中央空调工程设备安装合同

（编号 HYZ2001- ）

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：杭州华电华源环境工程有限公司（以下简称乙方）

根据《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国经济合同仲裁条例》的规定，（并参照国家建筑安装工程承包合同的有关规定），结合本工程具体情况，经双方协商签订如下条款，共同信守。

一、工程名称：（全称）

二、施工地点：（详细市、区地名）

三、工程范围和内容：

储冰中央空调系统冷冻机房设备安装总承包，包括：

（1）储冰中央空调机房内所有设备部分（见附表1设备清单）的安装、调试、直至验收合格交付甲方。管道、保温等的安装施工按实际工程量以××省的建筑安装定额另行结算。

（2）管道施工以为分界线（应明确分界线），自控设备安装以为施工界线（应明确分界线）（明确是否含冷却水系统）

（3）有关土建施工应由甲方或总包单位负责。

（3）乙方提供施工设计图纸套。合同生效后30天内，乙方提供冷冻机房设备平面布置图，冷冻机房土建、电气埋管要求，并配合完成与其它有关部门的协调工作。

四、工程周期

（1）合同生效后天甲方提供整套施工图纸。（考虑设计及审核周期、交付及其它可能需要花费的时间）

（2）合同生效后四个月主设备进场（或×年×月×日前）。

（3）工程竣工日期为。

五、工程质量及验收标准

以甲、乙双方确认的施工图纸、说明书及国家颁发的《GB50243－97》工业管道施工规范（通风与空调工程）施工及验收规范和质量验收标准为依据。

六、合同价款

按照甲乙双方协商，储冰空调机房设备及安装价格为人民币万元（大

写）。如甲方要求更改设计，则按甲方签证联系单予以调整。

七、工程价款的支付结算方式：

（1）施工、机房安装的付款：预算书由乙方提供，经甲方审核批准后，付给乙方预算价的40％为备料款，施工到总工程量的70％（按施工进度表）时，甲方再支付预算价的40％，工程竣工验收后合格，甲方再支付预算价的

15％。决算审批后7天甲方付足工程决算造价的95％，其余5％作为质保

金。

（2）质保期为竣工验收合格之日起一年，到期后7天内甲方结清质保金。

注：如果是总承包合同，甲方不愿将安装与设备购买分签合同，则增加设备付款进度，且其付款进度应优于安装并在甲方责任中增加，在甲方质保金未付清前，设备产权归乙方。

八、技术资料

竣工验收同时乙方应及时向甲方移交全部施工资料、质量证明文件、竣工图三套和竣工验收证书。

九、双方责任：

1 甲方责任：

（1）甲方应在（年月日）完成冰蓄冷系统要求的土建工程及第（4）条规定工作。因甲方未在规定的时间内完成土建及其它配套工程，由此延误的工期相应顺延。（必要时说明土建详细要求）

（2）甲方进行相关土建后，应由乙方会审认可。对于因土建不合格造成的延误，工期相应顺延。

（3）甲方应按第七条规定及时支付工程款，如因工程款不能及时到位而产生的工程差价由甲方负责，工期相应顺延。

（4）甲方应在乙方进场前，免费提供施工现场用电、用水及施工用场地、工具间、零部件储藏间。（必要时注明大小）

（5）甲方应委派专人及时对工程进度、工程质量进行监督、认证，参与验收材料、设备，参加隐蔽工程的检查和签证手续，负责双方协作事项的落实。（6）甲方协助乙方办理进场施工手续。

（7）为乙方施工人员提供食宿便利条件。

（8）如由甲方提供的施工设计图纸，需经乙方会签认可。因设计问题造成延误，工期顺延。

2 乙方责任：

（1）按期完成施工任务。

（2）开工前，向甲方提供施工组织方案、安全施工措施。

（3）按照甲方指定的场地、指定的材料设备运输通道进行施工，严格按照施工图、说明书及空调系统安装规范进行施工，确保工程质量与施工进度。（4）乙方应在验收调试期间，负责对甲方有关空调管理及操作人员进行空调系统的使用操作及故障处理的培训。

（5）安全文明施工：乙方在施工调试中对设备及施工现场安全文明施工负责，必须严格遵守有关现场管理规定，作好安全保卫工作，安全质量事故由乙方自行承担全部责任。

十、设备采购

1 甲方采购设备：

（1）甲方应按照设计或签证联系单和规范要求采购工程需要的材料设备并提供产品质量合格证明、技术资料和使用说明。

（2）如甲方采购的设备材料与设计要求不符，由甲方运出施工现场，重新采购符合要求的产品。甲方承担由此发生的费用，工期顺延。

（3）若甲方未按约定时间提供设备造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调遣、材料和构件积压的实际损失由甲方承担，工期顺延。

（4）设备运至甲方工地，由甲方、乙方共同进行开箱查验。查验合格的日期为甲方提供设备的日期。

（5）甲方提供的设备清单详见附表1、附表2。

2 乙方采购设备：

（1）乙方按照设计或签证联系单和规范要求采购工程需要的材料设备并提供产品质量合格证明、技术资料和使用说明。

（2）如乙方采购的设备材料与设计要求不符，由乙方按照甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品。乙方承担由此发生的费用，且工期不得顺延。

（3）在乙方通知设备发运时，若甲方要求延期发货，需征得乙方同意，在乙方同意时，乙方对其设备保管及安全负责，工期顺延。若甲方延期发货的要求期限超过1个月，从第2个月起，付款进度视同设备已经到达甲方工地。（4）设备运至甲方工地，由甲方、乙方共同进行开箱查验。若甲方不能及时到场，延误工期相应顺延。

（5）设备清单详见附表1、附表2。

十一、设计变更：

施工中，甲方对原设计要求进行变更，经甲方授权代表批准后，在变更前20天（重大设计变更前30天）将书面变更通知送达乙方项目经理。乙方按通知进行