冷库工程安装施工合同
CONTRACT OF REFRIGERA TING STORAGE INSTALLA TION
本合同系中译英翻译：张云军
Translated from Chinese to English by Mr. Chang Y unejune.
合同签订日期：年月日
Date of Signature:
合同编号：Contract No.
工程名称：Project Name:
签约日期：Date of Signature:
建设单位：Employer
施工单位：Contractor
第一条合同范围及工程概况Article One Contract Scope and Project Overview 第二条合同目的Article Five Contract Purpose
第三条设计服务Article Three Design Service
第四条设计条件Article Four Design Conditions
第五条保温材料Article Five Materials of Thermal Insulation
第六条设备、材料交付Article Six Delivery of Equipment and Material
第七条设备、材料质量要求Article Seven Quality Requirements for Equipment / Material
第八条施工工艺Article Eight Execution Craft
第九条安装与验收Article Nine Installation and Acceptance
第十条技术服务Article Ten Technical Service
第十一条合同总价款Article Eleven Total Contract Cost
第十二条发票与付款Article Twelve Invoice and Payment
第十三条保证与索赔Article Thirteen Warranty and Claim
第十四条侵权和保密Article Fourteen Infringement and Confidentiality
第十五条违约责任Article Fifteen Breach Liability
第十六条争议解决Article Sixteen Dispute Settlement
第十七条合同生效及其他Article Seventeen Effectiveness and Miscellaneous
鉴于：WHEREAS
1、建设单位在其新建车间中配套冷库建设，达到节能、保温、保冷、防冻以满足生产工艺要求。
Whereas the new workshop of employer is to be with installation of cold storage which, to save energy, thermal insulation / cold and antifreeze, satisfy the requirement of production craftwork.
2、建设单位与施工单位就冷库工程的设计、施工、制冷与电控系统等的设备配备、安装、调试等事项进行了充分沟通；施工单位承诺完成本合同约定的设计、施工、安装等各项服务
以及材料供应。
Whereas employer have made full communication and discussion with contractor on design, execution of cold storage project and equipment, installation and commissioning of systems of refrigeration / electrical control etc.; Contractor promise to accomplish the various services and materials supply which, are stipulated herein and relevant to design, execution, installation and so on.
双方现协议如下：NOW THEREFORE, the Parties Hereby Agree as Follows:
第一条合同范围及工程概况Article One Contract Scope and Project Overview
本合同所称“设备”，指冷库工程项目运转时所需之全部制冷设备及相关配套设施设备，包括制冷设备主机、制冷系统库房冷却设备、氨制冷其他共用辅助设备、库房保温系统、冲霜系统、制冷管道、电控系统等。主要设施设备的名称、型号规格、数量、技术指标和性能要求等详见本合同附件“《冷库工程方案报价书》”。
The equipment which referred herein shall mean all refrigerating equipment and related facilities / equipment which are necessary for operation of refrigeration project, including main machine of refrigeration, refrigerating system of storage, ammonia refrigeration with other shared auxiliary equipment, storage insulation system, defrost system, refrigerating pipe and electrical control system, and others. The requirements of name, model / specification, quantity, technical indicator and performance of main facilities and equipment are particularized in QUOTA TION FOR COLD ENGINEERING STORAGE which is appendix herewith.
本合同项下的工程概况如下：Project Overview as Follows:
1、冷库概况：On Refrigerating Storage
冷库面积为平方米，库内净高均为6米。
The area of cold storage is square meters and clear height therein is 6 meters.
2、冷库工程内容：冷库中的三大系统即保温系统、制冷系统、电控设备及安装调试的全部内容。
Project contents：All contents of three systems of cold storage including thermal insulation system, cold system and electrical equipment in addition to installation / commissioning.
3、机房概况：3T流态速冻机、2台速冻库（10T/10h）交叉使用的冷源；冷库的冷源；3T/h 前处理和250平方米车间空调的冷源。
Machine workshop: 3T fluidized freezers, cold source for 2 sets of deepfreeze storages, cold source for cold storage, cold source for 3T / h pre-treatment workshop and 250 square meters air-conditioned.
4、本工程不包括流态、前处理、车间空调等冷库以外的所有制冷连接管道及保温。
This project exclude all pipes connecting with refrigeration and thermal insulation, which are beyond , in cold storage, fluidized freezer, pre-treatment, workshop air-conditioner etc.
5、本合同工程安装的主体总工期为100天，以施工单位实际进场之日起开始计算。
Total work period of main installation of project shall be 100 days which be calculated on and from the date at which contractor access practically to project site.
第二条合同目的Article Five Contract Purpose
根据本合同约定的设备、材料和服务，完成符合设计要求的冷库保温工程。
Completion of cold / thermal insulation project which conform in the requirements of design in accordance with the stipulations of equipments, materials and services hereof.
本合同项下冷库保温工程中低温库建筑面积共计为平方米，库内设计温度为零下20摄氏度（允许误差为正负2摄氏度）；流态速冻机及速冻库的温度均为零下30摄氏度（允许误差为正负2摄氏度），蒸发温度为零下40摄氏度温度级；前处理及车间空调的蒸发温度均为零下7摄氏度至零下10摄氏度温度级。
Construction area of deepfreeze storage is squires meters in which the designed temperature is minus 20 degrees Celsius with allowance of plus or minus 2 degrees Celsius; the temperature of
fluidized freezer and deep freezer are minus 30 degrees Celsius with allowance of plus or minus 2 degrees Celsius, evaporation temperature is minus 40 degree Celsius; the evaporation temperature of both pre-treatment and workshop are the temperature between minus 7 degree Celsius to 10 degree Celsius.
第三条设计服务Article Three Design Service
施工单位必须依照现行有效的标准、规范、规程，进行本合同约定的设计。
Contractor should, as per the existing in force standards, norms and procedures, process the design which stipulated hereof.
施工单位提供的设计服务，主要为与冷库保温工程直接有关的区域，包括下列范围：
Main design service provided by contractor are the zone and place which are relevant to the project of cold storage / thermal insulation, including following range:
（一）冷库，主要包括冷藏库、速冻库等及其余区域；
Cold storages, mainly including refrigeration storage, deepfreeze storage and other zones.
（二）吊顶；Ceiling
（三）地面保温部分；Floor thermal insulation
（四）其他相关项目，主要包括吊顶吊点用料、库内消毒设施及用电等；
Other relevant items, mainly including the materials used for ceiling, sterilizing facilities in storages and electrical equipment.
第四条设计条件Article Four Design Conditions
本合同签订之日起十日内，施工单位应当向建设单位提供冷库保温工程的数据、信息或载明该数据、信息的图纸：
Constructor should within ten days as of the signature of this contract, provide employer with data, information on cold storage project or the drawings stipulating the data, information therewith.
（一）材料位置、材料荷载大小及支点、材料基础平面尺寸、空间高度；
Position, loading and pivot of material in addition to base plane size of material and space height.
（二）预埋件、预留孔、预留洞等的位置和尺寸；
Place and size of built-in fitting, and other reserved holes / bore.
（三）水、电、气等各种管线的最大容量、负荷、布局和接驳位置；
Maximum capacity, loading, layout and connection points of various pipes / lines of water, electricity and gas.
（四）其他与冷库保温工程有关的图纸。Other drawings relevant to cold storage.
建设单位应确保相关的动力电源接入施工单位二台制冷机组主控柜和操作控制柜，水源接入机房并连接相应的水系统管道。如因土建设计单位、钢结构施工单位未能及时予以配合的，施工单位不承担任何工程延期等责任。
Employer should ensure driving power access to the main controlling cabinet and operation controlling cabinet of 2 sets of refrigeration machine group of contractor; water source connected to machine room and with water pipe system. Contractor shall not take any responsibility of extension of project and so on due to the failure of cooperation of foundation designer and contractor of steel structure.
第五条保温材料Article Five Materials of Thermal Insulation
保温材料的保温性能、尺寸、稳定性、使用寿命等关键性能指标必须符合本合同附件及相关
议标文件的规定，而且必须符合工程质量优良的要求。
在工程竣工时，在冷库外观验收合格前，所有保温材料、外护层及辅材由施工单位保管，并承担材料和工程的风险，建设单位提供贮存场地。
Key performance index on thermal capacity, size, stability and use life should comply with the appendix hereof and stipulations of relevant bidding documents in addition to the requirements of excellent project quality.
Contractor should, on the time of completion and before acceptance of cold storage ‘s appearance, keep storage of all insulation materials, outside protecting layer and auxiliary materials, and bear the risks of materials and project, provided that employer should provide the place of storage of materials.
第六条设备、材料交付Article Six Delivery of Equipment and Material
施工单位可以根据安装进程，自行决定交付设备、材料的时间，但不得影响或推迟合同约定的设备及材料的安装竣工日。
本合同项下全部设备、材料的交付地点为建设单位新建厂房冷库车间内。
Contractor may, in accordance with installation progress, decide at its discretion delivery time of equipment and material, provided that may not effect or defer installation complete date which have been stipulated hereof, of equipment and material.
Delivery place of all equipments, materials subject to this contract shall be within the cold storage workshop of employer’s new plant.
第七条设备、材料质量要求Article Seven Quality Requirements for Equipment / Material
施工单位供应的全部设备、材料应当是符合本合同约定的合格产品。施工单位对其供应的主要设备、主要材料，应当向建设单位提交出厂检验合格证。
本合同签订前由建设单位向施工单位提供的基本参数仅作为施工单位进行工艺流程设计、材料制作与采购时的参考，具体按照国家相关标准执行，没有国家标准的，按照行业标准执行。
All equipments and materials supplied by contractor should be the qualified products which are consistent with this contract stipulations, and contractor should provide employer with manufacturer ‘s Inspection Certification for main equipments and materials.
The basic parameters provided by employer before signature of this contract are only as reference for contractor in design of work-craft process and manufacture / purchase, respecting to the particular parameters, subject to national standards, if without , subject to industry s the same.
第八条施工工艺Article Eight Execution Craft
施工单位在保温工程施工时注意保护临近的设备、材料，设备的安装必须符合相关的安装说明及国家规定。施工单位在安装保温材料时应确保保温材料完全干燥，凡受潮的保温材料在金属外护层安装之前应当更换。施工单位在施工过程中严禁吸烟、明火、高温、焊接或电火花。施工单位应确保保温隔热层保温性能良好。施工单位应避免保温结构不牢、薄厚不均以及护壳凹凸不平、表面粗糙等现象的产生。
Contractor should, duration of execution, ensure to protect the equipments and materials nearby, and equipment installation should comply with relevant instruction and national regulation. The thermal insulation materials used for installation should be ensured complete dry and any wet the same should be replaced and changed before installation of the metal outer sheath. Strict prohibition , in execution place, of smoking, flames, heat, welding or electrical spark. Contractor should ensure the good properties of the thermal insulation layer and avoid emergence of insulation structure not strong, thickness uneven, protective shell rugged and surface roughness.
第九条安装与验收Article Nine Installation and Acceptance
施工单位按照安装图纸及时进行安装。土建设计单位的图纸内容不明确或与施工单位的图纸抵触的，依照施工单位提供的最终设计图纸执行。
设备、材料安装完成后，施工单位应当通知建设单位及时验收，建设单位应当在接到通知后7个工作日内完成制冷及保温的联合验收和试生产，经验收合格向施工单位出具书面验收合格文件。
Contractor should, as per drawings of installation, carry out in a timely manner the installation. Provided that the drawings of civil construction company are ambiguous or inconsistent with the drawings of constructor, the final drawings provided by contractor shall be prevail for execution.
Contractor should, after completion of installation of equipments / materials, inform employer to make acceptance in time; and employer should, within seven days upon receipt of acceptance notice, complete the joint inspection of refrigeration and thermal insulation in addition to trial production, after acceptance, issue qualified documents in written to contractor.
第十条技术服务Article Ten Technical Service
施工单位应当在工程竣工验收合格之日向建设单位提供下列技术资料：
Following technical materials should, by contractor on the date of project completion acceptance, be provided to employer.
（一）设备、材料的使用说明书；Instruction of equipments and materials.
（二）设备、材料的技术性能描述或技术手册；
Description on technical performance of equipments and materials, or technical manual.
（三）其他必要的资料或技术文件。Other necessary files or technical documents.
施工单位应当派遣足够数量的熟练技术工人组成项目小组，负责完成本合同约定的全部工作。建设单位应当为项目小组成员提供安装、试验及培训期间的食宿便利，但费用由施工单位承担。
Contractor should dispatch enough number of skilled workers to form project group which responsible for all works stipulated hereof. Employer should provide convenient of accommodation for the group members during installation, test and training, the fees and cost thereof shall be on account of contractor.
第十一条合同总价款Article Eleven Total Contract Cost
1、本合同实行包工包料的固定价格，合同总价款为美元元，详细价格构成详见本合同附件《冷库报价清单》及《概况及内容》。合同总价包括设备、材料和服务的价款，并且已经包括设备及材料运输费、保险费、包装费及将设备、材料运至交付地点以前的一切费用以及交付后的照料、保管及安装、试验、验收、培训等费用（含氨制冷工艺设计和压力管道检测费）。
Total price hereof is US Dollar only which are the fixed price for labor and materials, The particular price contents is shown in QUOTA TION LIST OF COLD STORAGES and OVERVIEW & CONTENTS in appendix hereof. Total contract costs include the price of equipments, materials and service, and have included the fees and costs of transportation of equipment, material, insurance, package and all fees before delivery of equipments and materials to the delivery place, in addition to the expenses which relevant to, after delivery, care, storage /
installation, test, acceptance and training and others ( including testing fee of craftwork design on ammonia refrigeration process and pressure pipes ).
2、因设计变更、项目建设需要或其他原因，致使本合同项下的设备、材料及服务内容发生增加的，按照本合同附件“合同价款”中约定的分项价格及/或单价进行调整。
Provided that extra or additional contents of equipment, material and service hereunder is due to design alteration, the needs of project construction or other reasons, the adjustment of cost shall be subject to the itemize price and / or unit price which stipulated in CONTRACT PRICE of annex hereto.
第十二条发票与付款Article Twelve Invoice and Payment
建设单位按照下述约定分期付款前，施工单位应当开具该阶段相应金额的有效增值税专用发票。建设单位收到增值税发票后，依照本条款约定支付价款。
Contractor should, before employer effect installment payment as per following agreement, issue V A T invoice of the corresponding amount for said stage of execution, and employer should, upon receipt of V A T invoice, effect payment of cost as per this provision.
本合同项下的价款分为定金、进度款和质保金。其中：
The cost hereunder is divided into deposit, progress payment and retention money, among which:
（一）定金为合同总价款的20%（计美元元），建设单位应当于本合同签订之日起7个工作日内支付；
Deposit is 20% of total contract cost (which equal to US Dollar only ), for which employer should, within seven days as of the signature of this contract, effect payment.
（二）第一期进度款在施工单位将本合同项下所有库板及保温材料运抵施工现场之日起的7个工作日内，建设单位支付合同总价款的20％（计美元元）；
The progress payment of first phase, which is 20% of total contract cost ( equal to US Dollar
only) shall, within seven days after all boards for storage and thermal insulation materials delivered by contractor to work site, be effected by employer.
（三）第二期进度款在施工单位将本合同项下所有制冷设备及配套设施（包括机组、排管等）运抵施工现场之日起的7个工作日内，建设单位支付合同总价款的20％（计美元元）；
The progress payment of second phase, which is 20% of total contract cost ( equal to US Dollar
only) shall, within seven days after all refrigeration equipments and facilities including machine group and pipe, etc. are delivered to work site, be effected by employer.
（四）第三期进度款为合同总价款的30%（计美元元），建设单位应当于冷库保温工程联合验收合格之日起14个工作日内支付；
The progress payment of third phase, which is 30% of total contract cost (equal to US
Dollar only) shall, within fourteen days after joint acceptance of cold storage project, be effected by employer.
（五）质保金为合同总价款的10%（计美元元），建设单位应当于冷库保温工程联合验收合格之日起一年内付清。
Retention money, which is 10% of total contract cost (equal to US Dollar only) shall, within one year after joint acceptance of cold storage project, be effected by employer.
第十三条保证与索赔Article Thirteen Warranty and Claim
施工单位保证其供应的设备、材料是全新的，质量是优良的，安装技术水平是先进的。设备、材料的选型符合工艺流程、安全运行和操作长期使用的要求。
施工单位保证所交付的技术资料、图纸清晰、完整和正确，并能满足冷库保温工程的设计、安装、运行和维修的要求。
施工单位对设备、材料以及工程安装的质量保证期为验收合格后的一年。在保证期内，如由于施工单位责任需要更换、修理有缺陷的设备、材料或工程本身的，应在接到通知后的四十
八小时内及时安排进行更换、维修。保修期满后，施工单位承诺将向建设单位提供终身有偿服务，有偿服务价格为优惠价格，不得高于同期市场价格。
Contractor ensure that the equipments / materials supplied are brand new, the quality thereof is excellent, and the technology of installation is advanced. The selection of equipment / material is in conformity with the requirements of craftwork progress, safe-run / operation and long term use.
Contractor ensure that the delivered technical documents / drawings are clear, complete and correct, which shall satisfy the requirements of design, installation, run and repair of cold storage project.
Warranty period of contractor is one year on and from acceptance of equipment, materials and installation works. Contractor should, within warranty period, carry out in time not more than 48 hours after receiving the notice, the replacement of, repair to any defective equipment, material or project itself. Contractor promise that after expire of warranty period life-long paid service shall be provide to employer, for which the preferential price shall not be higher than market price over the same period.
第十四条侵权和保密Article Fourteen Infringement and Confidentiality
任何第三方对建设单位使用本合同约定的设备、材料及/或安装技术的专利或非专利技术等知识产权提出任何异议时，施工单位应负责处理并承担全部费用及/或赔偿，建设单位对此无任何责任。
Contractor shall indemnity, defend, protect and hold employer harmless from and against any dissent or claim for intellectual property of patent or non-patent, which relevant to equipment, material and / or installation technology hereof, shall be responsible to process and bear or pay all fees and / or compensation, and no any liability on employer.
在履行合同的过程中，一方应对从另一方获得的保密信息严格保密。一方应仅在为履行本合同所必须的范围内而使用保密信息。
Each party shall keep in strict confidence all confidential Information obtained from the other party in the course of performance of this contract. Each Party shall use confidential Information only to the extent necessary to fulfill its obligations under this contract.
第十五条违约责任Article Fifteen Breach Liability
1、建设单位逾期付款的，每逾期一日，应承担逾期支付款项千分之金；建设单位逾期付款导致施工单位解除合同的，建设单位所支付的定金不予返还。
In case that employer fail to pay the payment due on schedule time, employer shall pay to contractor penalty for each delay day, which is equal to ＿‰of total amount. Provided that the late payment of employer result in termination of contract by contractor, the deposit which paid by employer shall not be refund.
2、如因施工单位自身原因未能按照约定时间完成库体安装的，每逾期一日，应承担合同总价款千分之的违约金。
Provided that contractor fail to complete the installation of storage, for its own reasons within schedule time, contractor shall bear the breach penalty for each delay, which is equal to ＿‰of total amount.
第十六条争议解决Article Sixteen Dispute Settlement
本合同履行过程中发生的争议，双方首先应当通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会提起仲裁。
In the event of dispute, controversy or difference arising out of this contract, parties hereto should in the first to attempt to settle by mutual negotiation, if fail, any party may submit the case for arbitration to the Arbitration Commission at the locus of project.
第十七条合同生效及其他Article Seventeen Effectiveness and Miscellaneous
1、本合同自双方签字或者盖章之日起成立，自建设单位首期支付的定金到达施工单位账户之日起生效。
This contract shall not, until on and from the date of signature or sealing by parties hereto, become establishment and until on and from the date of the deposit of first term paid by employer into contractor’s account come into effectiveness and force.
2、为履行本合同而需要发出的任何通知、文件或资料，双方可以互相直接送达，也可以通过邮寄送达。通过邮寄送达的，一方按照本合同记载的地址投邮后经过七日，视为送达另一方。
Any notice, documents or materials, which for the purpose of performance of this contract, may be delivered by hand between parties hereto, and also by mail. Provided that if sent by mail, on and after seven days of mail as per the address which stipulated in this contract shall be deemed have been served.
3、双方任何一方未能取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的任何权利或义务转让给第三者。
Neither party shall without prior written consent of other party assign or transfer any rights or obligation hereunder to the third party.
4、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后签署书面文件，作为本合同的组成部分并具有同等效力。未经授权的双方工作人员签署的任何文件、协议，与本合同抵触的，抵触部分以本合同为准。
Any modification, addition or deletion of provision hereof should, subject to the consent by parties’ negotiation and signature of written document which shall become the part of this contract and have same effectiveness as this contract. In the event that any document and agreement conflict with this contract, this contract shall prevail.
5、本合同一式四份，双方各执两份。本合同附件，为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。
This contract is made four copies, each party hold two copies. The annex hereto is an integral part of this contract and being equal authentic with text hereof.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this contract by their duly authorized representatives on the date first above written.
作为本合同所载事项的证据，双方授权代表于上面首次写明的日期正式签订本合同。
各方签署：Signatures by parties hereof
建设单位：Employer 施工单位：Contractor 代表：Representative 代表：Representative
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 冷库设备安装承包合同正 式版
冷库设备安装承包合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方： 法人代表： 乙方： 法人代表： 为促成XXXXXXX有限公司保鲜库和冷藏库尽快投入生产，甲乙双方平等协商，依据《中华人民共和国合同法》自愿订立协议，甲乙双方共同遵守; 一、乙方垫款约人民币20xx万元(以乙方购买材料设备及人工费用报价清单为准)完成保鲜库和冷藏库设备购买、安装、调试服务。
二、工期：本合同工程总工期为个工作日，工期起算日期为本合同签字并且乙方设备入场之日生效。除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。 三、甲方给付乙方设备工程款的方式： 1、在20xx年月日前，甲方给付乙方设备工程款500万元。 2、在20xx年月日前，甲方给付乙方设备工程款700万元。 3、在20xx年月日前，甲方给付乙方设备工程款800万元。 4、付款方式：银行转帐
四、乙方垫付款项的利息计算： 1、以设备材料入场之日为基准日，开始计息即本金20xx万元，年息25%。 2、为实现公平，分段计息，甲方每偿还一笔本金及利息，则从20xx万本金中对应扣减计息基数。 五、甲方义务 1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况; 2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。 3、按照合同的规定向乙方支付款项; 4、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收，超出3日视为合格;
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 冷库库板采购安装合同协议书模板范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（以下简称甲方） 发包方: 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，特订立如下材料采购及安装合同条款，并共同遵守： —、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 4、结算标准:
工期: (1) 工期为正常施工工期，因不可抗拒因素影响工期，工期顺延。 (2) 因交叉施工影响工期，工期顺延。 二、款项支付方式 1、合同签订后甲方支付乙方％乍为备料款。 2、根据库板进场进度支付当次材料款。 三、甲方责任权利 1、提供用水、用电的接入点，承担水电费； 2、提供能够安装施工的场地，协助乙方做好施工现场与其它施工方的协调工作。 3、不得无故拖延、停付工程款； 4、不得无故阻碍乙方施工，无故拖延工期。 四、乙方责任权利 1、乙方提供的材料及安装必须符合国家现行相关标准、规范。 2、乙方材料进场后向甲方提供相关的图纸、安装工艺、技术参数、工艺流程等资料； 3、乙方应严格遵守合同执行过程中所有现行的有关安全、文明施工的法律法规，并严格遵守相关的安全、文明施工管理制度。 4、乙方有责任义务配合做好相关资料、文件、证件、手续办理等工作，配合现场做好预留预埋; 5、乙方进场人员服从工地现场的各项纪律制度、操作。 五、违约责任 违约方应承担以下所有的违约条款内容所涉及到的责任。 1、任何一方不履行合同，则一律按总价格的双倍给予赔偿； 2、因甲、乙双方中任何一方拒不履行协议或履行不彻底时，另一方可终止协议并可向对方索赔损失。
合同编号：YT-FS-4883-13 冷库工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
冷库工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）：临沂华能冷库工程公司 基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包范围： 5、承建冷库物资的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件。
二、工期 本合同工程总工期为个日历日，工期起算日期：为本合同签字之日起计算。（除发生不可抗力或本合同约定条件（增加工程量）外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。） 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为附件的确认价格，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。 2、付款方式： ①、总价款分三期支付： 第一笔款：总价款的60%即元人民币（￥）；支付条件：工程合同签署后3日内支付。第一笔款支付后本合同生效。 第二笔款：总价款的35%即元人民币（￥）；支付条件：工程完成50%后3日内支付。 第三笔款：总价款的5%即元人民币（￥）；支付条
编号：FS-HT-05018 冷库维修的合同(标准版) Model contract for cold storage maintenance 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
冷库维修的合同(标准版) 发包方（简称甲方） 承包方（简称乙方） 基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包范围： 5、承建冷库物资的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件。
二、工期 本合同工程总工期为个日历日，工期起算日期：为本合同签字之日起计算。（除发生不可抗力或本合同约定条件（增加工程量）外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。） 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为附件的确认价格，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。 2、付款方式： ①、总价款分三期支付： 第一笔款：总价款的60%即元人民币（￥）；支付条件：工程合同签署后3日内支付。第一笔款支付后本合同生效。 第二笔款：总价款的35%即元人民币（￥）；支付条件：工程完成50%后3日内支付。 第三笔款：总价款的5%即元人民币（￥）；支付
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-028448 冷库工程合同书(示范合同)
冷库工程合同书(示范合同) 甲方： 乙方： 兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下： 一、工程概况： 1.工程名称冷库安装工程本工程为大包工工程. 2.工程地点： 3.工程合同价：元整 4.施工时间：年月日开工至年月日前完工。总工期天。 二、工程内容： 1.制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。 2.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。 3.系统联动试机、降温。
三、工程质量标准及要求及验收： 1.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。 2.库温达到－5℃以下。 四、合同价款及付款方式： 1.合同总价：元整。 2.工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付元，系统试压调试完工后付元，余款元作为质保金在年月日前支付给乙方。 五、甲乙双方责任： 1.甲方责任： （1）负责施工现场的三通一平、临时用电。 （2）提供乙方安装工人的住宿。 2.乙方责任： （1）严格按照国家有关规范、安全文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。 （2）工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。 （3）坚持质量第一的原则，按合同规定的时间完成工程施工任务。 （4）该按装工程所用的工具、设备、机械均由乙方负责。 （5）乙方对其所承包的工程保修期为一年，一年内如出现质量问乙方负责免费维修或更换，并终身维修。 （6）乙方负责免费为甲方培训操作工人2-3名。
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
冷库工程合同书(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 甲方： 乙方： 兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下： 一、工程概况： 1.工程名称冷库安装工程本工程为大包工工程. 2.工程地点： 3.工程合同价：元整 4.施工时间：xx年xx月xx日开工至xx年xx月xx日前完工。总工期天。 二、工程内容：
1.制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。 2.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。 3.系统联动试机、降温。 三、工程质量标准及要求及验收： 1.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。 2.库温达到－5℃以下。 四、合同价款及付款方式： 1.合同总价：元整。 2.工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付元，系统试压调试完工后付元，余款元作为质保金在xx年xx月xx日前支付给乙方。
甲方（采购方）： 乙方（供货方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上、遵循平等、自愿、公平及诚信原则，经友好协商，达成如下协议： 一、产品名称 合同总金额：（小写：￥元）。 库板为聚氨酯发泡100mm，机组为德国比泽尔6G-40.2。 包含两座冷库的安装施工及所有配件和材料。 二、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。 三、交货地点、运输方式 乙方负责将本同约定的产品及备品备件运卸至甲方指定的地点，并整齐安全地放置好。 四、质量标准及验收方法 1、产品质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和行政主管部门的有关规定，没有的，按照通常标准或者符合同目的的特定标准履行。 2、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”达到产品各项性能指标和参数，并保证： (1)销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险。
(2)销售的产品不存在任何权利上的瑕疵。 (3)产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的。 3、产品运抵甲方指定的地点后，甲方、监理方与乙方共同派员初步检验，若发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之约定，甲方提出书面异议后7日内由乙方进行补足或更换，直至符合本合同及附件的约定。 4、交货同时乙方须同时提供产品检测报告，产品合格证书、质量保证书、产品说明书等。 5、在其销售的标的物保修期内，如发现产品质量存在问题，甲方通知乙方后30日内乙方应负责解决。 6、产品的质保期为壹年，自验收合格甲方签字确认时起算。质保期内及质保期后乙方承诺接到甲方通知后及时到达现场维修。 7、乙方有义务陪同甲方或其集团总部人员(在甲方认为需要的时候)对材料进行检查，并对检查事实成果记录进行签字或盖章确认，若乙方因故不能陪同或拒不陪同检查，则检查成果记录可在监理在场的情况下，经甲方或其集团总部人员和监理签字确认后即视为乙方认可。 8、其他：工程试车，达到设计要求。 五、结算方式及期限 1、合同生效后，预付合同款30%预付款。 2、库板到现场付合同款30%，同时乙方产品到现场并提供全额发票；机组到场后甲方支付合同款30%；冷库机组调试验收合格后再付5%，剩余5%作为质保金；质保期一年，无质量问题一次性无息付清。 六、违约责任 除本合同另有约定外，甲乙双方按本条如下条款承担违约责任。 1、因为乙方提供产品不符合约定或因质量问题致使使用该产品的工段没有一次性通过工程验收或产品最终验收不合格的，乙方应立即无偿换货；甲方无正当理由单方面解除合同，延迟付款的，应向乙方承担违约责任。 2、乙方未按规定附随产品提供产品质量合格证，检测报告、说明书等重要文件资料，在甲方要
冷库工程安装合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
冷库工程安装合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及相关政策法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方友好协商，就甲方冷 库安装事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：保鲜库安装 工程地点：湖南省湘西州龙山县 工程内容：制冷设备及库板安装工程。库内净容量500立方以上（100吨） 2、开工日期： 本合同工程定于 2017 年月日开工。定金不到位则顺延。 竣工日期：本合同工程定于 2017 年月日主体竣工。 3、遇不可抗拒因素或水电未到位，则工期顺延。 4、合同价款： 本合同总金额为大写：壹拾陆万元（ 160000 ） 二、付款方式 1．合同签定后，甲方付乙方定金，即 10000 元。 2．保温材料、压缩机组等设备进场后，甲方付给乙方金额，即800000 元。 3．冷库安装完毕，降温结束，农业局验收合格后再付 70000 元 . 备注：
1、本合同为不含税价。 三、双方责任 （一）甲方责任： 1.甲方免费提供水、电给乙方施工和调试使用，主电源需接到乙方制冷 压缩机组指定位置，地面做完保温，甲方需自行负责打水泥地面，机组或者冷凝器如需做土建基础，甲方负责。 2.因甲方原因变更设计方案，完工时间作相应调整。 3.对工程进度、工程施工质量进行监督检查。 （二）乙方责任： 1.保持与甲方现场施工负责人的密切沟通。 2.施工中由乙方原因造成的停工、返工，所增加费用由乙方负责。 3.乙方须对工程按时、按质负责完成。 4.施工过程中，乙方应严格按照国家标准进行规范施工，不得偷工减 料，制作工艺、材料严格按要求进行操作。 5.对竣工验收后保修期12个月内发生的工程故障，证实属于乙方责任 的质量问题，乙方免费保修。 6.乙方施工中因自身发生的大小安全事故及意外，责任自负。甲方不承 担任何责任。 四、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书 面形式通知乙方，列明验收及工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价及因停工等原因造成的设备闲置、综合管理、延长工期、补偿停工和已采购材料（因变更无法再利用而造成的材料损耗）等费用清单，甲方收到报告后两天 内作出答复或协商调整。 五、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方（书面）通知甲方到现场验收，甲方三 天内不按时验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 冷库设备安装承包合同
编号：FS-DY-17772 冷库设备安装承包合同 甲方： 法人代表： 乙方： 法人代表： 为促成XXXXXXX有限公司保鲜库和冷藏库尽快投入生产，甲乙双方平等协商，依据《中华人民共和国合同法》自愿订立协议，甲乙双方共同遵守; 一、乙方垫款约人民币20xx万元(以乙方购买材料设备及人工费用报价清单为准)完成保鲜库和冷藏库设备购买、安装、调试服务。 二、工期：本合同工程总工期为个工作日，工期起算日期为本合同签字并且乙方设备入场之日生效。除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。
三、甲方给付乙方设备工程款的方式： 1、在20xx年月日前，甲方给付乙方设备工程款500万元。 2、在20xx年月日前，甲方给付乙方设备工程款700万元。 3、在20xx年月日前，甲方给付乙方设备工程款800万元。 4、付款方式：银行转帐 四、乙方垫付款项的利息计算： 1、以设备材料入场之日为基准日，开始计息即本金20xx 万元，年息25%。 2、为实现公平，分段计息，甲方每偿还一笔本金及利息，则从20xx万本金中对应扣减计息基数。 五、甲方义务 1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况; 2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。
冷库工程合同书例文 Example of cold storage project contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
冷库工程合同书例文 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下： 一、工程概况： 1.工程名称冷库安装工程本工程为大包工工程. 2.工程地点： 3.工程合同价：元整 4.施工时间：年月日开工至年月日前完工。总工期天。 二、工程内容：
1.制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。 2.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。 3.系统联动试机、降温。 三、工程质量标准及要求及验收： 1.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。 2.库温达到－5℃以下。 四、合同价款及付款方式： 1.合同总价：元整。 2.工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付元，系统试压调试完工后付元，余款元作为质保金在年月日前支付给乙方。 五、甲乙双方责任： 1.甲方责任：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 冷库施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方（简称甲方）：盐城海润食品有限公司 承包方（简称乙方）：江苏建兴建工集团有限公司 基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据〈〈中华人民共和国合同法》〈〈建设工 程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：盐城海润食品有限公司5000吨高低温冷库项目。 2、工程地点：大丰市黄海东路海瑞食品工业园院内 3、工程内容：钢结构、聚氨酯库板的安装等。 4、承包范围：图纸内的所有钢结构、聚氨酯库板工程。 二、工期 本合同工程总工期为120个日历日，工期起算日期：为本合同签字之日起计算。（除发生不可抗力或本合同约定条件（增加工程量）外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。） 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为：玖佰贰拾捌万陆仟陆佰伍拾捌元空角贰分（￥ 9286658.32元），即包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价
上涨或下跌而变动。 2、付款方式： ①、总价款分四次支付： 第一次付款：总价款的30嘘口元人民币（￥ 2785000.00元）；支付条件：工程合同签署后7日内支付。第一笔款支付后本合同生效。 第二次付款：总价款的20^€P元人民币（￥ 1850000.00元）；支付条件：钢结构工程材料全部进场，并安装结束后7日内支付。 第三次付款：总价款的30嘘口元人民币（￥ 2785000.00元）；支付条件：聚氨酯库板全部到场后7日内支付。。 第四次付款：总价款的17嘘口元人民币（￥ 1588058.32元）；支付条件：工程完成并验收合格后7日内支付。剩余的3%!口元人民币 （￥ 278600, 00元）在工程保修期满后7日内支付。 ②、付款方式为：银行转账 四、甲方义务 1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况； 2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。 3、按照合同的规定向乙方支付款项；
冷库工程合同范本(2021新 版) The contract is an agreement reached by the parties through equal negotiation and stipulates the obligations and rights that both parties should perform. ( 示范合同 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：______年_____月_____日 编号：YB-HT-0396
冷库工程合同范本(2021新版) 冷库工程合同范本 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)：_____冷库工程公司 基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包范围：
5、承建冷库物资的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件。 二、工期 本合同工程总工期为个日历日，工期起算日期：为本合同签字之日起计算。(除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。) 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为附件的确认价格，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。 2、付款方式： ①、总价款分三期支付： 第一笔款：总价款的60%即元人民币(￥);支付条件：工程合同签署后3日内支付。第一笔款支付后本合同生效。 第二笔款：总价款的35%即元人民币(￥);支付条件：工程完成50%后3日内支付。
冷库建设施工合同模板 冷库建设施工合同模板 现今社会公众的法律意识不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的冷库建设施工合同模板，欢迎大家分享。 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承建保鲜库工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下： 一、工程概况： 1、工程名称：冷冻库（±5℃）、冷冻库-18℃ 2、工程尺寸：冷冻库： 3、工程地点： 4、工程合同总价款：元整
（￥: 元） 5、施工时间：合同签订之日，乙方收到全额工程款60%后开工承建。 二、工程质量标准及要求： 1、制冷系统符合制冷行业安装规范； 2、实现全自动控制； 3、保鲜库达到±5℃，冷冻库达到-18℃。 三、工程内容及项目价格： 1、保温 2、采用高密聚氨酯喷泡1000元/m3（27.54m3，计27540元）立方米数按实际测量为准。 保鲜库制冷系统：采用高配制冷系统 机组采用国产原装比泽尔压缩机8.2P，8500元 冷凝器采用足平纯紫铜管冷凝器：2500元 原装足平吊顶风机：5800元 国标贮液罐：650元
国标膨胀阀：400 国标电磁阀：330元 冷库专用低温制冷剂：850元 铜管及保温材料：1500元 支架及排水管：150元 包装、长途运输费：350元 国标过滤器：150元 国标电线、电缆：200元 冷库专用微电脑电控箱：800元 高密聚氨酯发泡保温门：1650元 高低压油压压力表：120元（60×2） 安装调试费：1600元 合计：25,550元 冷冻库配置方案与冷鲜库一样，冷冻库保温门1500元，25550×2-150元=50950元
冷库销售安装合同 甲方： 乙方： 本合同是根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议： 一、主机设备 本项目执行标准：GB50072-2010《冷库设计规范》 本项目选用的主机设备及技术要求见附件。 二、合同价款 1、见附件一：冷库设备安装及材料明细表 2、合同总金额：人民币：大写元小写元 三、乙方负责的工程范围 1、制冷机组设备的安装； 2、库体喷涂、库板的拼装连接、库门的安装； 3、冷媒管道制作及保温安装； 4、室内外电源连接线、控制线、控制器安装； 5、机组开机测试运行。 四、主机设备交货时间、地点、安装工程工期 1、主机交货地点： 2、甲方联系或委托联系人：电话： 3、安装工程工期：当乙方收到工程预付款、分期付款当日起算 30天内完工，并验收交付使用。 4、如遇下列情况，工期作相应调整，并用书面形式确定顺延期限。 （1）甲方在合同开工日期，未能准备好施工用水、电、施工场地及相关等条件； （2）发生设计变更，如：系统布置变更，材料材质变更，双方另行协商； （3）在施工中因停水、停电或其他原因限制施工时间。 五、双方责任 1、甲方责任 （1）甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地、施工用水、为乙方安装、培训提供场地、50HZ、220V\380V 电源等实施条件。 （2）甲方负责提供电源到乙方指定位置。 （3）甲方参与工程质量和施工进度的监督。 （4）甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收。（5）甲方负责提供乙方施工人员住宿及生活保障。 2、乙方责任 （1）乙方保证工程施工质量和施工进度。 （2）乙方在施工中，严格遵守甲方管理制度，安全操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准。 （3）乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付使用。 六、工程变更
冷库工程合同书 甲方： 乙方： 兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下： 一、工程概况： 1．工程名称冷库安装工程本工程为大包工工程。 2．工程地点： 3．工程合同价：元整 4．施工时间：年月日开工至年月日前完工。总工期天。 二、工程内容： 1．制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。 2．制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。 3．系统联动试机、降温。 三、工程质量标准及要求及验收： 1．按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。 2．库温达到－5℃以下。 四、合同价款及付款方式： 1．合同总价：元整。 2．工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付元，系统试压调试完工后付元，余款元作为质保金 在年月日前支付给乙方。 五、甲乙双方责任： 1．甲方责任： （1）负责施工现场的三通一平、临时用电。 （2）提供乙方安装工人的住宿。
2．乙方责任： （1）严格按照国家有关规范、安全文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。（2）工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。 （3）坚持质量第一的原则，按合同规定的时间完成工程施工任务。 （4）该按装工程所用的工具、设备、机械均由乙方负责。 （5）乙方对其所承包的工程保修期为一年，一年内如出现质量问乙方负责免费维修或更换，并终身维修。 （6）乙方负责免费为甲方培训操作工人2-3名。 （7）甲方冷库正式投入使用时，乙方负责免费派技术人员到甲方指导操作天，技术人员食宿费用由甲方负责。 六、合同生效及其他： （1）本合同双方代表人签字盖章后即生效，至结清工程款项后终止。 （2）本合同一式2份，甲乙双方各执 1份。 （3）本合同未尽事宜，双方本着友好合作的态度，签署书面修改或增补协议，与本合同具有同等的法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 电话：电话： 签订时间年月日
冷库安装协议书 甲方： 乙方：甘肃远大精工（新蓝天）制冷设备有限公司 一、项目内容、范围和要求 甲方需要安装保鲜库平方米，外高米。平分间。设计库温为+5℃——-5℃。今委托乙方负责设备采购、系统安装、调试、使库温达到以上效果。为此双方达成如下协议： 二、冷库采用设备、保温材料（详见材料清单） 三、冷库总造价及付款方式： 1、工程总造价为： 】 2、付款方式：合同签订即预付定金元整，库板到现场付元整；设备材料到现场付元整；工程安装、调试完毕付元；所剩元为质保金，一年内付清。 四、技术要求 承包范围的施工安装，设备调试均严格按制冷工程施工范围与省农牧厅对此惠民工程质量要求结合进行。 五、甲方权利和义务 1、工程中所有土建设计、留洞、吊点、动力变电设施及排水等工程，由甲方自理。
2、对施工过程中的质量及工程进度进行监督，使工程顺利完工，整体制冷工艺系统安装完毕，即一星期内由甲方组织人员对此工程进行验收，如对工程有异议，须书面形式通知乙方改造方案。 3、负责供电到主控制配电柜，承担施工过程中所有水、电费。 4、按协议条款按期付款。 \ 六、乙方权利和义务 1、负责该工程制冷系统的施工、安装、调试，确保工程进度与质量，精心为甲方着想，争创优质工程。 2、在施工过程中，乙方的安装人员的一切安全事宜，均自付。 3、制冷系统负责维修一年，保修期内若属设备和安装质量问题，处理费用或需要更换部件均由乙方承担。（人为损毁及自然灾害不在保修之列） 4、按协议条款按期交工。 5、如甲方对工程安装有异议，在不违背行业安装规定前提下，必需按甲方方案进行安装。 七、违约责任 甲方必须按协议履行付款，如不履行或延迟，乙方有权延迟工期或停工拆除，一切损失均由甲方承担，甲方如按协议履行而乙方不按期交工，甲方所造成直接损失由乙方承
冷库工程合同协议书书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
冷库工程合同书甲方： 乙方： 兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国 经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下： 一、工程概况： 1．工程名称冷库安装工程本工程为大包工工程。 2．工程地点： 3．工程合同价：元整 4．施工时间：年月日开工至年月日前完工。总工期天。 二、工程内容： 1．制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。 2．制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。 3．系统联动试机、降温。 三、工程质量标准及要求及验收： 1．按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。 2．库温达到－5℃以下。
四、合同价款及付款方式： 1．合同总价：元整。 2．工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付元，系统试压调试完工后付元，余款元作为质保金在年月日前支付给乙方。 五、甲乙双方责任： 1．甲方责任： （1）负责施工现场的三通一平、临时用电。 （2）提供乙方安装工人的住宿。 2．乙方责任： （1）严格按照国家有关规范、安全文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。 （2）工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。 （3）坚持质量第一的原则，按合同规定的时间完成工程施工任务。 （4）该按装工程所用的工具、设备、机械均由乙方负责。 （5）乙方对其所承包的工程保修期为一年，一年内如出现质量问乙方负责免费维修或更换，并终身维修。 （6）乙方负责免费为甲方培训操作工人2-3名。 （7）甲方冷库正式投入使用时，乙方负责免费派技术人员到甲方指导操作天，技术人员食宿费用由甲方负责。 六、合同生效及其他： （1）本合同双方代表人签字盖章后即生效，至结清工程款项后终止。 （2）本合同一式2份，甲乙双方各执 1份。
文件编号：RHD-QB-K4322 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 冷库工程合同书标准版 本
冷库工程合同书标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方： 乙方： 兹由乙方承建甲方的冷库安装工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下： 一、工程概况： 1.工程名称冷库安装工程本工程为大包工工程. 2.工程地点： 3.工程合同价：元整 4.施工时间：xx年xx月xx日开工至xx年xx
月xx日前完工。总工期天。 二、工程内容： 1.制冷主机、冷风机、蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。 2.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。 3.系统联动试机、降温。 三、工程质量标准及要求及验收： 1.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳，管道布局、焊接合理规范，无漏氨、漏水现象。 2.库温达到－5℃以下。 四、合同价款及付款方式：
1.合同总价：元整。 2.工程分段付款：乙方施工人员及安装设备到甲方场地后，甲方先付乙方元，工程进度一半时再付元，系统试压调试完工后付元，余款元作为质保金在xx年xx月xx日前支付给乙方。 五、甲乙双方责任： 1.甲方责任： （1）负责施工现场的三通一平、临时用电。 （2）提供乙方安装工人的住宿。 2.乙方责任： （1）严格按照国家有关规范、安全文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。 （2）工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。 （3）坚持质量第一的原则，按合同规定的时间
凌源盟益商贸有限公司 高低温冷库项目工程 施 工 合 同 工程名称:高低温冷库项目 发包人： 承包人： 签订地点：辽宁省凌源市 日期：年月日
发包方（简称甲方）：凌源盟益商贸有限公司 承包方（简称乙方）：朝阳旭日制冷服务有限公司基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：高低温冷库项目。 2、工程地点：306国道连福庄园 3、工程内容：钢结构、聚氨酯喷涂制冷安装等。 4、承包范围：图纸内的所有钢结构、聚氨酯喷涂制冷工程。 二、工期 本合同工程总工期为：2018年8月1日至2018年8月10日，乙方要保证各项安装工程按甲方要求正确、及时在规定期限内完工，（除发生不可抗力或本合同约定条件（增加工程量）外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。）如果延误工期将承担相应赔偿责任（每延误一天在施工费中扣除叁仟元￥：3000元）。 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为：大写；______________________ ____小写：（______________），即包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。
2、付款方式 ①、总价款分；3次支付：预付订金100000元；喷涂完工付喷涂款（以实际用料计算）；余款在制冷设备安装调试完毕正常运行后付清（以清单为主）。 ②、付款方式为：银行转账或现金 四、甲方义务 1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况； 2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。 3、按照合同的规定向乙方支付款项； 4、接到乙方验收的验收申请后，在15个工作日内予以验收； 5、按照本合同约定及时履行义务； 6、若因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，对此产生的责任乙方免责； 7、对乙方在施工过程中提出的问题或建议，在3天内予以回复或解决； 8、若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工； 9、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。
YOUR LOGO 冷库工程合同范本(2021) When concluding a contract, the parties of the contract purpose should be determined. The conclusion and performance of contracts are also human behavior.
专业合同系列，下载即可用 冷库工程合同范本(2021) 导语：合同目的具有确定性。一般情况下，在订立合同时，当事人的合同目的应该是确定的。从严格意义而言，任何人的行为都是有目的的。合同的订立和履行也属于人的行为，而且是比较正式的行为，所以更应该具有一定的具体目的。因此，对于特定的合同当事人，其合同目的是确定的。 冷库工程合同范本 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)：_____冷库工程公司 基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包范围： 5、承建冷库物资的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件。 二、工期 本合同工程总工期为个日历日，工期起算日期：为本合同签
字之日起计算。(除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。) 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为附件的确认价格，包工、包料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。 2、付款方式： ①、总价款分三期支付： 第一笔款：总价款的60%即元人民币(￥);支付条件：工程合同签署后3日内支付。第一笔款支付后本合同生效。 第二笔款：总价款的35%即元人民币(￥);支付条件：工程完成50%后3日内支付。 第三笔款：总价款的5%即元人民币(￥);支付条件：工程完成100%后3日内支付。 ②、付款方式为：银行转账(账号) 四、甲方义务 1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况; 2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。 3、按照合同的规定向乙方支付款项; 4、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收;
冷库工程合同范本 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)：临沂华能冷库工程公司 基于乙方承包甲方本合同约定的冷库工程，为了明确双方责任和义务，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包范围： 5、承建冷库物资的名称、规格、型号、单价、总金额等作为合同的附件。 二、工期 本合同工程总工期为个日历日，工期起算日期：为本合同签字之日起计算。(除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。) 三、工程造价及付款方式 1、工程造价：工程总造价为附件的确认价格，包工、包
料、包质量、包安全、包调试、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。 2、付款方式： ①、总价款分三期支付： 第一笔款：总价款的60%即元人民币(￥);支付条件：工程合同签署后3日内支付。第一笔款支付后本合同生效。 第二笔款：总价款的35%即元人民币(￥);支付条件：工程完成50%后3日内支付。 第三笔款：总价款的5%即元人民币(￥);支付条件：工程完成100%后3日内支付。 ②、付款方式为：银行转账(账号) 四、甲方义务 1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况; 2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。 3、按照合同的规定向乙方支付款项; 4、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收; 5、按照本合同约定及时履行义务; 6、若因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，对此产生的责任乙方免责;