并按实施后纯收益的_________％返还甲方作为滚动发展基金。本项目研究成果以论文、专著形式发表或出版不受本条款限制。 4．若乙方违反本合同规定或因不可抗拒因素，造成本项目不能正常实施和完成时，甲方有权终止合同，并追回资助经费。 五、乙方的权利和义务： 1．乙方有权按照本合同的规定获得甲方项目拨款。 2．乙方将依据合同的规定和《_________学院科学研究项目管理办法》和《_________学院科研经费管理办法》，保证项目的顺利实施和按期完成。接受甲方的检查和监督，及时报送有关项目研究进展报告、结题总结报告和经费决算报告等全套资料。待项目完成后，按甲方要求进行鉴定验收。
XX信息/智能系统建设项目 合同书 合同编号：BEST-GC （200 甲方_______________________________ 乙方：厦门柏事特信息科技有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及有关项目实施规定，双方就_______ 信息/ 智能系统建设一事，经双方友好协商达成一致意见，特定合同条款如下，以便共同遵守。 第一条：项目概况 一、项目名称： _____________ 信息/智能系统建设项目 二、___________________________________________________ 项目地点： 三、项目内容：XX信息/智能系统安装，包插三个子系统：AXXX系统，BXXX 系统，CXXX系统的安装、调试。（详细内容见附件—清单） 技术服务和维保按以下第—种方式处理： 1、木项目内容不包括技术服务和维保，如甲方需要乙方提供相应的技术服务和维保，应由双方另行商议并签订协议； 2、木项目内容包括相应的技术服务和维保。 四、实施依据：乙方根据木项目系统方案、设计实施图及其他材料进行实施。 五、根据双方的约定或者项目的具体要求，乙方提供或采购木项目所需的硬件系统设备和软件集成系统。 硬件系统设备的技术标准、规格、数量和软件集成系统的功能应符合木项目的实际要求。 六、项目所需设备、软件、材料的采购按以下第—种方式处理：
1、本项目所需设备、软件、材料的采购，由乙方按照清单负责采购，费用由乙方承担； 2、木项目所需设备、软件、材料的采购，由乙方按照清单负责代购或甲方按照设备材料等清单自行采购，费用由甲方承担。 第二条：项目期限 一、在乙方实施之前，甲方必须提供可实施的现场环境。可实施的现场环境是指具备以下三个条件的现场： 1、提供安全实施的现场环境（现场有电（220V或380V））,保证乙方实施顺利进行。 2、能进行中心设备安装的配线间环境。 3、甲方应在实施现场提供一间存放项目设备、材料、实施工具的房间。 二、乙方必须在合同规定的期限内积极组织实施，并按期交付甲方使用。在乙方实施过程中，甲方必须指定专人配合乙方的工作，以便项目顺利进展。 三、__________________ 本项目工期为个日历天。 第三条：项目价款及付款方式 1.甲方XX系统项目总价款为人民币______ （具体项目参见附件一报价）。本价格为含税价（□增票□普票□建安□服务□技贸）。 2.甲方在本合同签订后7天内，项目主要材料到场支付合同总金额型L；理目完成达％时,支付乙方总金额的世L的合同价款；项目整体验收合格后，支付乙方总金额的30%合同价款。 3.合同价款的增减 在本项目进展过程中，经双方同意对项目内容进行增减的，应根据乙方报价单或双方确认的单据，调整合同总价款。 第四条：合同内容 1.乙方负责该项目设备的采购、安装、调试。 2.乙方按照本合同附件实施该系统。甲方在合同生效后，若需求变更，要求乙
项目名称： 项目地点： 委托人： 代建人： 第一部分协议书 为保证_____________________段上盖保障性住房及相关配套项目的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关政策以及_______市人民政府办公会议纪要（19）《关于研究地铁车辆段上盖物业配建保障性住房等有关问题会议纪要》精神（见附件一），经委托人、代建人双方协商一致，现就委托人委托代建人代建______________段上盖保障性住房及相关配套项目的相关事宜订立本合同。 一、项目概况 项目名称：___________________________________ 建设地点：___________________________________ 项目投资：暂定为人民币_____亿元（最终以市发改委批准的投资概算为准）。 建设规模：项目用地位于K104-0030宗地中第2号地块，面积_____平方米，计容积率总建筑面积_____平方米。详见用地规划要点和用地方案图（见附件二）。 代建内容：保障性住房_____套（建筑面积为_____平方米）以及为保障性住房配套的物业管理用房_____平方米、_____个车位。详见项目需求书（见附件三）。 二、代建项目管理范围和内容 自该项目土地使用权办理开始直至项目竣工验收移交后的保修整个期间内（含项目竣工结算审计、总结评价），除属于本合同约定的委托人的审查、批准、备案以及需要加盖委托人公章以委托人名义申请办理相关报批报建手续工作外，其余建设管理工作均属于本次工程代建管理的工作范围，包括但不限于以下内容： （一）项目策划、决策和前期阶段
工程项目合同管理办法范文 为了进一步加强合同管理，规范合同管理行为，避免法律风险和纠纷，保证工程建设项目顺利进行，根据公司合同管理有关规定，结合项目部实际情况，制定本办法。本办法只适用于工程项目管理部负责签署的施工合同的管理。 第一章签订工程项目合同的原则 1. 合法原则 《合同法》规定：“订立经济合同，必须遵守国家法律，必须符合国家政策和计划要求”。 2. 诚信原则 甲乙双方当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 3. 计划原则 在订立和执行项目承包合同中，必须服从和维护公司计划，保证公司计划的实现。 4. 平等互利、协商一致的原则 发包人和承包人的地位是平等的，在平等的基础上，就合同的主要内容经过协商，达成一致意见。任何一方不得把自己的意志强加给另一方。 第二章工程项目合同管理的任务工程项目合同管理的任务是根据法律、政策和生产经营计划的要求，运用指导、组织监督等手段，促使当事人依法签订、履行、变更合同和承担违约责任，保证工程项目建设顺利进行。
第三章工程项目合同签订中职责的划分 （一）合同员职责 １、审核是否有违反法律法规和合同签订原则的条款。 ２、审核有无损害国家、社会和第三者利益的条款。 ３、审核是否具备签订合同的必要条件。 ４、检查合同条款是否完备、内容是否详尽准确。 （二）计划员职责 １、审核项目初步设计和总概算是否批准。 ２、审核项目和投资是否列入上级部门批复计划。 3、审核工程承包范围。 4、审核工程开工和竣工日期及中间交工工程日期是否符合总体布置的要求。 （三）预算员职责 1、审核合同价款是否符合合同法规定的确定方式。 2、审核各种取费标准是否合理。 3、审核预结算及工程款拨付办法。 4、审核奖励与惩罚条款是否合理。 5、审核违约索赔事项及有关结算事宜的补充条款。 6、审核违约责任以及争议条款。 （四）施工人员职责 1、施工人员要按照合同约定条款，管理乙方施工。 2、审核工程质量检验标准。
科研项目合同书 （人文社科类） 项目名称： 甲方（委托方）： 法定代表人： 联系地址： 电话： 邮箱： 乙方（受托方）：中国传媒大学 项目负责人： 联系地址： 电话： 邮箱： 签订时间： 签订地点： 有效期限： 中国传媒大学科学研究处印制
本协议甲方委托乙方，就__________________________项目提供研究服务（以下简称：本项目）,并支付相关委托经费。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 一、委托项目 本项目的具体内容及情况： 1、 2、 3、 项目期限：____年____月____日——____年____月____日。 二、项目管理 （一）、甲方权利义务 1、为保证乙方有效开展本项目工作，甲方需在本合同签订后____日内向乙方提供与本项目相关的资料以及必要的工作条件。若甲方逾期未提供的，乙方有权顺延项目完成时间，且不承担违约责任。 2、甲方有权监督乙方项目执行进程以及提供的项目服务质量，有权对项目质量提出合理的建议。 3、甲方针对本项目的事项安排、意见建议、研讨活动等须及时书面通知乙方知晓或参加。如因甲方原因导致乙方无法知晓或参加的，由此对项目执行和项目成果造成的相关影响，乙方不承担相关法律责任。 4、甲方需按合同约定及时支付本项目的委托经费。 （二）、乙方权利义务
1、乙方通过专家访谈、小组座谈、案头研究等方式完成资料收集整理和项目研究策划，并向甲方提供______________________项目成果（具体以本项目委托事宜为准）。 2、乙方应于____年____月____日前提交相关项目成果。 3、本项目执行期间，乙方有义务向甲方定期沟通项目的进展情况。 4、乙方有权收取本项目的委托经费。 三、项目费用及支付方式 1、甲方需向乙方支付委托经费共计人民币________________元（大写：__________________________）。（详见经费预算表） 2、甲方（一次性 / 分期）向乙方支付委托经费，具体支付方式及时间如下： （1） （2） （3） 3、乙方收到委托经费后______日内,向甲方出具相同金额的发票。 4、乙方指定账户： 户名：中国传媒大学 开户行：中国工商银行北京市分行朝阳区八里庄支行 账号：8005906 四、项目验收的标准和方式 双方确定，按以下标准和方式对项目成果进行评审验收： 1、乙方提交项目成果的形式： 2、项目成果的验收标准：