当前位置:文档之家› 建筑起重机械顶升、加节合同

建筑起重机械顶升、加节合同

起重机械顶升(加节)安装合同

甲方:中国十五冶金建设集团有限公司

乙方:广东兆达建工集团有限公司

甲方现将一台由生产的型的(产权备案号为:粤)承包给乙方顶升、加节,设备信息如下表所示:工程名称:

施工单位:

监理单位:

工程地址:

安装位置:作业高度:米。

为保障建设工程顺利进行,促进安全生产、文明施工,确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程安全监督管理规定》(建设部令第166号)等有关规定,双方本着平等,自愿的原则,签订本合同。甲、乙双方均应严格遵守本合同规定的权利、责任和义务,确保在施工过程中安全生产。经双方协商达成以下几点:

一、本次总费用为¥ 2500 元(含吊车,人工、生活等费用,注:不含税收),其它开支,甲方概不负责。当乙方进场作业的当天甲方支付¥ 5000元作人工、吊车等费用,剩余尾款待作业完毕后一次付清。

二、甲方责任:

1、甲方应将设备的全部部件集中,以便乙方作业。

2、由甲方并提供一个380V的电源到作业位置。

3、负责清理施工现场周边环境障碍物件,作业时吊车停放场地和设备零部件堆放场地、作业所需场地。

4、设备的作业时间由甲方按施工要求确定,并提前3天通知乙方,以便乙方安排施工。

5、乙方完成作业后,甲方按合同支付乙方服务费用。

6、审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件。

7、审核安装文件、使用单位的资质证书,安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。

8、审核安装单位制定的设备的专项施工方案。

9、审核使用单位制定的设备生产安全事故应急救援预案。

10、指定专职安全生产管理人员监督检查设备作业、使用情况。

11、施工现场有多台塔式起重机作业时,应当组织制度并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

12、设备起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

三、乙方责任:

1、乙方(安装单位)应依法取得建设行政主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证,并在其资质许可范围内承揽安装、拆卸工程。

2、应当明确双方的安全责任,施工总承包单位应当和安装单位签订设备作业安全协议书。

3、对乙方(安装单位)安全责任的约定。

(1)按照安全技术标准及设备性能要求,编制设备专项施工方案,并由本单位技术负责人签字。

(2)按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件。

(3)组织安全施工技术交底并签字确认。

(4)制定设备作业生产安全事故应急救援预案;

(5)将设备作业专项施工方案,安装、拆卸人员名单,作业时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核。

(6)应当按照设备作业专项施工方案及安全操作规程组织作业。

(7)专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督,技术负责人应当定期巡查。

(8)设备安装完毕后,应当按照安全技术标准及安装使用说明有关要求对设备进行自检、调试和运转。自检合格后,应当出具自检合格证明,并向使用单位进行安全说明。

(9)设备安装拆卸工等特种作业人员应当经建设主管部门考核合格,并取得特种作业操作证书后,方可上岗作业。

(10)应当提供设备安装拆卸工等特种作业人员的劳动合同、社保证明。

4、乙方(安装单位)应当建立本次设备安装拆卸工程档案,并对档案作具体约定,要示包括:

(1)作业合同及安全协议书。

(2)作业专项施工方案。

(3)安全施工技术交底的有关资料。

(4)作业工程验收资料。

(5)作业完毕后,双方(使用单位)应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收。

四、责任分割:

1、双方必须按合同分工,各尽其责,认真施工。

2、乙方只负责作业合同所签定的高度,以后需加高则另行计费。乙方只负责作业到合同所签定的高度,在以后的使用中设备安全由甲方负责。

3、甲方由于材料不能及时到现场而影响到乙方的工期拖延,甲方应赔偿。

4、设备安装完成后,甲方应及时支付费用,逾期每天按总额千分之五加收延付金。

5、合同签订后,如果有一方不履行合同,则需赔付对方合同金额30%的赔付金。

6、作业场地以25吊车为准,大于25吨吊车甲方补差额。

7、倘若在作业过程中,意外损伤设备部件,乙方负责修复不承担其它赔偿。

8、在作业过程中如若因设备某些部件老化形成的故障(非人为)乙方只负责维修不承担材料费用。

9、乙方负责协助甲方到东莞市建设工程安全监督站办理申报手续,甲方应给乙方及时提供所需要的相关资料及完成资料内对应的签字盖章并保证其真实性。

五、此合同一式两份,自双方签字盖章之日起生效,有效期为一个月。甲方:乙方:

甲方法人代表:乙方法人代表:

2012年月日 2012年月日

起重机械定作专用合同

起重机械定作专用合同 承揽方(甲方): 定作方(乙方): 合同编号: 签约日期: 年 月 日 速度、大车轨道型号、司机室开门方向、供电方式、颜色要求、数量等一定要逐项注明。甲方按要求设计执行。(2)设备价和安装费、托运费要分别填写,无分别填价的甲方视为无此项计价。其它要求可在备注中说明。 二、(1)质量要求:甲方按乙方合理要求及国标或行业标准加工。(2)原材料和配套件由乙方合理指定或推荐,如乙方无要求,则甲方按常规要求进行制作 (3)有极限要求请注明,无极限要求按常规加工。(4)普通起重机无论级别大小,禁止在湿度≥90%、易燃、易爆、腐蚀、高温熔液、超载等危险场合使用。特殊场合应采用专用起重机。 三、(1)加工履行地:所有加工装配,应在甲方总部进行完成。乙方有权到甲方总部监督检查。 (2)未在甲方总部加工的无论任何一方作弊,本合同自动失效。如因此造成损失由作弊人承担,未作弊的任何一方均不承担任何责任。 四、提(交)设备时间从收到乙方首付款之日起,在乙方按期支付设备款时 日完成(节签字为准,供货期相续顺延(因电力、天气等不可抗力的情况除外)。交货期属预定期,设备发运前必须由乙方向甲方发送书面通知,确定准确的发运时间,双方共识后发运。如在预定期逾期一个月未接到乙方发运通知的,甲方视为乙方自动放弃,定金及设备款不予退还。另有协定均以本条为准。 五、设备发往指定地址: 乙方应在现场点清货物及配件、吊卸、 保管防止自然灾害及人为破坏丢失等不良现象。 六、运输方式: 七、安装设备:甲乙双方均可委托具有资质单位安装。甲方□、乙方□。设备安装前必须在当 地主管部门办理申请报检告知书,本合同设备未经申请告知的双方不准提前安装。乙方应具备所有安装作业条件,如安装施工场所通道,供电设施、电源等,设备安装、调试完成后要及时向特检部门申请设备的最终安全检验。未检设备不准擅用,否则,一切后果由定作方自负。 八、验收方法:甲乙双方配合对设备进行调试后,初检。载荷试运完成后,必须向特检部门申请安全验收,通过验收后发证为最终验收,设备方可投产使用。安全规定设备未经特检部门检验发证的设备不准投入使用,避免因擅自使用所引起的问题和安全隐患。 九、质量服务:设备抵达现场时,因设备本身质量问题,无偿服务十二个月,质量三包(人为损坏 除外)乙方在使用过程中出现因制造、甲方安装的质量问题时,请乙方以书面形式通知甲方在24小时内作出答复,并以最快的速度到现场服务。 十、设备维护、保养及操作规程:(1)甲方必须达到持证上岗,具备正规的操作水平和维保规范,应有仪表、目、 感、听测等经验。应达到日、周、月做检验记录。设备不准存留病状缺陷作业,以免发生危险。(2)主供电源应采用中间输入供电输入供电或两端输入供电,禁止一端供电。 十一、结算方法:(1)付款方式:首付款 ,提货前付 ,货到安装验收后付 ,预留 作 为质保金,一年内付清。(2)设备、配件、维修等业务。乙方必须按甲方公司账号均以电汇方式汇兑,所支收款额以双方的银行进出账单为准,票据必须按乙方提供的电脑版税用发票为准。结账后开票,不含税价不开任何票据。代理人无权私自挪支货款。无乙方公司签章书面通知认定的任何收据和个人(证明)提款无效。因此造成损失自负。(3)因乙方原因货到五周内不能安装或安装成三周内不能验收取证的,乙方应履行所有付款约定。其它协定条款均以此规定为准。 十二、其它事宜双方协商解决。

起重机械租赁合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-8990-55 起重机械租赁合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

起重机械租赁合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 出租方: (以下简称甲方) 承租方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和 国合同法》有关规定,为明确租赁双方的权利和义务 关系,经双方协商一致签订本合同: 一、租赁设备 二、租赁用途和期限 1、本租赁设备用于乙方施工; 2、本设备租赁期限自约为个月。 三、租赁费用 1、押金:乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金赁 设备使用完毕结算后,扣除租金及其他费用后,余额 退还乙方; 2、租费:从设备检测合格后开始计算至乙方通知 甲方拆卸之日止,不足一个月的按天数计算。出租费

在每月 30 日前付清,否则甲方有权将设备拆卸归还。拆卸费、运费等一切费用由乙方承担; 3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费每台人民币计整(其中安装、拆卸包括汽吊16吨以内,特殊环境条件塔拆超出部分差价按实际算,运费含设备标准独立高度以内,超出部分按实计算),均由乙方负责,设备进场后付清; 4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责; 四、设备使用及维修 1、设备必须由甲、乙双方验收合格并经甲方同意后方可使用,若乙方擅自使用,由此产生的相关责任由乙方承担; 2、本租赁设备驾驶员必须持有相关部门颁发的上岗证。驾驶员由乙方聘请,其报酬由乙方支付,对聘用的驾驶员的日常工作由乙方负责管理,现场指挥人员及辅助人员由乙方配备(指挥人员需要配合格人员担任); 3、乙方委托甲方维护保养,养护费用每台每月元。

建筑起重机械租赁合同

编号:建筑起重机械租赁合同 建筑起重机械租赁合同

承租人(全称): (简称甲方)出租人(全称): (简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、行政法规、 遵循平等、自愿和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,由甲方向 乙方租用合同所列建筑起重机械,使用于甲方承建的工程项目上。(本 合同文本所指建筑机械是使用于建筑施工的塔吊、施工升降机、吊篮、 混凝土机械、土方机械、道路机械等),双方就有关权利义务达成下 列条款。 第一条:租赁机械的名称、规格、数量、单价 乙方向甲方提供司机人,元/人/月,工资由甲方支付。 第二条:租赁机械的交付及使用地点 1、乙方承诺,按照本合同约定的时间或者甲方通知的的时间,向甲方移交租赁机械,双方就交付机械的型号、规格、数量等共同进行验收并签署交接清单。 2、租赁机械交付地点及使用地点为: 第三条:租赁期限

1、租用期限。 2、租赁期满,甲方继续使用租赁机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效,租赁期限视为不定期。 第四条:租金的计算及支付 1、租金的计算:在机械安装调试合格交付甲方使用之日为启用日期,甲方书面通知停止使用之曰为停用日期,期间连续计费。不足月的尾数日按月租金除以30天乘以尾数日计算。 2、租金的支付:进退场费应在设备检测合格后5个工作日内一次性付清。租金按月支付,在启用日期的第二个月对应日由乙方向甲方提供(机械设备租金结算单)甲方应在5个工作日内向乙方支付当月租金,乙方出具收款收据。如需开票,税金由甲方承担。 3、春节期间扣除天租赁费。 第五条:双方的权利义务 1、甲方的权利义务 (1)甲方应为乙方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利。 (2)施工机械进场前7天甲方应按乙方提供的基础图纸制作基础. (3)甲方应负责承租机械在施工现场的看护及保证机械的安全,如因甲方原因造成机械毁损灭失的,应向乙有赔偿。 (4)甲方应负责乙方机械进退场以及安拆时施工现场无障碍,如塔吊前方有建筑物遮挡或因场地等原因造成拆除困难,所造成的一切费用由甲方负责。 (5)甲方应按合同约定支付租金,如不按时支付租金乙方有权停机,停机后租金正常计算。

承揽合同范本

承揽合同 定作方(甲方): 承揽方(乙方): 本合同甲方委托乙方承揽项目,双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上, 根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第一条、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限 1.1乙方带料 价款或酬 金定作物品名或项目 规格型号计量单位数量单价(元总金额交货期限名称 /套) (元) 合计人民币含税金额元,大写 1.2甲方带料 材料名规格型计量单数量质量提供日消耗定单价总金含税总金额 称号位期额额 第二条、质量要求、技术标准 执行。 第三条、乙方对质量负责期限 验收合格后免费保修12个月。 第四条、技术资料、图纸提供办法及保密要求 4.1乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。 4.2乙方对于承揽的工作,如果甲方要求保密,应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。 4.3甲方应当按规定日期提供技术资料,图纸等。 第五条、验收标准、方式 5.1按照合同规定的质量要求,技术标准、图纸和样品作为验收标准。 5.2甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由乙方负责修复

或退换。 5.3当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 第六条、履行的期限 年月日至年月日。 第七条、结算方式 验收合格后日内支付总价款的95%,余款保修期满后如无质量问题一次付清。 第八条、违约责任 8.1乙方违约责任 8.1.1未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方赔偿。 8.1.2交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分甲方不再需要的,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。 8.1.3未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由乙方赔偿损失。 8.1.4逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向甲方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的0.3%偿付违约金。未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。 8.1.5不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值30%的违约金。 8.1.6异地交付的定作物不符合合同规定,暂由甲方代保管时,应当偿付甲方实际支付的保管、保养费。 8.1.7实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 8.1.8由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付甲方因此造成的损失。 8.1.9未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换、补齐的,由乙方对工作质量、数量承担责任。 8.1.10擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理,应当按甲方要求办理,并承担逾期交付的责任。 8.1.11乙方在甲方的工作场地,设备设施上进行工作时,应当遵守有关的操作规程,不允许毁坏甲方的设施设备,对工作中出现的安全事故由乙方自己负责,甲方不负任何责任。 8.2甲方违约责任 8.2.1中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。

建筑起重机械租赁合同范本【最新版】

建筑起重机械租赁合同范本 承租方: (以下简称乙方) 出租方: (以下简称甲方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规,按照平等互利原则,为明确甲、乙双方的权利和责任,经双方友好协商签订本合同,以便共同遵守。 一、设备及租赁期限 1.2 租用时间:自年月日至年月日止。因工程需要提前退场或延长使用,以乙方书面通知时间为准。 二、租金及其他费用: 2.1 设备进退场费合计按人民币元整,包含以下费用: □安装拆卸费□检测费□运输费□基础预埋螺杆乙方在机械进场前先向甲方预付元,余款待设备退场前付清。甲方应在年月日前将租赁设备运到乙方指定地点。

2.2 机械租金按以下第种方式计算(不含操作工工资) ①按台班计算,每台班租赁费元/台。 ②按月计算,每月租赁费元/台。计算期限从使用之日起至乙方书面通知退场并具备退场条件为止,不足一个月的按每月30天折算。 2.3 机械租赁费按月结算,乙方每月10日前支付上个月的租赁费。 2.4 超过首次约定安装高度,如需要顶升或加高及制作附着架,每顶升或加高一次(高度为米)收取乙方费用元整。 2.5 机械押金万元,在设备进场前由乙方支付给甲方,该款项不能作为租金冲抵款,于机械退场前由甲方返还给乙方。 2.6 电费由乙方承担。 2.7 乙方工地停工期间及法定节假日期间的租金计算按2.2条约定。

三、乙方权利和义务 3.1 乙方根据甲方提供的技术资料,确定基础施工方案并负责基础制作,并将相关资料如隐蔽记录、砼试验报告、接地电阻测试记录等交付安装单位验收。 3.2 乙方负责平整清理安装拆除场地,架好输电线路,按甲方要求及用电规范安装专用配电箱,负责接通电源,保证设备进出场道路畅通和作业方便。 3.3 乙方负责派有证指挥人员、司索工指挥作业,严禁违章指挥,因违章指挥造成的事故,由乙方负全部责任。 3.4 设备安装完毕,由乙方会同甲方组织安装单位、监理单位进行联合验收,合格后方可投入使用,并在30日内到建设主管部门办理使用登记。。 3.5 乙方应当按合同约定向甲方支付租金和相关费用。 3.6 对不遵守工地管理制度,无故刁难乙方施工人员的机组人员,乙方有权向甲方提出更换要求。

工业设计承揽合同范本(标准版).docx

LOGO 工业设计承揽合同范本WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________工业设计承揽合同范本 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(定作人): 地址: 代理人: 联系电话: 乙方(承揽人):_________产品设计有限公司 地址: 代理人: 联系电话: 甲乙双方经友好协商,本着诚实信用的原则,现就甲方委托乙方承揽_________________________工业设计项目,达成如下协议: 一、项目名称及服务内容 1、________工业设计 2、服务内容包括:__________________________________; (1)外观造型设计; (2)彩色及丝印等设计; (3)结构设计; (4)手板、模具加工及生产样机制造过程的跟进和质量控制。 二、设计要求及项目计划进度 1、设计要就按双方沟通后签署的技术文件; 2、项目各个阶段工作完成时间,参照《项目设计计划进度表》; 3、工作时间不包含周日、周六下午及国家法定节假日(如五一、十

一、春节等),不包含甲方评审和确认时间。 4、乙方全新设计项目以收到甲方填写好的《设计需求表》和冰果甲方书面确认的硬件资料之日开始算起,硬件资料包括系统及硬件构成、所有硬件的3D文件,相关借口及附件的规格书,操作界面(包括显示器、操作按键)定义等。 4、在合同执行过程中,前一阶段的成果得到甲方书面确认后,乙方才会安排项目下一阶段的工作。 5、《项目设计计划进度表》中的外观设计时间为乙方第一次提交ID 方案的时间,如第一次提交方案未获得甲方确认火灾设计过程中,由于机房变更硬件或者设计要求等,则项目进度顺延,新的时间节点双方协商确定。 三、成果形成 1、提交造型效果图、表面处理说明文而建、丝印文件; 2、提交三位结构电子文件,加工分类表、二维结构电子图及图纸文件(只标注重要的检验尺寸,以及开模所需要的必要尺寸)。 3、提交整机装配材料清单(需要甲方配合)。 四、项目费用及付款方式 本协议所涉及的项目费用为人民币(大写)____________________元(小写__________元),此费用只包括合同条款第一项,第二款的服务内容,提交第3项的成果形式。其他费用如:手板、模具的加工及调色费用由甲方负担。项目费用按下列方式支付: 1、合同签字生效的同时,甲方支付项目费用的______%(人民币

塔机顶升加节安装方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 塔机顶升加节安装方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7173-50 塔机顶升加节安装方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、将起重臂旋转至引入塔身标准节的方向,即起重臂位于起升横梁的正上方,使回转机构制动,吊臂不能回转。如要加几个标准节,就把要加的几个标准节一个个依次排列在起重臂下; 二、调整好套架导轮和塔身之间的间隙,以 3~5mm为宜,放松电缆的长度,使之略大于总的顶升高度。用吊钩吊起一个标准节,放到安装在下转台下部的引进梁中的引进小车上。吊钩再吊起一个标准节上升至最高处,移动小车位置(小车约在回转中心10m 处),使得塔机套架以上部分的重心落在顶升油缸上铰点的位置上。实际操作时,观察套架四角的导向轮基本上与塔吊标准节、主顶杆脱开时,既为理想位置。然后卸下下转台与标准节相联的八个高强度联结螺栓,并检查爬爪是否影响爬升;

建筑起重机械设备租赁合同范本

合同编号:2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

建筑起重机械设备租赁合同范本 承租人(甲方):(单位全称)________________ 出租人(乙方):(单位全称)________________ 行业确认证书号:________________ 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下: 第一条机械设备租赁及租金计算与支付 1.机械设备租赁及租金计算明细表 表一、机械设备租赁及租金计算表(如不够用可另附表格) 机械名称 数量 规格/型号 生产厂商 租赁期限/起止时间 租金标准(元/月.台) 租金小计(元) 合计 表二、机械设备操作人员工资计算表 工种类别

人数 月工资 工作期限/起止时间 工资小计(元) 备注 塔机司机 塔机指挥工 施工升降机司机 合计 2.租金计算。机械设备租金每月合计____________元(见表一)。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二),租金每月共计____________元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。 3.支付方式:____________________________。 4.支付时间:____________________________。 第二条项目名称、使用地点 项目名称:____________________________。 使用地点:____________________________。 第三条租赁期限 1.因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前____日内,续签合

起重机械租赁使用安全生产管理协议

建筑起重机械租赁使用安全生产管理协议使用单位:(以下简称甲方) 租赁单位:(以下简称乙方) 为认真落实《湖南省建筑起重机械安全生产管理办法》,保证生产正常有序进行,明确双方在安全生产中的责任、权利及义务,经甲乙双方共同协商,达成如下协议: 一、设备基本信息 设备名称:,规格型号:,出厂编号:。 工程名称:。 工程地址:。 二、甲方职责 1、严格审查租赁单位营业执照、租赁单位经当地质量安全监督机构审查合格的证明资料、设备产权备案和出厂资料等,并进行进场验收把关。 2、在使用过程中发生基础下沉、滑坡等原因造成的机械事故,甲方负全部责任,并承担所有经济损失。 3、甲方负责配备相应的独立电源,并保证设备在使用期间不得丢失或受到人为破坏。 4、经协商信号司索工由甲方提供的,甲方必须配备指挥人员且必须持证上岗,严格按照操作规程作业,杜绝违章指挥,否则司机有权拒绝作业。设备在运行中因指挥或司索工误操作发生的事故由甲方负责(误操作指挂钩没有挂牢、工具及材料没有捆牢、吊装材料超重等)。如果发生其他事故,责任明确后由责任方负责。 5、经协商由甲方提供设备司机的,甲方必须按照规定配备相应数量的司机,司机必须持证上岗,进行日常设备检查,形成交接班记录。严格按照操作规程操作,禁止疲劳作业。因甲方提供的司机误操作造成的事故,由甲方负责。 6、负责对其提供的司机或信号司索工等进行“三级”安全教育和安全技术交底,并形成记录。 7、对于不安全的作业面,甲方必须搭设安全防护,并设置警示标志,夜间必须在足够的照明条件施工。 8、甲方必须提供一定的时间,以供乙方进行必要的检查、维护和保养。 9、甲方必须安排专人进行日常安全生产检查,并形成记录资料。 10、发生安全生产事故后,甲方必须按相关规定报告建设行政主管部门。

该案应属加工承揽合同纠纷而非买卖合同纠纷

该案应属加工承揽合同纠纷而非买卖合同纠纷 一、基本案情 原告:山东青云起重机械有限公司泰莱起重设备厂(以下简称泰莱设备厂) 被告:上海瑞弛建设工程有限公司(以下简称瑞弛公司) 2003年10月9日,泰莱设备厂与瑞弛公司签订一份起重机买卖合同。内容为由泰莱设备厂向瑞弛公司出售一台起重机,该起重机相关数据由瑞弛公司提供,10月底于常州交货,运费由泰莱设备厂负担。起重机总造价138000元,货到后现场付款130000元,余款等设备使用一个月后全部付清。合同签订后,泰莱公司按对方技术要求于月底将起重机制作完成并送到指定交货地点。被告瑞弛公司在收货并验收合格后仅支付了60000元现金,余款78000元经原告泰莱设备厂多次催要,被告以种种理由拒不履行付款义务。原告于2004年7月1日诉至我院羊流法庭,要求法院判令被告支付货款并赔偿损失。被告瑞弛公司提出了案件管辖异议。 二、处理结果 法庭经审查认为,原被告双方签订的起重机买卖合同其实质是加工承揽合同,案件事实清楚,权利义务关系明确,被告理应按合同的约定履行付款义务,遂判决被告支付剩余货款并赔偿因迟延履行合同给原告造成的损失。 三、对本案处理的不同认识 对于本案的处理司法实践中有两种不同的认识。一种意见认为原被告双方签订的是买卖合同,根据民诉法关于管辖问题的相关规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。根据民诉法解释有关管辖问题的规定,合同双方当事人在合同中对交货对点有约定的,以约定的交货地点为合同履行地。本案中被告住所地在上海,合同履行地既指合同中约定的交货地点在常州,可见只有上海和常州两地的相关法院才对原被告双方的合同纠纷有管辖权,作为原告住所所在地的基层法院,我院对此案是没有管辖权的,应当裁定驳回其起诉。另一种意见认为,虽然原被告双方签订的合同名为起重机买卖合同,但是实际上原告所出售的起重机完全是按照被告提供技术数据要求来制作的,也就是说,起重机是由被告向原告定作的,所以这个合同是一个典型的加工承揽合同。根据民诉法相关解释中关于管辖问题的规定,加工承揽合同以加工行为地为合同履行地,本案中,起重机是在原告住所所在地加工完成的,所以原告住所地所在基层法院有对此案的管辖权,应当严格按照合同法的相关规定作出要求被告承担违约责任的判决。 四、相关法律问题分析 本案争议的焦点在于原告住所地所在的基层法院对此案是否有管辖权,而要弄清这个问题关键在于对原被告双方所签订的合同的性质的正确认定,既该合同到

起重机械租赁合同范本修订版

起重机械租赁合同范本修订版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-028612

起重机械租赁合同范本修订版 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲乙双方经协商同意:甲方在工程,租用乙方台双笼2T施工升降机,型号为:安装高度米,租赁形式为包月。 甲乙双方确认如下事项: 一、租赁期:暂定个月,甲方要求乙方在________年____月____日,把设备运进场,乙方设备进场安装调试的时间不超过3天,甲方在设备安装完毕后有2天时间搭马道、防护棚和楼层安全门井并组织进行验收,从第6天开始为设备起租日直至设备退租之日终止。 二、设备进出场费(含设备运进、运出、维护及拆装费用)人民币壹台。设备安装完毕时(设备进场的第4天),甲方向乙方当即支付此费用的一半,拆装完毕后付清剩余款。

三、租赁费及两种付款方式: 1、月租赁费价(大写:)(台/月); 2、双方商议支付月租赁费价(大写:)(台/月)。 付租赁费方式:每两月支付一次,支付70﹪,余款工程完成后半年内付清。 租赁费不足一月按日计算(日租赁费=月租赁费/30天)。 四、升降机司机:由乙方负责配备3人,司机持操作证或实习证明上岗。根据甲方工作需要安排班次。 五、升降机如因设备故障等原因造成的整机无法运行,每超过14小时,扣乙方一天台班费。乙方保证设备月故障率不超过5﹪(月运转420小时x5﹪=21小时)。 六、双方责任: 甲方: 1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》和《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》,在设备安装完毕后对设备进行验收,在验收合格之日起30天内向工程所在地的区县建委办理使用登记。

建筑起重机械设备租赁合同范本

MF—2010—001 省建筑起重机械设备租赁合同 (示文本) 省住房和城乡建设厅 省工商行政管理局

建筑起重机械设备租赁合同 承租人(甲方):(单位全称) 出租人(乙方):(单位全称) 行业确认证书号: 依照《中华人民国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下: 第一条机械设备租赁及租金计算与支付 1.机械设备租赁及租金计算明细表 表一、机械设备租赁及租金计算表(如不够用可另附表格) 表二、机械设备操作人员工资计算表 2.租金计算。机械设备租金每月合计元(见表一)。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二),租金每月共计元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期,若非乙方原因造成机械设备

停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。 3.支付方式:。 4.支付时间:。 第二条项目名称、使用地点 项目名称:。 使用地点:。 第三条租赁期限 1.因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前日,续签合同。 2.租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于个月,则按实际租赁时间结算;少于个月,按个月结算租赁费。 3.本合同签定之日起日,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。 4.由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等),造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。 5.机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。 第四条保证金 1.合同签订后甲方向乙方支付元作为本合同的履约保证金。 2.甲方应在机械设备进场前日支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。 3.其他约定: 。 第五条机械设备操作、维护与修理 1.双方约定机械设备由方负责操作、由方负责维护。 2.因故障造成机械设备无常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起小时到达现场维修。乙方自接到维修通知起小时/日未能修复的,自故障发生第日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。 3.双方约定机械设备正常维护保养时间为小时/月,具体时间安排为:

项目设计承揽合同简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 项目设计承揽合同简易版

项目设计承揽合同简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 本着双方互利互惠的原则,经双方友好协 商,列定以下条款,希共同遵守: (一)双方严格遵守《网络程序版权管理 条例》。 (二)承制方必须保证制作质量,在委托 方审稿期间,委托方有权要求修改。 (三)委托方在确认功能并交付承制方制 作后,不得随意更改稿件内容,如果因此而增 加承制方的工作量,委托方应另付费用。 (四)委托方负责提供与本项目有关的资 料,在承制方制作过程中,委托方应尽力配 合,给与方便。

(五)双方在合同上签字后,委托方即付制作总金额的____%,作为预付款。其余款项在全部制作完成,并经委托方审核确定后,全部结清。 (六)承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计(因委托方原因延误的时间除外)委托方有权按合同总额的____%起向承制方要求负责赔偿。 (七)承制时间为____年____月____日至____年____月____日止。 (八)本合同一式两份,双方法定代表人或指定代表人签字,即生法律效力。 (九)发生纠纷,双方协商或到____仲裁委员会仲裁。 (十)合同金额甲方:____

塔吊顶升加节安全技术措施

塔吊顶升加节安全技术措施 一、工程概况 本工程座落于化州市桔城北路,A、B、C、D、L、M共六幢,地下一层为车库设备房,地上31层。 建筑总用地面积为27689.7㎡,总建筑面积为175810㎡,其中地下20273.4㎡,地上155536.6㎡,建筑高度为99.9m。 二、顶升加节安全技术措施 1、司机、起重工及安装、拆除工必须取得考核合格证,严禁无证操作、安装、拆除及维修塔吊。 2、安装加节作业前,应根据现场工作条件及设备情况。对作业人员进行安全技术交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员,排除作业障碍。 3、安装塔吊的全过程必须有专人指挥,严禁操作人员酒后作业。 4、遵循塔吊的安装程序,按要求安装安全保护设施,如扶梯、扶栏。 5、平衡臂上未装足平衡重时,严禁吊载。 6、风力超过4级时严禁进行安装作业。 7、标准节起升或下降时必须尽可能靠近塔身,最大幅度不得超过10米。顶升安装标准节过程中,严禁旋转起重臂、动小车或使吊钩上下运动。 8、起吊平衡臂或起重臂安装时,必须把吊绳与安装用起重机吊钩用钢丝绳夹或卸扣锁固,防止钢丝绳夹角过大时钢丝绳脱钩。

9、塔机在安装平衡臂和起重臂之前,应进行试运转。 10、力矩限制器、重量限制器、幅度限制器等装置均应按规定安装和调试。 11、塔式起重机的主体结构,电动机底座和所有电气设备的金属外壳,导线的金属护管等应设良好的可靠接地。 12、标准节安装不得换方位,否则爬升用踏步方向装错,无法进行爬升。 13、起重臂相互连接用的上弦销和下弦销均是专用的特制零件,不得代换。 14、在塔帽最上端应装上避雷针。 15、塔吊采用专用电缆、专用电箱,电箱门要上锁,并设防雨措施。 16、塔机各部件安装时严禁只插螺栓不戴螺母或戴而不紧的现象。 17、塔吊司机每班作业前都必须对设备进行例行检查,塔吊的各项安全限位必须齐全可靠。 18、在塔吊装拆过程中,注意塔吊部件严禁与现场高压线碰撞。 19、在顶升过程中,要合理分工,必须专人观察顶升套架滚轮与标准节间距离,专人负责销轴的连接,专人负责液压油缸的操作等。 20、塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂。 21、塔身标准节之间的连接销及其他任何部件之间的联接销都必须穿开口销。 22、工作中突然断电时,应将所有的控制器手柄扳回零位,在重新工作前,应检查起重机动作是否都正常。 23、司机不得吊超重物品或物体重量不清的物品。严禁起吊后重物长时间悬挂在空中。吊物时设专人指挥。

起重机维保合同(范本)

起重机维保合同(范本) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 签订时间:年月日

起重机维保合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 甲方需委托乙方进行起重机定期维护保养。为明确双方权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方协商一致,特签订本合同并共同遵守。 一、合同执行的法规 1、《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号) 2、《特种设备注册登记与使用管理规则》(质监锅发 [2001] 57号) 3、《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号) 4、《特种设备使用安全规则》(TSG 08-2017) 5、《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSGQ7016-2016) 6、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSG Z0004-2007) 二、工作内容 乙方负责以下设备的定期维护保养,并代办监管部门的定期检验: 维保地点: 设备名称: 设备代码: 使用登记证编号: 型号: 配置: 维保范围: 三、服务期限:自年月日至年月日;

四、承揽方式 合同范围内服务内容采用固定单价的方式,按实际完成保养次数/月度/季度结算。五、合同价 工程不含税总价为人民币元(大写:),含 %增值税价税合计为元。合同价包括完成该项工作的人工费、消耗材料费、管理费、安全文明措施费、乙方人员保险费、税金等费用。不包括维护保养过程中的修理费、配件材料费、油料、电力、试吊所需的试吊物(如需)、以及监管部门收取的费用。 六、结算及付款方式 1.维保费用按次数/月度/季度支付,乙方完成相应的维护保养并经甲方验收后按合同单价开具增值税专用发票,甲方在30日内一次性付清。 2.如代办定检费用甲方在乙方完成定检后30日内一次性付清,其费用组成:定期检验费(按收据实收)加定检服务费,如甲方直接缴纳定期检验费则只需支付服务费。 3.支付方式:银行转账、银行承兑汇票。 七、双方责任 甲方责任: 1.审核乙方提供的维护保养计划(含安全、质量、环境等保证措施),明确维护范围、工作内容、验收标准及应急处理等内容。 2.负责向乙方提供相关机械的技术资料,例如技术文件、图纸、说明书、方案、指示及操作和服务手册。 3.为确保不产生人工、交通等费用的浪费,每次维护保养作业前,甲方向乙方出具作业意向书,按约定维护保养的日期完成。 4.负责向乙方提供足够安全施工的工作环境,以便起重机械维护保养安全顺利的进行。 5.对乙方提出的合理的整改要求,甲方应按要求对机械的不合格项进行整改和故障维

起重机械租赁合同标准范本

协议编号:LX-FS-A16506 起重机械租赁合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

起重机械租赁合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 出租方:(以下简称甲方) 承租方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种装备安全法》及相关法律、法规,本着公平互利的原则,为明确双方的权利和义务,就乙方租赁甲方起重机械设备的相关事宜,经双方友好协商,同意达成以下合同条款,供双方遵守、履行。 一、租赁物 甲方将公司持有的起重机械设备(以下简称“设备”) 捌台,有偿提供给乙方使用。设备名称、规格型号、数量及技术参数详见本合同附件。

二、设备租赁期限 本合同租期自20xx年7 月30 日起,至20 19 年6 月14 日止。 三、设备费用交纳及付款方式 1、设备租金 1.1 根据友好协商,乙方同意按照月交纳捌台设备的租金,每月合计25000元(大写:人民币贰万伍仟元整)。 1.2 本合同下,如遇须计算设备日租金的,则日租金=月租金/30天。 2、押金 乙方同意自本合同签订之日起的五个工作日内交纳75000 元(大写:人民币柒万伍仟元整)作为合同定金,乙方在计租期开始后,合同定金自然转为合同押金,合同押金(定金)不计息。合同期满时,如乙方

2021新版建筑起重机械设备租赁合同范本

The contract is applicable to Party A and Party B in order to clarify their rights and obligations and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed. (合同范本) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 2021新版建筑起重机械设备租赁 合同范本

2021新版建筑起重机械设备租赁合同范本说明:本合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,保证权利双方合法权益不受损害。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 承租人(甲方):(单位全称)________________ 出租人(乙方):(单位全称)________________ 行业确认证书号:________________ 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下: 第一条机械设备租赁及租金计算与支付 1.机械设备租赁及租金计算明细表 表一、机械设备租赁及租金计算表(如不够用可另附表格) 机械名称 数量 规格/型号 生产厂商

租赁期限/起止时间 租金标准(元/月.台) 租金小计(元) 合计 表二、机械设备操作人员工资计算表 工种类别 人数 月工资 工作期限/起止时间 工资小计(元) 备注 塔机司机 塔机指挥工 施工升降机司机 合计 2.租金计算。机械设备租金每月合计____________元(见表一)。按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二),租金每月共计____________元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实

工程项目承揽合同协议书标准通用版

工程项目承揽合同协议书 甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,甲方同意将XX工程的XX施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定及在自由平等、互惠互利、共同发展、诚实守信、遵纪守法的原则基础上,结合本工程具体情况双方达成以下协议: 一.工程简介 1.工程名称: 2.工程地点: 3.承包范围: 4.承包方式:包工、包料、包费用 5.工期:按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。 6.工程质量:本工程为合格工程(具体要求详见第三条) 二.合同单价和付款方式 1.合同单价: 2、实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价,材料及其运输费,人工费,装卸费,设备费等一切费用。合同价款一经确定,不作任何调整。 3、施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款的%;工程竣工验收合格后付至合同价款的%;工程竣工验收合格年后28日内,付至结算价款的95%;剩余5%作为质保金在竣工验收合格年后28日内一次性无息付清。 4、该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付,项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据,如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律责任。

三.违约责任和安全责任 1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付给甲方合同价款1%的违约金。乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的10%违约金支付给甲方,并承担由此对甲方造成的一切经济损失。 2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的,因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的,均由乙方承担,甲方不承担任何责任。 四.技术要求和质量标准 1.由乙方采购的主要施工材料、设备,进场时应通知甲方到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用,甲方有权要求更换,如已使用,对工程造成损失的,乙方无条件整修并承担其费用。 2.双方所提供的建筑装饰装修材料、设备,必须符合国家质量监督检验检疫局发布的十种《室内装饰装修有害物质限量》标准,有具有检测资质的专业检测部门出具的检测合格报告。 五.争议或纠纷处理 1.本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可 协商解决。 2.当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议 双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。 六.保修期限 1.本工程保修期为年在保修期内,如有质量问题,在接到甲方通知后24 小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维修,甲方可委托他人维修,维修费用由乙方承担。

相关主题