合同编号： 建设工程承包合同 工程名称： 发包单位：迁安市西峡口铁矿 承包单位：
工程施工合同 发包人: 迁安市西峡口铁矿（以下简称甲方）承包人: 施工队（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章, 遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就本工程的有关事项协商一致,订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 西峡口铁矿 1.3承包范围: (《工程项目一览表》见附件) 1.4承包方式: 包工包料 1.5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。
1.6工程质量标准: 执行国家验收标准达到合格 1.7合同价款(人民币大写): 1.8计日工价格：人工价格元/日；设备使用费：元/日。 以上价款为包干价,除本合同明文规定以外,不因任何原因做任何调整。如有相关变更及其他特殊原因，双方签订相关协议或凭证作为合同的必要补充。 2、甲方工作 2.1开工前 2 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份,并向乙方进行现场交底。 2.2指派郑喜生为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,必须经甲方同意。 3、乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,需要乙方二次设计的工程,由乙方提供经甲方确认的施工图纸和作法说明 1 份,并拟定施工方案和进度计划,交甲方审定,二次设计费已包含在合同价款中。
3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,办理相关手续。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4乙方在施工中要妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、 做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作, 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4、关于工期的约定 4.1因甲方原因,影响工期,工期顺延。 4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》 （以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代 表。 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开 支。
合同编号：YT-FS-2473-84 个人借款合同补充协议范 文(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
个人借款合同补充协议范文(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 借款人： ; 地址： ; 联系电话： ; 贷款人： ; 地址： ; 联系电话： ; 法定代表人： ; 授权代理人： ; 担保人： ; 地址： ; 联系电话： ; 法定代表人： ;
经贷款人、借款人、担保人三方充分协商，依据国家法律、法规及有关规章，签订本合同，共同遵守。 第一条本合同做为的补充合同，原合同与本补充合同约定不一致的，以本补充合同为准。 第二条贷款支付方式 (一) 主合同项下贷款按照约定“用途”、交易对象(范围)、支付金额、支付条件、结算方式等条件，经贷款人同意采用以下方式支付：主合同贷款万元采取支付方式; 万元采取支付方式。最高额借款合同。借款人提出用信申请后，贷款人按照信贷政策、规模等有关规定进行审查、审批，审批后贷款人依据用信金额、用途、交易对象等条件，经贷款人同意确定具体支付方式。 (二) 自主支付即贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金直接发放至借款人账户并由借款人自主支付给符合约定用途的借款人交易对象。 (三) 受托支付即指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合约定用途的借
合同编号：YT-FS-3473-21 服务合同补充协议书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
服务合同补充协议书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(全称)： 乙方(全称)： 甲乙双方本着互利互惠的原则，乙方为甲方提供 保安服务有关事宜，经友好协商，依据实际情况，在 原合同基础上附加合同条款部分内容，特订立以下补 充协议。 协议内容补充部分为： 一、原合同更改内容： 第二条工作时间 2、根据甲方工作需要，对安排保安员节假日或其 它时间加班，无特殊原因保安员应服从甲方安排，乙 方应给予支持。 更改为：根据甲方工作需要，乙方应无条件服从 甲方安排。
3、节假日或其它时间的加班，甲方一般安排保安员补休，不能补休的，由甲方支持给保安员相应的加班补助。 更改为：节假日或其它时间的加班期间，乙方必须保证有人员值班。 第四条甲方的权利与义务 6、甲方应向乙方保安员提供适合的工作条件，为工作提供必要的机械，设施，通讯联络工具等。 更改为：甲方应向乙方保安员提供适合的工作条件。保安员的工作衣、必要的器械，设施，通讯联络工作等由乙方提供。 二、保安服务人员应当具备的条件： 1、具备相关法律法规规定的保安人员的任职条件及合法手续; 2、年龄在18周岁至35周岁之间的中国男性公民; 3、五官端正，身高在1.78米以上; 4、品行良好，无治安扣留以上违法犯罪记录;
合同 甲方：深圳市华夏君盛影业有限公司 乙方：深圳市华影建设工程有限公司 经双方协商，甲方将熙璟城华夏君盛影城装修工程后续增加项目 承包给乙方。本着平等互利的原则。双方达成如下协议供甲乙双方共同遵守。第一条、承包范围 1．工程名称：熙璟城华夏君盛影城装修工程增加部分 2．承包范围：后续增加项目 3．工程面积： 3600㎡。 4．施工工期：本工程工期自订合同之日起35天内完工并交付使用。 5．工程质量：合格，符合双方合同及方案约定要求验收合格施工后满足使用期间的安全和稳定。 6．合同价款：本钢结构工程承包总价为人民币为￥: 880000.00元（捌佰捌万元整），包含增加小包房影厅、水吧、二楼过厅、通道等。 第二条、承包方式 1．包材料包安装包运输包安全包质量。 第三条、承包内容 1．装修. 第四条、双方责任 甲方责任： 1．免费提供临舍给乙方施工人员住宿。 2．提供安装临时电源、水源。 3．免费提供临时场地给乙方堆放材料。 4．甲方必须在图纸上签字确认乙方才能进行加工与安装。 5．协助现场安保。 乙方责任： 1．乙方负责本工程的装修部分。 2．乙方配合设计院完善设计图纸。 3．乙方施工人员应服从甲方管理人员指挥及遵守各项规章制度。
4．乙方负责按国家现行的施工规范、工程质量检验评定标准进行施工安装；负责提供各种材料的合格证给甲方，作为验收依据。 5．乙方如有材料使用更换、代用时，必须经甲方认可签字后，方可改代。 6．在施工中，乙方发生施工质量、人员安全以及对第三者造成事故、甲方材料损坏事故由乙方负责处理并承担相关费用。 第五条、质量标准 1．施工后要满足设计图纸要求,一次性竣工验收，按国家标准达到合格。第六条、工程工期 1．自签定合同付款之日起 35 天完工。施工过程如遇人力不可抗拒的自然灾害（如大雨、暴雨、台风、水灾、自然原因发生的火灾，地 震等）造成停工，则工期相应顺延。 第七条、工程款支付 1．本合同经甲乙双方签字盖章生效后，两日内甲方支付本增加工程款项，捌拾捌万元整（￥880000.00元）作为增加工程款。 2．如甲方有工程量增加,费用另计，在第二次工程进度款中支付。 工程验收 a)本工程增加工程已全部完工经甲方验收已经投入营业使用。 备注 b)因一方不执行合同，造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责 任和赔偿对方的经济损失。 c)本钢结构工程完工后一年内无偿保修、人为因素破坏除外），终身有 偿维护。 d)在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策，法令法律及深圳经济 特区有关条例规定，在合同执行中双方发生争议调解仍不能解决时， 报请当地人民法院或当地经济合同仲裁委员会仲裁。 e)本合同共4页,一式贰份，各自一份。经甲乙双方签字盖章后生效， 至工程竣工验收一年的保修期满后，自行失效。 甲方：乙方：深圳市华影建设工程有限公司 法人委托人：法人委托人： 电话：电话：
补充协议书范本3篇 补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。以下是为大家精心准备的：补充协议书范本3篇，欢迎参考阅读! 补充协议书范本一发包人：________ 承包人：________ 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《安顺市普定县双龙苑商住楼工程建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。 一、工程概况 1、工程名称：________ 2.工程地址：________ 3.建筑面积：________ 4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。 5.设计单位：________ 6.监理单位： ________
二.工程内容及承包范围 1. 外墙面砖改为外墙漆 2. 客厅推拉门取消 3. 本工程为满七层，结构找坡 4. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光 5. 外墙40 40 深灰色栅格取消 6. 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。 7. 其余均按原图施工 三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记) 1.开、竣工日期 1.1开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。 四.付款方式 本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支
市政工程施工全包合同 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平 等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本公司在工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下： 一、工称概况 1、工程名称： 2、工程地点：。 3、建设单位：。 二、工程承包范围： 1、工程承包方式：为包工包料。 2、工程承包范围：见工程量清单附件工作内容及相关事宜。 三、工程计价方式：按第 2 种执行。 1、按工程量清单单价为准，工程量按最终审计为准，现场签证（机械进退场不算）按标准预算下浮 %计算。该发包单价为不含税单价（各种税费由甲方承担支付，因未计算在发包单价之中。乙方至少提供结算价的70%材料票）。 2、按最终审计结算价乘以为准。该发包单价为不含税单价（各种税费由甲方承担支付，因未计算在发包单价之中。乙方至少提供结算价的70%材料票）。 3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、员工工资、技术措施、人员机械进退场、文明施工、交际费用、临设等费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期为：年月日一年月日。
乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成。若因乙方原因导致的工期延期达2天以上，甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元，罚款最多不超过工程造价的5%。 2、发生以下情况的，工期予以相应顺延，给乙方所造成已完成工程量的损失的增加费用由甲方与乙方据实际情况协商定价处理。乙方并就类似情况发生3天内，就延误时间、内容和发生的费用向甲方书面提出，甲方在2日内给予答复，逾期答复视为同意。 （1）遇人力不可抗拒因素造成停工； （2）建设方未能提供施工条件或施工配合的； (3) 建设方要求停工； （4）工程进行设计变更或工程量变更的； （5）其他非乙方原因造成停工的。 3、如因甲方人为造成乙方损失的由甲方完全负责赔偿，工期顺延。 五、工程质量标准 本工程的质量验收按现行市政、土建工程质量验收标准验收合格，如因乙方的施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止，返工时间算入工期。 六、合同总价款： 金额（大写：约元人民币），最终合同价款，根据实际完成工作量据实结算。￥：约元 七、双方权利和义务 1、甲方责任 （1）全面履行合同，确保乙方正常施工。 （2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。 （3）及时协助乙方做好有关签证工作。 （4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方应积极配合。
个人借款合同补充协议 借款合同补充是将之前没有写上的内容补上，那么借款补充协议书怎么写呢?以下是在X为大家整理的借款补充协议书范文，感谢您的阅读。 借款补充协议书范文1 甲方(出借人)：身份证号： 乙方(借款人)：身份证号： 联系方式： 鉴于:甲乙之间于年月日签订了借款合同，乙方以之房产为甲方提供抵押担保并办理了抵押登记手续。现甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，达成如下补充条款，以兹共同恪守： 第一条借款金额及用途 1.本合同借款本金：人民币元。乙方在收到上述款项后即向甲方出具收款凭证。 2.借款用途：经营周转。 第二条借款期限 乙方借款期限为个月，从收到借款本金当日起计算(以乙方向甲方出具的收款凭证上的日期为准)。 第三条借款利息 乙方应当按照月利率%向甲方支付借款利息，利息于每
月1日支付。本合同有效期内，借款利息不因国家利率调整而做相应变更。 第四条乙方提前还款 乙方需提前还款的，应当提前5天以书面形式通知甲方，且乙方仍须按照本协议第二条和第三条约定的期限和利率付清利息。 第五条特别约定 乙方承诺此房产并非乙方及家庭的唯一住房，如因乙方或第三方原因致使上述房产成为本人或家庭的唯一住房，以至于影响到甲方行使抵押权的，乙方自愿赔偿甲方本合同项下借款金额30%的违约金。 第六条特别约定 1.本合同内容与抵押登记时签订的借款合同内容不同的部分，以本协议为准。 2.本协议履行期间出现下列情况之一的，甲方有权要求乙方提前偿还借款本金及利息。乙方、乙方继承人或乙方法定监护人应在收到甲方的通知之日起 3 日内，一次性偿还借款本金及利息： (1)乙方提供虚假、非法信息或资料，致使甲方因受到欺诈而向乙方提供借款的; (2)乙方死亡、被宣告死亡、被宣告失踪或丧失民事行为能力的。
合同编号： 费用增加补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
费用增加补充协议 费用增加补充协议 甲方：XX实业发展有限公司 乙方：XX建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价： 1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至2001年7月31日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。 5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工
措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程： 1、甲供材料有：钢筋、商品砼。 2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付： 1、在2000年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±0、00及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付
编号：TQC/K135合同补充协议书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
合同补充协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方(全称)：xx生产建设兵团石油有限公司xx市公司xx加油站 乙方(全称)：xx公路工程有限责任公司 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20xx年4月20日签订的《油品购销协议》(以下简称“原合同”)中的定义相同。 鉴于： 甲方和乙方于20xx年4月20日共同签署的《油品购销协议》。甲乙双方本着互
安全文明施工补充协议 一、班前活动期间作业人员未佩戴安全帽、安全带及反光背心的每发现一人次罚款500元，佩戴的安全帽、安全带及反光背心不是项目部验证通过的每发现一人次罚款500元。 二、管理人员未正确佩戴安全帽、安全带及反光背心的每发现一人次罚款2000元；作业人员未正确佩戴安全帽、安全带及反光背心的每发现一人次罚款1000元。随意更换安全帽、安全带及反光背心，或人为破坏，或出现异常、损坏后未能及时更换，或不能正确使用的，每发现一次罚款1000元。 三、违规使用电器、液化气等设施在宿舍内做饭、烧水、烤火的，或在工地现场、食堂及仓库内住宿的，或在宿舍内存放易燃易爆危险化学品的，每发现一次（处）罚款1000元，并责令相关责任人限期退场。因违反宿舍用电、消防等管理规定而导致发生火灾事故的根据具体情况对劳务及专业分包单位罚款50000-100000，造成恶劣影响的罚款200000-500000元。损坏宿舍公共设施的对责任人所在劳务及专业分包单位罚款2000元；并按损坏设施价格的5倍进行赔偿。 四、未按要求使用统一配备的配电箱；或箱体内接电未使用防爆插头（大型机械设备除外）；或配电箱的二道箱门未正常上锁；或随意撬动、打砸、损坏箱体的，每发现一次处罚1000元。 五、班组自带的设备、设施、工具、附件有缺陷的，或设备、机
具等在非正常状态下运行的，如起吊重物的绳索不符合安全要求、设备带“病”作业、设备超负荷运行、机电设备未采取防雨防潮措施、设备失修、保险及限位等装置失灵等，根据具体情况罚款2000-5000元，并责令对设备、设施等进行更换。 六、未办理门禁卡私自进入施工现场，或因不办理门禁卡进入施工现场和门卫发生冲突的，每发现一人次罚款1000元。损坏门禁监控系统的除原价赔偿外另罚款2000元。 七、各班组人员在项目区域内打架斗殴的，对参与人员所在班组罚款2000元，情节严重的，参与人员交由司法机关处理，并对所在班组罚款5000元。
个人借款合同补充协议篇一：（借款合同）补充协议书 补充协议书 出借方：（以下简称甲方）借款方：（以下简称乙方）甲乙双方在借款协议基础之上，经过协商，甲乙双方在自愿的基础上签订本补充协议，双方以资共同遵守。 一、乙方自愿以权属自己作价人民币抵押给甲方，乙方到期不还款，除乙方按借款协议履行之外，如乙方逾期十天不还款，乙方则自愿将该抵押物以作价价格 卖给甲方并双方不再签订买卖协议，此协议即产生卖协议的效力，甲乙双方不再重新签订该物权的买卖协议，该物权所有权随之协议的效力而转移给甲方。 二、如该抵押物乙方卖给甲方以后，仍不足以偿还甲方借款及利息不影 响甲方再向乙方追偿的权力。 三、本补充协议与借款协议具有同等法律上的效力。 四、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。 甲方：乙方 年月日篇二：借款合同补充协议借款合同补充协议贷款人：借款人：抵押担保人：贷款人与借款人、抵押担保人就抵押借款合同中关于抵押物等事宜，经协商达成补充协议，内容如下： 一、三方同意：此次签订借款协议时，对抵押物的评估价格为
三方确认的抵押物价值，在借款方违约不能还款时，三方同意对抵押物不再另行评估作价。 二、借款人和抵押人在签订本协议时，即同意在借款方不能按时还款，经贷款方催促后在十个工作日仍不能还款时，将抵押物由借款方委托给具有法定资质的拍卖公司进行拍卖。 三、三方同意对抵押物的拍卖底价可以低于借款时的评估价格，为借款本息加实现债权的费用（含拍卖费、律师费等）。 四、如拍卖时发生流拍现象，每流拍一次，则对抵押物底价下浮20%，同时借款人或抵押人另行提供抵押物，以弥补抵押率不足部分。如发生两次以上（含两次）流拍时，贷款方可与借款人和抵押人协商，以第二次流拍时抵押物确定的底价抵偿借款；对不足部分，由借款人和抵押人继续承担连带清偿义务。 五、拍卖时如发生两次以上流拍情况，而借款人又不同意以抵押物抵偿借款时，则由借款人和抵押人另行提供优质抵押物，以弥补抵押率不足部分。 六、以住宅楼为抵押物的，在委托拍卖前由借款人负责将住宅内的居民迁出；如借款人不能移交住宅楼，则由贷款方向抵押物内的居民提供不超过六个月的周转住房，费用由借款人承担。 七、本协议书一式三份，自三方当事人签字后生效；当事人各执一份，与借款抵押协议等一并作为此次贷款的全部法律文件，并办理公证手续。 八、、借款合同及抵押担保协议中与本补充协议如有不一致之
编号：ZN-HZ-SJJC-GC-2012-019A 菏泽中南世纪锦城1.1期 总包工程施工合同补充协议 工程名称：菏泽中南世纪锦城1.1期总包工程 工程地点：菏泽市长城路以北、郭楼西路以东 发包方：菏泽中南世纪城房地产开发有限公司 承包方：天元建设集团有限公司 签约日期：二0一二年五月三十一日
补充协议书 发包人（全称）：菏泽中南世纪城房地产开发有限公司 承包人（全称）：天元建设集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就菏泽中南世纪锦城1.1期总包工程施工合同(以下简称原合同)有关事宜，经协商一致，订立本补充协议。本补充协议是对原合同的修订，其内容优先于原合同，本协议未涉及事宜仍执行原合同。 1、原合同第一章协议书第三条合同工期修改为： 1#楼开工时间2012年6月30日，地上三层施工结束时间2012年8月20日；竣工交付时间：2014年4月24日。 2#楼开工时间2012年6月30日，地上三层施工结束时间2012年8月25日；竣工交付时间：2014年5月1日。 3#楼开工时间2012年7月26日，地上三层施工结束时间2012年9月15日；竣工交付时间：2014年5月21日。 合同工期总日历数： 636 日历天。 2、原合同第一章第2.1.1增加：应承包人要求土方开挖、回填、基坑支护、降排水工程由发包人另行分包，但承包人须对该另行分包的专项工程承担总包管理责任。 3、原合同第三章专用条款第6.1条第（3）款修改为：开工前负责施工道路的开通并保证施工期间的畅通。发包人工程地块内承包人施工范围外临时公共道路应分摊的费用，按承包人承包工程面积分摊。 4、原合同第三章专用条款第6.1条第（8）款修改为：协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人做好保护工作，实际发生费用经发包人认可后予以承担。如因承包人原因引起的损坏，责任由承包人承担。 5、原合同第三章专用条款第6.1条第（9）款修改为：帮助承包人办理场地交通、环卫、噪音处理等与施工相关的手续，协调处理周边关系，帮助协调扰民及民扰等各种地方关系，发包人的前述帮助行为，并不减轻或免除承包人应承担的任何责任和义务。 6、原合同第三章专用条款第7.1条第（9）款○13项修改为：开工前承包人对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。作为有经验的承包人应预见的上述问题，而未能在施工该道工序前14天内发现、协调、解决好此类矛盾、问题而造成工程费用增加和工期损失的，承包人承担全部责任。 7、原合同第三章专用条款第7.1条第（9）款○18项修改为：如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线电缆、市政管网、军用设施，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人。承包人根据有关指示，负责修理破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。除
《内容合作协议》补充协议书 甲方： 乙方 丙方： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与三方于 2017 年 12 月签订合同《内容合作协议》（以下简称“原合同”）中的定义相同。 鉴于： 甲乙丙三方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。 一、协议内容变更部分为： （一）、原合同中：第二条第6款：乙方同意，【】可以将本协议约定的乙方授予【】的权利转授给任何第三方行使。 修改为：乙方同意，【】可以将本协议约定的乙方授予【】的权利转授给授权书中约定的第三方（“转授给中国移动通信集团公司、中国移动通信有限公司和中国移动通信有限公司各省/自治区/直辖市子公司、咪咕文化科技有限公司和咪咕文化科技有限公司各子公司（下称“各移动公司”）以及其他第三方于在线教育业务及其他业务中行使。”）。 （二）、原合同中：第三条第1款：在协议有效期内，【】有权在本协议和授权书约定的授权范围内使用、许可他人使用乙方授权的作品。包括但不限于通过运营商移动通信网络、互联网（有线或无线）和其他营销渠道等进行复制、发行、出版、传播和销售，包括但不限于通过咪咕阅读业务将作品提供给用户阅读、在线聆听、存储、下载。 修改为：在协议有效期内，【】有权在本协议和授权书约定的授权范围内使用、许可他人使用乙方授权的作品。仅限于授权书中的第三方，如运营商移动通信网络、互联网（有线或无线）和其他营销渠道等进行复制、发行、出版、传播和销售，仅限于通过咪咕阅读业务将作品提供给用户阅读、在线聆听、存储、下载。 （三）、原合同中：第三条第8款：在合作期满甲乙方不再续签或合作提前终止（无论是否可归责于哪一方的原因），【】可以使用乙方已授权作品至授权期限届满, 授权期限届满后，对用户已购买的作品，【】仍有权保留在该用户在相关阅读平台内的个人空间中。 修改为：在合作期满甲乙方不再续签或合作提前终止（无论是否可归责于哪一方的原因），对用户已购买的作品，【】仍有权保留在该用户在相关阅读平台内的个人空间中。 （四）、原合同中：第三条第12款：【】有权在乙方所提供的作品中附加宣传信息，包括但不限于【】及第三方自有业务及第三方广告宣传，并有权决定是否将乙方作品置于【】相关平台特定栏目内。 修改为：【】有权在乙方所提供的作品中附加宣传信息，包括但不限于【】广告宣传，并有权决定是否将乙方作品置于【】相关平台特定栏目内。 （五）、原合同中：第四条第11款：若至合作期限届满，仍有任何第三方以【】或（及）与【】合作的第三方所使用的乙方提供的作品侵害其著作权或其他合法权利为由向【】或（及）与【】合作的第三方主张权利（含此前未结纠纷），或有主张权利的可能的，【】有权从乙方待结款项中暂扣一定比例（具体比例由【】根据实际情况确定）作为风险保证金，直至合作期限届满之日起满1年为止。若在此期间内发生诉讼或其他形式的争议处理，【】有权从风险保证金中扣回发生的费用、损失。乙方应在接到【】通知后5个工作日内向【】支付与扣除等额的款项以补足风险保证金，逾期应按每日千分之一为标准支付滞纳金。
装饰装修工程委托施工合同
装饰装修工程委托施工合同 合同编号：1100606 建设方(甲方)：北京东方艾迪普科技发展有限公司 施工方(乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。 1工程概况： 1.1工程名称：办公室装修 1.2工程地点：北京市朝阳区亚运村 1.3工程内容：办公室隔断，造型吊顶，LOGO墙，地面，强弱电。 1.4承包范围：室内装饰装修。 1.5承包方式：包工包料 1.6装饰装修施工面积：1036 平方米 2工程质量： 2.1本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。 2. 2约定标准：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ一9l)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300一88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 3工期： 3.1总工期：40日(为日历工期，并包括法定节假日)。 3.2开工日期：___2011______年________月________日。
3.3竣工日期：2011 年月日。 3.4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。 3.5暂停施工(停工)：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。 3.6工期顺延 3.6.1发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任： (1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。 (2)工程量增加、设计变更的。 (3)甲方未按时验收隐蔽工程的。 (4) 7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。 (5)甲方未按时支付工程款的。 (6) 不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。 3.6.2出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。 4设计 4.1设计图纸及技术文件的提供方式：由乙方于开工7日前提供施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于5日内审批完毕并交还乙方。 4.2设计变更 4.2.1甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。 4.2.2由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。 4.2.3已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。 4.2.4设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。 4.2.5涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。
( 协议范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 合同补充协议书(协议样本) The state maintains economic order by formulating laws to regulate the behavior of parties to agreements, and agreements concluded in accordance with the law have legal effect.
合同补充协议书(协议样本) 合同补充协议书一 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。 1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。 2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。基本工资之上的报酬，为岗位及综合能力所体现的回报，一岗一定，不作为其它保险福利的依据)，试用期工
资为元，上述工资均为税前工资。 3、保密义务：甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度(包括工作规范、业务流程等)、客户信息等经营信息，以及甲方注有“保密”的资讯等，均属甲方商业秘密，未经甲方同意，不得泄露他人及本公司无关人员。 4、双方约定的其他事项 4.1乙方接受甲方出资引进、培训或者提供其他特殊待遇，甲、乙双方签订专项培训协议约定各自的权利和义务，该协议作为劳动合同的补充。 4.2劳动合同生效后，乙方未按甲方规定的时间提供办理录用和社会保险手续的有关资料、证明的，甲方可视作不符合录用条件解除本合同或视作乙方主动放弃其应享有的保险福利待遇。 4.3劳动合同期间，甲方发现乙方提供了得以受聘于甲方的虚假资料，可以立即解除本合同。 5、其他:本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时，以国家法律、法规为准。
****安装工程施工合同 甲方：*****大学 地址：广东省深圳*****号 乙方：深圳市******有限公司 地址：深圳市*********办公楼首层 乙方承接*********及***采购安装工程,为了明确双方的权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规规章的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程地点：广东省深圳***********大学校内。 2、工程内容：复合木地板采购安装、成品木柜采购安装、垃圾清运。 3、承包范围：包工包料、包质量、包安全、包小型施工机具、包劳保用品。第二条工程造价 1、本项目合同总价款为：大写人民币**********（小写￥*******元） 2、按照国家规定缴纳的承包工程各种税费，已含在本合同工程造价内，由乙方支付。 第三条施工工期 （一）以开工令日期为准，工期二十天。 （二）如遇下列情况者，经甲方认可，工期按实际情况相应顺延。 1、甲方工程师未能按约定提供所需的指令、批准文件等，致使施工不能正常进行。
2、工程变更。 3、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累积达8小时。 4、甲方因开会等原因，要求乙方暂缓施工。 5、不可抗力。 6、甲方工程师同意的其他工期顺延情况。 第四条甲方权利义务 1、勘定施工地点、面积,提供技术指标。 2、负责房屋或其它障碍物的拆迁（迁移），并提供隐蔽障碍物的资料。 3、甲方变更设计时，应提供前十天办理工程变更手续。 4、甲方监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题处理，设计变更签证、工程验收签证、工程进度款签证和其它签证。 5、审核乙方编制进度计划。 6、按时向乙方支付工程款。 7、组织工程竣工验收，并按合同约定办理竣工结算。 第五条乙方权利义务 1、根据工程量安排相应的人员和设备。 2、临时道路、水、电、管线的修建安装。 3、做好施工组织、管理：按设计施工图和说明书、设计变更通知和有关施工技术规范进行施工。 4、接受甲方的监督检查验收；分阶段施工的，各个施工阶段必须经甲方技术人员现场检查合格后，方可进行下一个阶段施工。 5、竣工后负责清理场地。
借款补充协议范本 借款合同补充是将之前没有写上的内容补上，那么借款补充协议书怎么写呢?以下是在我们为大家整理的借款补充协议书范文，感谢您的阅读。 借款补充协议书范文1 甲方(出借人)：身份证号： 乙方(借款人)：身份证号： 联系方式： 鉴于:甲乙之间于年月日签订了借款合同，乙方以之房产为甲方提供抵押担保并办理了抵押登记手续。现甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，达成如下补充条款，以兹共同恪守：第一条借款金额及用途 1.本合同借款本金：人民币元。乙方在收到上述款项后即向甲方出具收款凭证。 2.借款用途：经营周转。 第二条借款期限 乙方借款期限为个月，从收到借款本金当日起计算(以乙方向甲方出具的收款凭证上的日期为准)。 第三条借款利息 乙方应当按照月利率 1.615%向甲方支付借款利息，利息于
每月1日支付。本合同有效期内，借款利息不因国家利率调整而做相应变更。 第四条乙方提前还款 乙方需提前还款的，应当提前5天以书面形式通知甲方，且乙方仍须按照本协议第二条和第三条约定的期限和利率付清利息。 第五条特别约定 乙方承诺此房产并非乙方及家庭的唯一住房，如因乙方或第三方原因致使上述房产成为本人或家庭的唯一住房，以至于影响到甲方行使抵押权的，乙方自愿赔偿甲方本合同项下借款金额30%的违约金。 第六条特别约定 1.本合同内容与抵押登记时签订的借款合同内容不同的部分，以本协议为准。 2.本协议履行期间出现下列情况之一的，甲方有权要求乙方提前偿还借款本金及利息。乙方、乙方继承人或乙方法定监护人应在收到甲方的通知之日起3日内，一次性偿还借款本金及利息： (1)乙方提供虚假、非法信息或资料，致使甲方因受到欺诈而向乙方提供借款的;
编号：TQC/K337 服务合同补充协议书完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
服务合同补充协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《保安服务合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于年月日共同签署了《保安服务合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《保安服务合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。合同内容补充部分：